欢迎来到瑞文网!

最新地下车位转让协议书

时间:2022-01-21 09:49:30 最新地下车位转让协议书 我要投稿

最新地下车位转让协议书

  协议书的法律效应

  订立协议书,其目的是为了更好地从制度上乃至法律上,把双方协议所承担的责任固定下来。作为一种能够明确彼此权利与义务、具有约束力的凭证性文书,协议书对当事人双方(或多方)都具有制约性,它能监督双方信守诺言、约束轻率反悔行为,它的作用,与合同基本相同。

  口头协议一律无效;书面协议有三种形式,即合同中的条款、独立的协议书及信函、电报、传真、电子邮件等其他书面形式。

  最新地下车位转让协议书(精选8篇)

  在社会一步步向前发展的今天,很多地方都会使用到协议书,协议书协调着人与人,人与事之间的关系。写协议书需要注意哪些问题呢?下面是小编为大家收集的最新地下车位转让协议书(精选8篇),欢迎阅读与收藏。

  最新地下车位转让协议书1

  转让人:(以下简称甲方)

  受让人:(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定,甲乙双方就________小区编号为________的车位使用权(以下简称该停车位)转让的相关事宜经友好协商,达成一致意见后订立本合同。

  一、甲方将________小区编号为_____的停车位使用权转让给乙方,该停车位不能办理房屋所有权证。

  二、该停车位使用权的转让价格为¥________元(大写:人民币________元整),乙方应于本合同生效当日内付清。乙方所选择的付款方式为,该转让价格不含乙方以后支付的停车场管理费。

  三、甲方应于______年____月____日前将该停车位交付给乙方,乙方检验合格后应在《停车位交接书》上签字,乙方签字后视为完成该停车位的交接。该交接书一式两份,甲乙双方各执一份。

  四、该停车位使用权的转让年限为20年,自甲方将该停车位交付给乙方之日起算。20年转让期限届满后,甲方同意将该停车位无偿提供给乙方继续使用,直到该小区所占用地块的国有土地使用权出让年限(______年____月____日)届满之日止。

  五、甲方就该停车位使用权,负有保证第三人不得向乙方主张任何权利的义务。

  六、该停车位只能用于停车,乙方不得擅自改变该停车位的用途。

  七、乙方取得停车位使用权后,在本合同约定的剩余使用年限内,可将该停车位转让或出租给他人使用,但必须向甲方或取得甲方授权的物业服务公司提出书面申请,经批准后方可转让或出租。乙方应将和他人订立的转让或出租合同送甲方或已取得甲方授权的物业服务公司备案。如系转让,乙方应保证受让方认真履行本合同约定的乙方义务。

  八、乙方凭甲方开具的收款票据和《停车位交接书》到物业服务公司办理登记手续,按规定支付停车场管理费。

  九、甲方如未按本合同第三条的约定交付停车位,应自逾期之日起按每天人民币50元(伍拾元)的标准向乙方支付违约金,本协议继续履行。逾期超过三十天后,乙方有权解除本协议,甲方应当自乙方解除通知到达之日起十天内退还全部已付款,并按乙方已付款的1%支付违约金。

  十、乙方如未按本合同第二条的约定时间交付款项,应自逾期之日起按每天人民币50元(伍拾元)的'标准向甲方支付违约金,合同继续履行。如逾期超过三十天后,甲方有权解除本协议,并由乙方按应付款的1%支付违约金。

  十一、如遇自然灾害、政府行为、社会异常变动等不可抗力因素致使本合同不能履行,本合同自然解除,甲乙双方各自承担自己的损失。

  十二、本合同履行过程中如发生的争议,甲乙双方应协商解决;协商不成的,可向停车位所在地的人民法院提起诉讼。

  十三、本合同经甲乙双方签字盖章后成立并生效。

  十四、本合同未尽事宜,可由甲乙双方协商后签订补充协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。

  十五、本合同共两页,一式三份。甲方两份,乙方一份。均具有同等效力。

  签署本协议双方当事人:

  甲方:乙方:

  委托代理人:委托代理人:

  ______年____月____日

  最新地下车位转让协议书2

  转让方(以下简称甲方):

  受让方(以下简称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定,甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上,就甲方向乙方转让小区号地下停车位相关事项,达成如下协议:

  一、乙方同意购买甲方拥有的位于________小区________幢与________幢之间的地下库,编号为_____号的停车位,具体车位位置以附件一地下车位平面附图为准,车位大小为____米×_____米。该车位为划线分隔,无隔断墙,无封闭,并由开发商划好车位分隔线,甲方保证对该车位享有合法的所有权,甲方保证上述车位产权清晰,没有经济和民事纠纷。

  二、甲方确保提供给乙方的该车位原始收据及相关材料(如该车位上一次买卖协议)齐全、真实有效。确保该车位无任何其他权属争议(含:如属共有财产,则甲方已经取得其他共有人同意)、产权纠纷、经济纠纷。如交接后发生该车位交接前存在的他权属争议、产权及经济纠纷,由甲方承担全部责任,乙方不负任何责任。

  三、乙方确认于本协议生效之日付清甲方该车位转让款人民币________元整,由甲方出具收条。

  四、甲方收到乙方支付的该车位转让款后,将关于该车位的原始收据原件及相关材料(如该车位上一次买卖协议)交付给乙方,由乙方出具收条。如今后乙方进行车库的产权变更办理,需要甲方协助时,甲方应无条件配合。

  五、甲方收到乙方支付的该车位转让款后,甲方相关于该车位的权益(占有、使用、收益。处分的权利)已经全部转移到乙方,甲方无权另行处置该车位。

  六、转让后,甲乙双方须到________小区所在的物业公司备案,就车位物业管理相关事宜办理移交手续。

  七、甲乙双方均不得违反本协议;如甲方违反协议,则守约的乙方有权解除本协议,收回已付款项,并要求甲方支付违约金壹万元;如乙方违反协议,守约的甲方有权解除本协议,收回已交付的该车库权属凭证原件,并要求乙方支付违约金壹万元。

  八、甲、乙双方对本协议未尽事宜应协商解决,发生争议由所在地人民法院管辖本协议双方确认签字后即日生效,一式二份,甲乙双方各持一份。合同附件、补充协议与本协议具有同等法律效力。

  甲方:乙方:

  身份证号:身份证号:

  联系电话:联系电话:

  签约时间:签约时间:

  最新地下车位转让协议书3

  转让方(甲方):________身份证号码:________地址:________联系电话:________

  受让方(乙方):________身份证号码:________地址:________联系电话:________

  合同双方方兹同意转让条款如下:

  1、甲方同意将位于____的人防车位(以下简称该车位)使用权转让给乙方,位置详见车位附图。甲方与开发商佛山市鸿翔房地产开发公司签订的《停车场租赁合同》所规定的使用年限内甲方的一切权利义务也一并转让给本合同乙方,甲方须将该合同及其附件一并交付乙方保管。

  2、使用年限:该车位使用年限自本合同生效日起,至甲方与开发商佛山市鸿翔房地产开发公司签订的《停车场租赁合同》所规定的使用截止日期止。即自本合同生效日至____年____月____日止。本合同项下使用年限为上述车位使用年限的剩余期限。

  3、甲方须在本协议生效后立即负责将该车位交予乙方使用。在此之前,甲方须付清一切有关该车位之杂费(包括但不限于管理费等),并配合乙方到小区管理处备案及取得相关物业管理部门的使用权证明手续。如果以后开发商________房地产开发公司____或管理处____物业管理有限公司____通知甲方办理该车位的相关产权确认手续及其它合法权益,甲方有义务通知并配合乙方办理。

  4、该车位使用权的转让费为人民币________元整。乙方须按下述方式付款:甲、乙双方完成使用权移交手续后五个工作日内,乙方将全部车位使用权转让费人民币____元整转入甲方指定账户如下:开户行:____;户名:____;帐号:____甲方在收到转让款后应向乙方开具等额收据。

  5、甲方不能按上条规定交付车位予乙方使用时,每延期一日,应向乙方支付该车位售价的万分之五的违约金,延期超过三十天,乙方有权解除协议并要求甲方双倍返还定金;如乙方逾期支付除定金之外的余款,则甲方有权没收定金。

  6、该车位是以签约时之现状售予乙方,甲方须保证对上述该车位享有完整使用权和处分权,有关该车位在本次转让之前已产生的使用权纠纷、债务等事宜,甲方应在转让完成前清理完毕,并保证转让后乙方无须负责,否则甲方应赔偿由此引起的乙方一切损失。甲方保证没有并不再私自售予第三方,否则甲方按本次转让价双倍赔偿给乙方。

  7、甲乙双方均清楚该车位在只有发展商的车位使用权转让协议的状态下签署本合同,若因前述产权原因发生任何纠纷,由双方自行解决。

  8、该车位移交后,由____公司负责车位的物业管理,乙方应遵守物业管理相关规定,并承担相应车位管理费。

  9、乙方在上述使用期限内,可以将车位使用权转让给其他第三方使用,并到管理处办理相关手续。

  10、自本合同签订时起,甲乙双方就该车位之使用权转让关系确立。

  11、本合同附图为合同的组成部分,与正文具有同等效力。

  12、本合同一式两份,甲、乙双方各一份,均具有同等法律效力,合同自双方签字、盖章之日起生效。

  13、本合同如发生纠纷,双方应通过友好协商解决,不能解决时可提交佛山市人民法院裁决。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日________年____月____日

  最新地下车位转让协议书4

  甲方(卖方):身份证号:

  乙方(买方):身份证号:

  根据有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就转让汽车车位达成如下协议:

  一、乙方自愿向甲方购买________汽车车位。甲方确保上述车位产权清晰,没有经济和民事纠纷。

  二、甲、乙双方同意将第一条商定的汽车车位一次性定价为人民币_______元(大写:_______元整)。(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费)。

  三、乙方在签订本合约一天内一次性付清汽车位使用费共计人民币________元。甲方收到乙方车位转让金后,原小区开发商向甲方转让该车位而来的.相关权益(占有、使用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方,甲方无权另行处置该车库。

  四、在国家政策允许的情况下,乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。

  五、本协议在履行中发生的任何争议,双方均应通过协商解决,协商不成,提交法院裁决。因解决本协议争议产生的费用,包括但不限于保全费、诉讼费、律师费,由败诉方承担。

  六、本合约经双方签字盖章后立即生效。本合约一式两份,甲方一份,乙方一份,效力等同。

  七、本协议更改无效。

  甲方:乙方:

  ______年____月____日

  最新地下车位转让协议书5

  甲方:____手机号:____住址:____

  乙方:____手机号:____住址:____

  现双方在自愿和协商一致的基础上,就地下停车位(非人防停车位或人防停车位)(以下简称车位)的使用事宜达成如下协议,并承诺共同遵守:

  一、甲方向乙方有偿转让____车位一个,该车位转让使用费用人民币______(大写)。该车位不享有国有土地使用权和车位产权。

  二、乙方付清全部车位使用费且车位交付使用后,享有与乙方所购住宅的土地同等年限的使用权。

  三、乙方须于签订本合同之日一次性向甲方付买卖定金____。甲方把所有资料给乙方后,一次性把剩余费用交清。自交付使用之日起,乙方须向物业管理公司缴纳30元/月/车位的车位管理费。具体缴纳方式、时间及收费标准调整规则以乙方与物业公司有关协议为准。如遇物业部门调整或市场因素,此管理费上涨,则乙方不持异议,并同意物业公司最终以物价部门核定收取。

  四、乙方须按照国家相关法律、法规、政策要求使用该车位。

  五、本合同签署后,车位一经乙方选定不得退、换。

  六、本合同双方签订且乙方付清车位有偿使用费后生效。

  七、本合同一式贰份,甲方、乙方双方各一份,具有现等法律效力。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  最新地下车位转让协议书6

  甲方(出让方):_____乙方(受让方):_____

  联系电话:_____联系电话:_____

  身份证号:_____身份证号:_____

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲方与乙方的权利与义务,经双方协商,签订本合同。

  甲乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上,就新明半岛雨荷轩地下车位转让事宜,签订协议如下:

  一、协议内容

  乙方有偿购买甲方出让的明半岛雨荷轩地下车位。

  二、协议价款

  本协议所指本宗车位转让总价款为人民币____元。

  三、双方义务

  1.甲乙双方签订该协议后24小时内,乙方将转让款转入甲方指定账户如下:

  开户行:户名:帐号:

  甲方在收到转让款后应向乙方开具等额收据。

  2.甲方在收到款项后转让甲乙双方一同将该车位在物业就该车位的使用权手续办理完毕。

  3.乙方将该车位转让款项向甲方付清时,原向甲方转让该车位带来的相关权益(占有、使用、收益、处分等权利)全部转移到乙方,甲方无权另行处置该车位。原向甲方转让该车位的一切手续(发票、收据等)均应交付乙方。

  四、车位状况

  该车位是以签约时之现状售予乙方,甲方须保证对上述该车位享有完整使用权和处分权,有关该车位在本次转让之前已产生的使用权纠纷、债务等事宜,甲方应在转让完成前清理完毕,并保证转让后乙方无须负责,否则甲方应赔偿由此引起的乙方一切损失。甲方保证没有并不再私自售予第三方,否则甲方按本次转让价双倍赔偿给乙方。

  五、违约责任

  本协议其他未尽事宜由双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。

  甲方(出让方):_____乙方(受让方):_____

  _____年_____月_____日____年_____月_____日

  最新地下车位转让协议书7

  甲方:______

  乙方:______

  甲方于______年______月______日购买了____________车位一个,车位号为______。现双方在平等自愿和协商一致的基础上,就地下车位使用权转让事宜达成如下协议并承诺共同遵守:

  一、甲方以人民币______元(大写______元)的价格转让给乙方地下车位使用权,该车位仅限停放机动车辆,不得在车位上搭建或存放其他物品。上述车位转让款不包含办理车位产权的相关费用,办理车位产权的具体数额按长沙市有关规定计算,如以后需办理车位产权,甲方需积极配合,费用由乙方承担。

  二、乙方须于签订协议合同当日一次性向甲方付清全部车位款。

  三、至该车位转让之日起,乙方须向物业管理公司缴纳______元/月/个的车位管理费,车位管理费每一年预收一次,具体缴纳方式及收费标准调整规则以乙方与物业公司有关协议为准。

  四、双方签订本协议起生效,乙方享有该车位的永久使用权;产权办理后,该车位产权归乙方所有。办理产权费用由乙方全额缴纳。

  五、本协议一套三份,甲方一份,乙方一份,物业一份,具有同等法律效力。

  甲方:______乙方:______

  身份证号:______身份证号:______

  电话:______电话:______

  _____年___月___日_____年___月___日

  最新地下车位转让协议书8

  甲方(转让方):__________

  身份证号码:__________

  地址:__________

  联系方式:__________

  乙方(受让方):__________

  身份证号码:__________

  地址:__________

  联系方式:__________

  甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上,就停车位使用权转让事项,达成如下合同:

  一、产权约定

  1.本合同所指停车位(停车设施),系具有独立使用功能的独立建筑空间,并不属于必要附属设施,也未随该建筑地上部分的房屋产权一并转移。上述独立建筑空间并未计入业主公摊面积。

  2.甲方保证对转让的停车位享有合法的占有、使用、收益、处分的权利。甲方确保上述车位产权清晰,没有经济和民事纠纷,没有未付款项。

  二、位置

  本合同所指停车位的具体地址及编号为:__________位于____,车位编号为:__________。

  三、使用期限

  甲方同意将上述停车位使用权转让给乙方,转让期限自本合同签订生效之日起,至所属土地使用权期限届满时止。

  四、转让价款

  1.本合同所指车位使用权转让,总价款为人民币(大写)(¥_____元)。乙方于本合同签订当日向甲方付清全部转让价款。

  2.乙方迟延付款,经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的,甲方有权解除本合同,没收定金,并将上述车位使用权另行转让给其他业主。

  五、产权登记

  本协议生效后,甲、乙双方分别向开发商(公司)发出权益转让通知书。甲方须无条件配合乙方办理上述车位的落名、产权登记等相关手续(税费及规费由甲方按国家有关政策规定承担)。

  六、违约责任

  1.乙方应当按照本合同第四条约定,按时、足额支付车位转让的总价款。

  乙方逾期支付总价款不超过____天(含30天)的,每逾期一日,乙方应向甲方支付本合同约定总价款____%的逾期违约金。

  乙方逾期支付总价款超过____天的,甲方有权解除本合同,同时乙方应向甲方支付总价款____%的违约金。甲方通知乙方解除本合同的,自解除合同通知到达乙方之日起,本合同终止,甲方有权另行处置该车位;甲方不行使解除权的,不免除乙方每日应当向甲方支付本合同约定总价款5%的逾期违约金的责任。

  2.本协议生效后,甲、乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的,违约方须按本合同的有关条款之规定承担违约责任,并按总价款10%向守约方支付违约金。

  3.本合同对违约责任另有约定的,从约定。

  七、争议解决

  因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,应向停车位所在地有管辖权的人民法院起诉。

  八、附则

  1.本协议一式二份,协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。

  2.本协议经各方签署后生效。

  甲方(签字):__________乙方(签字):__________

  地址:________________地址:__________

  联系方式:____________联系方式:_____________

  _______年_____月_____日_______年_____月_____日

【最新地下车位转让协议书】相关文章:

地下车位买卖合同01-19

车位转让协议01-14

车位产权转让协议01-14

小区车位转让协议01-14

产权车位转让协议01-14

地下停车位租赁合同12篇01-15

地下车位买卖合同12篇01-19

标准的地下车位买卖合同01-19

地下停车位租赁合同书范本01-20

地下车位租赁合同范本3篇01-20