装修合同

【精选】装修合同模板锦集八篇

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编为大家收集的装修合同9篇，希望对大家有所帮助。

装修合同 篇1

　　发包方： 身份证号码：（以下简称甲方）

　　承包方：承包方负责人： 身份证号码： （以下简称乙方）

　　一、 协议内容：

　　甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行设计及施工。

　　二、 乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工（设计方案包括平面图、水电图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程表等）。

　　三、 甲方的权利和义务

　　（一）甲方的权利

　　1.甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利；

　　2.对乙方装修过程中的重大质量问题，甲方除有要求乙方赔偿的权利外，还有终止合同的权利。

　　四、 乙方的权利和义务

　　（一）乙方的权利

　　1.乙方有按时取得劳动报酬的权利，甲方应按合同约定的付款方式支付装饰款。

　　（二）乙方的义务

　　1.乙方应做到安全文明施工，如有违法被罚则与甲方无关由乙方自负；乙方的施工人员必须注意安全，在施工期间发生的一切工伤事故与甲方无关由乙方自负；因乙方原因造成的火灾事故，材料损坏，已完工的成品破坏由乙方负责赔偿相应损失。

　　2.自甲方交付乙方之日起，乙方应协助甲方保管施工现场各类物品，否则造成的材料丢失与误工由乙方负责。

　　3.严格按甲方要求施工，乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考，直至甲方满意；

　　4.爱惜甲方原材料，精打细算，如因故意或技术原因造成原材料的浪费、短少由乙方负责赔偿；

　　5.精心施工，认真负责，打造精品工程，质量要求：

　　（1）所有墙壁外向对角瓷砖的铺贴均采用45度切对角，切角过程包括：机器切割（不得出现磕碰瓷砖表面导致参差不齐）和人工打磨（用砂纸磨薄切角边缘）。

　　（2）地面砖及墙面砖铺贴后不得出现：接缝不严不平，板面纹理不顺，反花、磕碰、分缝不匀等现象；瓷砖的铺贴后还不得有出现地面不平和积水的现象。

　　（3）墙面括完ici后，不得有不平，括刷痕迹、划伤及不光滑现象。

　　（4）工艺天花板不得有接缝不严不平，接角脱落及明钉眼等现象。

　　具体质量要求参照乙方在xx店的施工质量；施工质量要符合设计要求和国家规范标准，否则甲方有权要求乙方返工，返工所发生的一切费用由乙方负担；施工过程中如因施工不当所造成的材料破损由乙方负责按原价赔偿。

　　五、 工程内容及合同金额：

　　（一）工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰项目预算单按实际项目计算；

　　（二）合同预算金额：

　　本协议装饰预算金额为人民币：（大写）

　　本协议装饰预算金额为人民币：（小写）

　　（为了防止乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后要求在施工过程中增加，乙方必须遵守在装饰设计时就按合同：四、（二）、3及时向甲方提出建议，并得到乙方的认可。）要求：最终装饰总金额不得超出预算金额的10%，超出部分友好协商，协商不成功，则由乙方完全负责。

　　六、 分期付款方式：

　　首期：甲方先付工程预算造价的5%订金给承包方（乙方），即筹备施工图。

　　二期：乙方电工、水工材料进场开工十天内甲方付预算金额的30%给乙方。

　　三期：木工材料进场后十天内甲方付预算金额的25%给乙方。

　　四期：工程完工后二十天内进行验收，合格后，甲方付预算金额的35%给乙方。

　　余款5%作为乙方对整个工程的质量保证金，在保修期满后五天内支付给乙方。

　　七、 协议工程完成期限：

　　本工程施工期限自公元年 月 日起至 年 月 日止，共计 天。

　　本协议经双方协商签订后共同遵守，除甲方因本协议第三、（一）、2原因有权终止合同外，未经双方同意，不得以其它任何理由终止合同。

　　八、 违约责任：

　　甲方在乙方施工过程中发现有重大质量问题或乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后在施工过程中要求增加并抬高单价，甲乙双方在协商不成功的条件下，甲方有权中止合同，合同中止后，乙方应该赔偿甲方30%的违约金作为甲方另找装饰公司的损失，而已经完工的合格工程量甲方可按装饰预算单价支付给乙方。除此类原因外，甲方未经乙方同意不得终止合同，否则甲方必须赔偿乙方总工程款的30%作为违约金；

　　乙方未经甲方同意中止合同，则乙方必须赔偿甲方总工程款的30%作为违约金，并退回已经预付的所有款项。

　　而战争及自然灾害的因素、法律、国家政策等不可抗力等原因造成协议无法履行除外。本协议未完善之外、双方友好、平等协商解决，如协商不成按本合同及中华人民共和国合同法及相关的法律法规处置。

　　九、 若由于甲方未能按协议规定的日期交付工程款给乙方，或由于甲方原因或因停电、停水造成的误工，则工期顺延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费元。

　　十、 本工程有部分材料为甲方购买，此类材料的质量不在乙方的保修范围内，但乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考直至甲方满意；如因甲方拖欠此类材料造成的误工，则工期顺延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费元。

　　十一、工程期间，装饰押金为甲方支付，办理屋村出入证等。工程所使用的水电费用如不超过200元，由甲方负责，如超出部分则由乙方负责。

　　十二、甲方必须在工程完工后二十天内进行工程验收，不经验收而经营则视为甲方已验收合格而经营。

　　十三、保修期限：自甲方验收合格起算，保修时间为一年。

　　十四、协议到期甲方如有意续约，应在计划时间内与乙方进行协商。本协议共2页一式二份，甲乙双方各执一份。

　　十五、本协议附附件一份。（附装饰项目预算单一份）

　　甲方（发包方）：乙方（承包方）：

　　身份证号：身份证号：

　　电话（或手机）：电话（或手机）：

　　确认日期：年 月 日 确认日期： 年 月 日

　　发包人(甲方):____________________________________

　　住 所:____________ 电话:____________传真:____________

　　委托代理人:____________ 电话:____________ 传真:____________

　　承包人(乙方):____________________________________

　　住 所:____________ 电话:____________

　　法定代表人:____________ 电话:____________

　　本工程设计人:____________ 电话:____________

　　施工队负责人:____________ 电话:____________

装修合同 篇2

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：南宁市武鸣区江滨路7号

　　联系方式：联系方式：

　　服务细则：

　　一、甲方房屋测量服务流程：

　　1、客户装饰房屋测量；

　　A、 墙体结构分析；

　　B、 光线、空气流向分析；

　　C、 水、电位分析；

　　D、 尺寸测量；

　　E、 周边环境分析；

　　F、 现场拍照、记录。

　　2、功能分析：根据甲方生活需求划分合理使用功能。

　　3、风格初选：根据甲方喜好选择装修风格及类别。

　　4、材料调研：由双方交流选定所需材料材质。

　　5、装饰房屋绘制平面图：

　　A、结构修改图；

　　B、材质图；

　　C、总平面布局图;

　　D、施工图。

　　二、预算：根据双方最终交流决定的布局，装修风格及材料的确定，拟出所装修房屋所需费用预算

　　三、洽谈交流：设计师市场人员根据甲方时间预约，进行方案交流。

　　A、按标准甲方缴纳￥： 元人民币的意向合作定金，待签订正式的装修施工合同后，计入工程款,不另外收取。

　　B、如果您未签定本协议，而要求将图纸或预算带走，须签定设计协议并交纳相应的设计费。（设计费：40元/㎡）

　　四、其它事宜：

　　A、如您对设计方案及预算满意，可与公司签定装饰施工合同，为了更好的为您服务，客户经理会提前与您预约。

　　B、合同签定3日后在工地现场，会进行技术交底工作，具体参与人员有，设计师、项目经理、施工队长、工程监理，为了您更加的清楚工程情况，请您按时参加。

　　C、在施工过程中，如遇到工程技术问题，将由工程监理为您及时解决，如遇到设计方案变更的问题，由本工程的设计师会为您服务。

　　D、如果您对我们的服务有任何问题市场部会第一时间为您解决问题，您的意见和建议是对我们最大的支持和厚爱。

　　D、若您对上述的服务流程理解认可，请在交纳测量定金时与本公司签定此意向协议，我们会努力做的更好！

　　E、本协议一式两份甲乙双方各执一份，本协议履行完成后将自行终止

　　说明：为维护双方的相关权益，任何口头协议及承诺均视为无效，所有事宜以本意向协议为据。

　　甲 方 ： 乙 方 ：

　　年 月 日 :年 月 日

装修合同 篇3

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规结合本市住宅装饰装修的特点，甲乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，就乙方承包甲方的住宅装饰装修工作(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程地点：

　　1.2 工程承包方式，双方商定采取下列第种承包方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料;

　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料;(乙方包人工费和辅材费)

　　(3)乙方包工、甲方提供全部材料。 开工日期 年 月 日 竣工日期 年 月 日

　　1.4金额大写：

　　1.5 合同生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：

　　备注：工程施工中若遇变更或工程量增减，工程造价均按实结算。

　　1.6 甲方负责物管的装修抵押金。

　　1.7 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，如遇装修期间发生争议，由双方协商解决，协商不成的，提交重庆仲裁委员会仲裁。或其它方式： 。

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　年月日：

装修合同 篇4

　　原告曹某诉称，原被告曾签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20xx年9月24日开工，至20xx年11月25日竣工。合同签订后原告已支付合同款4万元，但被告在工程中大量使用不符合同约定的材料，隐蔽工程也未通知原告验收，原告曾提出异议，被告却在工程未完工的状态下于20xx年11月25日擅自撤离施工现场，导致原告无法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除双方签订的《某市家庭居室装饰装修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工违约金从20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元计算;3、要求被告返还多收取的装潢款项6055元;4、要求被告赔偿原告在外租房损失从20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元计算。

　　经审理查明，原被告于20xx年9月25日签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定，由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20xx年9月24日开工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告应赔偿50元等内容。合同签订后，被告进场进行施工，原告则向被告支付工程款4万元。施工过程中，双方因被告未通知原告验收材料及验收隐蔽工程等问题产生矛盾，原告曾对被告使用的材料提出异议，被告却于20xx年11月20日擅自撤离施工现场，致成讼。

　　【案件要点】：是否应解除合同，退还装修费?

　　【律师评析】

　　审理中，经原告申请，本院委托某某工程造价咨询公司对系争房屋内被告已施工的工程价格进行审价，该公司经审核后确认被告已施工工程造价为33945元。

　　审理中，原告称系争房屋经有关部门对施工工程进行审价后，原告为减少损失，于20xx年4月7日对该房屋进行了装修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的价钱在外租房居住。期望法院在计算租金损失时考虑到原告另行装修需要一个合理期限，从而支持原告有关租金损失计算至20xx年5月7日的诉请。

　　本院认为依法成立的合同受法律保护，当事人按照约定履行各自的合同义务。本院原、被告签订的合同系双方当事人真实意思的表示，并未违反法律规定，依法应认定为有效。被告在施工过程中，未严格按照合同约定履行合同义务，且在工程未完工的情况下擅自退场，造成逾期竣工及系争房屋长期空置，原告据此要求解除合同，并要求被告给付逾期竣工违约金并无不当，应予支持。被告已施工工程经审计价格为33945元，原告据此要求被告退还多收取的工程款6055元亦属合理，应予支持。至于原告主张的在外租房损失一节，本院认为被告逾期竣工导致原告无法按期入住，原告已提出证据证明其在外租房居住，该损失被告理应赔偿，至于赔偿的标准本院将根据本案案情并结合市场行情予以酌定。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条的规定，判决如下：

　　一、解除原告曹某与被告某某室内装潢公司签订的《某市家庭居室装饰装修施工合同》;

　　二、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内支付原告曹某逾期竣工违约金6700元;

　　三、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内返还原告曹某装修工程款6055元;

　　四、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告曹某租金损失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元计算)。

　　如果付款义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

　　案件受理费650元，审价费1500元，由被告某某室内装潢公司负担。

装修合同 篇5

　　甲方：

　　住所：

　　法定代表人：

　　有效通讯地址：

　　联系电话： 传真：

　　乙方（承租方）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　有效通讯地址：

　　联系电话： 传真：

　　丙方（装修公司）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　有效通讯地址：

　　联系电话： 传真：

　　鉴于：

　　1、甲、乙双方于年月“经营合同”），约定乙方承租甲方开发建设的 经营品牌；

　　2、乙方委托丙方对其承租甲方的店铺进行装修，丙方系专业装修公司，负责依照乙方提供的设计图纸进行装修。

　　3、甲方基于与乙方的友好合作关系，甲方同意支付乙方装修费用单价为￥元/平方米，装修面积为平方米，总装修费用为￥ 元（大写：人民币。

　　根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙、丙三方经过友好协商，各方就相关事宜达成条款如下：

　　第一条、装修范围：

　　（一）装修店面地址：

　　市楼 铺位。

　　（二）装修工程范围：

　　包括但不限于天花、地板及展柜之制作及安装（以乙方提供并经甲方书面确认的设计图纸为准）。

　　第二条、工期：

　　（一）施工工期

　　1、开工日期：以甲方书面通知为准。

　　2、装修工期总日历日数：年日至 年月 日止）为限。丙方知晓乙方店铺开业日期，并保证在此期限届满之前竣工。

　　（二）乙方店铺开业日期： 20xx年 9 月 25 日

　　（三）工期延误

　　非因甲方原因造成的工期延误，甲、乙双方的'权利义务以《经营合同》约定的为准。

　　第三条、装修费用的支付：

　　（一）支付时间：

　　甲方依照下列时间向乙方支付装修款：

　　1、本合同签订之日起%币 ） ；

　　2、丙方进场装修前天内支付总装修款的

　　人民币 ） ；且丙方向甲方出具装修统一发票。

　　（二）甲方将款项汇入乙方下列账户视为完成支付义务：

　　户 名：

　　开户行：

　　账 号：

　　（三）其他约定

　　1、如因甲方原因造成丙方不能如期进场或者不能如期开业，乙方不承担任何责任，且已经收到的装修补贴不予退还。

　　2、依照乙方设计要求装修款超过本合同约定的，由乙方自行承担。乙方根据前述约定须承担部分装修款的，由乙、丙双方将就包括装修款在内的相关权利义务另做约定，甲方对此无异议。

　　3、甲方承担的付款义务以本合同约定之装修费用为限，同时甲方亦不得以实际装修款低于本合同约定之装修款或其他任何理由要求丙方或乙方返还该装修款。

　　第四条、各方权利义务：

　　（一）甲方的权利义务

　　1、提供施工场地，并保证丙方进场施工前的各项准备工作。如施工用电的接入、运送材料的电梯或通道畅通、空调和消防设备的安装等；

　　2、依照本合同约定的期限向丙方支付装修款。

　　3、协调商场内各个部门及受影响的店铺，协助乙方和丙方顺利完成施工，并确保乙方承租店铺的装修工作不受干扰。

　　（二）乙方的权利义务

　　1、提供装修设计草样及制作要求；

　　2、及时对装修进行验收。

　　（三）丙方的权利义务

　　1、提供工程清单及工程进度表;

　　2、严格按照乙方要求完成工程设计、制作及配套；

　　3、在工期内，服从甲方的《装修管理规定》；

　　4、必须严格按照工程进度时间完成装修工作。

　　第五条、违约责任

　　（一）除三方另有约定外，甲方在本合同约定时间内无故拖延付款的，每逾期一日，甲方应按逾期款项之千分之一的标准向乙方支付违约金。若《经营合同》约定基本月租的，甲、乙双方《经营合同》约定的装修免租期顺延。

　　（二）丙方必须严格按照工程进度时间完成装修工作，若因为丙方原因造成装修施工无法按约定工期竣工的，每逾期一日，丙方应按总装修费用的之千分之三的标准向甲方支付违约金。

　　第六条、争议解决

　　执行本合同如发生争议，由三方协商解决；若协商不成可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第七条、其它：

　　1、乙方承租店铺内所有可移动之实物资产，包括所有展柜、家具、灯具、电器部分、陈列道具等一切设备及物料在乙方撤柜时均属乙方所有。

　　2、任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递方式送达相对人。采用特快专递形式的，应按照各方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，一旦特快专递送达上述地址且经该方工作人员签收的，即视为有效送达收件人。任何一方的地址有变更时，须以书面形式通知对方，否则因地址变更发生而客观上不能送达或退件的情形亦视为送达收件人；收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。任何一方没有正当理由拒绝签收的，视为有效送达收件人，并不能以此主张送件人未履行通知义务。

　　3、合同未尽事宜，甲乙丙三方应友好协商解决。

　　4、本合同的附件为：附件1：乙方承租店铺附图；附件2：甲方《装修管理规定》。本合同所有附件为本合同不可分割之组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　5、本合同自三方签字盖章生效，本合同内容履行完毕时自行终止。

　　6、本合同一式叁份，甲、乙、丙叁方各执一份，具有同等法律效力。本合同正文采用打印文本签署，任何手写的填充、补充、修改或其它形式的修订均须三方在修订处加盖公章确认，否则该部分内容无效。

　　甲方：

　　法定代表人或授权签约代表：

　　乙方 ：

　　法定代表人或授权签约代表：

　　丙方 ：

　　法定代表人或授权签约代表：

　　签订时间：年 月 日

　　签订地点：

装修合同 篇6

　　委托方(甲方)： 承接方(乙方)：

　　一、工程地点：____________________

　　二、形式结构：_________室_________厅_________卫，为平层

　　三、工程项目：(附施工说明、施工图及工程报价单)。。

　　四、承包方式：乙方包工、包辅助施工材料，甲方提供主材(见甲方提供材料明细表)。

　　五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，甲乙双方认可，以《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx)为质量评定的最低标准;以《建筑装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》为室内环境达标标准。

　　六、合同付款：(大写)_________元。竣工后据实复核结算□;合同款包干□。

　　七、付款方式：合同协议后，甲方预付35%工程款_________元;水电等隐蔽工程验收后支付40%工程款_________元;泥工，木工中间工程验收后支付20%工程款_________元，工程竣工验收合格后5日内支付5%的尾款_________元。

　　八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自甲乙双方签字之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　联系电话： 联系电话：

　　年 月 日

装修合同 篇7

　　发包方(以下简称甲方)：____________(业主) 联络方式：____________

　　身份证：____________ 地址：________________________

　　承包方(以下简称乙方)：____________ (施工工程队负责人)____________

　　身份证：________________________ 联络方式：________________________

　　第一条 工程概况

　　1、甲方装饰住房系合法居住。

　　2、装饰施工地点：________________________

　　3、施工范围： 卧室 客厅 餐厅 厨房 卫生间 阳台，套内面积________平方米。

　　4、装饰施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，墙体改造，窗套门套的制作，地砖、瓷砖铺贴，地面龙骨、毛地板铺设、吊顶安装，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具、房门等设施的安装，储藏室、搬运工程等其他双方约定以及住宅室内装修工程中应包含的所有工程(打孔工程费用，由甲方自行承担)。

　　5、承包方式为乙方包工包部分材料。

　　6、总价款：￥____________ 元，大写(人民币)：________________________

　　其中：

　　材 料 费：人民币 ____________元整。 人工费：人民币____________ 元整。

　　以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。

　　如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。

　　7、工期：自 ______年____月____日开工，至____________竣工，工期____天 。

　　第二条 关于双方职责的约定

　　1、甲方责任：

　　(1)甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

　　(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

　　(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。

　　(4)根据乙方提供的需求按时提供自购材料。

　　2、乙方责任：

　　(1)参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。

　　(2)乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。乙方全面承担联络甲方，保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。

　　(3)乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程，负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员;经甲方许可的施工人员更换，必须在确保施工质量的前提下;如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，乙方应无条件更换。

　　第三条 关于材料供应的约定

　　1、甲方提供的材料：(见附件三《甲方自购材料清单》)。

　　甲方负责采购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失和工期延误，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。

　　2、甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　3、乙方提供施工工器具;乙方提供的材料：(见附件二《承包材料报价单》)。

　　乙方应严格按照附件二《承包材料报价单》中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备;未指定品牌的材料应达到国家、行业规定的质量、环保标准;甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求、质量、环保或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　4、乙方承包的所有材料应自行搬运入户。

　　甲方自购的材料，承诺在免费的前提下尽力力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下的情况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内。

　　5、为保证工程的正常进行，乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需

　　要购买的材料的清单，以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。乙方同时必须提供大致精确(+/- 10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算误差大于10%而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担，或者由乙方负责运输退回供应商。

　　第四条 关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、本工程由甲方提供设计施工方案。乙方负责按有关行业规定并参照附件六《施工工艺清单》约定的施工工艺进行施工。

　　3、关于施工工艺，双方另做如下约定：

　　(1)卫生间和厨房要作好防水，并经12小时积水渗漏试验

　　(2)卫生洁具固定牢固，管道接口严密。

　　(3)线路穿管后必须可以抽动。

　　(4)杉木地板与龙骨成45度角铺，使用木螺钉固定。

　　(5)墙面乳胶漆，一底两面

装修合同 篇8

　　发包人：_________

　　承包人：_________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第1条、工程概况

　　1、工程地点：_________

　　2、工程内容：房屋间数_________室_________厅；总建筑面积_________平方米。

　　3、承包范围：_________

　　4、承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式：

　　（1）承包人包工包全部材料；

　　（2）承包人包工包部分材料；

　　（3）承包人包工、发包人包料。

　　5、开工日期：_________年_________月_________日；竣工日期：_________年_________月_________日；总日历工期（包括法定节假日）：_________日。

　　第2条、合同价款与支付

　　1、合同价款：金额（人民币大写）：_________￥：_________。

　　2、合同价款采用方式：

　　双方商定本合同价款采用第_________种方式确定。

　　（1）采用固定价格：固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括_________。

　　（2）采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

　　（3）成本加酬金：_________

　　3、工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款_________%即人民币（大写）_________，预付款扣回的时间、比例：_________。

　　4、工程款（进度款）支付

　　（1）工程款支付方式：_________

　　（2）工程款支付金额和时间：_________

　　工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

　　发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

　　第3条、施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

　　（1）发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。

　　（2）由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（费用包含在合同价款内）。

　　第4条、发包人工作

　　1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2、装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线（水、电、暖气、煤气管道），负责到有关部门办理审批手续。

　　3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4、负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

　　5、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　6、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。

　　第5条、承包人工作

　　1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　2、严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　4、未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　5、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　6、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第6条、材料供应

　　1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

　　2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第7条、安全生产和防火

　　1、发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

　　2、发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　3、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　4、由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。

　　第8条、工程质量及验收

　　1、双方约定本工程质量应达到国家质量评定_________标准（可选择优良或合格）。

　　2、优良工程等级增加的经济支出_________。

　　3、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　4、发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　5、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　6、装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

　　第9条、工程变更

　　1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2、承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。

　　第10条、竣工结算

　　1、工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。

　　2、工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。

　　第11条、工程保修

　　验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

　　第12条、违约责任

　　1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________支付滞纳金。

　　2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。

　　5、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　8、双方约定其它违约责任：_________。

　　第13条、争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　（1）提交大连仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向工程所在地人民法院起诉。

　　第14条、不可抗力

　　双方关于不可抗力的约定：_________。

　　第15条、保险_________。

　　第16条、合同生效

　　合同生效日期：_________年_________月_________日

　　第17条、合同份数

　　本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_________。

　　第18条、合同备案、鉴证

　　合同备案、鉴证：发包方：_________身份证号：_________；承包方：_________身份证号：_________。

　　第19条、其它约定_________。

　　发包方（盖章）：_________承包方（盖章）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________

【装修合同】相关文章：

装修公司装修合同06-23

装修的合同07-06

装修合同07-05

装修的合同06-01

装修合同05-31

个人装修书面合同-装修合同07-27

【热】室内装修合同（房屋装修合同）03-11

农村房屋装修合同范本-装修合同02-10

工装装修合同范本-装修合同02-10

装修清包工合同范本-装修合同02-10