催告函

(通用)催告函

催告函1

X公司：

　　为实施X市场的搬迁重建项目，经你公司与我方多次协商，我公司于xxx年xxx月xxx日与你方就该项目合作签订了《合作经营框架协议书》。本合同签订生效执行期间，你公司擅自终止履行合同约定义务，致使我公司为本项目提供的场地闲置近一年，并因你方在双方合作的'场地上修建建筑物，导致场地破坏，对我公司造成严重经济损失。我公司就你公司的违约行为特致此函，请你公司在本函发出之日起 7日内派相关工作人员到我公司处理违约事宜。若本函发出7日之后，你公司仍未派人到我公司解决此事，我公司将依据合同约定及相关法律法规的规定，追究你公司的违约责任。 特此函告。望你公司慎思并妥善对待。

　　X公司

　　xxx年xxx月xxx日

催告函2

致：孙先生

　　我司就与您的居间合同(亦称"中介合同")纠纷事宜，现依据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》及相关法律法规郑重致函：

　　因您与徐小姐已达成房产买卖合意，徐小姐作为买方，您作为卖方，我司作为中介方，于x年6月13日共同签订三方协议：《二手楼买卖合同 前程远扬地产经纪有限公司二手物业买卖协议书》，合同约定：您向徐小姐出售位于河源市源城区沿江东路18号恒基大厦雅江轩1704单元，约定成交价为25万元，过户费及中介费15500元由您与徐小姐共同承担。因一方原因(包括拒绝履行、迟延履行等)导致合同不能继续履行的，违约方除需向买卖的另一方支付20xx0元违约金外，还需承担5000元中介代理费。

　　合同签订后，您与徐小姐均依约向我司提交了房产过户的相关材料，但在办理房产过户登记过程中，因您存在双重户口问题导致无法过户，故徐小姐要求退还定金，待您注销了其中一个户口(身份证)后，徐小姐与我司多次催促要求重新履行合同、办理房产过户手续，您以各种原因拒绝履行合同义务，拒绝重新向我司提交房产过户的'相关材料，导致合同不能继续履行。

　　根据《中华人民共和国合同法》　第七十六条 :"合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。" 以及第一百零七条　："当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。"故该合同并不因您户口的注销而失去效力，并且您应该继续履行合同义务，协助办理过户手续，否则依据三方合同约定，您应该承担包括但不限于违约金、中介费、律师费、诉讼费、交通费等违约责任。

　　请您尽快全面履行合同义务，诚望你在收到本函三日内给予书面答复，并就有关事项作出明确说明。否则，我司将采取法律手段就您的违约行为追究您相应法律责任，并就我司可能因此遭受的经济损失向你追偿。

　　特此函告，望你慎思并妥善对待。

　X公司

　　xxx年xxx月xxx日

催告函3

林______女士:

　　您好!

　　联合创业律师事务所受物业管理有限公司(下称物业公司)的委托，代理该公司物业管理服务费追缴事宜。就您拖欠物业公司物管费一事，律师事务所特指派本律师郑重向您致函如下:

　　一、经本律师查证，从______年1月至______年6月期间，您欠缴物业公司的物业管理服务费共计人民币4342______元。

　　物业管理服务费是小区维系正常运转的经济支柱，您拖欠物管费的行为，影响物业公司对小区的管理和服务工作，侵害了物业公司的合法权益，同时，也是对小区其他业主公共利益的损害。

　　二、根据《物业管理条例》第七条的`规定，在物业管理活动中，按时交纳物业服务费用是业主的义务。在您入住新村苑H______-5房前，填写了《入住登记表》，办理了相应的入住手续，并与物业公司签署了《业主公约》。《业主公约》约定:物业公司依照有关合同对新村住宅区内的房屋、公共设施、居住秩序等事务进行管理并提供服务;业主、使用人及其他应交费人员必须按时交纳物业管理服务费和其他相关费用。而您在事实上享受物业管理服务的同时却迟迟不予交纳物业管理服务费，您的行为已构成了严重违约。

　　三、请您自收到此函之日起7个工作日内主动到物业公司交清所有拖欠费用。

　　如您逾期仍不履行交费义务，本律师将依授权采取法律行动，通过司法程序和强制措施追缴您拖欠的物业管理服务费，维护当事人的合法权益。在本律师调解阶段，物业公司只要求您交清所欠物管费即可。一旦进入司法程序，物业公司将保留追收滞纳金的权利。届时给您工作和生活造成的影响、由此产生的诉讼费用和其他费用、您时间和精力上的损耗及其他法律后果将由您自行承担。

　　望您慎重考虑!

　　______年八月八日

催告函4

致______:

　　我方现就贵方占用我方名下的坐落于______的物业(以下称"目标物业")相关事宜专致此函,请贵方务必重视,并急速处理。____________年4月，贵方既未经我方书面或口头的同意，也未曾办理过相关手续，就占用我方的目标物业。截止______年10月29日，贵方从未与我方负责人员洽谈目标物业的租赁使用事宜，也未曾向我方交纳租金、物业管理费、水电费等费用。

　　贵方的非法占用行为，给我方带来极大的`损失。自______年4月至______年10月29日，若贵方租赁目标物业，应实际支付我方租金(租金标准按目标物业的市场价)人民币______元整(￥______)，支付物业管理费人民币______元整(￥______)。在此期间，贵方实际使用产生的水电费合计为人民币壹万叁仟零壹拾壹元整(￥______13011______)。______贵方未经我方同意占用目标物业，该行为已构成对我方所有权的侵害。在此我方作出最后郑重催告：贵方务必于______年______月______日前搬离目标物业，并支付占用期间的占用费用(包括不限于目标物业应缴纳的租金、物业管理费、水电费)。我方给予贵方上述宽限，并不代表我方放弃追究贵方侵权责任的权利，而仅仅是我方本着友好的态度与贵方和平解决此事。

　　我方诚望贵方能够重视此事并采取积极及时处理的态度，停止侵权行为，支付占用费用。否则我方将正式向人民法院起诉，追究贵方的侵权责任，届时贵方将承担一场不在理的侵权之诉的诉累甚至承担由此引起其他刑事法律责任。______特此函告!

　　本催告函一式两份，我方留存乙方，寄送贵方一份。

　　催告人：

　　______年______月______日

催告函5

致x房地产开发有限责任公司：

　　买受人xxx于 X年X月X日与该公司签订了《商品房买卖合同》，合同编号：，合同约定本人向贵公司购买罗马景苑(罗马景福城)X幢号房屋，房屋建筑面积为X平方米，合同第八条约定了交房日期为x年12月30日前，但至今尚未交房，只是于x年12月21日接收到了出卖人的延期交房公告，通知延期至x年5月交房。

　　关于出卖人延期交房的事实，买受人提出催告意见如下：

　　一、xx市早在x年已经出台关于治理雾霾的若干规定，开发商必然在x年已知晓并参与了配合，则开发商约定14年12月30日交房日期的时候已经考虑到治理雾霾的因素，故由于治理雾霾造成交房延期的'理由不成立。

　　开发商不能以此为理由推延交房，从催告之日起3个月内必须交房。 此外，出卖人必须按照第九条约定履行按日补偿违约金，违约金的补偿形式为现金，并且从x年1月1日起按月兑现直至完成交房，且需将现金打到指

　　二、根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，开发商延迟交房，经购房者催促后3个月内仍不交房的，购房者可以要求解除合同。因此，出卖人从催告之日起3个月内若不能履行交房，买受人将提出解除合同，同时要求出卖人返还购房款及依据银行同期贷款利支付利息，支付银行还款及还款利息，同时支付违约金，并承担业主与银行解约的相关事宜及赔偿。

　　三、对于延期交房期间买受人外租房屋的租金赔付问题，最高法院司法解释明确规定，在延期交房期间，房租应由开发商承担，根据买受人的《租房合同》及缴纳房租的收据证明，请出卖人赔付买受人从x年12月30日至交房日的全部房租。

　　买受人要求：

　　本着友好协商、及早入住、避免产生延期交房的相关责任、避免事态扩大的原则，向贵方致函，请贵方及时就《关于督促及交付罗马景苑(罗马景福城)所购房屋使用的函》及上述问题进行作出书面承诺，其结果或承诺的书面文件发送给本人，或者以电子邮件的方式发给本人，联系邮箱。否则如贵方严重延误交房，因此产生的延期交房违约责任均由贵方承担。本人保留继续追究贵方违约责任的全部合同权利，并视贵方整改或协商情况决定是否进行房屋交接。

　　特此函告。

　X公司

　　xxx年xxx月xxx日

催告函6

____________房地产开发有限公司:

　　本律师受____________市____________区____________街道办事处的委托和联合创业律师事务所的指派，依据中华人民共和国有关法律法规，就贵公司拖欠借款不还事宜，郑重致函如下:

　　一、经本律师查证，贵公司因项目启动资金严重不足，曾向____________市____________区______8街道办事处借款688万元。此事有双方于______年6月28日签订的借款合同及相关凭据为证。

　　按照借款合同的约定，贵公司须于______年5月10日前归还688万元借款本金给____________市____________区咸____________街道办事处。然而合同约定的还款期过后，迟迟不见贵公司履行还款义务。此后，____________市____________区____________街道办事处多次主张权利，要求贵公司履行合同，归还款项，现合同约定的还款期限已过去两年多，仍然未见贵公司有任何的还款行动。

　　二、根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，贵公司逾期不履行合同义务的行为已构成了严重违约，给____________市____________区____________街道办事处造成了较大的经济损失。

　　有鉴于此，请贵公司收到本律师函后，采取措施筹措资金，于____________年1月28日之前履行还款义务，并按照合同约定，支付相应的利息。

　　三、如贵公司逾期仍不履行还款义务，本律师将依授权依法采取法律行动，通过司法程序追究贵公司的法律责任，由人民法院依法采取查封、扣押、冻结资产的强制措施来追缴贵公司拖欠的`借款本息及逾期利息，维护____________市____________区____________街道办事处的合法权益。届时给贵公司生产经营造成的影响、由此产生的诉讼费用和其他费用、时间和精力上的损耗及其他法律后果将由贵公司自行承担。

　　为避免矛盾激化，甚至徒增诉累，望贵公司慎重考虑!

　　特此函告!

　　______年1月11日

催告函7

致王先生：

　　你于x年四月二十八日与我公司签订了《国际办公中心确认书》，在该确认书中双方就所选房屋的`层数、房号、面积及价格等内容进行了约定，截止x年一月二十三日，你已向我公司交付房款160万元，我公司已经接受。根据合同法及相关法律规定，你购买我公司位于咸阳市国际办公中心8层04号、05号、06号、07号、0 8号房屋的五份合同已经成立，房屋总面积为1028.18平方米，总价款为人民币4172647元，契税等其他办证费用合计人民币225838.40元。现我公司郑重函告如下：

　　1、你购买我公司位于咸阳市国际办公中心7层04号、05号、06号、07号、0 8号房屋的五份合同，我公司已经解除，并将上述房屋另行出售。

　　2、你应当向我公司支付违约金共计人民币￥102143.53元，我公司将在你已交付的房款中扣除，余款请你在十日内前来我公司领取，逾期不领的责任和风险由你自行承担。

　　特此通知

催告函8

xx有限公司：

　　我方现就贵方占用我方名下的坐落于 的物业(以下称"目标物业")相关事宜专致此函,请贵方务必重视,并急速处理。 x年4月，贵方既未经我方书面或口头的同意，也未曾办理过相关手续，就占用我方的目标物业。截止x年10月29日，贵方从未与我方负责人员洽谈目标物业的租赁使用事宜，也未曾向我方交纳租金、物业管理费、水电费等费用。

　　贵方的非法占用行为，给我方带来极大的损失。自x年4月至x年10月29日，若贵方租赁目标物业，应实际支付我方租金(租金标准按目标物业的市场价)人民币 元整(￥ )，支付物业管理费人民币 元整(￥ )。在此期间，贵方实际使用产生的水电费合计为人民币壹万叁仟零壹拾壹元整(￥ 13011 )。 贵方未经我方同意占用目标物业，该行为已构成对我方所有权的侵害。在此我方作出最后郑重催告：贵方务必于 年 月 日前搬离目标物业，并支付占用期间的占用费用(包括不限于目标物业应缴纳的租金、物业管理费、水电费)。我方给予贵方上述宽限，并不代表我方放弃追究贵方侵权责任的权利，而仅仅是我方本着友好的`态度与贵方和平解决此事。

　　我方诚望贵方能够重视此事并采取积极及时处理的态度，停止侵权行为，支付占用费用。否则我方将正式向人民法院起诉，追究贵方的侵权责任，届时贵方将承担一场不在理的侵权之诉的诉累甚至承担由此引起其他刑事法律责任。 特此函告!

　　本催告函一式两份，我方留存乙方，寄送贵方一份。

　　律师：xx

　　xx年xx月xx日

催告函9

xx有限公司：

　　本人于x年06月30日与贵公司签订《青岛市商品房预售合同》一份，合同中约定本人向贵公司购买胶州市九龙镇建设路7号花苑小区27号楼2单元x户房屋，房屋暂测建筑面积为94.29平方米，其中套内面积为83.91平方米，公用分摊面积为10.38平方米。价格为3298元每平方米，房款合计为310968元。合同第十条约定，贵公司于x年12月28日前交付房屋。合同签订后，本人按约支付了首期房款并办理完毕按揭贷款手续，履行了相应的义务，但至今为止贵公司一直未能交付房屋。

　　本人认为贵公司行为已经构成违约，依法应当承担相应的违约责任。因此本人特通知贵公司，请于接函后三个月内交付胶州市九龙镇建设路7号花苑27号2单元x户房屋。否则，本人依法通过法律程序追究贵公司违约责任或解除《青岛市商品房预售合同》，届时，有可能给贵公司造成的`一切不利后果，贵公司将负完全法律责任。

　　特此函告，希望贵公司妥善处理。

　　以上内容一式两份，贵公司一份，本人保留一份

律师：xx

　　xx年xx月xx日

催告函10

实业有限公司：

　　广东xx银行股份有限公司南园支行诉实业有限公司、宁夏银星能源股份有限公司(原表股份有限公司，以下称我公司)、广东汇源担保投资有限公司借款合同纠纷一案，xx市中级人民法院以深中法民二初字第350号《民事判决书》判决实业有限公司偿还广东xx银行股份有限公司南园支行借款本金3000万元，并承担银行利息。同时判决宁夏银星能源股份有限公司和广东汇源担保投资有限公司对实业有限公司的上述还款义务承担连带清偿责任。广东省高级人民法院以粤高法指字1528号指定执行决定书，指定广东省揭阳市中级人民法院执行。

　　在审理本案过程中，xx市中级人民法院以深中法执字第742-2号《民事裁定书》查封了我公司4000余万元的房产和股权等资产，为减少损失，我公司于x年12月29日与广东xx银行股份有限公司南园支行的执行特别授权人广东粤财投资控股有限公司达成《债务重组合同》，约定由我公司在合同生效后三日内，一次性向广东粤财投资控股有限公司支付3000万元，广东粤财投资控股有限公司免除应由实业有限公司、广东汇源担保投资有限公司和我公司承担的其他债务，包括利息、诉讼费、保全费、执行费等。我公司于x年1月2日一次性向广东粤财投资控股有限公司支付了3000万元。x年3月13日广东省揭阳市中级人民法院以揭中法执委字第103-1号《民事裁定书》裁定终结执行，确认了我公司已履行《债务重组合同》和广东粤财投资控股有限公司同意免除我公司其他责任的事实，并依法解封了查封的我公司的.财产。

　　另，我公司为实业有限公司向广东xx银行股份有限公司南园支行3000万元债务提供连带保证责任的前提是青海证券有限责任公司、四川峨眉柴油机股份有限公司(现四川方向光电股份有限公司)及xx市汇银峰投资有限公司均为该笔借款提供反担保，承诺愿为该笔借款承担一切责任。

　　根据xx市中级人民法院以深中法民二初字第350号《民事判决书》及相关法律法规的规定，我公司在承担了清偿责任后有权向你公司追偿。为此，郑重致函贵公司：

　　请贵公司于x年1月31日向我公司支付3000万元，否则，我公司将委托律师通过诉讼途径解决，到时除你公司应支付的3000万元外所产生的其他费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等，均由贵公司承担。

律师：xx

　　xx年xx月xx日

催告函11

致：

　　本人现就贵方与本人签定上海市x路x弄x号x室房地产买卖合同后未按合同如期交易过户一事，郑重致函贵方：

　　本人因个人住房需求，于x年x月x日与贵方签定了关于上海市x路x弄x号x室房地产买卖合同。合同约定(按照合同原文相关书写)。然而合同签定至今，贵方任以种种理由拒绝履行交易过户的义务，并提出由本人追加费用支付合同上约定的由贵方承担的税费，已构成合同违约，侵犯了本人的合法权益。

　　根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定："当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。"故您应继续履行合同义务，配合本人办理交易过户手续，否则根据你们签订的'《房地产买卖合同》约定："违约责任：如任何一方未按照本合同约定的期限履行义务的，守约方有权要求违约方以转让成交价为基数支付每日万分之五的违约金并继续履行合同;如任何一方逾期履行义务超过x日的，守约方有权解除合同并选择要求违约方支付转让总价款20%的违约金。"本人人将追究您的违约责任包括但不限于：违约金、律师费、诉讼费、交通费等。贵方有义务继续履行合同，本人诚望贵方能够重视此事，并采取积极合作态度，立即认真履行合同义务

　　贵方应于收到本催告函之日起x日内与本人共同前往上海市x区房地产交易中心办理x路x弄x号x室的房地产交易过户手续。如贵方任然拒绝履行合法义务，将被视为贵方合同违约，本人保留采取法律手段追究贵方违约责任的权利。

　　希望贵方在收到本函后的x个工作日内给予答复，并就有关事项作出明确答复。

　　联系电话：xxx

　　传真：xxx

　　邮政编码：xxx

　　××

　　xxx年xxx月xxx日

催告函12

______房地产有限公司：

　　______市______律师事务所受______市______公司委托，就贵公司与__________公司签订商品房预售契约后未按合同如期交付商品房一事，郑重致函贵公司：

　　一、关于贵公司在合同中的义务______市______公司为解决本公司住房问题，于______年与贵公司签订了房屋认购合同，合同中约定，由______市______公司向贵公司购买住宅用商品房______套共______平方米，此______套房屋为期房，是贵公司于______年底立项开发的房地产项目，______公司于签订合同后向贵公司支付了订房款______万元整。

　　______年______月，贵公司所开发商品房项目取得了______市房地产管理机关颁发的商品房预售许可证，随后______公司与贵公司签订了______市内销商品房预售契约，并向贵公司预交了全部房款的______%共计人民币______万元，先期______万元订房款充抵头期购房款。合同中约定由贵公司在______年______月______日前将全部______套房屋交付______市______公司，并由购房方支付剩余房款。以上两份合同双方均签字盖章，并符合______市商品房预售的相关规定，合法有效。然而，合同签订后至今，贵公司迟迟未将商用住宅交付给______市______公司，已经构成违约，侵犯了购房方的合法权益。

　　二、本律师事务所律师意见

　　(1)根据双方所签订的商品房预售契约，贵公司有义务继续履行合同，本律师事务所律师诚望贵公司能够重视此事，并采取积极合作态度，立即认真履行房屋支付义务，并依法赔偿______市______公司的'直接经济损失。

　　(2)我们也希望贵公司能通过协商方式与我们的委托人解决此事。如果贵公司不主动采取协商的态度或仍借故拖延，拒绝履行合同义务，不交付______市______公司所预定的商用住宅房，我们的委托人将授权本律师事务所代其通过诉讼方式解决此事。届时，只有通过法律途径向贵公司主张合同中规定的权利。希望贵公司在收到本函后的五个工作日内给予答复，并就有关事项作出明确答复。

　　___________律师

　　______年______月______日

催告函13

先生/女士:

　　贵方既未经我方书面或口头的同意，也未曾办理过相关手续，就占用我方的目标物业。截止20xx年10月29日，贵方从未与我方负责人员洽谈目标物业的租赁使用事宜，也未曾向我方交纳租金、物业管理费、水电费等费用。

　　贵方的非法占用行为，给我方带来极大的损失。自20xx年4月至20xx年10月29日，若贵方租赁目标物业，应实际支付我方租金(租金标准按目标物业的市场价)人民币xx元整(￥xx)，支付物业管理费人民币xx元整(￥xx)。在此期间，贵方实际使用产生的水电费合计为人民币壹万叁仟零壹拾壹元整(￥xx13011xx)。xx贵方未经我方同意占用目标物业，该行为已构成对我方所有权的侵害。在此我方作出最后郑重催告：贵方务必于xx年xx月xx日前搬离目标物业，并支付占用期间的.占用费用(包括不限于目标物业应缴纳的租金、物业管理费、水电费)。我方给予贵方上述宽限，并不代表我方放弃追究贵方侵权责任的权利，而仅仅是我方本着友好的态度与贵方和平解决此事。

　　我方诚望贵方能够重视此事并采取积极及时处理的态度，停止侵权行为，支付占用费用。否则我方将正式向人民法院起诉，追究贵方的侵权责任，届时贵方将承担一场不在理的侵权之诉的诉累甚至承担由此引起其他刑事法律责任。

　　特此函告!

　　本催告函一式两份，我方留存乙方，寄送贵方一份。

　　催告人：

　　20xx年xx月xx日

催告函14

____________医院：

　　我单位与贵单位于______年______月_______日签订《厂房租赁合同书》，根据合同第五条约定，贵单位应当于“合同生效后，我方将租赁物交你方装修前”向我单位支付第一租赁年度租金210万元，同时根据合同第10条，贵我双方约定的租赁物装修期自______年______月_______日起算。本合同已于______年______月_______日生效，合同约定租赁物同时也符合交付标准。因此，贵单位应当在______年______月_______日支付210万元租金并接收租赁物，但截至函告之日，贵单位既未按照合同约定支付租金也未接收租赁物，致使我单位权益受到侵害。

　　我单位特致函贵单位在本函发出之日 ______日内，向我单位支付210万元租金，同时来我单位办理租赁物的`交接手续。如在本函发出之日______日内，贵单位仍未支付租金并办理租赁物交接手续，我单位将解除与贵单位签订的《厂房租赁合同书》，我单位将自行出租厂房，由此给我单位造成的损失将由贵单位承担。并且我单位将依据合同约定和法律规定，追究贵单位的法律责任。望贵单位慎思并妥善对待。

　　特此函告

　　函告人：_______救灾中心

______年______月_______日

催告函15

工程公司：

　　律师事务所受xx公司委托，就贵公司拖欠我委托人工程款一事，特致函贵公司如下：

　　我委托人与贵公司于x年xx月xx日签订《工程施工合同》，约定由贵公司负责工程所需石料的采购，我委托人提供机器设备，负责石料的抛载等工作。自x年xx月xx日我委托人进行石料抛载工作以来，共组织型号的机器设备 5台进行施工，在贵公司未支付任何工程款的情况下完成了大部分的工程。在此期间，由于贵公司石料供应中断导致两次停工，第一次停工期间为：第二次停工期间为：这两次停工导致我委托人无法继续履行施工义务。直接导致机器设备停运，给我委托人造成50万元滞期窝工损失。

　　关于以上事实，贵公司在对我委托人的《关于的索赔款的函》的答复中均予以认可，但此后虽经多次催要，贵公司却迟迟不履行赔偿之义务，时至今日仍拖欠我委托人上述工程款。

　　根据贵公司与我委托人签订的《工程施工合同》，贵公司作为合同甲方，负有保证石料供应之义务，而贵公司因自身原因中断、停止石料供应的行为违反了合同约定，构成严重违约，直接导致我委托人机器设备停运，造成巨大经济损失。根据我国《合同法》第一百零七条"当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的`，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任"之规定和第一百二十条"当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失"之规定，贵公司对我委托人的工程款支付及迟延履行赔偿义务之相应利息损失应予全额赔偿。

　　本所律师在此催告贵公司在接到本函后7日内立即与我委托人联系，并履行以下义务：

　　支付我委托人工程款50万元及相应利息损失(自x年xx月xx日起至实际履行之日按银行同期贷款利率计算)。

　　如果贵公司未依照本催告函履行上述义务，我委托人将依法向法院提起诉讼以维护其合法权益。我方不因在起诉前向贵公司发送本催告函而放弃所享有的任何权利。

　　律师：xx

　　xx年xx月xx日

【催告函】相关文章：

催告函12-24

告知函12-03

函的格式11-27

函的格式(精选)11-27

报价函11-28

调档函12-04

函的范文03-13

合作函12-07

询证函12-23