餐馆装修合同

时间:2022-09-07 18:23:17 装修合同 我要投稿

餐馆装修合同

  随着人们法律意识的建立,合同的使用频率呈上升趋势,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编整理的餐馆装修合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

餐馆装修合同

  甲方:________

  乙方:________

  按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。

  第一条、工程概况

  1、工程地点:

  2、工程项目:装修(包括坐便、洗手盆在内)

  3、承包范围:装饰装修材料费和人工费用。

  4、开工日期:________年____月____日;竣工日期:________年节假日):________个工作日。

  第二条、合同价款

  1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写):________元、¥________:。

  2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%、¥________:

  3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥________:

  4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥________:

  5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付________,¥________:

  第三条、甲方责任

  1、指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜。

  2、向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

  3、开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。

  4、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,

  第四条、乙方责任

  1、指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

  2、严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

  3、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  4、工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  5、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  第五条、材料供应

  1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

  2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

  3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。

  第六条、安全责任

  1、发包人违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。

  2、承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的`安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。

  3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。

  第七条、质量验收

  1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

  2、发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。

  3、工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。

  第八条、工程变更

  1、发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

  2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

  第九条、工程保修

  验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

  第十条、违约责任

  1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。

  2、由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。

  3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

  4、未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

  5、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

  6、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

  7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  第十一条、争议解决

  1、本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。

  2、在履行过程中发生的争议,由双方协商解决、也可由有关部门调解、协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁、或依法向工程所在地人民法院起诉。

  发包方(盖章):_________

  ________年____月____日

  承包方(盖章):_________

  ________年____月____日

【餐馆装修合同】相关文章:

餐馆装修合同范文07-05

餐馆装修合同模板04-15

餐馆聘用合同04-26

餐馆转让合同06-05

餐馆用工合同09-07

餐馆租赁合同09-07

餐馆聘用合同04-26

餐馆转让的合同模板07-03

餐馆劳动合同06-08