防水维修合同

时间：2023-01-01 15:44:28 维修合同我要投稿

相关推荐

【推荐】防水维修合同

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家整理的防水维修合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

【推荐】防水维修合同

防水维修合同1

　　本协议由以下双方当事人在_________签订：

　　甲方：_________（以下简称甲方）

　　住所：_________市_________区_________路_________号乙方：_________（以下简称乙方）

　　住所：_________市_________区_________路_________号

　　1．甲方为本次要维修的房屋的所有人，有权对此房屋进行维修；

　　2．乙方已取得相应的施工资质，为有权从事房屋维修的企业，目前合法存续。

　　为明确双方本次房屋维修行为的权利义务，甲乙双方本着公平合理、等价有偿的原则，并根据有关法律法规，制订本协议，以资共同遵守。

　　第一条甲方决定将位于西宁市浦宁之珠上人屋面，建筑面积_________平方米由乙方来进行维修，乙方同意进行维修。

　　第二条甲方保证其有权对上述房屋进行维修。

　　第三条乙方保证其具有房屋维修的资格证照。

　　第四条乙方本次为甲方的房屋进行维修的范围为屋顶防水；方式为包工包料；质量标准为验收合格。

　　第五条乙方本次为甲方的房屋进行维修的时间为自________年_________月_________日到_________年_________月_________日为止。

　　第六条本次房屋维修的费用为_________元，在本合同生效后_________日内支付_________元，在本次房屋维修结束并经验收合格后_________日内将尾款_________元全部付清。

　　第七条本次房屋维修的原材料均由乙方全权采购并由乙方来负责提供，但甲方有权监督其使用的原材料是否符合国家有关规定或行业惯例。

　　第八条双方约定由_________来进行本次房屋维修的验收工作，并向其支付规定报酬_________元。该部分费用由甲方来负担。

　　第九条在本协议生效后，甲方应在_________日内让乙方进场工作，并协助乙方进行与维修有关的工作。

　　第十条违反本协议的约定为违约行为，应承担违约责任。第十一条除第十二条规定的情况外，违约方应向守约方赔偿一切损失，包括但不限于实际损失以及为处理违约行为而支付的诉讼费、律师费等。

　　第十二条乙方如违反本合同第五条的约定，则每迟延一天，需向甲方支付违约金_________元。但因甲方原因或有关政府行为或不可抗力的情形除外。本条的约定不免除乙方根据第十一条应负担的违约责任。

　　第十三条本合同只有在发生了以下三种事情之一后才能变更：

　　1．双方合意变更并达成书面的协议；

　　2．有关政府机关的种种行为使本次房屋维修的行为必须修改；

　　3．不可抗力的情况使本合同必须修改。

　　第十四条本合同自发生以下事情方可终止：

　　1．双方协商同意终止本合同的履行并达成了书面协议；

　　2．有关政府机关的种种行为使本次房屋维修行为不能进行或失去意义；

　　3．不可抗力的情况使本合同必须修改。

　　第十五条任何与本合同有关的争议均应友好协商解决，如果在开始协商后30日内双方还未达成千致意见，任何一方均有权向房屋所在地的人民法院起诉。

　　第十六条本合同的所有附件均构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十七条本协议。一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　第十八条本协议自甲方签字并乙方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________ 法定代表人或法定代表人或

　　授权代表（签字）：__________ 授权代表（签字）：__________ _______年____月____日 _________年____月____日签订地点：_________ 签订地点：_________

防水维修合同2

　　建设单位：(以下简称甲方)

　　承包单位：(以下简称乙方)

　　兹有甲方将防水工程委托承包乙方施工，为了加强甲乙双方合作，明确责任，保证工程在施工过程中顺利进行，经双方研究决定，特签定本合同：

　　第一条：承包方式及承包价格

　　第二条：工程采用材料及质量要求

　　第三条：付款方式：

　　1本合同款总额约计人民币(大写)

　　2自签定合同后甲方付乙方总工程款

　　3乙方进场施工后付工程总款

　　4工程施工至中途付工程总款

　　5防水工程完工后付总工程

　　6余款

　　经甲方验收后在两个星期内付清尾款(一次性付清)

　　7保修款

　　自工程验收合格日起----年质保期起满后一次予以支付

　　第四条：工程工期：本工程于_________年_________月_________日起开工，共需_____天完成，如因为气候等不可抗拒预见的客观因素，影响工程日期应相应顺延。

　　第五条在工程施工中：甲乙双方都应本着负责态度密切配合，分工负责搞好现场施工安全生产，甲方应保证乙方施工前提要求，乙方在符合施工前提下，按时按质完成工程施工，乙方保证所施工能够满足防水施工要求，确保所施工防水无渗漏现象，如在质保期间出现质量问题，应在收到甲方通知后24小时内到达工程地点，并予以解决相关问题，所用材料需提供相应的出厂证明，确保所用材料品质质量，

　　第六条：本工程质量可以使用十年以上并保修_____年，出现以下情况发生漏水现象，乙方不予负责。

　　1原建筑物产生不均匀沉降出现裂缝超过限度，

　　2建筑物受到外来伤害，

　　3建筑物使用不当或人为伤害，

　　第七条：工程验收：

　　1甲方应在工程完工后一周内组织验收工作

　　2工程完工后，工程造价总额按实际工程量面积等结算。

　　第八条：本工程另需要说明的问题：

　　第九条：本合同自双方签定之日起生效，一式_______份，甲乙双方各执_______份。

　　建设单位(盖章)承包单位(盖章)

　　负责人签字：_________ 负责人签字：_________

　　电话：__________________ 电话：__________________

　　_________年_________月_________日 _________年_________月_________日

防水维修合同3

　　发包人(全称)：__________________(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：__________________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：__________________工程地点：__________________

　　工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)

　　二、工程承包范围

　　承包范围：屋面防水工程

　　三、合同工期：

　　开工日期：__________________竣工日期：__________________

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　五、结算方式

　　根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据__________________年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(__________________)89号文件。

　　六、付款方式

　　竣工后付到95%，质保期(质保期为五年)满后全部付清。

　　七、工程保修

　　承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　2.防水工程为年;

　　3.装修工程为年;

　　4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

　　5.供热与供冷系统为

　　6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。

　　七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　八、合同生效

　　合同订立时间：__________________年6月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

防水维修合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据《中华人民共和国渗漏维修防水承包合同法》以及有关规定，双方经充分协商，特签订本渗漏维修防水承包合同，以共同遵守。

　　一、渗漏维修范围：

　　二、选用材料：

　　1、聚氨酯注浆堵漏剂；2、环氧砂浆；3、M1500渗透性水泥密实剂；4、遇水膨胀橡胶止水条；

　　5、聚氨酯密封膏；6、PMC-421聚合物改性水泥基防水灰浆；7、其它未注明材料

　　三、维修方案（由乙方提供详细的维修方案）：

　　1、压力灌注氰凝；2、骑缝凿槽扩缝，清理刷基层处理剂；3、挤注PU密封膏或安止水条；4、环氧砂浆填槽，环氧胶泥封缝；5、喷涂M1500渗透结晶密实；6、涂刷2mmPMC-421

　　四、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。

　　五、施工期限：30天，自年月日至年月日止。

　　六、工程价格及计算方法：

　　本渗漏维修防水承包合同采用总价包干方式，按元/m2全费用综合单价计算，总计 m2；

　　渗漏维修防水承包合同总金额为：元。

　　全费用综合单价：综合单价是指为完成本工程施工（含技术条件、规范要求以及发包人的技术条件要求不明而隐含的其他工作），并满足工期、质量、安全和工艺要求的综合费用。包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、运输、职能部门收费、安装及照明、维护、技术措施费、其他措施费、利润、不可竞争费、税金、渗漏维修防水承包合同执行过程中政策性文件规定及渗漏维修防水承包合同中包含的所有风险、责任等各项应有的费用。综合单价不会因人工、物料、税金、政府收费等升降而调整。

　　七、付款结算方式：

　　1、本工程完工验收合格且结算后15日内，支付渗漏维修防水承包合同金额的70%；

　　2、从验收合格之日起计算二年后如无漏水，支付渗漏维修防水承包合同金额的10%；如有漏水：①乙方免费保修后，支付渗漏维修防水承包合同金额的10%；②乙方未尽保修义务，甲方将在渗漏维修防水承包合同金额的10%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方；

　　3、从验收合格之日起计算五年后如无漏水，支付渗漏维修防水承包合同余下金额的20%；如有漏水：①乙方免费保修后，支付渗漏维修防水承包合同余下金额的20%；②乙方未尽保修义务，甲方将在渗漏维修防水承包合同余下金额的20%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方；

　　八、质量及保修：乙方对防水维修工程质量全面负责，做到不渗不漏，外观规整，对渗漏维修范围免费保修五年（人为或不可抗力造成防水层破坏除外），从验收合格之日起计算。

　　九、甲方责任：

　　1、提供可以施工的条件给乙方，检查、监督乙方施工质量和进度；

　　2、组织对工程交工验收及办理结算。

　　十、乙方责任：

　　1、严格按施工工艺进行施工，确保工程质量。

　　2、严格按国家的安全规范和安全规程进行施工，如属乙方施工出现质量返工，一切责任和经济损失由乙方承担。

　　3、工程竣工后负责清理现场，做到工完场清。

　　4、在工程竣工验收后7日内向甲方提供产品合格证、检验报告单等竣工资料。

　　5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求。

　　十一、现场负责人：本工程甲方委派为现场代表，全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权力；乙方委派为工程总负责人，全面负责工程施工质量、进度、安全等乙方应该承担的有关事宜。

　　十二、安全方面：在施工中发生的一切大小人身伤亡事故由乙方自负，甲方概不负责。

　　十三、违约责任

　　1、乙方延误工期，每延期一天，须向甲方支付违约金500元，因质量验收不合格而返工造成的延期交付，亦须按上述标准向甲方支付违约金。

　　2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合渗漏维修防水承包合同约定，须向甲方支付违约金500元，乙方需马上改正，否则甲方有权解除本渗漏维修防水承包合同，无须向乙方支付任何款项，乙方自行承担相关损失。

　　3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款，须按所欠金额每日千分之五的标准向乙方支付违约金。

　　十四、争方解决办法：在渗漏维修防水承包合同履行过程中如双方发生争议，首先应协商解决。如协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　十五、如有未尽事宜，双方协商解决。如双方签

　　订补充协议，补充协议与本渗漏维修防水承包合同具有同等法律效力。

　　十六、本渗漏维修防水承包合同书双方签订之日起生效。本渗漏维修防水承包合同一式七份，甲方五份，乙方二份，自双方签字、盖章之日起生效。

　　甲方（印章）：乙方（印章）

　　法人代表：法人代表：

　　委托代表人：委托代表人：

　　电话：电话：

　　年月

防水维修合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　为保证楼房屋漏水维修质量签订如下协议，确保双方共同遵守执行：

　　第一条维修标准及要求

　　1、乙方自愿选择房屋维修形式并与甲方签订本合同。

　　2、维修地点：厂区木工房室内墙壁及地面漏水状况维修。

　　3、维修标准：维修必须在保证不影响房屋的安全前提下进行。维修以解决防漏为主。

　　第二条合同金额：合计金额为：760.00元大写：人民币染佰陆拾圆整。

　　1、维修要求：

　　①乙方进行施工，提供人工，材料。

　　②乙方应做好施工现场的安全质量工作，造成的一切事故责任由乙方自行负责。

　　2、维修工期：在正常天气下3天内必须完成。

　　3、维修后保质：建设工程维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下，屋面防水工程的最低保修期限为________年，即维修后应当继续最低保修________年。且在出现漏水的情况后，在甲方通知后2个工作日内响应。第二条维修工程款的发放乙方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额，若超出，不足部份的由乙方自行解决。

　　第三条其它约定

　　1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。

　　2、本合同自双方签名盖章时生效，一式两份，甲、已方双方各执一份。

　　甲方(盖章)：

　　签订日期：

　　乙方：________年____月____日

防水维修合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　就甲方的房屋所出现的渗水问题达成如下维修协议协议:

　　因甲方商品房在使用期间出现渗水问题，乙方负责对甲方的房屋进行维修,经双方协商，协议如下:

　　1.维修时间：________年____月____日起到________年____月____日止.

　　2.维修地点：

　　3.负责维修单位：

　　4.维修方案须甲方确认，并且乙方应在维修之前征得甲方同意.

　　5.维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督和协助部分工作.

　　6.房屋装潢的复原(硬装潢部分之中所有涉及到裂缝的装潢部分的复原)：由于该房屋的渗水是在甲方在装修完使用后逐步开始显现的，并且已经部分破坏了房屋的装修，所以乙方必须负责在对于维修完之后对于甲方的装潢必须按照原样进行复原工作，甲方应承担因此而发生的费用,如甲方不愿意承担此项费用,则乙方可不负责恢复.

　　7.家居用品的保管和损坏灭失的赔偿:在维修之前，甲方和乙方对于甲方家里面的大件物品(家具和家电)进行清点并签字确认，基于维修期间，甲方的家具和家电都已经安装到位。在施工方施工期间，施工方有责任对于施工时的人员安全负责，同时在施工时避免对于甲方的家具和家电造成不必要的损坏(另对于甲方地板在施工时尽量铺设厚点材料以避免在施工期间对于地板的损害).在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。对于在维修期间因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的损毁或者灭失，乙方必须按照原价进行赔偿。

　　8.房屋维修期的注意事项：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备,包括协助邻居之间及小区里面的其他事情(如垃圾材料的堆放).

　　9.维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方事先约定(以解决漏水为主)或者以相关行业标准为验收标准.

　　10.在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督,施工方予以负担。

　　1.如此次维修没有达到预期的修复效果，再次出现渗水，则乙方必须承担再次维修的责任，不能因超过房屋保质期而拒绝维修,再次发生的维修费用由乙方全部负责.

　　2.根据双方的协商，本次维修双方采取以下第种方式进行:

　　1)甲方负责全部材料,乙方负责施工,对于因为甲方购买的材料质量而引发的质量问题乙方不负责,因此而产生的二次翻工费用和工期的延误由甲方负责:由于乙方施工工艺错误或者其他的乙方的原因而发生的质量问题,则乙方负责全部材料的费用,甲方不再另外付费用给乙方且工期不得延长;

　　2)甲方负责主要材料,乙方负责部分材料,乙方负责施工,其他的由双方协商;

　　3)乙方负责全部的材料,乙方负责施工,对于因此出现的问题乙方负全部责任.

　　3.本工程维修发生的`费用共计人民币元(大写),关于费用的支付:无论采取以上任何一种合作方式,甲方应在乙方进场之后付本次维修费用的50%,在维修结束后付45%,余下的5%待保修期满后甲方在行支付.

　　4.本协议一式两份,双方各持一份.

　　5.关于保修:保修期60天,自维修结束之日起算,保修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看,并采取其他相关措施

　　6.其他未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　防水维修施工合同范本

防水维修合同7

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　根据《中华人民共和国合法》、《中华人民共和国消费权益保护法》以及其它法律法规的原则，结合本工程的具体情况，双方达成协议，须共同遵守。

　　一、工程概念

　　施工地点：吉XX吓如村

　　施工内容：房屋维修

　　维修项目：墙体里外翻新、厨房、卫生间从新改造，房顶全面更换、电路改造等。

　　工程期限：从________年____月____日开工至________年____月____日。

　　二、工程总价及结算方式

　　付款方式：工程总价款270900元(大写：XXX元整)自本合同签订后甲方预付首付款170900元(大写：拾柒万零玖佰元整)该工程竣工后并经甲方验收后一次性付清剩余的资金。

　　三、施工准备及双方义务

　　(1)甲方义务

　　甲方应向乙方提供施工所需的水、电等必备条件做好施工中临时性使用部分操作以及产生影响力关系行为的协调工作。

　　(2)乙方义务

　　1、对甲方房屋维修的做法进行现场说明。

　　2、乙方指派技术负责人，负责本合同的履行。按要求组织施工保质保量按期完成施工任务。解决乙方负责人各项事宜。

　　(3)工程质量及竣工验收的方法

　　1、由于甲方的原因造成工程质量问题，其返工费用由甲方进行承担，乙方有权利顺延工期。

　　2、由于乙方的原因造成工程质量问题，其返工费用由乙方自行承担，工期不变。

　　3、工程竣工后乙方应及时通知验收，甲方自接验收通知____日内进行验收。

　　(

　　4)双方违约责任

　　自本合同签订后，甲、乙双方应履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同。

　　(

　　5)纠纷处理

　　本合同履行期间双方发生争执时在不影响工程的前提下，双方可以采取协商解决，若协商不成可向当地人民法院起诉。

　　(

　　6)本合同一式三份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　防水维修施工合同范本

防水维修合同8

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：屋面防水工程

　　三、合同工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　五、结算方式

　　根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(20xx)89号文件。

　　六、付款方式

　　竣工后付到95%，质保期(质保期为五年)满后全部付清。

　　七、工程保修

　　1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　2.防水工程为年;

　　3.装修工程为年;

　　4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

　　5.供热与供冷系统为

　　七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　八、合同生效

　　合同订立时间：_____年_____月_____日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　发包人(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　承包方：

　　_____年_____月_____日

防水维修合同9

　　发包方(甲方)：_______

　　承包方(乙方)：_______

　　签订日期：_______

　　防水维修工程协议条款

　　依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，就本次工程防水施工有关事项，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下协议：

　　一、工程名称：_______

　　二、工程地点：_______

　　三、承包方式：_______

　　四、施工期限：_______

　　五、工程价款：￥ _______元（大写：_______）

　　六、结算方式：工程施工完毕，乙方提供甲方发票，甲方付给乙方全部工程款

　　七、工程质量与保修

　　本工程在防水质量方面，达到北京市优良标准，工程保修方面，若乙方方面的原因造成渗漏水，承诺保修年。

　　八、合同争议的解决方式

　　本合同项下的争议，由双方当事人协商解决；协商无法解决可依法向人民法院起诉。

　　九、附则

　　本合同共2份，甲方执1份，乙方执1份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：（签字或盖章）_______法人代表：_______经办人：_______联系电话：_______

　　乙方：（签字或盖章）_______法人代表：_______经办人：_______联系电话：_______

　　签订日期：_______年_______月_______日

防水维修合同10

　　发包人（全称）：（以下简称甲方）

　　承包人（全称）：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同、

　　一、工程概况

　　工程名称：工程地点：

　　工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程（包括以上所有工程的土建、电气、安装工程）

　　二、工程承包范围

　　承包范围：屋面防水工程

　　三、合同工期：

　　开工日期：竣工日期：

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　五、结算方式

　　根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算，人工单价的调整执行晋建标字（20xx）89号文件、

　　六、付款方式

　　竣工后付到95%，质保期（质保期为五年）满后全部付清、

　　七、工程保修

　　承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

　　2、防水工程为年；

　　3、装修工程为年；

　　4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；

　　5、供热与供冷系统为

　　6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、

　　七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、

　　八、合同生效

　　合同订立时间：20xx年6月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

防水维修合同11

　　甲方：**花园***楼住户。住户代表：**。

　　乙方：***维修队。法人：**

　　本着平等、自愿、公平的原则，甲乙双方就**花园***楼顶防水工程经协商一致，订立本合同，其条款如下：

　　一、甲方委托乙方做**花园***楼顶防水工程。工程面积为***平米，包括向西延伸的部分。

　　二、双方商定该程造价为***元;工期为**天。

　　三、楼顶太阳能设备的搬迁与复位均由乙方负责。

　　四、乙方在施工过程中必须严格按着工程工艺要求进行操作保证工程质量并按期竣工。

　　五、该工程自竣工之日起，质量保证期为*年。

　　六、竣工后如在质量保证期内出现渗漏等现象由乙方负责免费维修;质量保证期因渗漏而造成甲方的一切经济损失由乙方负责赔偿。(如：住房的的装修，物品遭受损失的赔偿等。)

　　七、施工期间乙方应按有关规定采取严格的安全措施，如出现事故均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

　　八、甲方必须在工程完工后一次性支付工程款，不得拖欠。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。本合同自双方签字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

防水维修合同12

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属________广场大厦、________公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议：

　　1、工程具体范围：________广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理，具体工程量见<附件清单>，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。

　　2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包，包干价为_________元。

　　3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，采用符合国家标准的材料，确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题（人为或不可抗力因素除外）乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复，乙方承担修复的.所有费用。如在保修期内，出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方，甲方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。

　　4、工程进度及完成时间为7天，自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工，工期顺延，由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。

　　5、工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的80%即_________元，其余20%即_________元留作质量保修保证金，一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方。

　　6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定，避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

　　7、本协议一式三份，双方各执一份，甲方物业公司一份，自双方签字之日起生效。

　　8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决，不能协商一致的，任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　甲方：________商贸有限公司乙方：_________

　　授权人签字：_________授权人签字：_________

　　____年____月____日

防水维修合同13

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：

　　四、施工期限：

　　五、工程价款：￥元(大写： )

　　六、结算方式：工程施工完毕，乙方提供甲方发票，甲方付给乙方全部工程款

　　七、工程质量与保修

　　本工程在防水质量方面，达到北京市优良标准，工程保修方面，若乙方方面的原因造成渗漏水，承诺保修年。

　　八、合同争议的解决方式

　　本合同项下的争议，由双方当事人协商解决;协商无法解决可依法向人民法院起诉。

　　九、附则

　　本合同共2份，甲方执1份，乙方执1份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

防水维修合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　依照相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园区防水维修事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　甲方所指定之防水工程，涉及窗口、露台、屋面等项目。

　　二、施工方案及工艺：

　　1、搭设双排脚手架，做好安全防护工作。

　　2、拆除漏点处原有建筑做法至基层。

　　3、在窗框与墙体连接处重新打发泡胶。

　　4、基层抹灰找平达到做高分子丙纶的施工条件。

　　5、做300克高分子丙纶。

　　6、粘贴施工设计对应苯板，确保紧贴密实，拼接到位。

　　7、刮涂防水胶灰，贴网。

　　8、做300克高分子丙纶。

　　9、抹灰找平。

　　10、贴相同墙面砖，用勾缝剂勾缝。

　　11、刷外墙丙烯酸涂料。

　　12、外墙窗口防水密封胶。

　　13、拆除脚手架，清理现场，恢复原状。

　　14、相关技术要求按照行业规范执行。

　　三、工程计价方式：

　　1、窗口以个为单位，1000元∕个计算。

　　2、露台、屋面等项目以面积为单位，甲方确定价格计算。

　　四、双方权利、义务：

　　(一) 甲方权力和义务：

　　1、对园区内防水维修工程量进行统计，依据乙方施工能力组织维修工作安排。

　　2、对乙方在维修工作中遇到技术问题，给予积极协助解决。

　　3、提供乙方在维修工作中所需要相关图纸及文件。

　　4、规范乙方在维修工作中的施工工艺及施工秩序。乙方未按确定施工方案及施工工艺执行，甲方可责令乙方撤离现场，发生各项费用不予结算。

　　(二) 乙方权力和义务：

　　1、服从甲方在防水施工工作的安排，积极配合甲方完成防水维修工作。

　　2、乙方在维修过程中，要严格执行甲方所确定维修方案及施工工艺，不得擅自进行变更。

　　3、乙方在维修过程中，要使用符合甲方要求的施工材料，不得偷工减料，以次充好。由此产生一切后果由乙方承担。

　　4、窗口维修工作为一次性包死，凡乙方维修后，本窗口出现的重复、重新漏水问题仍由乙方负责维修，甲方不再支付费用。

　　5、乙方对窗口进行维修过程中，如因乙方原因造成业主室内损失由乙方承担。

　　五、本合同为单项维修工程合同，作为附件，未尽事宜参照框架合同。

　　六、本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

　　七、本协议自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

防水维修合同15

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　1.1 工程名称：防水补漏维修施工程

　　1.2 工程地点：

　　1.3 承包范围：卫生间

　　1.4 承包方式：包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。

　　1.5 工期：本工程自20xx年月日开工，于年月日竣工。

　　1.6 工程质量：乙方应确保甲方卫生间防水工程达到优良标准，严格参照海南防水工程新规范标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求……

　　1.7 工程造价：卫生间防水每平方30元，结算时按实际面积结算。

　　2.1应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

　　2.2应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　2.3甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　3.1 参加甲方组织的施工工程量及方位或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　3.5 应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修五年。五年内出现渗漏，一切损失都有乙方负责。（包括对于楼下造成的损失）

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待五年保修期满，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代表人：代表人：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

　　发包人(以下简称甲方)：_________

　　承包人(以下简称乙方)：_________

【防水维修合同】相关文章：

防水维修合同04-23