工程合同范本

建设工程施工合同是由发包方与承包方签订的合同,也叫做工程合同或者包工合同。那么,我们在进行项目工程的过程中,应该如何来制定出这样一份工程合同呢?下面为大家整理了一些优秀的工程合同范本。

工程合同范本1

  甲方:_________

  电话:_________

  乙方:_________

  电话:_________

  根据节电改造工程试装测试和验收的情况,甲、乙双方对此项节电改造感到满意,现正式签订《节电改造工程合同书》对位于___的全部用电设备进行全面的节电改造。

  一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种类和数量

  用电设备名称

  数量

  所需节电设备型号

  数量

  单价

  总值

  扶手电梯

  空调

  照明

  合计

  二、经双方协商,乙方采取一次买断节电设备方式。具体的付款方式如下:于合同书签订之日起,三日内支付节电设备总货款的30%给甲方,甲方收款后,立即组织节电设备的生产。在_________日内,保证将设备运到安装地点,并且组织工程技术人员开始安装。完成整个节电改造工程总工程量的50%时,乙方再支付总工程款的30%给甲方,余款40%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。

  三、验收的标准和方法按照《试装协议书》第_________款中明确的标准和方法。

  四、双方的权利和义务

  1.甲方:

  ① 生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标,对合同中的全部设备,两年内实行免费保修、保养。并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询,免费提供相关功能及软件的升级服务;两年后如设备出现故障,仍然负责维修,但材料费应由乙方负责。

  ② 设备在运行中出现故障,甲方接到乙方通知后24小时内派人赶到现场处理。

  ③ 节电设备安装运行以后,不得对乙方的用电设备造成任何的损害,否则,承担一切经济损失。

  2.乙方:

  ① 指派专人协助节电改造工程的工作,为甲方工程技术人员提供便利的工作环境。

  ② 不得擅自增加用电设备,致使节电设备的负载超过一定的容量,造成不必要的损失。确需增加用电设备,应通知甲方,相应增加节电设备。

  ③ 有义务维护好所安装的节电设备,不得有人为的破坏。

  五、本合同未尽事宜,双方本着平等友好的原则协商解决。

  六、本合同一式_________份,甲、乙双方各执_________份,具有同等效力。

  甲方:_________(盖章)

  乙方:_________(盖章)

  代表:_________(签名)

  代表:_________(签名)

  _________年____月____日

  _________年____月____日

工程合同范本2

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:

  一、 工程内容及承包方式

  1、工程内容:

  2、工程安装费 万元(具体明细见附表):

  具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量

  3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。

  4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。

  二、工程价款的支付方式

  5、工程价款的支付方式:

  5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%

  5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。

  5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。

  5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

  三、工程管理

  6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

  7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

  8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。

  9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。

  10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。

  11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

  12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。

  四、设备、材料供应与清理

  13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

  14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

  15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

  五、违约责任

  16、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:①责令乙方立即停止施工,②不付乙方工程款,③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

  17、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。

  18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。

  19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

  甲方: 乙方:

  代表: 代表:

  身份证号码:

  电话号码:

  银行帐号:

  开户行名称:

  年月日年月日

工程合同范本3

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,双方就宁强县保障性住房汉源新居住宅小区1、2号楼附属工程协商一致,订立本合同。

  一、 工程建设内容:砼地面、砼路面、砼化粪池、砼管道铺设、检查井等零星工程。

  二、 承包方式:包工包料大包干。

  三、 双方责任:

  (一) 甲方责任:

  1、 负责处理施工过程中涉及相关单位的协调工作为乙方创造良好的施工条件。

  2、 按确定的工程规模,负责建设资金的拨付。

  3、 现场进行指导和质量监督检查。

  (二) 乙方责任:

  1、 严格遵守有关施工技术规范和标准,保证工程质量按期完成建设任务。

  2、 服从甲方派驻代表指导和监督。

  四、 质量要求:工程施工质量达到国家验收合格标准

  五、 工期要求:该工程项目于月日开始动工, 年 月 日完工,总历时天数为 天。

  六、 安全要求:

  乙方在施工中要加强安全生产责任制,做好安全防范,规范操作。做好现场工地安全警示标牌的设置,一旦发生安全事故,责任和损失全部由乙方承担,甲方概不负责。

  七、 价格及付款办法:

  1、 工程总价款:按完工后的实际工程量(工程签证单)结算。

  2、 该项工程完工验收后,一个月内付清全部价款。

  3、 施工过程中发生工程量或项目增减,经甲、乙双方签字认可,进入工程结算。

  八、 双方未尽事项,可在施工过程中协商处理。

  九、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方代表签字盖章之日起生效。

  甲方:

  代表:

  乙方:

  代表:

工程分包合同范本15篇

标签:合同范本 时间:2021-03-26
【ruiwen.com - 合同范本】

  随着人们法律观念的日益增强,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同也是非常有必要的行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编整理的工程分包合同范本,仅供参考,欢迎大家阅读。

工程分包合同范本1

  1.定义

  1.1在合同中下列词语,除上下文另有说明外,具有本款所赋予的含义:

  (1)发包人:协议书中指明的将工程项目委托给承包人完成的当事人。

  (2)承包人:协议书中指明的接受发包人委托并完成工程项目的当事人。

  (3)协议书:发包人与承包人结合工程实际,经协商一致后,对通用条款所做的具体化、补充或修改。

  (4)规范:与合同履行相关的政府强制性标准、规范,以及发包人和承包人在合同中约定适用的其它标准、规范和技术规程。

  (5)图纸:按照协议书的约定,发包人负责设计时向承包人提供的施工图纸、设计变更、计算书和类似性质的技术资料,以及由承包人负责设计时向发包人提供的所有图纸、设计说明、计算书、操作和维修手册以及类似性质的其它技术资料。

  (6)工程师:由发包人指定并根据其授权履行合同管理职责的人员。

  (7)工程:发包人与承包人在协议书中约定的,发包人委托承包人完成的全部施工内容之总称。

  (8)区段:发包人与承包人在协议书中约定节点工期或约定先行验收、移交的工程任何特定部分。

  (9)验收:对承包人履行合同义务的全部或部分结果进行评价,以判定承包人履行合同义务是否符合合同约定标准。

关于工程施工合同范本

标签:合同范本 时间:2021-03-25
【ruiwen.com - 合同范本】

  随着法律知识的普及,合同出现的次数越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编为大家收集的关于工程施工合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

  工程施工合同1

  甲方:______________________________________

  乙方(施工责任方):________________________

  甲方承建之________________,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:

  一、工程内容

  按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。

  二、方式

  甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。

  三、组织领导

  1、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。

  2、乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

  3、乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

建设工程技术咨询合同范本5篇

标签:技术服务合同 时间:2021-03-25
【ruiwen.com - 技术服务合同】

  随着人们法律观念的日益增强,合同的使用频率呈上升趋势,合同是对双方的保障又是一种约束。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编为大家收集的建设工程技术咨询合同范本,希望能够帮助到大家。

建设工程技术咨询合同范本1

  ______(以下简称"客户")与_______(以下简称"工程咨询单位")经过双方协商一致,签订本协议。

  一、客户委托工程咨询单位提供_____(列明委托服务内容)咨询服务,并已接受工程咨询单位为履行该服务所提出的建议书和其他报价等文件。

  二、本协议中的词语与所属的服务协议书条件及有关附件同义。

  三、下列文件均为本协议书的组成部分:

  ①委托函或中标函:

  ②工程咨询服务协议书通用条件;

  ③工程咨询服务协议书专用条件;

  ④附件,即 附件a___委托工程咨询服务范围; 附件b_____客户提供的职员、设备、 设施和其他人员的服务; 附件c_____报酬和支付;

  ⑤在实施过程中共同签署的补充和修正文件。

  四、鉴于客户按下文规定向工程咨询单位的各项支付,工程咨询单位承诺按照本协议书的规定,承担附件a中议定范围内的咨询服务。

  五、鉴于工程咨询单位按上文规定履行咨询服务,客户承诺按照本协议书规定的期限、方式、币种,向工程咨询单位支付协议规定应支付的款项,作为履行服务的报酬。

  六、凡因本协议或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商,协商不成的,提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁,仲裁地点在深圳或其他城市,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

有关道路工程施工合同范本

标签:合同范本 时间:2021-03-25
【ruiwen.com - 合同范本】

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同的用途越来越广泛,签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编帮大家整理的有关道路工程施工合同范本,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

  道路工程施工合同1

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

  一、工程项目

  1、工程名称:归西村混凝土道路

  2、工程地点:归村西村

  3、承包范围:350米混凝土道路

  4、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

  5、合同价款:合同总价款15万元。

  二、技术要求

  1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面,宽3.5米。

  2、18cm厚3:7灰土垫层。

  三、施工及质量要求

  1、路基处理

  在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。

  2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。

  四、双方权利和义务

  1、发包人主要工作:

  负责场地三通一平;

  2、承包人主要工作:

  负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

  五、工程价款的支付

  工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。

2021关于清淤工程合同范本

标签:合同范本 时间:2021-03-25
【ruiwen.com - 合同范本】

  现今很多公民的维权意识在不断增强,合同的用途越来越广泛,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编整理的2021关于清淤工程合同范本,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

  清淤工程合同1

  甲方:____________________

  乙方:_____________________

  甲方为了乐陵市跃风河清淤工程的需要,甲乙双方本着公平公正平等的原则签订本协议,具体事项经甲乙双方协商签订协议如下:

  1.工程名称:_______________________

  2.工程量:河道长度有3150米左右,(具体长度按时间丈量,工程量按照水利局下达的图纸段面土方量计算)

  3.工程价格:每立方米单价为五元五角(5.5元)(包括变压器安装,变压器租金每天200元,移动变压器每次1000元移动费,材料及人工费5.3万元,电费0.53元每度,按表计算,看坝有乙方负责,发生倒坝有乙方负责,)上述费用由乙方承担,甲方先垫付以后在工程款中扣除,安装变压器费用及电费单价高于上数,多出的费用由甲方负责。

  4.付款方式:工人进场后先付部分生活费,付款按工程形象进度付款50%。工程结束先解决工人全部工资回家,余款三日内一次性付清。

  5.质量及验收:以甲方及水利局有关人员验收为准,按照跃风河水利局下达的图纸施工,乙方因水源困难,必须分段施工,甲方必须分段及时验收,不误乙方施工时间。

2021年工程施工合同范本

标签:合同范本 时间:2021-03-25
【ruiwen.com - 合同范本】

  随着法律观念的深入人心,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编帮大家整理的.2021年工程施工合同范本,希望对大家有所帮助。

  工程施工合同1

  甲方:

  乙方:

  根据《合同法》及有关规定,针对临泽村道路事宜;经甲乙双方协商一致,达成以下协议条款,相互监督共同遵守。

  一、施工内容:村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑,混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。

  二、施工工期:

  开工日期:

  竣工日期:

  三:质量要求:

  严格按照工程质量要求及相关规范规定进行施工,因工程质量造成的返工,费用由乙方承担。

  四、安全施工:

  乙方自觉遵守安全操作规程施工,如违章、违规造成的一切安全事故,乙方自行承担。

  五、工程结算方式:

  根据实际完成的工程量结算,(即面积、体积、长度米)完成后实地测量。

  六、实际项目及价格:

  1、160厚黄沙混凝土路面75元㎡

  2、砖砌水沟(挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板)350元

  3、混凝土路沿石安砌(100XXXX0300)35元

  4、下水道安装铺设(挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实)直径300水泥管90元。

  5、污水检查井含井盖(挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实)620 元座

  6、人工挖土方30元立方米

  7、农用车300元台班

  8、勾机1800台班。

铝工程合同范本

标签:合同范本 时间:2021-03-25
【ruiwen.com - 合同范本】

  在当今社会,人们对合同愈发重视,很多场合都离不了合同,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编精心整理的铝工程合同范本,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

  铝工程合同1

  甲方:

  乙方:

  为完成甲、乙双方商定的国电家园二期10#/11#楼 铝合金窗加工、安装任务,明确双方的权利和义务关系,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的有关规定,经双方协商,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1、项目名称:___国电家园二期10/11#楼_

  2、项目位置;国电家园二期南坊工地

  3、现场施工条件:施工用水、用电已接通、土建洞口已具备安装条件。

  4、工程单价:预计工程量4000平方米,单价见附表,工程总造价约120万元(按实际数量结算)。

  第二条 付款方式:

  1、甲乙双方合同签订后,待乙方铝合金材料进齐并安装好窗框架后预付乙方50%工程款。

  2、乙方铝合金窗全部安装完毕经甲方确认后,甲方再付乙方总工程款的70%。

  3、工程安装结束经质检站等有关部门验收合格后,甲方在一个月内付至工程总造价的95%,其余5%作为质保金,质保期(一年)后无质量问题一月内无息全额支付。

  第三条 双方的权利和义务

  1、甲方的权利和义务

  (1)甲方有权与乙方、监理公司共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收,办理设计变更、签证及验收手续,负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。

外架工程劳务作业承包合同范本

标签:合同范本 时间:2021-03-24
【ruiwen.com - 合同范本】

  随着法律观念的日渐普及,合同对我们的帮助越来越大,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编为大家收集的外架工程劳务作业承包合同范本,希望对大家有所帮助。

  外架工程劳务作业承包合同1

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:

  第一条:工程名称_______(指分包部分之间工程名称)

  第二条:工程地点_______。

  第三条:工程范围_______。

  第四条:质量标准_______可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。

  第五条:承包人_______(如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包人负责供应之材料,分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。

  第六条:工程总价

  本工程包价计人民币_______元整。

  第七条:工程包价

  本工程包价计人民币_______元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。

  第八条:付款办法:_______。

  第九条:工程期限

  按本合同第三条的工程范围自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止全部完工。

  第十条:本工程范围内的_______工程,自_______年_______月_______日开工于_______年_______月_______日完成交工。_______第十一条:双方联系制度及协作办法_______。

外墙装修工程合同范本(通用5篇)

标签:合同范本 时间:2021-03-24
【ruiwen.com - 合同范本】

  随着法律知识的普及,合同出现的次数越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编为大家整理的外墙装修工程合同范本(通用5篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

  外墙装修工程合同1

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  兹因甲方委托乙方承接下述工程,为明确双方权利和义务,加强协作,相互配合,经双方协商,订立本合同,共同遵守。

  一、工程项目名称: 外墙涂料分项工程。

  二、工程项目地点: 。

  三、工程内容:

  腻子找平施工、底漆涂饰、面漆涂饰、保护与清理等工作。

  四、工程量

  工程量约 ㎡ ,最终以实际施工部位的展开面积计算。

  五、单价: 单价为 元/㎡ ,以施工部位的展开面积计算。

  六、工程预算造价: 约 元,完工后以实际施工工程量结算。

  七、承包方式:包工包料。

  八、工程期限:自 年 月 日开始计算工期,总工期12天。如遇下雨雪、停水停电或其它非乙方原因造成的工期延误则相应顺延。

  九、材料品牌:

  材料品牌:海派克(HIPAC),底漆型号为ISD—300,面漆型号为ITW—100,颜色以发包方认可的为准。材料颜色:墙面,35B—1P;线条24B—4D;顶棚,白色。

  十、付款方式:

  1、乙方进场施工 / 天内,甲方按工程预算造价的 / %向乙方支付材料预备;

  2、当底漆基本施工完成,涂刷中涂时,甲方按工程预算造价的 / %向乙方支付进度款;

水电工程的承包合同范本

标签:合同范本 时间:2021-03-24
【ruiwen.com - 合同范本】

  随着人们对法律的了解日益加深,合同出现在我们生活中的次数越来越多,它可以保护民事法律关系。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编整理的水电工程的承包合同范本,仅供参考,希望能够帮助到大家。

  水电工程的承包合同1

  发包单位:(以下简称甲方)

  承包单位:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲方同意将本项目的水电、消防工程承包给乙方施工、管理,为了明确双方的权利、义务、双方本着互惠互利和诚实守信在同等条件下,经甲、乙双方协商一致,,签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:水电、消防安装工程

  4、建筑面积:约平方米(以图纸设计和变更为依据)

  二、承包方式

  1、按照建设方提供的图纸要求包工包料(按实结算),临时用水、用电由甲方承担材料、乙方承担人工工资。

  2、按结算总额水电、消防工程下浮28%(含税金、管理费、材料发票、施工用水用电、临时设施费、预算、资料及工程验收相关费用等)与甲方进行结算。

  3、本工程不存在发生任何点工,场区内临时及施工用水用电都由乙方负责施工接驳至作业面。

  三、承包范围

  1、本主体工程图纸范围内的水电工程、消防工程以及公共部分的水电、消防工程的预埋、制作、布管、布线、安装等所有项目。

  2、水电、消防工程所有场区内的管线、窨井(雨水井、污水井、化粪池、强电井、弱电井、消防给水、生活给水阀门井)制安及挖填方,以市政管线对接为节点。