经济纠纷调解协议书

时间：2023-01-10 12:06:57 调解协议书我要投稿

经济纠纷调解协议书(5篇)

　　在学习、工作生活中，我们都跟协议有着直接或间接的联系，签订协议可以保护当事人的合法权益。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的经济纠纷调解协议书，欢迎阅读与收藏。

经济纠纷调解协议书(5篇)

经济纠纷调解协议书1

　　甲方：邹____，男，____年___月____日出生，汉族，兰州____有限责任公司职工，现住兰州市___路___号

　　乙方：兰州____大酒楼，地址兰州市____路____号。

　　负责人：张____，该酒楼经理。

　　丙方：兰州____物业管理有限公司，地址兰州市____路____号。

　　法定代表人：刘____，该公司董事长。

　　______年____月_____日凌晨，兰州____酒楼雇员肖____、曾____、王____、曹____与人斗殴误将在酒楼就餐的邹____打伤，造成邹____右眼永久性失明。事件发生后，肖____等四人潜逃至今下落不明。经人民调解委员会主持调解，甲乙丙三方就邹____伤害赔偿事宜达成以下协议条款：

　　一、就甲方被误伤致残一事，乙方认为除直接肇事者外，自身也有一定责任，并愿就甲方受伤致残一事予以赔偿。

　　二、乙方的赔偿金额总数为人民币贰拾壹万伍仟元整，主要为医疗费、伤残赔偿金及被抚养人生活费等。考虑到乙方的.具体情况，甲方愿放弃其它赔偿要求。

　　三、乙方付款方式为：全部现金付款。本协议生效后，六月底以前向甲方交付现金__万元，其中五天内先付__万元(含以前已交付部分)，余下__万元六月底前付清。七月__日前付__万元，八月__日前付__万元，九月__日前付完最后__万元。逾期未付，乙方应承担未付部分的违约金每日千分之一。

　　四、丙方作为乙方的物业管理单位自愿担保本协议的执行。

　　五、乙方赔偿后，甲方将不再就此事提起诉讼。若乙方违约，则甲方有权提起诉讼。

　　六、乙方及担保人有权追究本案几名肇事者的民事责任。但乙方是否追究，不影响本协议执行。

　　七、本协议经甲方签字，乙、丙方签字盖章后生效。

　　八、本协议一式四份，甲、乙、丙三方及人民调解委员会各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签字)

　　乙方(盖章)

　　丙方(盖章)

　　调解员(签字)

　　人民调解委员会(盖章)

　　____年___月___日

经济纠纷调解协议书2

　　立协议人：

　　____建筑工程公司（下称甲方）

　　____百货公司（下称乙方）

　　____建筑工程公司诉____百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在__区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于1999年10月16日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元，于1999年10月16日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息；双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。经甲、乙方反复协商，达成协议如下：

　　（一）甲方同意变更__区人民法院（1999）_法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元，于1999年10月26日前一次付清”的决定。

　　（二）乙方于1999年12月30日前，付款43209.26iG；于20xx年3月0日付款40000元。

　　（三）甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30％计算滞纳金。

　　（四）本协议书一式三份。甲、乙方各执一份，交人民法院一份。

　　甲方：__建筑工程，A公司（公章）乙方：____百货公司（公章）

　　法定代表人：______（章）法定代表人：______（章）

　　20__年__月__日

经济纠纷调解协议书3

　　立协议人:

　　________建筑工程公司(下称甲方)

　　________百货公司(下称乙方)

　　________建筑工程公司诉________百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在____区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于____年___月___日送达。

　　调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209. 26元，于_____年____月___日前一次付清。

　　逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。

　　现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。

　　经甲、乙方反复协商，达成协议如下:

　　(一)甲方同意变更____区人民法院__法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209. 6元，于____年___月___日前一次付清”的决定。

　　(二)乙方于____年___月___日前，付款43209. 26元;于______年___月__日付款40000元。

　　(三)甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%计算滞纳金。

　　(四)本协议书一式三份。

　　甲、乙方各执一份，交人民法院一份。

　　甲方:____建筑工程，___公司(公章)

　　乙方:____百货公司(公章)

　　法定代表人:(章)

　　____年___月___日

经济纠纷调解协议书4

　　原告武义xx硅业有限公司。

　　法定代表人胡xx，董事长。

　　被告xxxx实业有限公司

　　法定代表人姜x，董事长。

　　委托代理人(特别授权)张xx，xxxx律师事务所律师。

　　委托代理人(特别授权)吴xx，xxxx律师事务所律师。

　　案由：买卖合同纠纷

　　原告武义xx硅业有限公司诉称，原、被告于xxx年9月12日签订了1份《工矿产品购销合同》，由被告向原告供应金属硅120吨。被告已交货32吨，尚欠88吨金属硅至今未履行交货义务。请求判令被告：1、依合同履行供货义务;2、支付延迟供货的违约金1110784元;3、承担本案的诉讼费用。

　　被告xxxx实业有限公司请求予以调解。

　　本案在审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：

　　一、被告xxxx实业有限公司于xxx年8月底前按合同供给原告武义xx硅业有限公司尚欠的88吨通氧级外硅。

　　二、被告xxxx实业有限公司于xxx年8月底前支付原告武义xx硅业有限公司违约金20万元。

　　三、原告武义xx硅业有限公司自愿放弃其他诉讼请求。

　　四、如被告xxxx实业有限公司有一项未按上述调解协议按期足额履行，被告xxxx实业有限公司需另行支付原告武义xx硅业有限公司自xxx年9月1日起至履行之日止每天20xx元的逾期履行违约金。

　　五、案件受理费14797元，减半收取7399元，诉讼保全费5000元，合计12399元，由原告武义xx硅业有限公司负担2399元，被告xxxx实业有限公司负担10000元，于xxx年8月底前交纳。

　　上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。

　　本调解书自双方当事人签收后即具法律效力。

　　审判长：陈xx

　　人民陪审员：徐xx

　　人民陪审员：项xx

　　原告：时间：20xx年xx月xx日

　　被告：时间：20xx年xx月xx日

经济纠纷调解协议书5

　　立协议人：

　　xxxx建筑工程公司(下称甲方)

　　xxxx百货公司(下称乙方)

　　xxxx建筑工程公司诉xxxx百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在xx区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于xxx年10月16日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209. 26元，于xxx年10月16日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。经甲、乙方反复协商，达成协议如下：

　　(一)甲方同意变更xx区人民法院(xxx)x法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209. 6元，于xxx年10月26日前一次付清”的决定。

　　(二)乙方于xxx年12月30日前，付款43209. 26 iG;于20xx年3月 0日付款40000元。

　　(三)甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%计算滞纳金。

　　(四)本协议书一式三份。甲、乙方各执一份，交人民法院一份。

　　甲方：xx建筑工程，A公司(公章) 乙方：X X百货公司(公章)

　　法定代表人：X X X(章) 法定代表人：X X X(章)

　　20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

【经济纠纷调解协议书】相关文章：