承揽加工合同

(精品)承揽加工合同

　　随着人们对法律的了解日益加深，合同出现的次数越来越多，它可以保护民事法律关系。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编为大家收集的承揽加工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

承揽加工合同1

　　定作方：_______________(简称甲方)

　　营业执照号码：_____________________

　　承揽方：_______________(简称乙方)

　　营业执照号码：_____________________

　　根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：

　　品名或项目　规格、型号 单位 数量 单价价款或酬金元金额

　　一、产品的质量、包装、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及规格、数量、质量：_________________

　　三、履行的期限、地点和方式：_________________________

　　四、验收标准和方法：_________________________

　　五、结算方式：_________________________

　　六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。

　　1.承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___%或酬金总额____ %的违约金。　　其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的'有关规定执行。

　　2.定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值_____%的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_____%的违约金。其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的39;有关规定执行。

　　七、双方约定的其它条款：

　　八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。

　　九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　十、本合同一式________份，正本双方各执___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到________年____月____日止。

　　十二、本合同签订日期：________年____月____日　　

　　定作方：________________　　代表：__________________　　开户银行：______________　　帐号：__________________

　　承揽方：________________　　代表：__________________　　开户银行：______________　　帐号：__________________

　　________年____月____日

承揽加工合同2

　　委托单位：（以下简称甲方）

　　加工单位：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，经双方协商一致，特订立本合同。

　　第一条：甲方自年月日起委托乙方为甲方生产加工产品。

　　第二条：加工方式

　　（1）（乙方自备材料），乙方必须依照合同规定选用原材料，并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或用不符合合同规定的原材料而影响定作质量的，甲方有权要求重作、修理、减少价款或退货，并由乙方承担相关全部损失。如甲方有指定材料供应商的.，乙方必须按指定采购，否则甲方将拒收货品，并有权利向乙方索取一切相关损失的赔偿。

　　（2）（甲方提供材料，明确规定原材料的消耗定额）甲方按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换，对返修的产品不得偷工换料。否则甲方将拒收货品，并有权利向乙方索取一切相关损失的赔偿。

　　第三条：乙方受甲方委托为甲方生产加工鞋类产品，乙方必须严格按照确认样品和甲方质检人员的合理要求来组织生产。如品质达不到要求，甲方将拒收货品，并有权利向乙方索取一切相关损失的赔偿。

　　第四条：甲方需要乙方生产之产品的品名、型号、规格、数量、包装、交货期等要求由甲方另行提供，双方确认后乙方必须按期出货，如延期出货，乙方需承担所有损失。

　　第五条：甲方提供给乙方用于生产的所有资料（包括楦头、款式、材料、包装、商标等）

　　乙方必须妥善保管和使用，以免给其他个人或公司所利用，更不能用甲方提供的资料修改或直接生产给甲方以外的个人或公司，否则乙方必须赔偿给甲方每组鞋人民币十万元的损失。

　　第六条：付款：每月的货款甲、乙双方在次月6日前对账，甲方在对账当月15日前付清。

　　第七条：甲、乙任何一方如确因战争或严重自然灾害等不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由，经双方协商确认一致后，免予承担违约责任。

　　第八条：本合同在执行中，如发生争议，双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决，向广州市仲裁委员会申请仲裁或向广州市人民法院提起诉讼。

　　第九条：本合同自签订之日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同未尽事项，双方协商解决，具有本合同同等效力。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　委托单位（甲方）：（盖章）加工单位（乙方）：（盖章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

承揽加工合同3

　　甲方：_____（委托方）

　　乙方：__________（承揽方）

　　经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。

　　一、产品名称及加工数量

　　1、名称：不锈钢水泥焊接轨道板。

　　2、数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。

　　以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。

　　二、相关事宜：

　　1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。

　　2、乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。

　　3、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。

　　4、乙方加工过程的切削余料由甲方回收。

　　5、产品出厂的运输费用由乙方承担，（甲方提供适当的.运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜）

　　6、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。

　　7、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。

　　三、时间要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。

　　四、加工费用：

　　该项目合同总体加工费用20万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付产品后，甲方一次性付款，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的违约金。

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。

　　2、在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。

　　3、本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：_________盖章：

　　签约人：___职务：

　　_____电话号码：_____________________

　　已方：___盖章：

　　签约人：____

　　职务：___

　　电话号码：____________

　　时间：__年__月___日

承揽加工合同4

　　订立合同双方：________

　　承揽方：________木具厂以下简称甲方

　　定作方：________百货公司以下简称乙方

　　甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　第一条加工成品

　　第二条加工成品质量要求：________

　　一、材种：________柜台，货架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：________按图纸所标尺寸做。

　　三、严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。

　　四、甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。

　　第三条原材料由甲方提供

　　第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。

　　甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方。因此造成的损失，由乙方赔偿。

　　第五条工程价款：

　　________按核定价格单计算款25元。

　　第六条验收标准和方法：

　　________本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明。

　　第七条交货的时间和地点：

　　________一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货。任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。

　　第八条包装要求及费用负担：

　　________由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按4元计算，共计98元，全部费用由乙方负担。

　　第九条运输办法及费用负担：

　　________由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计49元，全部费用由乙方负担。运输造成的损失，由甲方负责。

　　第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款元（大写元）。

　　甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。

　　第十一条结算方式及期限：

　　________乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款。

　　第十二条甲方的违约责任

　　一、甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　二、甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　三、因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金。

　　五、甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值2%的违约金。

　　六、由甲方负责送货的'，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第十三条乙方的违约责任

　　一、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　二、乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值3%的违约金。

　　三、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　四、乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　五、乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　六、乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力：

　　________在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

　　第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决；

　　协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同于________年________月日经公证生效，合同履行完毕即失效。

　　本合同一式份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份。

　　甲方：________（盖章）

　　代表人：________

　　地址：________

　　电话：________

　　开户银行：________

　　帐号：________

　　乙方：________

　　代表人：________

　　地址：________

　　电话：________

　　开户银行：________

　　帐号：________

　　________年________月_____日

承揽加工合同5

　　承揽方（甲方）：____________________________

　　地址：____________电话：____________

　　法定代表人：____________

　　定作方（乙方）：____________________________

　　地址：____________电话：____________

　　法定代表人：____________

　　定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品

　　第二条加工成品质量要求

　　风险提示：

　　加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量，目的在于避免发生纠纷。质量条款要约定明确仔细。

　　如果质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。

　　第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量

　　风险提示：

　　原材料可以由定作人或承揽人提供。不管哪方提供，均要约定对原材料的质量要求。特别是定作方提供原材料的情况下，承揽方更要注意对原材料的质量验收，经验收合格后方可入库。根据合同法的规定，承揽方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毁损、灭失的，承揽方应该负损害赔偿责任。为此，承揽方应该提高保管材料的风险意识。

　　1、（用承揽方原料完成工作的）承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额）定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

　　3、交（提）原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。

　　第四条技术资料、图纸提供办法

　　风险提示：

　　定作方应对自己提供给承揽方的图纸或技术方案予以认真审议。但承揽方对图纸及技术方案提出异议时，要及时核实情况、组织论证、完善方案。切不可拖延推诿，由此将会承担承揽方产生的窝工、设备租赁、生产线闲置等相关损失。

　　1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

　　2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

　　3、定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

　　第五条价款或酬金

　　价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条验收标准和方法

　　1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

　　2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　第七条交货的时间和地点

　　风险提示：

　　加工后的成品，一般有两种交货方式，一是由定作方在承揽方仓库提货，二是由承揽方送货到双方指定的地点。定作方提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损灭失风险有很大的区别。为此，双方应慎重选择对自己有利的方式。

　　1、交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

　　2、交（提）定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。

　　第八条包装要求及费用负担

　　第九条运输办法及费用负担

　　风险提示：

　　运输方式一般由需方提出，也可协商约定运输方式、运输路线、运输工具。总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。

　　注意，要明确约定如果由于定作人原因选择了不合理的路线和工具，由此造成的损失，应由哪一方承担赔偿责任。

　　此外，运输费用的负担，应结合货物价款考虑，要明确约定清楚，以避免争议。

　　第十条转包

　　风险提示：

　　在承揽合同中，承揽人如必须与第三人合作才能按时交付工作成果，应当在合同中与定作人进行协商约定。在未经定作人同意的前提下，擅自将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同。

　　1、乙方（同意或不同意）将定作物的.主要工作交由第三人完成；

　　2、乙方同意甲方将定作物的主要工作交由第三人完成的：

　　（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

　　（2）乙方应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责。

　　3、乙方未经甲方同意将主要工作交由第三人的，甲方有权解除合同。

　　4、乙方可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。乙方将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责。

　　第十一条其他约定

　　第十二条承揽方的违约责任

　　1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

　　3、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作方偿付违约金____元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%（10%～30%）或酬金总额的____%（20%～60%）的违约金。

　　6、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。

　　7、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

　　9、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。

　　10、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条定作方的违约责任

　　1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　2、中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%（10%～30%幅度）的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%（20%～60%的幅度）违约金。

　　3、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　4、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　5、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　6、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　7、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理

　　加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成按（____）项处理：

　　1、向仲裁机关申请仲裁；

　　2、向人民法院起诉。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式____份，交____________（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

　　定作方：

　　代表人：

　　______年____月____日

　　承揽方：

　　代表人：

　　_______年____月____日

承揽加工合同6

　　甲方(定作方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：

　　传真：

　　统一社会信用代码：

　　乙方(承揽方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：

　　传真：

　　统一社会信用代码：

　　经甲乙双方友好协商，依据我国《中华人民共和国民法典》的有关规定以及其他相关法律规定，就甲方向乙方采购相关 等小商品事宜约定如下：

　　一、采购产品情况

　　1、品名 ，规格 ，数量 ，单价 ;

　　2、品名 ，规格 ，数量 ，单价 ;

　　3、品名 ，规格 ，数量 ，单价 ;

　　总金额(含税价)：人民币 元整(小写￥ )。

　　二、样品约定时间

　　自本合同生效之日起 个工作日内，乙方负责按甲方要求制作

　　样品，经甲方确认后的样品将作为乙方最终交货的标准。

　　三、交货时间、地点及运费

　　合同生效时甲方应当支付 %预付款到乙方账户，确认本协议第一条中各品名的尺码数量后 天内交货(具体数量由双方以书面传真或者电子邮件方式确认)，运费由 承担。

　　四、质量要求及技术标准

　　按照甲乙双方事先确认的样品为标准，货物主要技术指标按国家或行业标准。

　　五、验收方法、标准和期限

　　以甲乙双方确认的样品为准，如甲方发现货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符，应在收到货物后 个工作日内以书面形式通知乙方;经乙方核实后，尽快做出相应的处理。若乙方交付的货物不符合本合同标准，乙方应当负责更换或者退货，因此产生的所有费用应当由乙方承担。

　　六、包装要求及费用负担

　　乙方按其企业或行业标准提供包装，费用由乙方承担。

　　七、结算方式和期限

　　合同生效且收到乙方发票后 日内甲方支付总价款 %作为预付款，计人民币 元整(小写￥ )，双方约定汇款方式为甲方电汇，乙方收款账户为：

　　收款人：

　　开户行：

　　账号：

　　最终结算金额以实际定作、双方签字确认的数量和金额为准，自甲方验收合格之日起 日内，甲方一次性支付其余货款。

　　八、违约责任

　　1、合同生效后合同一方单方解除合同的，合同另一方有权要求违约一方支付合同总金额的 %作为违约金。

　　2、因甲方的原因造成乙方不能按约定时间制作样品的，不能按时交货的，由甲方承担责任。

　　3、若乙方提交的'样品和甲方定作的 小商品存在较大差异，甲方有权拒绝付款。

　　九、合同争议的解决方式

　　本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决;协调或者调解不成的，双方当事人同意向 人民法院起诉。

　　十、本合同一式二份，甲方乙方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。合同未尽之事宜，由甲乙双方另行签订补充协议。

　　甲方(签章)：

　　______年______月______日

　　乙方(签章)：

　　______年______月______日

承揽加工合同7

　　合同编号：____________________

　　定作方：____________________

　　承揽方：____________________

　　签订地点：____________________

　　签订时间：____________________

　　一、加工标的

　　货物名称：____________________型号：____________________

　　面料：____________________颜色：____________________

　　单位数量：____________________单价：____________________

　　总金额：____________________交货地点及期限：____________________

　　交期：____________________ 出口国：____________________

　　合计人民币____________________，(大写)____________________，按实际金额结算( 单价含线、税 、封箱带)

　　二、定作方提供材料(若定作方提供材料，则必须填写)

　　材料质量:____________________数量:____________________

　　提供日期:____________________定额:____________________　(面料，里料一律按定单数量到位。)

　　三、承揽方应当在收到定做人提供的材料后应立即组织人员依据行业标准进行检验，提出异议期限为7天;定作方委托承揽方采购面料、里料、辅料的，承揽方对所采购物品的质量负责，应该得到定作方的书面确认方可开裁。

　　四、加工物品的技术标准及质量以定作方指示书、确认样的.要求为准。物品加工其他特别质量要求：按相应的出口产品的检验标准和SN/T1649 的标准验收。

　　五、承揽方发现定作方提供的图纸、技术要求不合理的，应在3日内向定作方提出书面异议，否则由此造成的损失由承揽方负责，定作方应在收到书面异议后的7日内答复。

　　六、加工物品的包装按定作方的要求。

　　七、未经定作方书面同意，承揽方不得擅自将合同所约定的定作任务或部分定作任务转移给第三方完成，否则将构成违约，定作方有权随时解除合同，给定作方造成的损失由承揽方赔偿。

　　八、承揽方负责将定作物品送至定作方指定的地点。(定做方自提)

　　九、承揽方应该在货物生产完成后、出运前组织进行验收，验收标准为客户最终确认样及确认意见标准。由于承揽方逾期交货、货物的质量问题等原因引起的索赔和其他责任由承揽方承担(包括但不限于：客户索赔、因交货期推迟而引起的空运费等)。

　　十一、付款方式：内部结算。

　　十二、其他约定事项：

　　1、在加工制作期间，定做方有权随时进入承揽方的工作现场进行必要的监督检查，

　　2、双方对质量标准确认以封样为准，双方各保留封样，由承揽方无偿提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任务完成后，承揽方必须将剩余面料、二等衣服等送达到定作方指定地点。

　　4、用料按定作方要求，超出不允许裁剪，按最省的排料。

　　5、最终产品质量必须通过定作方验收，由于承揽方原因造成定作方二次加工、二次出运和退货索赔等一切损失均由承揽方承担。

　　十三、违约责任：任何一方违约的应承担违约责任，除应承担因违约给非违约方造成的一切损失外还应赔付合同价款30%的违约金。

　　十四、合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起立即生效，如有纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起诉。

　　十五、未尽事项双方协议解决。

　　定做方：____________________　承揽方 ：____________________

　　代表人 ：____________________　代表人：____________________

　　时 间：____________________时 间 ：____________________

承揽加工合同8

　　一、订立合同单位

　　发包单位：______(以下简称甲方)

　　承包单位：______(以下简称乙方)

　　二、工程概况

　　1、工程名称：______

　　2、工程地点：______

　　3、承包范围：钢构件、屋面与墙面围护的制作安装

　　三、工程工期：20______年______月______日开工至20______年______月______日竣工，总工期50天。

　　1、乙方必须按照甲方的要求组织施工，接受甲方对进度、质量的检查监督。

　　2、乙方必须按照合同约定时间开工竣工。

　　3、在施工过程中，如遇以下情况则工期延误：______

　　四、合同文件

　　合同文件应能互相解释、互为说明，组成合同的文件及优先顺序如下：

　　1、本合同协议书

　　2、施工图纸(包括土建施工图)

　　3、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件等业主认可的工期延误。收到预付款之日起20天内施工现场达不到钢结构安装条件。甲方原因造成的工期延误。人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)

　　五、承包方式

　　1、本单位工程采用综合单价包干，平米造价220元/平米，平米造价：330元/米，建筑面积：共计______平米。

　　2、工程总造价：______万元(元)以上全部为含税价格。

　　3、本工程所有吊车等机械设备、施工脚手架搭设、其它辅助设施及制作、转运所需机械设备、施工工器具均由乙方负责。

　　4、承包工作内容如下(不限于以下内容)钢构件、屋面与墙面围护的制作安装。(包人工，包机械)

　　5、安全文明施工：甲方确定区域内要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保护各类安全防护设施搭设等)

　　6、未经甲方同意，乙方无权私自转包本工程。若发生，甲方将追究违约责任或有权终止合同，由此所引起的各种损失由乙方负责。

　　六、工程造价的确定及工程款支付

　　此工程总造价为元，在乙方各种材料、工具进入工地开始施工时甲方付乙方总款的百分之三十，合计______元，工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十，合计______元，留取百分之十的质保金______元，一年后此工程无任何质量问题全额付清。

　　七、工程变更

　　1、工程设计变更

　　1、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　2、在施工中甲方涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的代用，须提前通知乙方，否则甲方承担由此发生的费用，并赔偿乙方的有关损失，并延长延误的工期。

　　八、材料、机械

　　8. 1、由于本工程为总价包干。所以乙方供应的'所有材料必须是符合设计方案和国家规范的标准产品，对与设计和规范要求不符的产品，甲方拒绝收用。

　　本工程主要材料如下：

　　8.1.1、围护部分：墙体标高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白单彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上蓝下白单彩涂板+玻璃丝棉毡+锡箔纸+镀锌铁网，彩涂板负差不小于0.03mm

　　8.1.2、钢架部分：钢梁为焊接H型钢(480～285)X200X6X10，节点板为22mm厚钢柱为焊接H型钢470X280X6X10风柱为热轧H型钢346X174X6X9钢板负差应符合国家标准《钢板、钢带厚度允许偏差表》GB-709-88

　　8.1.3、墙檀为卷边槽形冷弯薄壁C型钢C160×20×2.5屋檀为卷边槽形冷弯薄壁C型钢C160×20×2.5钢板负差不大于0.3mm

　　8.1.4、梁与柱连接、梁与梁连接均采用10.9级大六角高强螺栓

　　8. 2、乙方自购材料的装、卸、运输等费用均乙方承担。

　　8. 3、劳动用品和随身手动、电动工具由乙方自备。

　　九、工程施工

　　1、乙方施工人员、技术人员应与甲方工程部、技术部密切配合，严格按照施工方案施工。

　　2、施工过程中甲方应保证施工场地不受外界部门或人员的干扰。

　　十、安全责任

　　1、乙方应严格按照施工建设安全要求组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。

　　2、甲方指派专职安全员负责指导，监督施工现场的安全生产，乙方必须配合甲方安全管理人员，监督安全管理人员的工作，接受并服从甲方管理人员的指挥。

　　3、乙方应遵守甲方制订的各项安全管理规章制度。

　　4、严禁非施工人员进入施工现场，乙方必须做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隐患，乙方必须及时整改，杜绝重大伤亡事故。

　　5、现场人员发生伤亡事故后，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门进行堪察。

　　6、现场责任：

　　乙方在施工过程中如发生意外事故，责任由乙方自行承担。并承担事故中家属所提费用。甲方不承担乙方发生事故的任何责任。

　　十一、质量安全及验收

　　1、本工程质量目标：乙方必须确保承包范围内单项工程质量达到甲方质量目标。

　　2、乙方应认真按照甲方安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的检查、监督、检验。

　　3、乙方对自己施工中的工程半成品、成品质量负责，必须符合质量验收标准。

　　4、施工中经检查检验工程不合格或未达到国家验收规范质量要求，乙方应按照甲方要求进行返工、返修，费用由乙方承担。

　　5、乙方在保质期内及使用过程中此施工钢架发生倾斜、倒蹋、开裂，乙方应无条件给予修复。因倒蹋发生的财产损失和人身伤亡全部由乙方承担。

　　十二、文明施工目标

　　1、乙方必须遵守当地政府主管部门、建筑行业中文明施工的有关规定，按照甲方要求对工人实行标准化管理。

　　2、乙方必须派专人清理施工现场及生活区，保持施工现场及生活区的整洁，做到无垃圾和污水。

　　3、搞好施工现场保卫和防火、防盗、防爆、防哄抢工作。

　　4、乙方必须在施工过程中做到施工材料及工具堆放整齐。

　　十三、双方权利和义务

　　甲方的责任

　　1、甲方协助乙方处理好施工现场及有关各方的关系。

　　2、提供施工电源到施工区域，提供施工水源到施工区域。

　　3、如有变更甲方应提前2天以书面形式通知乙方，否则造成的损失由甲承担。

　　4、乙方在工程验收合格并交付甲方后，甲方方可进行装饰、装修。

　　5、及时进行中间验收。

　　6、组织乙方学习现场的进度、质量、安全管理规定。

　　乙方的责任

　　1、按合同文件的规定，按期、保质、保量完成承包范围内的全部工作。

　　2、乙方的施工人员和管理人员必须符合而且满足现场施工的需要。

　　3、服从甲方的工作安排，遵守甲方的各项规章制度。

　　4、做好安全生产、文明施工。

　　5、爱护公共设施及设备，若损坏则照价赔偿。

　　6、执行甲方的安全计划安排，参加甲方组织的安全例会，施工中坚决杜绝重大人员伤亡事故发生，若发生质量及安全事故，及时向甲方报告并协助甲方进行调查处理。

　　7、接受甲方代表的监督、检查。

　　十四、竣工验收

　　1、工程具备验收条件，乙方向甲方提出工程竣工验收申请。

　　2、甲方收到工程竣工验收申请后应尽快组织有关人员进行验收，并在验收后7天内给予认可或提出的修改意见(否则视为合格)。乙方按照要求修改，并承担由自身原因造成的修改费用。

　　十五、违约金

　　1、如乙方的施工进度，工程质量不能满足甲方总体要求，同时甲方对乙方的实际履约能力总体平衡后认定乙方实质上无能力确保工期，质量要求时，甲方有权终止合同或另行委托别的有能力施工队伍完成本工程施工，以确保本工程工期、质量目标。但乙方必须承担因此给甲方造成的所有经济损失。

　　2、因乙方原因造成合同无法履行或乙方不愿履行合同规定的义务时，乙方应承担未完工程造成的甲方的所有违约损失，此违约金从乙方工程款中扣除。

　　3、因甲方不能按工程进度支付工程款或甲方不愿履行合同规定的义务时，甲方应承担未完工程造成的乙方的所有违约损失，并向乙方支付违约金。

　　十六、仲裁和诉讼

　　1、甲乙双方如果就合同或工程施工发生争端，双方应友好协商。但甲乙双方的义务在工程施工过程中不得因正在进行的协商而改变。

　　2、双方应严格执行合同条款，并本着友好合作精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：

　　(1)双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的5天内，双方应保证合同的继续执行。

　　(2)双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在工商行政管理部门关进行仲裁。

　　(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

　　十七、其它

　　1、本协议未尽事宜，双方友好协商解决。

　　2、本协议一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

　　甲方：______(章)乙方：______(章)

　　法定代表人：______法定代表人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　帐户名：______帐户名：______

　　帐号：______帐号：______

　　开户行：______开户行：______

　　______年______月______日______年______月______日

承揽加工合同9

　　需方:________(甲方)

　　供方：_______(乙方)

　　合同编号：___________________

　　签订日期：____年____月____日　　

　　为了规范建筑门窗购销行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以便共同遵守。

　　1、建筑门窗用途概况　工程名称：________________；建筑结构：_______________； 工程地址：_____________________；使用层次：__________。

　　2、建筑门窗供应要求

　　2.1本合同中的单价是指门窗到________________________交货的价格。

　　2.2交货点详细地址：____________________________________。

　　2.3其它要求：___________________________________________

　　3、结算和付款方式　　

　　3.2结算方式：　　

　　3.2付款方式与期限：____________________________________________

　　4、技术要求

　　4.1乙方供应的产品应严格执行并符合__________标准，(标准名称代号)___________________________________________________________。

　　4.2乙方应随每批产品提供《产品质量保证书》。

　　4.3产品运输方式及包装标准_____________________________________。

　　5、验收标准、方法及提出异议期限

　　5.1验收标准，按该产品的国家标准验收，如尚无国家标准的'则按行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收。

　　5.2 甲方在验收时，如发现产品的品种、型号、规格、颜色和质量不合规定，应妥善保管，并在__天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方因使用、保管不善等造成质量下降的，不得提出异议。

　　5.3 如发现产品有严重质量问题，甲方应在48小时内向____市建材业质量监督管理中心和门窗分中心报告，同时用书面通知乙方及时分析解决。在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。甲方因此受到的损失，由乙方按违约责任承担。

　　6、违约责任

　　6.1 甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并参照民法典有关条款及双方的约定，向对方偿付违约部分货款的 ____%的违约金。

　　6.2 如另行商定责任赔偿规定的，应在8.5“其他约定”一栏中予以写明赔偿方式、方法与金额。

　　7、解决争议的方式　　

　　7.1 本合同在履行过程如产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可提请分中心进行调解或通过有关法律程序解决。

　　8、其他约定事项

　　8.1 乙方在门窗运抵交货点后，甲方应提从堆放场地，并及时做好相应的验收工作，如出现问题应及时协商解决。

　　8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供货时，应提前天通知甲方协商解决，否则造成后果乙方负责。

　　8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同规定缴付货款时，应及时主动通知乙方协商解决，否则造成后果由甲方负责。

　　8.4 如遇人为不可抗拒因素(如台风、洪水等)和其他不可预见事故发生而不能履行合同时，免除承担违约责任。

　　8.5 其他约定：

　　9、本合同自双方代表签字，加盖双方印章后生效，如有未尽事宜，须由甲、乙双方共同协商解决。

　　本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，____市建设工程交易管理中心建筑门窗分中心备案一份。

　　甲方：____________乙方：____________

　　单位名称：________单位名称：________

　　___年___月____日___年___月____日

承揽加工合同10

　　甲方(定作方)：

　　法定代表人：

　　乙方(承揽方)：

　　法定代表人：

　　鉴于甲方拥有资源，乙方拥有资源，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的原则，经友好协商，就甲方委托乙方加工事宜达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

　　第1条定义

　　除了本合同另有约定，本合同的相关用语以如下定义为准：

　　1.1“合同产品”是指由承揽方根据本合同以及本合同的附件的规定(如有)为定作方所生产的产成品及其配件和包装等，在本合同中也称定作物。

　　1.2“规格”是指由本合同双方以书面形式确认每一 个产品的各自规格。产品规格可以由双方通过一致同意进行更改。

　　1.3“机密信息”是本合同一方向另一方披露的，以任何形式表明其具有机密性以及虽未表明但实际具有机密性的书面或口头信息。机密信息包括但不限于有关披露方的技术、研究、发展、产品、价格、服务、员工、合约商、市场计划、财务、合同、法务或商务信息。

　　1.4“知识产权”是指所有知识产权，包括但不限于著作权、商标权、专利权，以及所有上述权利的注册申请权，还包括根据任何可适用的法律与上述权利拥有同等效果的其他权利。

　　1.5“生产档案”是指包含所有根据本合同制造、装配和测试产品所必需的资料、说明、数据和指引的全面性生产指南，以及其他涉及生产、加工或装配产品的任何文件、指引及资料，不论该指引或资料等是来源于合同双方或任何其他第三方。

　　第2条定作物规格、数量及质量要求

　　定作物规格计量单位数量单价总价质量要求技术标准其他

　　合计人民币金额：人民币(大写)(￥ 元)

　　第3条原材料的规格、数量、质量及提供办法

　　3.1原材料规格及标准：

　　材料名称规格、型号单位数量单价总价质量要求消耗定额其他

　　合计人民币金额：人民币(大写)(￥ 元)

　　3.2原材料提供方及办法：(以下材料提供方式二选一)

　　□定作方

　　定作方应于__年__月__日之前提供原材料。承揽方自收到定作方提供的原材料之日起日内检验完毕，不符合要求的，应在收到原材料后日内通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件，否则定作方有权解除本合同，承揽方承担相应的赔偿责任。

　　□承揽方

　　承揽方应于__年__月__日之前通知定作方对原材料进行检验。定作方如对原材料有异议，应于检验完毕后日内通知承揽方调换。承揽方应当对有异议的原材料调换，否则定作方有权解除本合同，承揽方承担相应的赔偿责任。

　　3.3未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换、补齐的，由乙方对工作质量、数量承担责任。

　　第4条技术资料和图纸提供

　　4.1加工定作物的技术资料和图纸由于__年__月__日前提供。

　　4.2承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。乙方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

　　4.3承揽方对于承揽的工作应当严格保密，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。

　　第5条转包

　　5.1定作方同意承揽方可将本合同的主要工作交由第三人完成：

　　(1)承揽方可以交由第三人完成的工作包括：。

　　(2)承揽方应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责。

　　5.2承揽方未经定作方同意将其他工作交由第三人的，定作方有权解除合同，要求承揽方承担赔偿责任。

　　第6条定作方协助承揽方的事项和要求

　　1.图纸和技术问题的说明：。

　　2.现场的检验：。

　　3.其他：。

　　第7条交(提)样品的方法和验收

　　7.1样品提交

　　合同产品规格单位数量质量要求技术标准

　　7.2双方约定由□定作方自提样品□承揽方送交样品(方式二选一)

　　□定作方自提样品

　　自提样品的时间：__年__月__日。

　　自提样品的地点：。

　　□承揽方送交样品

　　送交样品的时间：__年__月__日。

　　送交样品的地点：。

　　送交样品的方式：(写明是汽车、火车、水运或其他方式)。

　　费用承担方：。

　　7.3任何一方要求提前或延期交(提)样品，应当事先与对方达成协议，所达成的协议与本合同有同等的法律效力。

　　7.4以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。

　　7.5交(提)样品日期的计算：承揽方自备运输工具送交样品的，以定作方接收的签字日期为准;委托运输部门运输的，以发运样品时承运部门签发戳记日期为准;自提样品的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取样品的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间。

　　7.6定作方在收到样品后的天内对样品进行检测，并于收到样品后的天内提供反馈并通知承揽方。如定作方对样品无异议，则承揽方继续履行本合同。

　　如定作方对样品提出异议，承揽方应按定作方的要求重新加工。如承揽方拒绝按照定作方要求重新加工，定作方有权解除合同，并要求承揽方承担赔偿责任。

　　第8条交(提)定作物的方法

　　8.1双方约定由□定作方自提定作物□承揽方送交定作物(方式二选一)

　　□定作方自提定作物

　　自提定作物的时间：__年__月__日。

　　自提定作物的地点：。

　　□承揽方送交定作物

　　送交定作物的时间：__年__月__日。

　　送交定作物的地点：。

　　送交定作物的方式：(写明是汽车、火车、水运或其他方式)。

　　费用承担方：。

　　8.2定作方变更交付定作物地点或接收单位(人)时，定作方承担因此多支出的费用。

　　8.3验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明，包括。

　　8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当事先与对方达成协议，所达成的协议与本合同有同等的法律效力。

　　8.5交(提)定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的签字日期为准;委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的.通知中，必须留给定作方以必要的途中时间。

　　8.6如定作方提供材料进行加工，如承揽方在完成加工后，材料仍有剩余，应及时返还。

　　8.6.1返还时间：。

　　8.6.2返还方式：。

　　8.6.3费用承担方：。

　　第9条交(提)定作物的验收标准

　　9.1双方按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

　　9.2定作方应当在收货后日内验收承揽方交付的定作物，并提出异议。如在日内未提出异议，则视为验收合格。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，双方可约定质量保证期，参见12.2条款。

　　9.3如当事人双方对定作物质量存在争议：

　　双方如果对产品的质量是否合格或者原材料的成分等有分歧的，双方应当委托具有鉴定资质的第三方对争议事项进行鉴定。如果一方拒绝委托鉴定的，另一方可以自行委托鉴定。鉴定费用由鉴定结果对其不利的一方承担。

　　第10条包装要求及费用负担

　　10.1定作方对承揽方的包装要求：(应具体写明包装方式、包装物品的材质、包装的大小尺寸等)。

　　10.2费用负担方：。

　　第11条风险负担

　　11.1定作物风险负担

　　双方约定定作物所有权自交付定作方之日起转移，并由定作方承担定作物毁损、灭失的责任。交(提)定作物日期的规定，参见合同8.4条款。

　　11.2原材料风险负担

　　定作方提供原材料的，交付承揽方后所有权不发生转移。在合同履行期内，如因不可抗力致使原材料破损或灭失，不利后果由定作方承担。

　　11.3如定作方延迟接收或无故拒收定作物期间发生不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此遭受的损失。

　　第12条承揽方的保证及瑕疵担保责任

　　12.1承揽方保证：

　　12.1.1交付给定作方的所有产品符合本合同约定的质量要求、技术标准。

　　12.1.2交付给定作方的所有产品未设置任何的留置权、抵押权、担保权和其他债权;

　　12.1.3交付给定作方的所有产品未侵犯第三人知识产权或商业秘密。

　　12.2双方确定质量保证期，自定作物交付之日起算，期限为 个月。

　　12.2.1保证期限内发生问题，除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，承揽方负责修复或退换，承担由此产生的一切费用，(包括定作方已垫付的运输费用和因其他原因退回维修品或者更换品而产生的费用。)并承担定作方的实际损失。

　　12.2.2承揽方应当在收到该通知之日起 个工作日内对瑕疵产品及不符合要求的产品进行更换、维修或退款。

　　12.3产品存在质量问题，定作方决定对产品进行召回的，如果该质量问题是由于承揽方原因导致，则承揽方应当按照定作方要求就所有召回产品进行退换或者维修，并承担因此给定作方造成的全部损失。

　　如果非因承揽方原因导致产品质量问题的，承揽方仍应当为召回作提供全方位的支持，并收取成本费用和适当的服务费用。

　　第13条报酬的结算

　　13.1合同价款总额：人民币(大写)(￥ 元)。

　　(本合同价款已包括税款、人工、材料、机械、运杂费、包装、安装、调试、检测、探伤、现场的试拼、试压等所有费用，定作方不再另行支付其它费用。)

　　13.2支付方式：

　　(1)首笔款：￥ 元(合同总金额的 %)，作为预付款，于本合同签订后的 个工作日内支付;

　　(2)第二笔款：￥ 元(合同总金额的 %)，于__年__月__日前支付;

　　(3)第三笔款：￥ 元(合同总金额的 %)，于后的五 个工作日内支付;

　　(4)第四笔款：￥ 元(合同总金额的 %)，于甲方验收通过后的五 个工作日内支付。

　　(5)尾款：￥ 元(合同总金额的 %)，于质保期满后的五 个工作日内支付。

　　13.3指定收款账号：

　　甲方：

　　__年__月__日

　　乙方：

　　__年__月__日

承揽加工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　地址：

　　地址：

　　邮编：

　　邮编：

　　电话：

　　电话：

　　法定代表人（委托代理人）：

　　法定代表人（委托代理人）：

　　开户行：

　　开户行：

　　帐户：

　　帐户

　　甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：

　　第一条：品种或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限

　　定作物品名或项目规格

　　型号计量

　　单位数量价款或酬金交货数量及交货期限

　　单价总金额

　　合计

承揽加工合同12

　　甲方:_________________(委托方)

　　乙方:_________________(承揽方)

　　经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。

　　一、 产品名称及加工数量。

　　名称：不锈钢水泥焊接轨道板。 数量：附加工图纸_____份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。

　　二、 相关事宜:

　　1、 由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。

　　2、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。 乙方加工过程的切削余料由甲方回收。产品出厂的运输费用由乙方承担，(甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜)

　　3、 产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。

　　4、 加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。

　　三、 时间要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。

　　四、 加工费用：

　　该项目合同总体加工费用______万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。

　　五、 付款方式：

　　乙方交付产品后，甲方一次性付款 ，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付____%的`违约金。

　　六、 其他事宜：

　　本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。

　　在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。 本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　盖章：___________________盖章：___________________

　　签约人：_________________签约人：_________________

　　职务：___________________职务：___________________

　　电话号码：_______________电话号码：_______________

　　______年______月______日______年______月______日

承揽加工合同13

　　订立合同双方：

　　承揽人：______________________________

　　定作人：______________________________

　　定作人委托承揽人加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条 加工成品

　　编号：________________________

　　名称：________________________

　　规格：________________________

　　单位：________________________

　　数量：________________________

　　备注：________________________

　　第二条 加工成品 质量要求

　　（加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据）

　　编号

　　名称

　　规格

　　单位

　　数量

　　备注

　　第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量

　　________________________________________________________________________

　　（1．用承揽人原料完成工作的，承揽人必须依照合同规定选用原材料，并接受定作人检验。承揽人隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作人有权要求重作、修理、减少价款或退货。2．用定作人原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作人应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽人对定作人提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作人调换或补齐。承揽人对定作人提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3．原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。）

　　第四条 技术资料、图纸提供办法

　　_____________________________________________________________________

　　（1．承揽人在依照定作人的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作人；定作人应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽人在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作人，因此造成的损失，由定作人赔偿。2．承揽人对于承揽的工作，如果定作人要求保密，应当严格遵守，未经定作人许可不得留存技术资料的复制品。3．定作人应当按规定日期提供技术资料、图纸等。）

　　第五条 价款或酬金

　　___________________________________________________________________

　　（价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。）

　　第六条 验收标准和方法

　　________________________________________________________________________

　　（1．按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。2．定作人应当按合同规定的期限验收承揽人所完成的工作。验收前承揽人应当向定作人提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作人使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽人负责修复或退换。3．当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量）监督检验机构提供检验证明。）

　　第七条 交货的时间和地点

　　________________________________________________________________________

　　（1．交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议；并按协议执行。2．交（提）定作物日期的计算：承揽人自备运输工具送交定作物的，以定作人接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准，自提定作物的，以承揽人通知的提取日期为准，但承揽人在发出提取定作物的通知，必须留给定作人以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。）

　　第八条 包装要求及费用负担

　　____________________________________________________________

　　第九条 运输办法及费用负担

　　___________________________________________

　　_____________________________

　　第十条 结算方式及期限

　　________________________________________________________________________

　　第十一条 其他

　　________________________________________________________________________

　　（如：1．根据国家有关规定，定作人可向承揽人交付定金，定金数额由双方协商确定。定作人不履行合同的，无权请求返还定金，承揽人不履行合同的，应当双倍返还定金。2．根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作人可向承揽人给付预付款。承揽人不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作人不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还，等等。）

　　第十二条 承揽人的违约责任

　　一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负者修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作人有权拒收，由此造成的损失由承揽人赔偿。

　　二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作人仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作人不再需要的，承揽人应赔偿定作人因此造成的损失。

　　三、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作人不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽人应当偿付定作人不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽人赔偿损失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作人偿付违约金_____元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作人偿付违约金。）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的1%偿付违约金。

　　未经定作人同意，提前交付定作物，定作人有权拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作时，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金总额的_____％（20％--60％的幅度）违约金。

　　六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作人代保管时，应当偿付定作人实际支付的保管、保养费。

　　七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的.责任。

　　八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作人因此造成的损失。

　　九、未按合同规定的办法和期限对定作人提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作人调换、补齐的，由承揽人对工作质量、数量承担责任。

　　十、擅自调换定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有权拒收，承揽人应赔偿定作人因此造成的损失。如定作人要求重作或重新修理，应当按定作人要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条 定作人的违约责任

　　一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽犬因此造成的损失。

　　二、中途废止合同，属承揽人提供原材料的，偿付承揽人的未履行部分价款总值_____％（10％一30％的幅度）的违约金；不属承揽人提供材料的，偿付承揽人以未履行部分酬金总额_____％（20％一60％的幅度）的违约金。

　　三、未按合同规定的时间和要求向承揽人提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽人有权解除合同，定作人应当赔偿承揽人因此而造成的损失；承揽人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作人应当偿付承揽人停工待料的损失。

　　四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽人实际支付的保管、保养费。定作人超过领取期限六个月不领取定作物时，承揽人有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬和保管、保养费后，退还给定作人；变卖定作物所得少于报酬和保管、保养费时，定作人还应补偿不足部分，如定作物不能变卖，应当赔偿承揽人的损失。

　　五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽人偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的1%偿付违约金。

　　六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽人因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　七、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此

　　而多支出的费用。

　　第十四条 不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失时，承揽人在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任，在定作人迟延接受或无故拒收期间发生的，定作人应当承担责任，并赔偿承揽人由此造成的损失。

　　第十五条 纠纷的处理

　　加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作人和承揽人各执一份；合同副本一式_____份，交________（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份。

　　定作人：（盖章）________________

　　代表人：（盖章）________________

　　地址：__________________________

　　电话：__________________________

　　开户银行：______________________

　　账号：__________________________

　　承揽人：（盖章）________________

　　代表人：（盖章）________________

　　地址：__________________________

　　电话：__________________________

　　开户银行：______________________

　　账号：__________________________

　　____________年_______月_____日

承揽加工合同14

　　原告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;

　　被告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;

　　被告：______________财产保险股份有限公司住址：_________________

　　负责人：_________________;电话：_________________

　　案由：_________________机动车交通事故责任纠纷

　　诉讼请求：_________________

　　请求人民法院判决被告共同赔偿原告医疗费__________元，误工费__________元，护理费__________元，住院伙食补助费__________元，营养费__________元，残疾赔偿金__________元，残疾辅助器具费__________元，财产损失__________元，鉴定费__________元，交通费__________元，精神损害抚慰金__________元，以上共计十一项，合计__________元。

　　本案的诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由：_________________

　　_____________年_____月__________日_____时许，原告__________骑(驾驶)__________车在__________处自_____向_____正常行驶时，被被告__________驾驶的由_____向_____行驶的'__________车(车牌号：_____________)撞到，原告当场受伤，__________和__________损坏。后经__________公安局__________分局交通支队出具的交通事故认定书认定，__________对事故负__________责任，原告__________责任。经查，肇事车辆所有人为__________，车辆在_____________财产保险股份有限公司__________分公司投有交强险和_____险。故__________、__________对相应损失应承担连带赔偿责任，保险公司应在保险责任范围内优先赔偿保险责任。现原告为维护自己的合法权益，特向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法判决支持原告的诉讼请求。

此致

　　__________区人民法院

具状人：_________________

　　_____________年__________月__________日

承揽加工合同15

　　合同编号：________________

　　发包方：________________县教育体育局(以下简称甲方)

　　承包方：________________(以下简称乙方)

　　根据《_____________》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方书架制作、油漆的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：

　　第一条：标的

　　乙方承揽甲方所需书架制作、油漆的加工与安装合同标的额暂定为：________元。最终标的以________县财政局预(决)算审查中心决算价为最终标的。

　　第二条：制作书架的数量、规格、价格(价款单位：每个/人民币________元)计取

　　注：整个承揽加工合同按每个书架的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。

　　第三条：加工制作与安装的要求

　　1、书架安装后稳定、可靠，空间利用充分。

　　2、使用材料：所有材料须按甲方要求的规格进行多家比选采购，且有材料合格证书。

　　3、规格：图书馆钢制双柱双面书架，规格型号：高_________ ________年________月________日前全部交货。

　　②、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。

　　③、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证书架在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。

　　第四条书架安装及验收与售后服务

　　①、乙方对制作的书架进行安装;

　　②、经乙方安装的书架，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的，甲方按该书架价值扣除%做为另行维修费用，并不返还乙方(按双方预定的标准和技术要求验收);

　　④、乙方承诺对甲方使用的书架进行终身维护。

　　第五条：结算方式、期限及安装费用

　　①、甲、乙双方签订的合同生效后5日内，甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30%的预付款。

　　②、乙方交货后5日内，甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30%的价款，累积达到合同标的额的60%。

　　③、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后5日内，甲方再向乙方指定的.帐户拨付合同标的额30%的价款，累积达到合同标的额的90%。

　　④、剩余的合同标的额0%价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。

　　第六条：甲方违约责任

　　①、甲方在乙方为其制作书架期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额2‰的违约金;

　　②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付‰的违约金。

　　第七条：乙方违约责任

　　①、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除2‰违约金;

　　②、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担;

　　③、乙方未按合同要求的时间交付书架，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除‰的违约金。

　　第八条：纠纷的处理

　　当事人从下列两种方式中选择第2种方式，作为本合同争议的解决方式。

　　①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交________委员会________;

　　②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉。

　　第九条：附则

　　①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。

　　②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作书架数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，书架规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。

　　发包方(全称)(盖章)：________________承包方(全称)(盖章)：________________

　　法定代表人：________________法定代表人：________________

　　委托代理人：________________委托代理人：________________

　　经办人：________________经办人：________________

　　单位地址：________________单位地址：________________

　　开户银行：________________开户银行：________________

　　账号：________________账号：________________

　　电话：________________电话：________________

　　传真：________________传真：________________

　　邮政编码：________________邮政编码：________________

　　_______年_______月_______日

【承揽加工合同】相关文章：

加工承揽合同04-21

承揽加工合同07-12

加工承揽合同06-12

加工承揽协议02-21

承揽加工合同模板10-26

雕花加工承揽合同12-03

承揽加工合同【热门】04-28

承揽加工合同【荐】04-28

【热门】加工承揽合同04-22

加工承揽合同【推荐】04-22