停工整改通知书

时间:2022-11-07 15:30:05 整改通知 我要投稿

停工整改通知书

  在现在社会,能够利用到通知的场合越来越多,各种类型的通知各有不同的写法。相信写通知是一个让许多人都头痛的问题,下面是小编收集整理的停工整改通知书,欢迎阅读与收藏。

停工整改通知书

停工整改通知书1

  工程名称:

  编号:( )停字号

  上海xx水电安装工程有限公司:

  经检查发现,施工现场存在下列重大安全隐患:现通知你方必须于年月日时起停止对本工程的一切施工活动,立即对上述安全隐患进行整改。整改完毕后,并将整改措施及整改结果和复工申请报建设单位现场管理人员复查,复查合格后方可恢复施工。

  现场管理人员签名:

  施工单位接收人签名:

  发出日期:

  签收日期:

停工整改通知书2

xx县建设局:

  7月x日,我局组织对若羌县城乡规划效能监察工作进行了专项检查,发现你县在开展城乡规划效能监察工作方面存在以下问题:1、《城乡规划法》学习培训工作不到位,仅1人参加自治区培训;2、城市总体规划中没有明确划定“三区四线”;3、城市近期建设规划,住房建设规划没有按程序通过批准;4、城市控制性详细规化编制覆盖率为44%,未达到规定要求;5、项目立项、土地划拨出让审批的协同机制未建立,未建立并实施乡村规划许可证制度;6、无批前批后公示,无规划网页,资料缺乏时效性;7、无规划委员技术审查单,未开展规划动态信息监测,规划信息没有及时统计;8、规划编制经费不足,部分规划编制工作比较滞后,规划指导作用没有完全发挥,边规划边建设,建了拆,拆了建现象依然存在,造成城市居民,农村村民拆迁户损失过大,引起了一定的上访案件发生;9、乡、镇规划管理机构还不健全,乡镇规划助理员配备不到位,没有切实发挥作用,日常管理不到位造成不按规划和无规划盲目建设现象仍然存在。10、县执法队伍薄弱,执法机构不健全,城乡规划执法范围过大,执法人员配备不足、执法力量不够,执法交通工具、缴费严重短缺,不能及时发现和制止违法建设。

  检查人员:

  检查部门:

  xx建设局

  年七月十二日

停工整改通知书3

____________:

  你单位 工程经(巡查、抽查)存在以下质量问题: ___________________________________________________________

  □ 1.整改;

  □ 2.局部停止施工,进行整改;

  □ 3.限你单位于_________年_____月_____日前整改完毕,并将整改结果书面报我站复查。

  建设单位项目负责人:

  监理单位项目负责人:

  施工单位项目负责人:

  相关单位项目负责人:

  检 查 人 : 签发人:

  签发单位(盖章):

  年 月 日

  注:此表相关责任单位各存一份、监督站存档一份。

停工整改通知书4

恩施兴州建设有限责任公司:

  20xx年3月13日,你公司兴州大厦·恒福苑工程项目施工现场发生一起1人死亡的.安全事故,现责令你单位立即处置事故、配合调查,并暂停工程施工。

  xx市住房和城乡建设局

  年3月13日

停工整改通知书5

__________________:

  你单位(人)________________________________________,违反了________________________的规定,依据______________的规定,现责令你单位(人)于___年__月___日起停业整顿;予以改正。

  被处罚单位人如对以上行政处罚不服,可于60日内向___________提起行政复议,也可于___月内向人民法院提起诉讼。

  __________工商行政管理局

  ______年______月______日

停工整改通知书6

  质监201 整(停)[ ]号建设工程质量整改(停工)通知书_________________________________________:你单位工程经(巡查、抽查)存在以下质量问题:___________________________________________________________

  □1.整改;□2.局部停止施工,进行整改;□3.限你单位于_________年_____月_____日前整改完毕,并将整改结果书面报我站复查。

  建设单位项目负责人:监理单位项目负责人:施工单位项目负责人:

  相关单位项目负责人:检查人:签发人:

  签发单位(盖章):

  年月日

停工整改通知书7

________________________________:

  经检查,你单位施工的______________________________________________项目,违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《河北省建设工程施工安全规程》等标准规范,存在如下重大安全隐患:____________________________________________________________________________________________。

  根据《建设工程安全生产管理条例》、《河北省建筑工程施工安全监督管理暂行规定》,必须立即停工整改,待整改完毕,将整改报告书报(________________________)。经检查验收合格后方可复工。

  签发人:______________(公章)

  施工单位接受人:______________

  __________年________月______日

  监理单位签收人:______________

【停工整改通知书】相关文章:

工程停工整改通知书09-14

停工整改通知书(7篇)11-07

停工整改通知书7篇11-07

停工整改通知书回复(精选8篇)06-29

停工整改通知书集锦7篇11-07

停工整改通知06-27

停工的通知书06-02

停工通知书01-02

建设工程施工局部停工整改通知书10-13