资料承包合同范本
资料承包合同范本（精选20篇）
工程资料是在项目工程开工初期就开始产生的,下面小编就给大家分享看看资料承包合同范本（精选20篇）,欢迎大家来阅读哦!
资料承包合同 1
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
经甲乙双方友好协商，就乙方按甲方统一规划、规范管理要求，承包经营甲方位于湖口某美食城商铺达成一致，并同意签订本协议书，以供共同信守执行。
一、铺位位置：美食城号商铺。
二、商铺面积：____㎡
三、协议期：____年____月____日至____年____月____日，共____年。
四、经营产品：主要经营项目为。甲方因本项目区位消费特性原因，在可凸显特色，且不影响某美食城整体产品规划原则下，如需调整经营品项，乙方应遵照执行。
五、经营主体：为精简程序、降低成本、效率经营。经营以甲方或甲方指定的公司、品牌为主体，乙方按甲方第六条第十三项提供统一的美食城经营管理办法承包项目。
六、统一规划，管理：
（一）甲方负责某美食城统一设计、装修；
（二）甲方负责固定资产的投入（装修，家具，排烟系统，水槽，收银机等）；
（三）甲方负责统一收银管理，即集中服务柜台，每一商铺设置一台收银机；
（四）甲方提供统一服装的设计、制作，乙方根据实际使用数量购买；
（五）甲方提供统一餐饮器具的规格，样式，其费用由乙方承担；
（六）甲方提供统一外场清洁、餐饮清洗，其费用由乙方承担；
（七）甲方提供统一广告宣传、促销策划等，其费用由乙方承担；
（八）甲方提供统一技术辅导；
（九）甲方提供主管、服务员、收银员的综合素质培训及人员调度，乙方应按照甲方指定经营卫生与安全制度管理，对员工进行管理并负责铺位的人身安全和防火安全责任。
（十）甲方提供空调设备，电费由乙方支付。
（十一）乙方按甲方制订的质量标准自行采购原材料和配料；
（十二）乙方按照甲方标准要求，自行采购、配置非固定资产，包括厨房设备、器具等。
（十三）甲方提供统一“某美食城经营管理办法”包含：
（1）经营品项、产品规格及价格系统
（2）质量标准与管理制度；
（3）服务管理制度；
（4）产品制造标准规范；
（5）员工薪酬及福利待遇制度；
（6）经营卫生与安全制度。
七、履约保证金。进场费的缴付：
（一）乙方承包本项目为保证金人民币元。协议期满或期中按本协议退场，扣除罚金、违约金等有关费用后余额退还（不计利息）；乙方承包本项目为进场费元，进场一年内概不退还，进场一年以上连续三个月（第3个月开始）未达到本协议第八条每月保底营业额规定或甲乙双方协商同意乙方退场时，按36个月均摊退还进场余额，即____经营月数。
（二）本协议签订时，乙方一次性支付甲方履约保证金人民币元。
八、保底营业额及承包费用：
承包费甲方以乙方每月实际的营业收入提成；保底提成金额为元。
九、其他费用：
除承包费用外，乙方每月应承担以下经营相关费用
（一）水费电费及煤气费：商铺在场地使用期间产生的水电煤气由甲方自行承担，收费标准按商业标准计算：电费元____度，水费元____吨。
（二）物业费及管理费：____月，每季度第一月5日，遇节假日顺延。该费用用于提供美食城内部公关、设施、保安、美食城整体形象的维护，公共用水电空调维护等正常支出及统一经营管理费用。乙方同意甲方有权根据管理运作成本变化参照同期市场行情对该费用做出合理调整，甲方须提前一个月书面通知乙方。
（三）餐具洗涤费用：月营业额的____%。
十、结算方式：
为便于管理，甲方采取统一收银管理。每个商铺设置收银机。每周一结算一次。结算后一周内返还乙方____%的营业额，另外____%在次月日结算。扣除物业管理、水、电、煤气、洗涤等营业费用，及承包费提成后，余额于0日前返还乙方。
十一、商铺经营及服务投诉：
（一）乙方商铺营业时间为：早上至晚上，经营期间，若需调整营业时间，乙方应服从甲方的统一安排。
（二）甲方有权对美食城进行统一市场推广，定期策划组织、开展广告宣传和促销活动、乙方应积极配合参与、乙方在商品自行举办的促销活动和广告宣传，应在不干扰美食城整体和其他商铺正常经营的情况下进行。否则甲方按相关规定处理。
（三）乙方应按照甲方提供的美食城经营管理办法执行，包含：
（1）经营品项、产品规格及价格系统；
（2）质量标准与管理制度；
（3）服务管理制度；
（4）产品制造标准规范；
（5）员工薪酬及福利待遇制度；
（6）经营卫生与安全制度。
如因乙方管理不当造成顾客投诉等法律责任由乙方自行承担，若因此影响甲方正常经营执行给甲方造成经济损失或信誉影响，甲方有权向乙方追诉违约责任。
（五）协议期满后3个月内，乙方仍应负责解决前期经营中顾客投诉因商品质量等问题提出的索赔要求，并承担商品三包规定和其他法律规定对消费者的责任。若乙方拒不承担责任，甲方无需征求乙方同意，可自行解决顾客的索赔要求，费用由乙方承担。甲方可在乙方缴纳的保证金中支出。
十二、商铺管理、修缮和交还：
（—）场地使用期间，甲方或物业管理公司应尽力确保商铺房顶、墙壁、主要供排水管道及动力电缆、消防检测系统及其他各种设备处于良好的正常工作状态及符合国家安全规范，在商铺使用过程中，如非乙方原因，该商铺房屋及甲方建立的内部设施出现或发生妨碍安全、正常使用的损坏或故障时，乙方应在4小时内通知甲方，并采取有效措施防止损失扩大。甲方根据情况应在接到乙方通知3日内进行维修，乙方无法通知甲方或甲方逾期不维修的，乙方可经公正机关公证后代为维修，有关维修及公正费用由甲方承担，因乙方使用不当发生损坏的，乙方应负责维修或赔偿，乙方拒不维修的或赔偿的，甲方可经公正机关公证后代为维修，有关维修及公正费用由乙方承担。
（二）店铺经营期间，甲方有权进入商铺视察商铺使用状态，检查该商铺内的电气、燃气、给水等设备的运作情况，进行必要的保养工作。甲方在维修前应书面通知乙方并避免影响乙方的正常经营。甲方检查时，乙方应予以配合。
（三）交还商铺
（）承包经营到期，乙方应于合同期内交还。
（2）除协议正常终止外，甲乙双方因为国家法律调整或因不可抗力单方面解除协议的，乙方应在协议解除起不超过3日内交还商铺。
（3）乙方须在交还商铺前清理商铺内的商品。拆卸属于其所有的装置并恢复房产正常使用状况。若甲方拒绝拆卸，甲方有权于十日内自行拆卸，费用从保证金中扣除。
（4）在甲方核实商铺无损的前提下，甲乙双方应签署铺位交还确认书，一经签署，乙方交还该房屋的义务即告完成。
十三、甲方的权利和义务：
（一）甲方提供，负责第六条有关内容。
（二）甲方有权按期收取承包费及乙方应承担的相关费用。
（三）甲方有权对乙方的经营活动实行即时监督。
（四）甲方享有下列权利
1、与该商铺任何可能的未来租客在租期结束前一个月内查看商铺；
2、对该商铺所在的建筑物更改命名，应当提前一个月通知乙方；
3、在任何时候变更、修缮及临时封闭该商铺所在建筑物公告区域及公告设施，变更该商铺所在建筑物之公共区域整体结构、布局及安排，此变更以不影响乙方的正常经营为原则；
（五）乙方有以下情形之一时，甲方有权单方解除协议，并不退还履约保证金：
1、擅自改变商铺的使用性质，改变经营范围；
2、擅自将商铺对外出租、转让、转包或利用商铺进行非法经营活动；
3、擅自更改营业时间及终止营业；
4、未能按约定时间开业；
5、逾期不缴纳物业管理费、水电煤气等费用，并经甲方限期仍不缴纳；
6、严重违反管理制度又不予以及时改进的；
7、乙方的行为严重影响甲方的声誉，或违反中华人民共和国相关法律受到处罚；
8、乙方经营引起消费者投诉、索赔，或乙方不正当经营被工商、质检、消费者权益保护协会等投诉、查处三次（含）以上的；
9、未按第六条第（十三）项，甲方所提供的“某美食城经营管理办法”经营管理的。
（六）按本协议第七条之规定，乙方进场费一年内概不退还，进场一年以上连续三个月（第3个月开始）未达到本协议第八条每月保底营业额规定的，甲方有权单方面解除协议，并按36个月均摊退还进场费余额，即经营月数。并退还履约保证金（应扣除罚款、违约金等有关费用）。
（七）甲方应向乙方提供与经营活动有关的经营条件，保持该商铺所在建筑物的结构安全。
（八）甲方应协助乙方监督该物业管理单位，保持该商铺所在建筑物的公用区域及公共设施，处于良好安全、清洁状态。
十四、乙方的权利和义务：
（一）服从第六条甲方提供、负责的统一规划及管理规定。
（二）按期支付承包费用及乙方应承担的相关费用。
（三）接受甲方的即时监督。
（四）按第六条第（十三）项，甲方所提供的“美食城经营管理办法”经营管理。
（五）依据本协议约定取得该商铺的经营使用权。
（六）不得将商铺对外转租、转让、转包。
（七）不得非法经营、变更经营项目。
（八）爱护商铺设备及公共设施，若损坏，除自行承担修复及赔偿责任外，还将对造成的一切后果承担责任。
（九）凡由乙方与其员工发生的劳动争议和纠纷，由乙方负责，一概与甲方无关。
（十）签订协议的同时，乙方即成为该商铺的防火责任人，同时签署防火责任书，负责店员的消防意识教育及器材使用的培训。
（十一）如因乙方的经营行为造成第三方投诉或索赔，使甲方遭受任何损失、发生任何费用或者承担责任的，乙方对此应予以全额赔偿。
十五、违约责任：
在经营期间内，除非本协议另有约定，乙方不得以任何理由不正常营业、提前退场或单方面终止协议。否则，视乙方现行违约，甲方有权抵扣履约保证金，并依本合同约定追缴乙方所有应缴之费用。
十六、协议的生效及解除：
（一）本协议自双方签字盖章之日生效
（二）本协议期满后，若乙方有意继续经营本商铺，在同等条件下，乙方拥有续约的优先权。但乙方应在协议到期前60天书面要约甲方。
（三）若因特殊情况发生变化，本协议有必要进行修订，或者就本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
（四）如因乙方违反本协议情节严重时，甲方有权单方面解除协议，保证金及进场费不予退还，乙方并应补足相关费用赔偿甲方损失，乙方同意以该商铺内所存放的全部物品作为担保。同时，甲方保留追究乙方法律责任的权利。
（五）乙方按正常程序解除协议时，应及时将场内属于乙方的所有货物及可移动设施撤出。
（六）协议期满，不及时办理撤离手续者，甲方将按每逾期一天扣500元的标准，从履约保证金中扣除相应费用作为补偿；逾期____天仍未撤走的，甲方有权对乙方在该商铺内物品予以处理，且履约保证金不予退还，所造成的损失一概由乙方承担。
十七、不可抗力：
（一）“不可抗力”是指本协议双方不能合理控制、不可预见、亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何乙方根据本协议履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于国家政策、法律法规、战争、自然灾害或任何其它类似事件。
（二）本协议有效期内，如发生不可抗力事件，遭受不可抗力事件的一方可暂行终止履行本协议项下的义务直至不可抗力事件的影响消除为止，并且无须为此承担违约责任，但其应尽最大努力克服该事件，减轻其负面的影响。
（三）遭受不可抗力的一方应立即以书面形式通知另一方，并在5天内提供不可抗力的情况及本协议不能履行、部分不能履行，或者需要延期履行的有效证明文件，此项证明文件应有不可抗力发生地区的公证机构出具，按不可抗力事件对履行本协议的影响程度，双方协商决定是否解除本协议、部分免除履行或对本协议进行修改。
十八、保密条款：
乙方承诺对本协议严格保密，如不经甲方许可，乙方不得擅自将本协议所涉及的条款和资料等泄露给除甲乙双方外的第三方。
十九、法律的适用与争议的解决：
本协议的订立、效力、解释、履行及其争议的解决，均适用中华人民共和国的法律。
2双方在履行本协议期间，如有发生纠纷争议，应本着友好协商的原则解决，协商不能解决时，任何一方有权向甲方注册地有管理辖权的人民法院提出诉讼。
二十、本协议未尽事宜，甲乙双方按照有关规定，本着互相谅解的精神共同协商解决。
二十一、本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份。双方签名盖章后生效。
二十二、其他未尽事宜，双方协商解决。
甲方代表签名：
乙方代表签名：
____年____月____日
资料承包合同 2
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国经济合同法》和“建筑安装工程承包合同条例”及有关规定的内容，结合本工程的具体实际情况，经双方合理协商后特签订本承包责任书如下：
一、由乙方工程概况
1、本工程建筑面积86319㎡，其中地下室20801㎡，地上6~15层，整体现浇框架结构，共计是三幢(包括一幢垃圾房)。
2、工程地点：温州市茶山高教园区
3、工程承包范围：温州高教园区适用房一期工程从土方开挖完成后，乙方从基础片石开始至工程竣工验收，不含内外墙砖、油漆、防水施工、二次装修外所有工序的工作内容，包括场地硬化、基坑排水、临边、周边及基坑防护等工作。
二、承包形式及内容
1、本工程以清工的形式承包(除大灯、一级与二级配电柜、高压水泵及相应水管安装外)其余的一切机械设备及工具(包括塔吊、升降机、三级配电箱及线缆、照明灯具、水泵、吊斗与床铺等)、劳动用工(包括班组内部配备二名安全员)均承保在内。
2、承包内容：
A、钢筋除原材料由甲方提供外，其余的一切均由乙方负责(气压焊Φ20以下每个接头甲方补助一元，22以上接头甲方补助2元)。焊接试件由乙方制作，由于乙方焊接原因，致使试验不合格，试验费用由乙方承担。
B、模板包工包料全由乙方负责(后浇带撑木与钢板网除外)，剪力墙拉杆钢筋原材由甲方提供，其余配件及加工由乙方承担，钢管及扣件所有工地的安全、各项施工以及所有的内墙外墙全部由乙方施工，包括安全网、毛竹片等。本工程的木工班组必须选用宝业建设工地木工班组
C、砼的浇捣，甲方只提供砼和泵车输送到各楼层，泵车达不到局部人工运输浇捣各种墙体砌块砌筑，甲方只提供各种原材料，其余的均由乙方负责。多层建筑地面由乙方施工(包括土方回填后的石子冲平，砼浇捣及面层抹光)。
D、内外墙面粉刷抹灰、地坪(不包括内外墙地砖)、外墙保温施工(只包括人工工资)，不包括室内外防水施工和二次装修，甲方自己提供原材料。
E、屋面及地下室顶板分项工程施工(不包括防水施工、回填土、植草砖施工)。甲方只提供原材料。
F、各种机械工具、各种小型工具乙方自理，甲方只提供现场总配电箱及二级配电箱，其余三级配电箱、设备、照明等电线电缆、均由乙方提供，各种设备操作人员均由乙方自行解决，所有操作人员必须持证上岗。
G、乙方所需用的一切材料，均由乙方自行安排场地堆放，施工场内的水平运输、垂直运输、材料清理、材料二次搬运、施工区域内的清理、楼层内所有垃圾及时清理，直至工程竣工验收交货为止等一切工作(包括所有的用工均在承包范围内)，不在有点工出现。
三、承包单价
本工程清工总承包价按建筑面积每平方米226元，建筑面积暂按中标通知书面积86319㎡计算，合同金额暂定19680732元，结算总面积以浙江省20xx土建定额面积计算规则计算，多退少补其余均不得调整。乙方自负亏盈，一次性包死，不论市场价如何变化以后均不作调整。由于现金支付困难，乙方在购买材料时均应开放票转账，额度不关联，能少于合同总价的20%，乙方与第三方签订的所有合同，均与甲方无关联，由乙方负全责。
四、工程质量
本工程是温州市重点工程，根据我公司和项目部的质量目标是“争创钱江坏，确保瓯江杯”，所以基础工程与主体工程必须达到优良，达到瓯江杯每平方米奖励三元，达不到不奖不罚。乙方要思想明确精心施工，对于难度大。要求高的部位要提前探讨、研究施工方法，做到统一认识，责任落实到人来确保工程的质量。
五、安全生产、文明施工，乙方必须协调项目部一起处理
本工程是温州市重点工程，根据我公司和项目部的目标是争创省级标化工地，确保市级标化工地：
1、安全生产：乙方必须树立以安全第一为主的思想观念，对所有职工在进行场施工前，必须进行登记备案，附身份证复印件和照片两张，甲方上报当地派出所办理暂住证和工地出入证，费用乙方自负，并进行三级安全教育，特殊工种必须持上岗证，各班组长要协助项目部教育职工不得违章操作，无条件服从项目部管理人员管理，如在施工中发生安全事故，每次事故费用在20000元人民币以内，由乙方自负，超过20000元人民币，超出部分乙方承担20%，乙方必须协调项目部一起处理相关事宜。
2、文明施工：甲方安排给乙方施工人员工人宿舍50间，若人多不够住，乙方自愿承担外租住房及费用。乙方必须服从甲方对所有进场职工住宿、床位等统一安排，严禁开小灶、用电炉及宿舍内乱拉电等现象，每间宿舍内要设一名舍长，并做到清洁、整齐，乙方不得聘用50岁以上及18岁以下的工人，严禁使用三无证人员，如有工人调动，不管是进是出，都要事先向向项目部安全科申报登记，施工现场的材料、必须堆放整齐，对自己场地内的垃圾必须每天清扫，保持清洁，各班组、各职工之间要做到团结，严禁争吵、打架、对公用设备要做到各班组间协调使用。班组或工人在现场打架斗殴每发生一次，不管原因双方各罚款元，从工程款支付中扣除，情节严重送公安机关处理。
3、安全文明施工费：乙方必须自备雨具、安全帽、安全带与劳保用品，课先由项目部代购，结算时候扣回。在有关职能部门的例行检查中，因乙方原因，被停工或处罚，损失后由乙方承担因乙方责任，导致市标化工地评审未通过，乙方承诺愿意按建筑面积每平方15元作为违约金赔偿甲方。
六、工期要求
本工程总工期723天(日历天)。乙方承担保工期为400天，施工进度安排：乙方从基础砼垫层开始至主体结构与水箱完成施工时间为220天(日历天)，装饰分部完成施工时间为180天(日历天)。
乙方根据项目部的形象施工进度计划，提前准备施工中各项工作，按项目部编制每年、每月、每周的施工进度计划完成施工任务，同时必须服从项目部队施工进度计划的随时调整，如班组无故拖延，乙方延期一天罚款人民币元，提前一天奖人民币元。若甲方造成延误工期的，需做好记录可顺延。
七、工程款支付与结算
甲方根据乙方每月完成已验收合格的工程量总支付80%(后附各分项价格表)，经有关科室签字至之财务可领取，如有缺额由乙方自行平衡。乙方要按甲方每月拨领工资进行分配，并造工资表由职工签领。剩余工程款一次性结清(包括文明施工、安全生产措施费)。如有不合格的一律返工为合格止，所发生的经济费用及工期延误均由乙方负责，同时按工程具体实际情况而定，对乙方作相应的经济处罚。
八、双方责任
1、甲方：
①组织甲、乙双方有关人员进行施工图技术交底，解决施工图存在的疑难问题，直至乙方贯通明白为止。甲方提供施工图纸及联系单三套，负责现行施工规范及技术交底，安全交底
②按生产计划及时提供施工所需材料，必须满足施工进度需要。
③配合乙方指挥施工，对施工现在的工程进度、质量进行强化管理和隐蔽工程验收。
④审核乙方完成的工程量和材料耗用量，并按月进行工程量结算。
2、乙方：
①、乙方要严格执行温州外来人口的管理规定，缴纳有关管理费用，积极组织新进厂职工至项目部登记备案，并进行三级安全教育，同时提供身份证和三张照片，由项目部统一制作工作卡(其费用由乙方负责)，班组擅自接收民工后上班，如检查后发现一个则处罚乙方负责人200—1000元，并追回公物，罚款由乙方负责人承担。
②负责施工范围的场地清理工作，做到工完清楚，材料堆放整齐有序，做好落手清工作等，确保文明施工，在施工过程中出现材料、设备的无故丢失、;浪费、破坏等，按其价值以一罚五由乙方承担。
③乙方要根据项目部的施工进度计划要求，每月25日向甲方提交下月所需的材料计划报表，否则所引起的误工及工期延误均由乙方负责。
④乙方必须在施工前熟悉施工图纸及有关图集、规范、不明之处及时向甲方技术员提问直到懂为止，否则出现差错引起的返工所产生的经济损失、工期延误均由乙方自负。
⑤乙方必须做到事前、事中、事后质量三把关，自检合格后以书面形式申报给项目部(如果到时间没有申报，则每次罚款500元)，由项目部安排有关人员复验，确保质量验收通过，如有不合格，必须及时返工整改至合格。
⑥乙方承包本工程和施工任务不准转包，必须安排经验丰富的工长在现场施工，甲方施工人员确定每层标高，轴线定位，乙方施工人员负责拿塔尺、弹线等配合工作。乙方必须配备有各工种的技术管理人员：总协调一人，木工一人，钢筋工一人，外架工一人，电工一人，乙方必须无条件服从甲方管理，乙方在工程开工后各管理人员到位，缺少一天罚款500元。
⑦乙方在拆除塔吊、升降机、外架等应提前15天通知项目部备案，未经甲方允许，不能拆除。
⑧乙方对下属职工的工资分配合理，接受民工时应说明工资报酬，质量要求及有关责任等，对每个职工要签订责任书(项目部可以协调)，使每位职工明白自己的报酬与责任是相连的，才能确保本工程的质量、安全与进度。
九、其他
1、合同签订后乙方必须缴纳保证金30万元到项目部，如乙方在没有征得甲方同意退场、也不进场施工以及提出超出合同的要求，甲方有权力没收保证金，并进一步要求乙方赔偿损失。地下室全部完成，返还十万，结构全部封顶，返还10万，竣工预验收后全部返还。
2、乙方在承包范围外如有发生的点工，按甲方代表签证计工日(属甲方原因引起返工，停工等)，中途所有的变更联系单，乙方无权拒绝施工，发生工程量的增，减均工程量，价格在元以内，不予增加，超过元，按承包的价格来结算。
3、乙方如不能满足甲方对进度、质量、安全等方面的要求，无法继续履行责任时，甲方有权单方解除合约，乙方承担由此造成的经济损失。
4、本协议书在执行中发生分歧时，由甲乙双方协商解决，无法达成一致时，则提请业主，监理或地方主管理部门促裁。
5、附件两份，总平面布置图一份，单项价格表一份。
本协议书自签订乙方缴纳保证金后生效，工程完工，款项结算，付清后自行失效。本协议书未尽事宜，经双方协商补签协议，本责任书一式四份，甲、乙双方各执行壹份，公司备案壹份，望双方各自遵守，并具有法律同等效力。
甲方：
乙方：
20xx年2月2日
资料承包合同 3
发包方：
承包方：
依照甲方公司内部生产管理责任制度及其他相关规定，经双方协商一致，就理想伊萨卡三期2、3、4楼标段项目钢筋分项工程施工实行内部分包事宜签订本责任书。
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
二、承包条件
1.乙方必须遵守国家有关法律、法规和甲方公司内部的各项管理制度，并就该分项工程的质量、安全、工期等向甲方承担全部责任，同时，乙方自愿承担所属职工的医保、社保、健康、治安和工资等全部经济责任。
2.乙方承诺风险自负、盈亏自负。
三、承包方式与内容
1.承包方式：包清工。
2基础、主体所有钢筋工程。
3.工作内容：所有钢筋工程的取料、制作、绑扎、安装、预埋铁件制作、埋设、焊接等工作，包括钢筋材料进场卸车、整理、归堆(按标化要求各型号分开标识)、场内清理、钢筋保护层垫块、马丁摆设、整修钢筋，桩钢筋处理，浇砼时值守校正，各楼层及场地内的钢筋清理工作。
4.双方约定乙方自带机具(材料)情况：乙方自带机械(包括乙方自带除物料提升机等大型机械以外的一切工具、机具(其中包括切断机、弯曲机、电焊机、对焊机等)和照明灯具、照明用的电缆线、三级配电箱、插头等及相应劳保用品，包括各类雨具)。
四、责任工期
1.开工日期：以甲方下达的.施工任务单为准。
2.工期总日历天数应根据甲方进度要求确定，根据项目部编制的计划工期按时完成。
五、质量及安全生产
1.质量标准：严格按设计要求和现行施工验收规范及省市相关标准实施。验收结果以项目部组织的实测实量数据为考评依据，并通过监理、建设、质监站等部门验收合格。
2.安全生产、文明施工：本项目安全目标为无重大安全质量事故。要求乙方必须做到班组内部的安全教育和交底工作，积极配合、服从项目部的安全文明管理，并配合项目部做好标化工作。
六、结算及付款方式
1.
2.该价格已含人员招聘进出场，人工工资社会福利、各类补贴、防暑降温、劳保用品、2%的劳务税金、临时设施施工费、施工用具小型材料及各种误工、停、续工费等全部费用。场内材料二次搬运费。
3.周转材料的用量以双方签字盖章确认的周转材料用量为准，超出部分以甲方项目部确认的采购价从承包人的工程款中扣除。
4.工程款支付：
七、结算方式
按本工程施工图纸、设计变更联系单。
八、双方职责
1.甲方责任
(1)对乙方负有领导、服务、监督、管理的责任;
(2)提供乙方住宿，代办乙方职工的暂住证、劳务证、就业证和上岗证等(所需费用由乙方自行承担);
(3)提供施工所需的图纸资料，及时下达作业计划和要求;
(4)不定期地进行检查、督促乙方的施工进度、质量、安全生产和文明施工，发现问题可根据公司有关管理制度采取奖罚措施，情况严重者，有权提前结束承包关系。
(5)协调本项目各班组之间的配合工作。
2.乙方责任
(1)严格按施工图纸、施工规范及甲方下达的施工任务单，精心组织施工，并听从甲方的正确指挥，完成各项任务，并签工序验收单作为结算凭证。
(2)遵守甲方的各项管理制度，操作规程，服从甲方的管理和处罚条例。
(3)做到团结互助，不打架斗殴，积极配合甲方和其他班组工作，确保工期、质量、安全目标。
(4)在施工中，必须自觉节约材料，做到工完料尽场清，材料必须按项目部指定位置分类堆施，施工用料不准隔夜留置，负责人每日应对施工区进行检查。
(5)施工工具必须按规定的位置放置，每日使用的各种机械设备、小型工具必须清洗养护。施工现场本工种内材料二次搬运。
(6)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方行业安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全教育和安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
(7)向甲方提供总进度、季、月、周度工程进度计划，月、周材料供应计划及相应进度统计报表。
(8)严格执行用工制度，在职工进场时进行教育，把各职工的身份证、务工证(就业证)、计生证、暂住证、照片交到甲方项目部处进行登记，对未办理者甲方代为办理，费用由乙方自负(由乙方先付款后再由甲方代为办理，甲方财务上不产生代办费用)。
(9)积极配合甲方做好创标工作，材料分类堆放整齐，做好安全教育、技术交底，并履行签名手续。
(10)工人医药费、病假工资等全由乙方自行承担。
(11)特殊工种作业必须持证上岗。
(12)局部设计更改或其他班组引起的局部返工皆不发生点工(大面积设计更改除外)。
(13)每周必须上报项目部班内人员进出情况，上交身份证做好登记工作。否则没有经项目部登记或不上交身份证的人员，项目部一律不承认为我公司员工，以后该人员出现的工伤事故或其他事故，则费用全部由该人自行承担，同时对该班组责任人处以200-5000元/次不等的罚款。(已登记人员按本责任书第九条第3款执行)如造成甲方公司信誉资质影响的另处10万元。
(14)班组长必须在施工现场，如未能及时到位必须委托代理人员在施工现场积极配合项目部做好应急小组工作，班组长组织应急人员。
(15)甲方下达的临时施工任务，乙方必须先无条件执行完成，不得以费用未谈协而拒绝。
九、处罚条款
1.若乙方未按甲方任务单要求完成施工任务，导致延误工期，按1000元/天承担罚款(项目部同意顺延的除外)，逾期超过30天的，甲方同时有权单方解除承包关系。
2.若工程质量经甲方及相关部门检验达不到合格标准的，则甲方有权扣除乙方工程款的30%，并且乙方须向甲方支付实际完成工程总价的10%作为处罚。
3.若乙方在施工过程中未做好必要的安全措施而造成安全事故的，则甲方有权根据严重程度对乙方处以200-5000元/次不等的罚款，同时，乙方须承担由此引起的甲方的全部损失。如果乙方在施工过程中违章作业发生职工重大伤亡事故，则乙方自行承担一切损失和责任，同时甲方有权扣除乙方交纳的50%的承包保证金。如造成甲方公司信誉、资质影响的另处罚10万元。非乙方在施工过程中违章原因发生的工伤事故中的单人医疗费在3000元(包括3000元)内的，由乙方全额承担;超过3000元的部分(含赔偿)与甲方项目部协商解决，其中乙方承担不少于20%。
4.若甲方有要求，则乙方必须派翻样员参与甲方施工放样，且须从开始至结束为同一人，否则甲方有权对乙方处以人民币500元/次的罚款。
5.乙方必须做到每天工完料尽，如有违反则发现一次罚人民币500元，并赔偿3倍以上的材料费。
6.乙方须把施工工具按指定地方堆放整齐，材料堆放整齐，清理干净，如达不到甲方要求则每次罚200元。
7.乙方人员应严格服从甲方管理人员的管理，如因不服从管理人员的管理而与管理人员发生冲突的，甲方有权对乙方处以人民币元/人/次的罚款。
8.乙方人员如发生打架、斗殴、酗酒、偷窃等行为的，每发生一次，甲方有权对乙方处以人民币1000~5000元的罚款，并清退出场，因此造成甲方的所有损失由乙方承担，严重者送公安机关处理。
9.如发现乙方人员不住现场或寝室卫生不好等情况，每发现一次，甲方有权对乙方处以人民币100元/间的罚款。
10.乙方人员须遵守宿舍制度，不得自开伙食，严禁在宿舍内使用热得快、电炉、煤气灶、煤炉等器具，一旦发现，甲方有权没收该电器，违者按人民币1000元/次罚款;除班组长家属(限三人)外，其他人家属、小孩、亲戚朋友等不允许住进生活区，违者按人民币1000元/次罚款。班组长的家属擅自进入施工现场，若发生安全事故的，一切责任都由乙方自行承担。
11.主体结束后，乙方施工人员需立即退场(施工过程中，人员的进场、出场必须按项目部进度计划要求实施)，不得以任何理由住在施工现场，如不听从项目部的安排迟延退场的，须按人民币1000元/天承担罚款，同时，甲方有权暂停结算工作，直至乙方所有人员退场。
12.乙方被质检单位、监理例会、公司质安、建设单位点名批评则罚人民币1000元/次，被书面形式通报罚人民币元/次。
13.乙方人员发生其他违反甲方公司及项目部相关管理制度的，甲方有权根据其严重程度对乙方处以相应的罚款。
14.承包期间，若乙方不服从甲方管理，或在质量、工期、安全生产和文明施工等面达不到甲方要求，且经甲方指出后未予整改或整改后仍不符合甲方要求的，则甲方有权更换本分部(项)工程的承包人，同时，乙方应赔偿因此造成甲方的经济损失。
15.承包期间，若发生乙方劳动力不足，不能满足本工程进度要求时。甲方有权外借劳动力，外借劳动力的工资在乙方的承包款中扣除。
16.乙方如有违章作业行为或违反相关制度、规范标准，甲方有权对乙方处罚，处罚金额视情节轻重而定，并且赔偿全部损失金额。违反《安全生产、文明施工管理条例》按其管理条例条款处罚。
17.本责任书约定的罚款和赔偿款，甲方有权从工程款或每次支付的工程款中扣除。
18.本责任书中的罚款是指惩罚性违约金。
19.参加每周工程例会，如未经请假同意处50元/次罚款。
十、质量保修
1、质量保修内容及范围：乙方对其依据本责任书进行的一切施工工程，向甲方履行质量保修义务。
2、质量保修期：自伊萨卡三期2、3、4楼、A区地下室、5商铺项目整体工程竣工并经甲方及相关政府部门验收合格之日起一年。
3、质量保修责任：乙方对其在保修范围内的一切施工工程承担质量保修责任。
十一、其他
本责任书于 年 月 日在理想伊萨卡三期2、3、4楼标段项目部签订，责任书壹式肆份，甲方执叁份，均具有同等法律效力。
甲方：浙江国兴建设集团有限公司理想伊萨卡三期2、3、4楼标段项目部
代表(签字)：
乙方代表(签字)：
年 月 日
资料承包合同 4
甲方：____________________________________
乙方：____________________________________
甲方为全面完成20xx年产值、工期、质量、安全文明与成本节约等各大指标，明确双方的权、责、利关系，经双方协商落实，订立合同如下：
一、乙方对工程管理目标的责任承诺：
（一）乙方保证项目在________天（开工报告签发后的天内）工期内完成。
（二）乙方保证工程达到%优良（符合业主在工程总承包合同中对质量的要求），
贯彻质量体系认证获得年检外审合格。
（三）乙方保证全年所有承建项目的重大安全事故率为零；轻伤事故的医护费用控制在工程总价的万分之以内。
（四）乙方保证施工现场达到标准化的管理要求，各类治安事件的发生率控制在施工总人数的千分之以内；
（五）乙方保证全年各项目的施工成本（包括人工费、材料费、机械费及其他间接费用）控制在目标成本的限额内。
（六）乙方根据政府主管部门要求设置项目部主要岗位职能人员，并根据公司整体工作需要，服从甲方对乙方在岗的技术负责人、预算员、翻样员等岗位人员可随时调动。
二、甲方在本项目竣工后对乙方上述承包指标按《实施细则》进行考核与奖罚。
三、甲方对乙方的服务管理和检查监督职责。
（一）根据甲方对乙方批准资金、材料、机械、工具、器具的需求量计划，甲方确保对乙方所需各类资源的及时供应。
（二）积极开拓工程业务，确保乙方施工任务来源，保障乙方的施工活动有节奏地持续进行。
（三）指导和协助乙方优化施工方案、改革施工工艺、完善质保体系、落实岗位职责、贯彻安全生产责任制和项目部各类管理制度，促进项目管理的正常运作。
（四）定期对乙方的项目成本、施工进度、工程质量、安全生产、文明施工及综合治理等管理目标进行过程检查、监督和调控，协助乙方确保各大管理目标的圆满完成。
（五）定期对乙方所属各管理人员的岗位职责和工作业绩进行检查、考核和评定，并对考评结果及时反馈。
（六）及时在年终或项目竣工后对乙方各项管理目标的完成情况进行考核，并按《程目标管理经济责任制实施细则》的有关规定对乙方的考核结果进行奖、罚兑现。
四、其他条款。
（一）甲方根据整体发展计划需要，在必要时需对乙方有关管理人员、机械、设备和材料进行抽调，乙方应予以理解与配合。
（二）为保障乙方管理人员的休息权利和工程施工的实际情况，甲方决定乙方各管理人员可每月休息二天，由乙方项目经理视本项目施工进度的缓急情况灵活安排，管理人员假期的工薪待遇仍按原规定执行。
（三）乙方现场所有使用的模具、脚手等周转材料如按《实施细则》仍无法确定费用的，由甲方另行编制租用、调拨、折价、回收、报废等计算方式。
（四）乙方在目标管理过程中应按相应时段向甲方提交如下资料：
（）项目开工阶段：项目施工需用资金、劳力、机械、材料、工具、器具初始限额计划申报表；项目部管理人员概况表，项目开工报告、整套施工图、分部分项工程劳务承包合同等。
（2）施工阶段：每周资金需用计划表、下周机械、材料、设备进场计划表、每月普工工价申报表、承包班组预结工费申报表，钢筋施工配料单、模板翻样排版图、砌块砌筑或块料铺贴排列图、设计修改变更单、成本限额调节表、每月成本控制对照表、每月工费预付方案、施工劳力余缺调节表及每月已完施工产值报表等。
（3）竣工验收阶段：项目竣工验收备案表、监理公司出具的质量评估报告、工程造价审价报告或定案书、竣工项目成本表、竣工项目剩余物资一览表等。
凡原规定向材料和财务部门送报的上述资料，仍按原规定送报，其余资料均送报甲方工程承包部。
五、本责任书一式叁份，双方各执一份，一份送公司投资审计中心备案。
六、本责任书经双方签字后，于年月份起生效，至项目竣工、考核完毕、奖罚兑现结束后终止。
甲方：__________________乙方：__________________公司项目部
委托代理人：__________________代表：__________________
订立日期：____年____月____日
资料承包合同 5
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，达成如下协议：
一、甲方将工程承包给乙方施工，甲方将乙方作为甲方的项目部进行管理，甲方只收取乙方工程总额％的管理费。工程具体情况如下（工程名称：工程款；工期：承包内容：）
二、管理费在业主单位拔付第一次工程时结清。扣除管理费后的工程款，甲方收到立即拔付乙方。如乙方资金紧张，甲方可以代为垫付部分材料款及工人工资，由乙方从垫付之日起按月。5%的利率承担利息。工程完工后业主方结算付款完毕后甲方与乙方进行结算。乙方不得自行向业主收取工程款，全部工程款项由甲方收取后拔付乙方。
三、在签定本协议时，乙方已知须并了解甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容，乙方必须按甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容施工，甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同对乙方有全面的约束力。如甲方对业主方承担责任，乙方也必须对甲方承担相应的责任。甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同作为本合同的附件。
四、乙方对该项目自主经营，自负盈亏，因施工所发生的一切费用与责任全部由乙方承担，甲方概不负责。在施工过程中，乙方不得拖欠供应商材料款和工人工资。如甲方为乙方的材料款和工人工资承担民事责任后，乙方应当偿还甲方，并承担相应的所有费用及利息，按同期银行贷款四倍利率计息。
五、乙方项目部的施行活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故，乙方应按照国家的有关规定处理，民事赔偿责任由乙方来承担。如甲方代为承担责任，甲方有权向乙方追偿。
六、乙方项目部有自主经营权，有权自行招聘职工，有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况，决定职工工资标准，调整工作和辞退职工。
七、在施工和结算过程中，甲方给乙方项目部协助的便利，并提供相关手续。由乙方项目部负责向业主方开具工程款发票，如乙方项目部要求甲方方开具工程款发票，乙方项目部应向甲方另行交纳相应的税费。
八、承包期间，乙方项目部实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。施工期间乙方项目部必须自觉维护发包方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程通过业主验收，安全施工，文明施工和按期完工，如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工，一切经济损失以及建设方对上述问题追究发包方的一切责任均由乙方项目部承担，需追究刑事责任的，也由乙方项目部承担责任。
九、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导，乙方项目部必须无条件接受发包方的管理。对发现有违反质量和安全操作规程施工的或发现有质量和安全隐患的，甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害发包方企业信誉，甲方有权无条件更换施工队伍，乙方项目部不得有异议。
十、乙方具有下列情形之一的，甲方有权解除合同。
1、乙方不服从甲方管理的；
2、工程逾期的；
3、工程质量不达标的；
4、拖欠农民工工资的；
5、工程管理混乱，有安全隐患的；
十一、乙方应对所施工程进行保修，保修期按甲方与业主的合同规确定，乙方工程逾期交工，每逾期一天，承担逾期违约金元。
十二、因履行本协议发生的争议，双方尽量友好协商解决；如协商不成，由东昌府区人民法院处理。
十三、本协议自双方当事人签字或盖章后生效，本协议如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。
本协议正本一式四份，甲方与乙方各执两份。
甲方：_________建设发展有限公司
乙方：_________（签名）
日期：________年____月____日日期：________年____月____日
资料承包合同 6
甲方：
乙方：
为认真贯彻落实党的十六大和十六三中全会精神及市局经济工作会议精神，促进我公司社会、经济效益的同步发展，实现企业利润化，确保20xx年经济目标的完成，经甲、乙双方共同商讨，特订立承包责任书，以资共同遵守。
一、承包期限：
20xx年一月一日至20xx年十二月三十一日止。
二、乙方主要经济指标：
（见附表）
三、乙方的工作目标：
１．争创“四个一流”：一流的企业、一流的管理、一流的服务，一流的业绩。
２．加强安全管理，做到安全行车、优质文明服务，及时上缴各项费用、标的，确保全年经济指标的完成。
３．抓好分公司内部的管理工作，强化基础管理，限度地降低可控成本，建立、健全分公司各种管理台帐。
４．抓好办公场所及停车场地的管理工作，进一步加强现场管理，争创文明单位。
四、乙方的内部管理：
1．乙方在确定20xx年承包指标后，要做好生产任务的组织和经济指标分解、落实工作，确保经济指标的完成和超额完成。
2.加强普法教育工作，遵守国家政策、法令、财经纪律和公司的各项规章制度，严格各项开支标准，保证完成公司下达的各项工作任务，综合治理目标达100%。
3．计划生育率应达100%，晚婚率100%（包括男职工），晚育率100%，无计划外生育。
4．加强安全教育、安全生产管理，减少一般事故，确保无责任上报事故，杜绝重特大事故的发生，文明礼貌服务，避免与乘客发生纠纷。
5.强化完善用工制度和分配制度，管理科学，并按照按劳分配的原则做好企业内部的二次分配，以充分调动职工的工作积极性。
五、甲方的义务
1.公司相关职能部门要对乙方的安全、生产等各项工作进行监督、指导，着重做好服务工作，真正做到服务一线。
2.对乙方的经济技术指标和管理目标的完成情况参照有关规定进行严格的定期考核，并依据承包兑现办法，按月、年度进行考核兑现。
3.依据国家的政策许可和公司的实际情况，尽可能加大对乙方的技改投入和生产业务的拓展，确保乙方生产任务的全面和超额完成。
六、考核与奖惩：
（另定）
七、其它：
1.本承包责任书在遇国家政策变化而使责任书不能正常履行时，甲、乙双方可相互协商，另行商定。
2.本责任书一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
签订责任书各方签字（盖章）
甲方：
乙方：
20xx年12月xx日
资料承包合同 7
甲方：____
乙方：____
甲方承建的特房·美地雅登2-1#～2-8#楼工程开始进入施工阶段，为了更好地贯彻建设工程质量验收统一标准和文件归档整理规范，更好的完成工程内业资料编辑和档案案卷整理工作，确保工程内业资料齐全和竣工档案报备合格，现特委托乙方负责工程内业资料编辑和档案案卷报备工作，经双方协商确认如下：
一、委托内容：
1、特房·美地雅登2-1#～2-8#楼工程土建技术质量内业、安全内业材料送检、竣工资料编辑整理、档案案卷报备及日常文书工作。
2、各单位工程存档资料、装订及办理城建档案的报备工作(此项费用按发票另行计算)。
二、内业资料编辑整理工作范围及工资待遇：
1、参照第一条委托内容中的第一款，乙方根据现场实际情况派设一名内业总负责(常荣成)和二名以上内业员(赵龙、颜小平、张俊锋、唐英);如乙方资料员业务水平达不到甲方的要求，甲方有权责令乙方更换人员，如不更换，由此造成的损失由乙方全权负责且甲方有权单方终止协议;进驻现场负责土建内业资料、安全内业资料的编辑整理，负责工地现场见证取样送检工作、收集各种检验报告，分户验收资料编制及归档并负责本工程竣工资料的编辑和整理等;同时还设置二到四名机动性的内业员从旁协助，以确保更好地完成工作任务。
2、乙方确保内业资料编辑、整理质量符合建设工程质量验收统一标准的规定及JGJ59-99标准，土建(现场外业由甲方负责)资料必须符合市优良工程要求、安全内业资料必须符合省级文明工地标准要求。
3、参照第一条委托内容中的第一款，乙方内业员总工资实行每月包干价，甲方按每月人民币伍仟伍佰元整给乙方;甲方给乙方内业员在工地提供食宿、办公设备等。
4、甲方每月支付乙方工资人民币伍仟伍佰元，每月工资于下月份15-20日左右领取(账号：________________);第一个月的工资待资料归档后一次性支付清楚。甲方不得拖欠乙方工资，工资计算截止至初验日期。如因甲方不能在三个月内归档乙方有权向甲方要抵押工资及产生的装订费用由甲方负责。
5、乙方应遵守项目部的规章制度，乙方所编制资料应满足第二款(2)要求，否则应负责补齐，若不及时补齐，甲方可对乙方进行2～5万元的处罚，且乙方应把已完好的资料归档给甲方。
三、档案案卷组卷报备：
1、甲方应配合乙方做好文件材料收集工作，乙方以各项档案文件收集完整之日起七天内完成档案组卷装订工作，档案案卷质量必须符合建设工程文件归档整理规范的规定。
2、档案案卷组卷单价参考工程竣工时档案馆的收费标准。所需材料由甲方负责，乙方配合采购。
3、乙方完成档案案卷组卷报备工作后甲方应一次性结清款项给乙方。
四、补充内容：
1、甲方负责派人编写施工日记。如有工程签证单或工程联系单等，甲方派人协助乙方编写，乙方协助报送监理单位或设计院。
2、对于一些专业技术性较强的施工方案或施工(装修)项目，甲方要负责编制或进行技术交底。
3、内业资料如需内业员到各相关单位去盖章等，甲方应予以配合，假如甲方没有派车，乙方人员去各单位盖章或办事(含送检)的来回费用可向甲方报销。
4、本协议一式肆份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方经办人签字之日起生效，至完成全部档案案卷组卷报备工作且甲方付清款项给乙方后自行失效，望甲乙双方共同遵守执行。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
资料承包合同 8
甲方：
乙方：
甲方根据工程建设的需要你，将甲方的土建、装修资料承包乙方，根据平等、自愿的原则，经甲乙双方充分协商达成共识，签订以下合同内容;
一、工程概况：
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程内容：
二、承包范围及承包方式
1、乙方负责本工程土建资料(基础土建、主体土建、装修土建工程各分部分项工程的检验批、资料整理、归档等工作)、竣工备案资料的编制与整理。乙方须按当地资料管理规程与建设工程质量监督站的质检要求、城建档案馆存档要求、监理单位监理资料归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。
2、本工程施工技术资料一式3份。本条第一款所述所有编制根据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方，否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。
3、本工程施工技术资料编制完成后，由乙方负责分别装档案盒并分别交给甲方或城建档案馆，以资料验收合格为准，另如需装订其费用由甲方负责。
三、承包方式及单价：
1、乙方按月薪承包甲方本工程的土建、水电竣工备案资料（建筑面积按照38000M2）月薪6000元。
2、付款方式：
（1）本合同经甲乙双方签字生效之日起，乙方工作满一个月后，甲方在每月28日，支付乙方人民币_元。
（2）甲方应在规定时间内支付乙方资料劳务费，如若延期七天以上不予支付，乙方有权利自行终止合同，并要求甲方赔偿乙方由此引起的损失。
四、双方责任、义务：
1、由甲方负责工作中产生的一切办公耗材及A4纸以上资料复印，大图复印、晒图等均由甲方负责。
2、甲方负责提供打印机、电脑、资料软件等办公用品。
3、甲方给乙方提供现场食宿及办公场所
4、各单位之间的关系由甲方负责协调、处理。
5、本工程施工技术资料编制过程中，施工技术资料中所有“项目经理（签名）”“设计单位（签章）”等各单位签字盖章均由甲方自行负责。
6、乙方定员上岗，持证上岗，乙方有义务按合同内容尽职尽责完成本职工作。
7、因乙方人员的专业或工作能力原因，不得到业主或监理工程师的认可，或不能满足项目的资料工作进度，况且在甲方指定的时间内不能调整，甲方有权单方面解除本合同。
8、本合同一式三份，甲方执两份，乙方壹两份，签字生效具同等法律效应，其他未尽事宜，双方共同协商解决。
五、合同时限：
1、本合同自甲乙双方签字后即行生效
2、本合同规定的甲乙双方完成各自应当履行的义务该合同自行失效
甲方签字盖章：乙方签字盖章：
日期：日期：
资料承包合同 9
甲方：乙方：
上列双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利、协商一致的原则，就施工资料整理及归档的劳务费事宜，达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：郑州新郑国际机场T1停车楼工程地点：郑州新郑国际机场航站区内
二、工期
该工程于20xx年1月7日开工，至20xx年11月9日竣工，工期共308日历天。
三、承包内容
1、乙方负责本工程室外管网资料、土建水电资料(包括土建、水电工程的各分部分项工程的检验批、资料整理工作)、安全资料、竣工备案资料的编制与整理。乙方必须按当地建设工程质量监督站的质检要求、城建档案馆的存档要求、监理单位监理资料的归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。
2、本工程施工技术资料一式四份。本条第一款所述所有编制根据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方;否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。
3、本工程施工技术资料编制完成后，由乙方负责分别装入档案盒并分别移交给甲方或城建档案馆，如需装订，装订费由甲方负责。
四、承包方式及单价
1、乙方按建筑面积承包甲方本工程的土建、安全、竣工备案资料(建筑面积按实结算)承包单价按2.5元/m2。结算按T1停车楼建筑面积54030.96平方米计算。
2、付款方式
(1)、本合同经甲乙双方签字盖章生效之日起7个工作日内，甲方预付10%合同预付款给乙方。
(2)、合同付款方式：按形象进度约定付款，主体结构结束施工资料经工程监理人员验收后支付至合同总价款的50%;装饰装修工程施工完毕施工资料经监理验收合格后支付至合同总价款的75%;水电工程完毕施工资料经监理验收合格后支付至合同总价款的95%;工程竣工存档时结清合同余款;施工期间如因农忙、春节等因为工程进度原因未达到拨付工程款点位时乙方可向甲方借资。甲方应酌情给予乙方所借工程款。
(注)：本工程计划工期为10个月，如工程延期(延期壹个月以下不计，延期一个月壹以上，不足壹个月按壹个月计算)甲方额外付给乙方7000元/月。
五、双方责任、义务
1、合同签订后，甲方及时向乙方提供施工图纸、图纸变更和必要的施工资料和提供施工用电、复印纸、食宿，乙方自备电脑、打印机。
2、各单位之间的关系由甲方负责协调、处理。
3、本工程施工技术资料编制过程中，施工技术资料中所有“项目经理”(签名)，“设计单位(盖章)”等各单位签字盖章均有甲方自行负责。
4、乙方有义务按合同内容尽职尽责完成本职工作。
5、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。未尽事宜，双方共同协商解决。
六、合同时限
1、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务后，该合同自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
资料承包合同 10
甲方：
乙方：
经甲、乙双方协商，甲方将昆山金鑫住宅小区B标工程的施工资料以承包的形式给乙方，双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就本工程承包事项达成如下协议。
一、范围
1、《建筑工程施工质量验收资料》中涉及到本工程的所有土建及水电安装资料。
2、《监理现场用表》中涉及到本工程需要报验土建及水电安装资料。
3、根据要求现场送样工作，包括所有需送检材料的取样，保证材料或试件在规定时间内送达检测中心检测。如过期未检造成的回弹、资料无法完成等的后果，由乙方自负。
注：1、送样的检测委托单由乙方负责填写，并与监理方联系确定好送检时间，通知甲方派驾驶员陪同送样。
2、一结构试块由泵站提供，取试块由甲方派驾驶员陪同乙方去泵站提取；二结构试块及砂浆试块由乙方负责制作，乙方应尽量保证试块检测合格。其他送样试件找相关甲方负责人及时索取。
3、除去随工程进度正常报验资料外，竣工时需整理出一套成册的竣工资料。
二、标准
1、在计划时间节点所进行的分部验收，保证工程资料的完善。
2、竣工验收资料保证其整齐、完善、成册，顺利交付。
四、承包价款及支付方法
1、本工程面积共计27000㎡。根据双方约定，11#、12#、14#、15#、55#、84#面积共计7000㎡，因前期已由甲方完成结构封顶及施工方案等资料，按1元/㎡计；剩余号房面积共计20000㎡，按2元/㎡计。
2、承包价款付款方式：所有单体主体验收结束，甲方支付乙方总合同款的30%；所有资料整理成册，甲方支付乙方总合同款的20%；所有单体竣工验收结束，甲方支付乙方总合同款的20%；竣工资料顺利交付档案馆，甲方支付乙方总合同款的30%。
六、甲方责任、义务
1、施工过程中的协调工作。
2、本工程发生的所有检测费用全部由甲方负责，并按甲方所签定的检测单位协议及规定结算。
3、甲方提供乙方的正常食宿，但不负责提供乙方的生活用品，不负责乙方来回工地的车旅费用。
4、现场材料质保资料的提供（如钢筋原材料的质保书；水泥、砂、石料的材料检测报告、放射性检测报告；商品混凝土资料的提供等）
5、如工作需要，提供办公及资料整理保存地方。
七、乙方责任、义务
1、配合甲方的管理，与监理、及内部班组的协调工作。
2、及时的提供报验资料，及时完成送检工作，不遗漏。
3、分部节点的验收资料的检查与完善。
4、现场安排资料员一名，能完成日常资料工作，质检站及上级部门检查时，能及时准确提供相关资料备查。
八、补充条款
九、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方：__________________乙方：__________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
资料承包合同 11
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
身份证：
为了确保工程顺利完成，充分发挥技术力量，加强内部统一管理，落实任务和责任，甲方将承建的__安泰.御华城一期_工程的工程档案承包给乙方，为了落实各自权利和义务，全力配合按期完工，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议，望共同遵守，严格执行。
一、工作范围及内容
1、建筑竣工资料（渝建竣表格、检验批表格）和监理报验资料的填写和整理。（建筑竣工资料包含：基础、主体、装饰、水电的施工资料,其中保温、涂料、门窗、防水等分包单位的资料由乙方负责收集整理归档）
2、负责收集并整理各种材料的合格证、质保书等保证资料。
3、负责填报各种材料的复检和试件的检测委托单，收集各报告。
4、负责所有建竣资料的装订，费用由乙方负责，并移交档案室。
5、工程承包建筑面积约：8.8万平方米(最终以竣工结算面积为准）。
二、质量要求：
乙方必须按照甲方提供的该工程设计施工图纸及设计更改通知、施工技术、交底记录，并严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—20xx）、《建设工程文件归档整理范围》（GB/50328—
20xx）、《工程建设标准强制性条文》以及其他标准、规范来填写和整理资料，保证所做资料全部合格，并能顺利移交档案馆和建设单位。
三、工期：
根据该工程的施工进度计划，乙方应配合甲方，合理安排人员，按时按质完成工作任务，工期为从开工之日起算21个日历月。如甲方工期超出，超出部分甲方按6000元/月补贴乙方。
四、单价及付款方式：
甲方按单价2.2元/平方米支付乙方承包费用。付款面积为本工程竣工建筑面积。付款方式：每个月支付6000元。在工程预验收后付足乙方承包费的85%，余15%在档案移交后三日之内付清。并由乙方给甲方出具等额的收款收据。
五、甲方应负的责任和义务：
1、向乙方提供该工程的施工图一套及电子版本，相应的图纸会审、技术变更核定及设计变更通知单等资料。完工后，向乙方提供完整的竣工图四套。
2、负责检测所试验费用和档案馆人员到现场检查、验收时的其他费用，负责提供送样车辆。
3、提供办公室给乙方，并配置办公桌、文件柜，电脑。向乙方提供免费食宿。
4、配合乙方相关工作。
六、乙方应负的责任和义务
1、做好工作范围的本职工作，并协助甲方做好相关工作。
2、负责协调档案馆的联系，保证工作顺利进行。
3、负责档案资料的所有耗材、辅材以及送档所有档案盒和相关配套资料夹板，后期扫描电子档案及刻盘等所有费用。
4、按工程进度编写技术档案，按工程进度送检材料，反应出的试验资料真实，数量完整，并符合设计和有关规范要求。
5、资料整洁，字迹清楚，签字完整齐全。
6、确保该工程档案资料达到合格，并提交四套完整竣工档案资料。
7、负责本工程的取样送检，当出现不合格材料时及时通知甲方。并配合甲方进行处理。
8、负责配合建设、监理、质检、实验室等各单位的工作，配合甲方及建委相关部门的检查验收工作。
9、乙方应配备2人以上（含2人）的资料人员，乙方可根据工程需要适当进行增减，但必须征得甲方同意。甲方认为应增加资料人员时，乙方应及时增加。否则，甲方有权找人替代，替代人员工资在乙方资料款中全额扣除。
七、其它及违约处理
1、未经过甲方同意，乙方不得私自更换资料人员。否则，甲方按2000元/次处以乙方违约金。
2、施工期间，乙方资料人员应服从甲方的现场管理。如有不服从者，按200元/人/次对乙方进行处罚。
3、因质检、建设、监理、甲方等相关部门在施工期间检查乙方资
料不合格时，乙方应无条件限期整改合格。如乙方未及时整改或整改不合格，甲方有权解除合同，且对乙方资料余款全部不予支付。4在工程验收后，乙方应按规定时间送交合格的资料到档案馆。如乙方送交资料不合格，甲方所欠资料款全部不予支付。
八、未尽事项，双方按照公平、合理、互利的原则，协商处理或签补充协议。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，具有同等法律效力，工程完工，付清全款后本协议自动失效。
甲方（签章）乙方（签章）
协议签订时间 年 月 日
资料承包合同 12
工程名称：
发包人：
承包人：
签定日期：
工程施工合同(正本) 年 月 日
第一部分协议书
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
投资计划或工程立项批准文号：资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期：
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
合同工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
金额(大写)：(人民币)
￥：元
六、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。《专用条款》中没有具体约定的事项，均按《通用条款》执行。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。履行本合同所约定的全部义务。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效
合同订立地点：
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：承包人：
时间：
资料承包合同 13
甲方:(简称甲方)____
乙方:(简称乙方)____
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目建设工程，施工资料一项事宜，协商一致，订立本合同。
一、承包范围：
甲方在工程施工任务中,将工程质量保证资料(包括：基础和主体资料、装饰装修及屋面资料、给排水电气资料、质量管理资料、备案资料、节能资料及安全资料等施工内业资料的制作整理入档工作承包给乙方。(电梯资料、消防通风等资料由分包单位提供，不属于本合同承包范围。)
二、承包金额、付款方式：
该项目设计建筑面积平方米，(竣工建筑面积与设计建筑面积±1%的按设计面积计算，超出1%的按实际面积结算，结算单价不变。)按每平方元计算，合计金额为：____元整(￥：____)。所有工程的检测及材料试验费由甲方负责，由乙方负责所有材料的送检，甲方配合取样及收集所需资料。付款方式:按工程进度付款,共分四次全部付清。
①工程完成基础分部，付至总资料费的30%。
②完成主体分部，付至总资料费的60%。
③工程竣工验收后付至总资料费的90%。
④其余竣工备案后一个月内一次性全部付清。
三、甲方义务：
1、乙方承包后甲方必须提交施工图纸一套、施工企业资质、五大员证、特种作业人员上岗证、具体施工进度计划、施工日记、竣工图等资料。
2、在施工过程中及时将所有材料合格证、原材料及符合要求的试块试件等提供给乙方。如甲方所提供原材料及试块试件不合格时乙方应配合甲方进行复检，达到合格为止。
3、工程的所有分部验收和竣工验收甲方应提前通知乙方作好相应的准备。
四、乙方义务：
1、乙方应在施工中按要求制作、整理资料，在工程验收及竣工验收时提供同步验收资料。
2、所送检的材料、试块、试件不合格时应及时向甲方报告，并积极配合甲方进行复检。
3、做好资料员的日常工作，常向甲方汇报交流情况。统一服从甲方的安排及日常工作的调配。
4、由资料员承包的整套工程资料按照山西省资料管理规程制作，乙方必须确保工程资料的完整、齐全、合格。
五、违约责任：
本合同执行过程中，如一方违约，按《中华人民共和国合同法》的规定进行处理。
上述条款甲、乙双方共同遵守执行，未尽事宜由甲乙双方协商补充。本合同甲、乙双方各执一份，具有同等法律效应。如发生纠纷，双方协商，妥善解决;商议不成的，由工程所在地人民法院裁决。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
资料承包合同 14
甲方：
乙方：
一、承包范围
乙方承包路施工资料的打印、复印、送报、收发、整理工作。该施工资料的承包范围不包括设计变更、工程合同外签证单的签字工作及工程预决算资料。
二、双方权利和义务
1、甲方需向乙方按时提供相关图纸，测量、试验、原材料半成品证件、设计变更等原始资料。
2.甲方需按时向乙方支付资料制作费用，不得拖欠，否则乙方有权停止制作。
3.乙方需按甲方提供的施工图纸及施工过程中的设计变更等要求，按国家规范、规定按时制作资料。
4、乙方在现场配备一名实习生资料员，负责现场的资料送报，收发工作。乙方需配备一名专业资料员每3天巡视工地一次。资料制作工作不得影响甲方工程正常施工。
三、合同工期：
日历天240天。
四、付款方式
1.承包费用为工程总造价的0.2%，该工程总造价为合同内和合同外的造价之和。
2.工程开始施工后7天内，甲方支付乙方3000元前期资料制作费。工程进行施工中，甲方每月15日支付乙方4000元资料制作费。
3.如工程延期完工，甲方需按月支付乙方延期资料制作费，每月1500元。
4.合同内资料制作费余款及合同外资料制作费在竣工资料验收合格日一次付清给乙方。
5.竣工资料装订费用由甲方提供。
五、本合同由双方签字之日起生效，未尽事宜，双方协商解决。合同一式贰份，甲乙双方各存壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
资料承包合同 15
一、工程资料发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)
二、依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的需要，甲乙双方现就恒久生产基地1、2、3、4、5号栋的工程资料承包给乙方，现就本工程的有关事项经双方友好协商达成一致，订立本合同。
三、工程名称：湖南恒久高新材料生产基地工程：工程地点：张家界市永定区阳湖坪工业园：承包项目及范围：
1、甲方愿意将工程资料发包给乙方。
2、本合同中所指“工程资料”是指：土建资料、水电安装资料(普通建筑室内水电安装资料、强电部分)、基本安全资料、竣工图编制、现场的原材料取样、现场的混凝土试块制作并送实验室以及其他分包工程的资料收集、整理等直至到档案馆移交。乙方必须至少委派一个能对资料编制整理的专业技术人员驻守工地。
四、数量：
1、本工程资料合计一式四份，一份由乙方负责移交当地城建档案馆，一份由乙方负责移交建设单位，一份由负责移交监理单位，一份位施工单位;
2、本工程施工工程资料一式四份全部为原件;
五、质量：
1、乙方须按当地建设工程质量监督站的质监要求、城建档案馆存档要求、监理单位监理资料归档要求、施工单位施工工程资料归档要求进行编制。
2、本工程施工工程资料编制过程中，施工工程资料中所有“项目经理(签名)”、“设计单位(签章)”、“施工员及班组长”等签字盖章均由甲乙双方共同负责办理;
3、本工程施工工程资料编制完成后，由乙方负责分别装入档案盒并分别移交甲方或城建档案馆。
六、专用条款：
1、甲方在工程刚开始时须移交乙方一套完整的施工图纸，工程结束后归还甲方，乙方须负责保管好。
2、甲方子啊工程施工过程中须及时把相关工程变更联系单、原材料/构工程资料承包人：屈吉燕(以下简称乙方)配件/设备质量保证资料(包括质保单、合格证、检验报告等)移交给乙方，且须均为原件，否则因此产生的责任由甲方自行负责;
3、工程各分部分项验收前乙方需应提前做好充分的准备工作。
4、工程施工过程中乙方须及时把相关试件试块送达当地检测部门，造成不合格、无报告情况由乙方负责;
5、本工程施工技术资料所用纸张、打印复印耗材、装订费、档案盒(袋)、笔等均由甲方负责;
6、本工程所发生的有关原材料//购配件、试件试块测试费用由甲方负责;由乙方负责填报发送;
7、甲方须在竣工验收前提交乙方三套完整的施工图纸，便于编制四套竣工图;如变更大于竣工要求需要重新编制竣工图的由乙方编制好。
8、甲方须位乙方在工程现场单独设立一办公室，内置一台复印机、一台电脑、一台打印机(激光型)、一张办公桌、一张办公椅、文件柜;
七、报酬：
1、支付金额：甲方愿以每平方米2.5元的价格包给乙方，建筑面积计算规则，按国家定义计算方法进行计算。由于本工程乙方在1号栋施工至标准层四层(楼面标高为9米内已施工)以上，2号栋标准层早7层(楼面标高为23.9米内已施工)以上才进场，则承包范围内的建筑面积需扣除已施工完成的面积，但已施工完成的面积资料由原来甲方自行编制的不到位部分需由乙方补充，此部分费用按15000元包干给乙方，
2、付款方式：本合同经甲乙双方协商好后，从20xx年8月9日起先按每月支付人工工资4000元(中途如有不可抗拒的因素停工的不支付每月工资);工程完工后资料经城建档案馆验收拿到预验收证支付资料承包费用的90%，剩余的10%在工程竣工备案后10内一次性付清。
八、合同时限：
1、本合同自甲乙双方签字后即行生效。
2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务该合同自行失效
九、违约责任：
1、甲方未按时执行本合同所规定的义务时，一是须立即执行，二是甲方若想推迟执行时限则须征得乙方的书面同意，否则乙方可以提请仲裁或法院。
十、合同争议解释方式：
1、若甲乙双方发生合同争议，须按如下顺序处理争议：
①首先由甲乙双方自行友好协商解决，并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件，调解协议须经甲乙双方签字方为有效;
②若上款未见效果，则甲乙双方任一方均可提请双方信赖的单位或个人出面调解处理，并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件，调解协议须经甲乙双方签字方为有效:
③若上述两款执行后仍未见效果，则任一方均可提请仲裁机构或法院进行裁决，且双方均执行裁决意见。
十一、合同其他规定：
1、本合同所有文字，数据不得采用手写涂改增删，必须经双方协商同意后重新电脑打印，双方重新签字盖章方为有效，否则一律无效。
2、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，外加甲乙双方原有资料移交清单壹份。
3、本合同订立过程、合同内容等于现行国家法律，法规相抵触处，均按现行国家法律、法规执行。
上述合同(包括附件)所有内容，本人已全面阅读、仔细领会，同意上述内容，现签证：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
资料承包合同 16
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
1、承包事项：
2、承包方式：平米包干，元2，总建筑面积为：2，总价款为：元。大写：。
3、承包范围：工程技术资料的填写、收集、整理、组卷、归档、备案，直至竣工。
4、办公用品归属：电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒由甲方提供，资料软件由乙方承担。
5、工作分工
乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步，工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。
①检验试验：甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作，乙方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作。
②资料编制填写：施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制，所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。
③资料签字由乙方找相关人员签字，要求与工程同步。
④分包工程技术资料：乙方负责收集检查验收所有分包工程技术资料，并整理归档。
6、结算
地下室顶板结构封顶后付全部资料费的30%，主体结构封顶后付全部资料费的40%，竣工验收备案后付全部资料费的30%。
7、资料整理要保证验收合格。
8、乙方进入现场要遵守甲方的各项规定。合同履行期间，乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走，防止出现人身伤亡事故。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
资料承包合同 17
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
经双方友好协商，由甲方将新疆广汇米东新天地5#、6#、9#、10#楼工程施工技术资料发包给乙方制作；具体达成协议如下：
一、承包范围（建筑面积）：米东新天地5#、6#、9#、10#楼施工技术资料编写，（不包含施工日志）
二、承包单价：1.2元/平方米（包含试块制作），（另加2000元资料纸费用）
三、工期要求：依据工程合同工期交工。
四、验收要求：符合当地资料检查、管理部门的验收要求
五、移交方式：竣工五方认证完毕后，移交给甲方、档案馆
六、付款方式：按月付款，每月30日付款，资料最后一个月费用，待工程交工五方认证完毕，移交资料甲方、档案馆前付清余款。
七、违约责任：乙方必须及时准确的编写资料，甲方应该给乙方提供一切现场的相关的变更，且发生变更应及时通知乙方，甲方的施工人员应与乙方配合，当需要建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位盖章时，甲方应该给与全力配合乙方，提供车辆便利（因施工现场与相关单位距离太远）。现场制作好的试块应由甲方派车送到指定试验室。应甲方试模不到位原因造成的试块制作不够，由甲方负责相关责任。如乙方违约，甲方将下浮总价的10%；如甲方违约将给与乙方上浮10%结算。
八、本协议双方签字后生效；
九、本协议一式二份，双方各执一份。
发包方（甲方）签章：承包方（乙方）签章：
签订日期：年7月日
资料承包合同 18
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）
根据合同法及相关法律条例规定，结合本工程的实际情况，经双方协商达成一致，特制定本合同。
一、甲方将工程资料整理工作发包给乙方，本工程建筑总面积平方米，按每平方米元，总价元。
二、质量要求：各项资料应以甲方工程质量为标准，与甲方工程质量相符。
三、甲、乙双方各自承担的费用
1、甲方承担各项检测费、资料存档费、取备安证、评优费及在评优过程中出现的招待及礼见费。
2、乙方承担工程资料所用的电脑、软件费、所有的办公用品、文具。
3、甲方承担各相关管理部门收取的各种费用。
四、甲、乙双方的责任和义务
1、乙方工作内容是一名资料员应做的范围内的所有事情，各种资料必须与工程同步，并配合甲方进行保证资料的收集，如因甲方进场的材料不合格，现场做的混凝土试块和砂浆试块强度达不到，甲方负责协调处理，乙方必须积极配合。
2、乙方应积极配合甲方施工、工程验收、检查等工作，并出示相关资料以备检查及办理相关手续。
3、甲方应根据工程进度及时提供送检的各种试块及送检的材料、各种材料的原始证明（出厂合格证及检验报告）。并由甲方派专人送检。
4、乙方工作完毕是以房屋取得备案证和资料移交市城建档案馆（或区城建档案馆），并出示相关工程竣工证明书为依据。
五、付款方式：甲方在乙方开工时付乙方起动资金5000元，基础验收付总承包额的20%，主体验收付40%，装修完工付20%，竣工备案付清余款。
六、违约责任
1、乙方不得延误甲方工程验收，工程资料必须齐全，如有关部门检查资料不合格，是因乙方责任由乙方负责；如因甲方责任造成资料不合格，由由甲方承担。
2、按甲方的要求按时将资料验收备案，如不能备案，甲方可拒付余款。
3、甲方按约定支付乙方资金，如甲方资金不到位出现的误工现象由甲方负责。
4、如因建设方或甲方的原因迟迟不能备案，时间顺延造成的损失和责任由甲方或建设方承担。
七、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效。
甲方：乙方：20xx年x月x日20xx年x月x日
资料承包合同 19
甲方：身份证号码：
乙方：身份证号码：
兹因甲方工程建设的需要，由乙方负责承包甲方工程的施工技术资料整理、编制工作，现根据平等、自愿的原则，经甲、乙双方充分协商达成共识，特签订本协议。
一、合同期限：
以完成本工程任务为期限，自 年 月 日起至 年 月 日止该工作任务完成为标志。
二、承包内容：
1、乙方负责本工程土建施工技术资料（包含：基础、主体、装修、屋面四个分部质保资料的制作与收集整理）。不包括各专项专业单位分包资料、水电安装资料、安全资料和施工组织设计及各专项方案的编制、竣工图绘制。
2、乙方不负责工程现场的钢筋及焊接等原材料的取样及砂浆与混凝土试块的制作、拆模及养护工作，只负责试验材料的送检委托工作。
三、承包方式及单价：
按建筑面积（建筑面积按实结算，地下室面积如不在建筑面积之内，地下室按一层计算）承包甲方本工程的施工技术资料，建筑面积暂定㎡，承包单价为2。5元/㎡（本价格为工资成本费，不含税及各种试验费，不提供发票）合计元（大写：）。
四、付款方式：
工程开工，甲方先付于乙方10000元（用于前期办公用品的购置），剩余的资金按照工程进度进行付款：
1、基础结构验收完毕后，付总价款的20%。
2、主体结构施工至一半时，付总价款的30%。
3、主体结构验收完毕后，付总价款的30%。
4、室内外粉饰完毕后，付总价款的10%。
5、竣工验收完毕，付到总价款的95%。
6、待工程备案手续完毕后，一个月内将剩余工程款一次付清（如因甲方原因，备案工作无法在2个月内完成，视为备案完毕）。
五、甲方责任：
1、甲方向乙方提供完整的设计图纸、设计变更资料及前期工程技术资料。
2、甲方负责提供办公室一间及所需办公设备（办公桌椅、电脑、打印机、复印机、档案柜等）。
3、甲方为乙方驻工地资料员提供食宿。
4、甲方协助乙方收集工程所需的所有原材料、构件、设备的出厂合格资料及相关手续（必须原件）。
5、甲方负责协调各施工单位进行各项原材料、半成品及砂浆、砼试块的取样工作。
6、甲方负责各种材料送检的试验费及由此所引起的交通费用及其它相关费用。
7、甲方协调各施工单位负责各种材料送检工作及试验费。
六、乙方责任：
1、乙方必须拥有资料员上岗资格证及取送样员证书。
2、乙方必须按当地建设工程质量监督站的质检要求、城建档案馆存档要求进行编制。
3、乙方负责施工技术资料及各项原材料的试验及时到位，不得因材料试验及工程技术资料的原因影响材料的使用及工程进度。
4、乙方负责本项目施工技术资料编制所需的纸张与耗材。
5、乙方认真落实资料收集整理、归档的相关制度，完善资料的分类管理。
6、乙方在竣工时需整理出一套的竣工资料（原件）交付城建档案馆。甲方如需增加资料套数（复印件），费用另行协商计算。
七、双方权利、义务：
1、乙方有义务按合同内容尽职尽责完成本职工作。
2、甲方有义务及时向乙方提供完整、正确的原材料合格证、工程施工图、设计变更等。
3、如因甲方报建手续不齐备，导致上级质量监督单位不予验收由甲方负责。
4、工程必须在合同工期内完成，不能按时完成，延期一个月内不要工资，超过一个月以后，每月支付5000元工资。
八、合同的解除和终止：
1、解除
（1）经双方共同协商同意后本合同可以解除。由甲方提出解除本合同的，甲方应按国家或自治区相关规定支付给乙方一定的经济补偿。
（2）有下列情形之一的，甲方可解除本合同：
A乙方在使用期内被证明不符合录用条件的；
B乙方严重违反甲方项目规章制度的；
C乙方严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的；
D乙方被依法追究刑事责任的；
E本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经双方协商未能就合同变更达成一致的。甲方按照规定解除合同的，需提前七天以书面形式通知乙方，并按规定向乙方支付在工作期间的劳动报酬。
（3）乙方解除本合同，应提前七天以书面形式通知甲方，并做好交接手续。
（4）有下列情形之一的，乙方可以解除合同，甲方应按国家或自治区相关规定支付给乙方一定的经济补偿。
A甲方未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件；
B甲方未及时足额支付劳动报酬的；
C甲方的规章制度违反法律、法规的规定或损害乙方权益的；
D甲方免除自己的法定责任、排除乙方权利，致使本合同无效的；
E甲方违反法律、行政法规强制性规定，致使本合同无效的。
2、终止
本合同期满或法定终止条件出现，本合同即行终止。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。不尽事宜，双方共同协商解决。
甲方（签章）：乙方（签章）：
年 月 日 年 月 日
资料承包合同 20
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容，结合有关规定及本工程的具体情况，经双方协商同意签定本建筑工程资料承包合同。
一、乙方承包工程，建筑面积平方米。
1、承包范围：乙方承包该工程的土建、装饰、安装、管网、钢结构(其中：钢结构、道路等为甲方分包项目，资料由分包单位编制，乙方有督促检查、收集归档的义务)。
该工程包括的工作内容：乙方负责该工程的土建、装饰、安装、管网、钢结构、安全、经济资料编制工作，按照现行施工规范和城建档案馆及《四川省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》版的要求进行收集、编制、整理。
2、合同工期60天。
二、甲乙双方责任
1、甲方责任
(1)负责提供电脑及打印、复印设备(及耗材)、工程所在地城建档案馆制定的工程资料表格、纸张等相关办公用品供乙方使用。
(2)负责提供乙方驻施工现场人员的食宿及办公地点。
(3)负责提供工程送检材料、试件和全部检测费用。
(4)负责重要资料的盖章签字的协调工作和费用。
(5)负责编制并提供竣工结算资料。
(6)甲方负责组织现场收方及验收。
(7)甲方负责出竣工图及竣工资料组卷费用。
(8)负责提供用于制作竣工图纸的蓝图。
(9)负责提供材料的合格证、出厂证明文件、材料报验资料等。
(10)负责提供相关报审报建资料。
2、乙方责任
(1)负责工程建设过程中土建、装饰、安装、管网、安全资料的收集、编制和整理及现场的经济资料的收集。
(2)乙方提供质监站、安监站对工程建设过程中检查的资料。
(3)乙方负责安排人员在施工现场打印工程所需资料及文件，工程资料的报审工作、并协助甲方完成相关资料与相关单位的盖章工作。
(4)乙方协助施工过程中原材料及试件的送检(材料、试件和运费、检测费用由甲方承担)。
(5)乙方协助甲方组织现场收方，并完成相关资料收集整理并报送工作。
(6)乙方负责现场经济资料的收集整理，负责编制工程结算所需的经济资料。
(7)负责敦促分包单位编制竣工资料及竣工图，若分包单位不能按时完成需乙方编制时，费用另行计取。金额由甲、乙双方另行协商。
(8)负责收集材料的合格证及检验报告，收集整理有出图章、审图章的施工蓝图、变更图及编制竣工图和完整的报建资料(复印件)及前期的相关资料等。
(9)具体负责内、外协调及相关的盖章签字工作。
三、合同价款及付款方式
1、合同价款：合同总价10万元整(拾万元整)。
2、付款方式：
(1)甲乙双方签定合同之日起10日内，甲方支付30%的合同预付款给乙方。
(2)乙方把前期资料补齐，甲方支付乙方20%的合同价款。
(3)甲方承包范围内的工程竣工验收合格、经济签证编制完成，甲方支付乙方合同价款的30%。
(4)竣工验收合格后，质监站出竣工验收备案表和甲方结算资料整理完成(如:设计变更、工程联系函、鉴证索赔依据、监理通知回复等相关结算资料整理完成移交甲方)之日起5个工作日内，甲方支付20%的余款给乙方。
四、违约责任
1、如因乙方人员及技术原因导致承包范围内的相关资料未按合同规定的时间节点完成编制和整理完整及移交，甲方有权解除本合同，后期款项甲方有权不支付给乙方。
2、如甲方未按本合同“甲方责任条款”提供相关资料及协调不到位，合格资料无法得到相关公司及部门的签字盖章认可或资料不齐，导致乙方无法按合同约定的时间节点完成相关资料或工程无法竣工验收，则乙方不承担相关违约责任，且视同乙方已完成相关资料，甲方按本合同“第三条”相关条款支付乙方劳务费。
3、若因非乙方原因导致工程无法在合同工期内竣工或竣工资料无法移交，则超出工期部分的乙方发生的费用由甲方承担(每人：元/月)，并在合同工期满7个工作日内，按“第三条”第3款支付乙方劳务费。
4、如因乙方的原因导致资料不能按时交付或资料不合格，乙方须组织人员重新做资料，直到本工程资料合格为止，甲方不承担相关费用。
五、纠纷解决方法：
任何一方违反本合同规定，双方协商不成，按以下任一方式解决：
1、向款经济合同仲裁机关申请仲裁。
六、合同的生效和终止
本合同经双方签字、盖章后生效，工程竣工验收合格，结清全部工程款后终止。本合同一式六份，甲方持四份，乙方各持二份。
单位名称(公章)：乙方代表(签名)
单位地址：联系电话：
甲方代表(签名)：地址：
联系电话：工行帐号：
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
【资料承包合同范本】相关文章：
承包资料合同范本（精选6篇）05-30
工程资料的承包合同范本02-08
土建资料承包合同范本08-01
施工资料承包合同范本11-19
资料承包合同范本（精选6篇）06-06
简单版工程资料承包合同范本10-11
承包的合同范本03-05
土建资料承包协议02-23
建筑工程资料承包合同范本（精选11篇）05-31
装修承包的合同范本04-28