钢结构工程合同

时间：2022-12-20 18:39:41 合同范本我要投稿

钢结构工程合同范本

　　在当今不断发展的世界，合同的用途越来越广泛，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家整理的钢结构工程合同范本，欢迎大家分享。

钢结构工程合同范本

钢结构工程合同范本1

　　甲方：_______

　　乙方：______

　　甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则，共同开展_______________行业市场，就______(包括手机、笔记本)业务系统，乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议：

　　一、合作内容

　　1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策，乙方负责“_______________”专用终端的引进和销售。

　　2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。

　　二、甲方权利及义务

　　(一)甲方的权利

　　1、根据____________行业市场的发展需要，甲方有权与乙方共同选定____________专用终端型号;

　　2、甲方对订购终端制定销售政策;

　　3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利，包括：

　　(1)提供终端备机;

　　(2)在________________区至少设有一个售后服务站;

　　(3)要求制定详尽的售后服务流程，严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题;

　　(4)如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的，乙方必须为用户提供换机服务。

　　4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系，包括：

　　(1)车辆要求：自有货车至少______辆，送货人员至少______人;

　　(2)终端管理：要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度，并配备相应岗位负责人员;

　　(3)财务管理：具有完善的财务核算体系及管理制度，配备相应财务人员;

　　(4)业务联系人员：配备相关业务联系人员，用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等;

　　5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端，甲方有权要求出示厂家直供证明，否则不予扫串

　　(二)甲方的义务

　　1、对于乙方扫串号终端，甲方根据cda移动业务社会化运营总体思路，有义务制定符合市场发展的终端销售政策;

　　2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端，甲方有义务申请将终端串号录入系统;

　　3、根据市场发展需要，在终端型号上，甲方有指导乙方进行采购的义务;

　　4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中，甲方有义务提供部分指导意见协助实施;

　　5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算，甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款;

　　三、乙方的权利及义务

　　(一)乙方的权利

　　1、乙方根据市场发展需要，有自行上报进货终端型号的权利;

　　2、乙方订购终端过程中，在满足入围条件前提下，对订货终端型号有选择的权利;

　　3、对于甲、乙双方共同协商确定后进货的终端，乙方有权利要求甲方将终端串号录入系统且制定相关销售政策;

　　4、对于通过自身能力渗透末端销售渠道，甲方不做具体规定，乙方有权利选择渗透目标;

　　5、乙方在完备售后服务及终端进销体系过程中，在符合电信公司相关要求的前提下，有权利提出个性化建设方案;

　　6、乙方有权利要求甲方协助乙方向个盟市电信终端公司催缴终端补贴款，知道乙方收到相应款项后为止。

　　(二)乙方的义务

　　1、根据市场发展情况，针对甲方提出的终端订购需求，乙方有义务部分或全数订购;

　　2、乙方有按甲方要求完善自身售后服务及终端进销体系的义务;

　　3、甲方根据市场发展实际情况，对天翼终端市场进行宏观调控过程中，乙方有义务按照甲方要求经营天翼终端业务;

　　4、终端进货，出货及销售过程中，乙方有按照甲方要求进行规范操作的义务。

　　四、资费标准

　　1、短信费：______元条(按条);

　　2、功能费：______元月(自治区内不限流量费，区外流量费和超出部分按照标准资费收取);

　　3、上网业务包月资费套餐：______元月人，区内不限流量，____________外流量按：______元分钟计算;

　　4、如开通其他业务，按现行资费标准收取

　　五、分成方式

　　1、乙方于甲方通过合作分成的方式来收回投入的成本;

　　2、在功能、短信等费用上进行分成

　　3、分成比例为：甲方占50%，乙方占50%

　　六、结算周期

　　1、甲方要严格按照合同约定的时间及时给予结算;

　　2、每月____日前提供上个月的业务出账单，双方进行对账;

　　3、账单核对无误后，____日乙方开出与账单等额的发票送至甲方处;

　　4、甲方依据乙方开具的发票在每月____日前将上月结算款汇至乙方结算账户

　　七、乙方结算

　　账户公司名称：__________________公司地址：__________________邮编：__________________开户行名称：__________________账号：________________________

　　八、违约责任

　　1、因为不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或者不能完全履行本协项下有关义务时，可视情形部分或全部免除承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应与不可抗力发生或清除后____日内将情况告知对方，并提供有关单位的证明文件。在不可抗力影响消除后，一方或双反应继续履行合同、如不可抗力事件影响超过三个月以上时，双方应重新协商合同的履行问题;

　　2、因不可抗力事件影响协议履行是，则延长履行协议的期限，这一期限相当于不可抗力影响的时间;

　　3、因不可抗力时间导致的费用由双方自行承担。

　　九、争议的解决对于因为本协议履行而发生的争执，甲乙双方可协商解决，协议不成的，由呼和浩特仲裁委员会依据规则仲裁。仲裁判决是终局的，对双方均有约束力。

　　十、合同期限本协议自双方代表签字盖章之日起生效，合同有效期限为________年。合同到期后，如双方无反对意见，有效期自动顺延;如任何一方有反对意见，在本协议到期后前一个月书面通知对方，以反对意见书面送达为标志，则本协议到期自动终止或重新谈判签订新协议。

　　甲方：______________

　　法定代表人(或授权代表)签字：______

　　盖章：____________

　　签约日期：____________

　　乙方：____________

　　法定代表人(或授权代表)签字：______

　　盖章：______

　　签约日期：____

钢结构工程合同范本2

　　发包方：______________(以下简称甲方)

　　承包方：______________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：

　　一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施(以下简称建筑工程)。

　　二、该土地位于______________，四至为：东至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限为_______年。甲方对该土地享有所有权和使用权。

　　三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。

　　四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。

　　五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。

　　六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的`除外。

　　七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。

　　八、该建筑工程应在本合同生效后_______天内动工，_______天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。

　　九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：

　　(一)、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的_______%支付乙方投资回报。

　　(二)、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方_______%的实际建设成本，每年的_______月_______日前一次性全额支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_______月_______日前一次性全额支付，所有款项在_______月_______日前付清。

　　十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。

　　十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体结构，因此造成的损失由改变方承担全部责任。

　　十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。

　　十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。

　　十四、如一方违反合同约定，违约方应按照实际建设成本的_______%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。

　　十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方承担。

　　十六、本合同的签订地在______________，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据《______________省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》，由______________人民法院或______________中级人民法院管辖。

　　该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。

　　甲方(公章)：________________乙方(公章)：________________

　　__________年________月_______日__________年________月_______日

钢结构工程合同范本3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例：

　　一、工程内容：

　　预埋件、主钢结构系统、彩钢瓦、墙面系统、屋面系统、门窗工程的制作安装、油漆、设计费等,。

　　二、承包方式：

　　包工包料、包质量、包工期、包安全

　　三、工期：

　　经甲乙双方协商，本工程从_年_月_日始至_年_月_日结束。如遇不可抗力因素，(如战争、地震、雨天等)工期顺延。

　　四、质量及技术标准：

　　所有材料必须达到合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准。

　　五、双方责任：

　　1、甲方充分说明施工要求，如有变更，及时给予解答，甲方提供原材料堆放场地;提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。

　　2、乙方认真领会施工要求，按要求施工，同时提供各单项目的材料报告，如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。

　　3、乙方应为甲方喷两到三边底漆，确保钢材长久使用。

　　六、付款方式:

　　1、本工程钢结构建筑面积：约_平方米，工程总价为_万元，合同签订3日内，先预付材料款40%，钢结构进场后再付10%，待工程完工后经检查合格15日内全部付清余下款项，合同总价3%的质保金除外。

　　2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。

　　七、安全施工:

　　乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。

　　八、开工及延期开工：

　　(1)乙方应按合同约定的工期开工。

　　(2)因甲方原因造成不能按合同约定的工期开工，甲方应在合同约定的开工日期前2天，以书面形式通知乙方，推迟开工日期;并相应顺延工期。如甲方没有提前通知乙方，给乙方造成的开工损失由甲方承担。

　　九、工程质量：

　　1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。

　　2、乙方必须严格按国家有关规范、规程、标准的要求制作施工。

　　3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知甲方代表进行中间结构验收。

　　4、工程保修期为一年。在质保期内，如有工程质量问题乙方应给予及时维修。

　　十、争议：

　　本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提起诉讼。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。

　　甲方：(签章)乙方：(签章)

　　电话:电话:

　　_年_月_日

钢结构工程合同范本4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将钢结构工程委托乙方加工制作为保质按期顺利完成，经双方协商达成以下条款以便双方信守。

　　一、工程名称：钢结构车间

　　二、加工形式：包工包料

　　三、加工范围：钢柱、钢梁、天车梁、C钢。所有构件刷灰防锈漆一遍。(以图纸为依据)

　　四、工程总造价整(小写元)开票方式含税。详细数据见报价单。

　　五、工程质量：根据甲方提供数据及设计方案，乙方制图，甲方审定签字认可，本工程按照工程质量验收规范在乙方厂内验收。一切数量尺寸均以图纸为准。

　　六、双方责任：乙方按甲方提供各种数据及部件加工生产不包括运输及其它有关事项，如甲方提出特殊要求，乙方按实际造价收费。

　　七、加工期限：

　　八、结算方式：工程预付款为元整(小写元)，作为定金用于开工费用，余款元整(小写元)，由本工程全部完成验收合格提货时一次付清。本工程不留质量保证金，质量以验收合格为准。

　　九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　十、双方纠纷：如双方发生纠纷意见，由河北省张家口市仲裁委员会协商解决。

　　甲方(公章)乙方(公章)

　　甲方签字：

　　___年___月___日

钢结构工程合同范本5

　　发包人：________大学(以下简称甲方)。

　　承包人：________建设公司(以下乙方)。

　　甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　工程名称：____大楼。

　　工程地点：____市____路____号。

　　施工面积：____m2

　　工程造价：____万元。

　　第二条工程按设计

　　图纸施工，其质量标准必须达到市建委有关施工验收的规定要求。

　　第三条工程期限为：

　　________年____月____日起至____年____月____日止。

　　第四条工程结算和付款办法为：

　　自本合同生效之后五天内，甲方按工程造价的30%预付________万元给乙方作备用款，以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后，甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的99%,即达________伍仟元。其余l%,即________仟元，作为保修期一年的预留款。保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。

　　第五条工程验收：

　　乙方工程竣工后，由市质量监督部门负责验收，签收合格即交付甲方。

　　第六条违约责任：

　　由于工程质量问题造成的损失，由乙方负责;乙方如未按期完工，每逾一天处以工程款l%的罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工，则处甲方以工程款l%的罚金;如因连续停水、停电八小时以上造成损失，则由甲方负责。

　　第七条其他条款：

　　甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”(路通、电通、水通);乙方负责施工所需“三大材”(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中若发生工伤事故，由乙方负责，甲方概不负责。

　　第八条本合同正本两份，甲乙双方各执一份。

　　副本一份，送交监证处。本合同自双方盖章之日(____年____月____日)起生效。

　　发包人：________________

　　____大学(公章)___________

　　法定代表人：________(签章)

　　地址：____市____路号

　　承包人：________________

　　建筑公司(公章)__________

　　法定代表人：(签章)_____

　　签约时间：____年____月____日

钢结构工程合同范本6

　　甲方(承包人)：______________

　　乙方(务工人)：______________

　　为保证施工安全的顺利进行，确保务工人员的安全与健康，争创文明工地，强化安全意识，在施工中必须做到“安全第一，预防为主，强化管理，文明施工”，结合本工程的实际情况，经双方商定签订本合同书。

　　一、双方的责任与义务：

　　(一)甲方的责任与义务：

　　1、负责对乙方务工人员的入场教育。

　　2、负责对乙方进行分部分项工程的安全技术交底工作，并履行签字手续。

　　3、施工前，甲方应对其务工人员进行每天至少一次的班前安全教育活动，受教育者必须签名，否则不予签订本合同。

　　4、不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业。

　　5、有权进行安全检查，对发现的问题及时提出整改意见。

　　(二)乙方的责任和义务：

　　1、按照甲方的要求，不得违章作业和野蛮施工。

　　2、负责按照有关规程、规范、标准和甲方安全技术交底进行操作。

　　3、乙方应保证其服从甲方的管理，遵守甲方的各项规章制度，遵守劳动纪律。

　　4、负责承担因自身原因所发生的一切安全事故的全部经济责任和法律责任。

　　5、凡在施工区域外发生的安全事故、治安案件责任及费用，概由乙方及责任者承担，甲方不负任何责任。

　　二、在施工过程中务工人员发生不可预料的安全事故，甲方不予承担任何责任，本人同意以上细则者签字生效。

　　三、本合同书一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　发包方：______________

　　_______年_______月_______日

钢结构工程合同范本7

　　发包方(以下简称甲方)：_____________________

　　承包方(以下简称乙方)：_____________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的'有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

　　一、工程概况

　　(一)工程名称：_____________________

　　(二)工程地点：_____________________

　　二、工程承包范围

　　___________________________________

　　安全维护及整改。

　　三、合同工期

　　_______天。

　　四、工程造价

　　工程造价为：______________元整

　　五、质量标准

　　5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

　　5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)

　　5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。

　　5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程计价

　　7.1本工程计算编制原则：按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号《建设工程工程量清单计价规范》(_______，《_______省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第_______号)，《_______省建设工程计价办法》，_______《_______省修缮定额》、_______《_______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_______《_______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

　　7.2人工、材料价格的确定：人工工资按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《_______建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

　　7.3具体工程量以甲方签证单为准。

　　八、工期

　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨_______mm或_______mm以上(以_______市气象局报告为准)，一次停水、停电_______小时以上。

　　8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

　　8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

　　8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

　　九、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在_______内向乙方支付工程预算价的_______%。

　　9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的_______%，工程保修金留结算总价的_______%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内全额返还，保修金不计利息。

　　十、违约责任