防水维修工程施工合同

时间:2022-12-23 12:57:19 维修合同 我要投稿

防水维修工程施工合同

  在当今社会,人们对合同愈发重视,合同出现的次数越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编收集整理的防水维修工程施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

防水维修工程施工合同

防水维修工程施工合同1

  (简称甲方)

  (简称乙方)

  本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,认真商议应共同遵守,严格履行以下条款:

  一、工程概况:

  1、工程地点:文三西路2号古荡街道办事处

  2、工程名称:屋面防水维修工程

  3、工程内容:进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材

  4、承包方式:包工、包料

  5、承包价格:28200元

  二、乙方职责:

  1、本工程开工之日起,听从甲方安排、服从甲方指挥,不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业,要带安全帽,屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成

  2、在屋面防水维修过程中,乙方要严格遵守文明安全规章制度,如有违反安全规章制度所造成的安全事故,由乙方自己承担

  3、质量保证,乙方所施工的屋面防水维修工程,在一年之内发现渗漏,乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)

  三、甲方职责:

  1、甲方免费为乙方提供三通:路通、水通、电通

  2、协助乙方搞好安全设施,配合乙方进行施工,确保补漏工程顺利进行

  四、付款方法:

  屋面防水维修工程开工后,甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后,通过关水48小时测试不漏水,甲方应在五天之内一次性付清工程款(不包括任何税金)

  五、法律责任:

  1、合同签订之日起,任何一方不得擅自终止合同,违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金

  2、合同依法成立,具有法律约束力,合同发生纠纷时,甲乙双方应本着实事求是的精神,及时协商解决,如协商不成,任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁,及向人民法院提起诉讼

  3、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,以上条款望双方共同遵守,此合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方签字盖章生效、

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

防水维修工程施工合同2

  甲方: ___________

  乙方: ___________

  经甲乙双方友好协商,现就乙方承包甲方所属广场大厦、公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议:

  1、工程具体范围:广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水,卧龙公寓顶层面防水层,中餐厅层面防水层进行翻修处理,在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造,对部分节点与立面墙体进行防水处理,具体工程量见<附件清单>,具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。

  2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包,包干价为 元。

  3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工,采用符合国家标准的材料,确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题(人为或不可抗力因素除外)乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复,乙方承担修复的所有费用。如在保修期内,出现质量问题,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方,甲方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担。

  4、工程进度及完成时间为7天,自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工,工期顺延,由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。

  5、工程完工且经甲方验收合格后,甲方在七个工作日内支付工程款的80%即 元,其余20%即 元留作质量保修保证金,一年后无质量问题甲方将质保金的75%即 元支付给乙方,余款在五年保修期满时支付给乙方。

  6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定,避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

  7、本协议一式三份,双方各执一份,甲方物业公司一份,自双方签字之日起生效。

  8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决,不能协商一致的,任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

  甲方: ___________

  乙方: ___________

  ____ 年 _____ 月 _____ 日

防水维修工程施工合同3

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》有关规定,结合本工程实际,经协商,甲乙双方签订如下合同条款,双方共同遵守。

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  二、工程量:

  三、承包方式: 包工包料(包括生活、伙食费及搭拆施工脚手架等)

  四、工程工期及进度:

  五、质量要求:施工中严格按照设计文件及相关规范要求进行施工,保证工程达到优良标准。

  六、合同价款及结算方式:

  1、合同价款:

  2为月工程量的 60%;③工程结算款在完工后6个月付清。

  七、甲方责任:

  1、向乙方提供施工图纸及有关资料,组织图纸会审;

  2、负责对乙方进行技术交底和质量监督;

  3、负责对乙方进行安全文明施工交底并监督实施。

  八、乙方责任:

  1、按照甲方提供的图纸和设计资料在开工前向甲方项目部提供工程施工方案,经甲方审核后方可施工;

  2、严格按照设计要求和施工规范施工,保证工程质量达到优良标准,若达不到,扣除相应价款的 10% ;

  3、根据施工要求时间进场,确保进场人数满足施工要求,其中技术管理人员人,以保证工

  4、材料由乙方自行采购,进场材料应有质量合格证及环保检测证明材料;并按照有关规定进行取样送具备资质的检测机构进行复验,复验不合格的材料不准使用,并由乙方负责退场。

  5、安全施工,切实保障施工正常进行,因乙方原因造成的一切事故均由乙方自行承担全部责任;

  6、按甲方要求的安全文明工地进行文明施工布署,做到生活区洁净统一,施工区料具整齐、工完场清,并配合甲方进行各项安全文明施工大检查;

  7、参加图纸会审,协助甲方办理现场发生的各种签证和技术核定事宜;

  8、负责成品保护及工程保修工作;

  8、遵守甲方有关《专业分包队伍管理暂行办法》及《材料管理文件》的有关规定;

  9、施工工具自备。(参见《材料管理手册规定》)

  九、违约责任:

  1、因乙方原因发生质量问题或达不到合同要求的优良标准,乙方负责处理,甲方有权进行处罚;

  2、因乙方原因达不到合同要求的劳动力数量及技术力量,影响工程进度工期,甲方有权进行处罚直至清理出场;

  3、如乙方不服从甲方统一管理,损坏甲方财产及工程成品,有损甲方形象时,甲方有权进行处罚直至清理出场。

  十、其他事宜:

  1、本合同一式四份,甲方三份、乙方一份;

  2、其他未尽事宜,双方协商解决。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

防水维修工程施工合同4

  发包人(全称):__________________(以下简称甲方)

  承包人(全称):__________________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:__________________工程地点:__________________

  工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的`土建、电气、安装工程)

  二、工程承包范围

  承包范围:屋面防水工程

  三、合同工期:

  开工日期:__________________竣工日期:__________________

  四、质量标准

  工程质量标准:合格

  五、结算方式

  根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据__________________年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(__________________)89号文件。

  六、付款方式

  竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清。

  七、工程保修

  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2.防水工程为年;

  3.装修工程为年;

  4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

  5.供热与供冷系统为

  6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。

  七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  八、合同生效

  合同订立时间:__________________年6月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

防水维修工程施工合同5

  发包人(全称):(以下简称甲方)

  承包人(全称):(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同、

  一、工程概况

  工程名称:工程地点:

  工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)

  二、工程承包范围

  承包范围:屋面防水工程

  三、合同工期:

  开工日期:竣工日期:

  四、质量标准

  工程质量标准:合格

  五、结算方式

  根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(20xx)89号文件、

  六、付款方式

  竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清、

  七、工程保修

  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2、防水工程为年;

  3、装修工程为年;

  4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

  5、供热与供冷系统为

  6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、

  七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、

  八、合同生效

  合同订立时间:20xx年6月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

防水维修工程施工合同6

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就姬风小学幼儿房屋维修事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:姬风幼儿园房屋维修等。

  2、工程地点:姬风小学。

  3、合同工期:开工日____年_____月_____日,竣工日____年_____月_____日,

  二、工程服务形式

  包工、包料、包工期、包质量。

  三、结算方式

  甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量,进行技术联系单形式会签,工程量以甲、乙双方及监理人员签字确认后的内容为基准,确定工程总造价。

  四、工程总价

  暂定为人民币15000元(最终以甲、乙双方确认的结算值为准)。

  五、工程质量监督与检查验收

  乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工,并随时接受甲方的检查,并为检查、检验提供便利条件,对甲方提出的问题,乙方应及时进行整改,维修工程结束后,由甲、乙双方共同对工程进行验收。在竣工验收时,对于甲方确认的尚未修复的工程质量问题,由乙方负责按甲方的要求继续维修,并承担逾期责任。

  甲方:

  乙方:

  ____年_____月_____日

【防水维修工程施工合同】相关文章:

屋面防水维修工程施工合同09-07

防水维修合同04-23

防水维修施工合同06-13

防水施工维修合同08-11

防水维修合同标准09-07

防水维修合同【荐】12-20

防水维修合同【热】12-20

防水维修合同【精】12-20

防水维修合同范本02-21

防水及维修合同范本08-24