维修合同

【推荐】维修合同范文汇编八篇

　　随着人们法律意识的建立，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同也是非常有必要的行为。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编收集整理的维修合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

维修合同 篇1

　　委托方（甲方）：***

　　服务方（乙方）：******

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，为明确双方权利、义务。*****公司（以下简称甲方）委托**********公司（以下简称乙方）维护***的电气线路和装置现场电气设备。经双方协商一致，订立本合同，双方须严格遵守执行。协议内容如下：

　　一、职责划分

　　1.甲方负责装置配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用,确保运行设备不超负荷运行,从而延长设备运行周期。

　　2.甲方对乙方在*****的配电设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作有生产指挥权。

　　3.甲方负责对电气设备日常的管理、协调处理检维修中与生产相关的事宜，积极配合乙方做好维护工作。

　　4.甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。

　　5.甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等，且资料、图纸是最新及正在使用的。

　　6.乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。

　　7.乙方在工作范围内应严格服从***甲方职能部门的工作安排，负责所有电气设备正常维护和检修。

　　8.乙方应确保所维护的电气设备的完好率达到规定的要求。

　　9.乙方应配合甲方做好贯标认证工作,根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。

　　10.乙方维护人员必须进行巡检，并做好巡检记录。

　　11.乙方应做到主要设备抢修不过夜，一般问题不过天，特殊情况协商解决。甲方需要乙方进行抢修时，乙方在接到通知后30分钟内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。

　　12.乙方负责建立电气设备档案，整理积累和保管各种基础资料，报甲方处备案，维护所

　　需的各种资料说明书,甲方应尽量提供,如不能提供,应由双方协商解决(如不能及时提供，电气设备档案可空缺不填)。

　　13.维护中所需要的常规工具由乙方自行解决,随机带来的专用设备应由甲方提供。

　　14.乙方应根据甲方生产运行情况，合理安排检修，对到检修周期，或发现有明显缺陷影响安全生产的，但因装置长期运行没有检修机会而且必须检修的的电气设备，甲方应为乙方提供检修条件，乙方应在最短时间内完成检修，如因甲方不能停机造成的损失由甲方承担，但排除以下情况：

　　A: 对二个月内即将到维修周期的主要电气设备，如遇装置停机机会，应提前安排检修而乙方未检修的。

　　B:对已检修的电气设备运行不超过其1/3检修周期的。

　　二、双方权利:

　　1. 甲方有现场指挥作业的权利，乙方应积极予以配合。

　　2. 甲方对电气设备维护质量有检查评定的权利，甲方可不定期对乙方维护人员进行测评，对连续测评最后一名人员可要求乙方更换人员。

　　3. 乙方负责管理电气工作的第一、二种工作票等，对电气专业的施工队伍进配电室施工，由施工单位填写第一、二种工作票，乙方审核签发并配合操作及现场监护等，对施工队伍在配电室进行非专业施工作业，由施工方办理相关手续并提出施工要求，双方同时进行监护。。

　　4. 乙方有向甲方上报电气设备大修改造项目建议的权利和义务。

　　5. 乙方在维护时,对使用不正常、有故障的、带病运行的、禁止使用的电气设备有权提出电气改造项目的建议权,并进行换型和选型，报甲方批准。

　　6. 乙方有权拒绝设计不合理、未完工与没有经乙方签字交接的技改技措项目电气设备的维护工作。

　　7. 乙方有权拒绝违章操作, 有权拒绝在不符合安全施工规范条件下作业,保证人员和设备的安全。

　　8. 乙方有义务根据设备运行周期，提前提供更换配件的型号，并报甲方及时审批和采购。

　　三、维护范围

　　根据电气设备维护检修相关文件的要求进行维护检修，除大修（变压器更换线圈等）、配电柜大修、电气配件安装尺寸改变、电气线路更换及电气预防性试验外（维护工作照常进行），其他均为维护检修范围，所维护管辖范围为（****）宿舍区、***办公楼内（属***厂的）所有电气设备，具体电气设备维护内容为：

　　1.根据甲方生产厂或主管部门的要求，对所管辖范围内的电气设备的日常故障处理、抢修等负责。

　　2.负责装置的电气设备和照明装置的维护检修。

　　3.负责现场所有电气的管理、维护工作。

　　4.配电盘、现场配电箱和配电室和变压器的卫生清扫及检查巡检。

　　5.宿舍区照明、路灯、办公楼内、控制室内照明线路、灯具维修，照明灯源的更换。检查穿线管及接线盒密封，渗漏水处理，导线和接头绝缘检查，故障排除检修。

　　6.照明开关(插座)修理或更换；照明灯具修理(更换镇流器、起辉器、灯具附件等)，防爆灯具隔爆面处理，渗漏水处理。

　　7. 宿舍区公用照明，宿舍区生活用电，公用用电的故障排除检修。照明配电柜（箱）、开关箱的电气装臵及线路的维修、保养、检修、渗漏水处理、防爆照明配电箱隔爆面处理。检修配电箱、电源开关箱维修、保养、检修；临时用电的接、拆线。

　　8 检修配电箱、电源开关箱及线路的维修、检修，达到完好标准。检修箱要求不渗漏水，绝缘良好，各防爆箱达到电气防爆要求。

　　9.负责电气设备运行的日常倒闸操作，负责装置配电的停送电操作。

　　10. 负责装置内临时用电的现场管理、移动式电动工具的检查接线，施工单位在用电施工过程中，由甲乙双方共同管理检查。

　　11.负责厂内防雷、防静电、接地装置的维护并对不规范之处给予整改。

　　12.负责动力电缆及控制电缆的巡视及检查工作，并保证正常的使用。

　　四、维护检修要求

　　1、乙方负责认真对甲方的电气设备进行维护，每天进行巡回检查，做到疑点不放过，设备缺陷不漏掉，及时查找出故障和设备隐患，同时了解所管辖范围内的电气运行状态，并做好巡检记录。

　　2、乙方保证甲方电气设备的完好率达98%以上，静密封泄漏率低于0.5‰，发现隐患及

　　时处理，不推、不拖，一般问题处理不过天，重要设备、主要设备故障处理不过夜，特殊情况由双方协商解决，乙方在接到通知后30分钟内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行，。

　　3、乙方人员在工作中应遵守法律法规和公司有关的规章制度，严禁违章操作，拒绝违章指挥，检修中作到文明施工，保证工完料尽场地清。

　　4、乙方应根据甲方的要求建立设备档案等基础资料，并根据贯标认证的要求建立、完善相应的记录，配合甲方的认证工作。

　　5、乙方人员在接到操作命令或发生事故时，应迅速组织进行操作或对事故进行处理，同时作好相应的记录。

　　5、对于日常停送电操作，乙方人员必须根据装置运行要求进行停送电操作，并记录停送电时间、原因及操作人，以保证停送电的正确性。

　　7、由乙方派专人维护以上单位的电气设备，并保证24小时可以随时找到乙方维护人员；值班人员必须能独立顶岗，能够处理一般性故障。

　　8、乙方在工作范围内应严格服从公司职能部门

　　的工作安排，切实为生产装置保驾护航。

　　9、乙方负责建立电气设备档案，整理积累和保管各种基础资料。

　　10、乙方维护人员应持证上岗。

　　11、乙方应保证全电气装置全年非计划停工不超过公司规定目标。

　　12、乙方维护人员持国家颁布的资格证书和内部颁发的上岗证，在指定区域指定时间范围内进行维护。乙方维护人员不得自行更换，如需更换要提前给提出书面申请报告，考核合格后方能进行更换。

　　五、报酬及其支付方式

　　（一）、报酬

　　每年双方根据所维护的设备确定月维护费用，全年维护费用为 万元，技术更新、技术改造等技措项目以及大修（变压器更换线圈等）、配电柜大修、电气配件安装尺寸改变、试验、电气线路更换及电气预防性试验，费用另行结算。

　　（二）、支付方式

　　1. 维护费每季度结算一次,本季度维护检修费在下月**日内进行结算。

　　2. 对维护工作中所正常消耗的电气指示灯、各种控制保险等消耗材料，在 元以下

　　的，由乙方自行承担费用，元以上的电气元件或备件的更换须经甲方生产部同意（费用由甲方承担），同时将旧电气元件或备件交甲方处。

　　3. 结算维护费时，乙方必须出具甲方***厂工作完成情况考核证明书，由甲方生产管理部门签字认可，到甲方预结算室办理。

　　4. 电气设备的预防性试验，根据甲方生产管理部每月的检维修计划按规定程序进行施工，无计划不得施工。

　　5. 技改 、技措(工艺、安全、环保设备)及新上项目,均不进维护费,以单项计划结算方式进行。技措项目、固定资产投资项目不包括在维护范围内，项目竣工后，由双方共同审核验收签字后交乙方维护，（对于没有经过验收签字的或乙方提出合理整改问题没有完成的，乙方不于接收）。

　　6. 电气设备检修所涉及的机械台班费用，由甲方承担，需要使用吊车、叉车、高空作业车等机械时，甲方要及时协助，否则耽误生产，乙方不负责任。

　　7. 合同执行期间零星变动的电气设备，数量无论增减，均不再调整维护费用总额。

　　六、其它

　　1、 本协议是双方就电气设备日常维护检修工程的年度协议，有效期为：

　　2、 本协议任何一方要求另一方提供额外的服务，双方协商确定具体条款。

　　3、 发生不可抗力时，双方通过友好协商决定。

　　4、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　委托方（甲方）： 服务方（乙方）：

　　甲方代表 （签章） 乙方代表 （签章）

　　签订日期： 年月 日。 签订日期： 年 月 日

维修合同 篇2

　　一、工程项目：

　　1、三个房间（两卧室、一客厅，以下简称三个房间）打地角线，包暖气及管线（客厅要对称），房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗；客厅、卧室铺强化木地板；清除所有房间原有涂料，客厅、卧室打腻子，刷立邦漆两次。

　　2、通阳台的门窗处打一吧台，上方根据甲方要求（图纸）做一置物架；阳台东侧打一多用途柜（底下放鞋、上面书柜）、西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊pvc板。

　　3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊pvc板；厨房地面铺磁砖，打一灶台。

　　4、房间电源线路根据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜（底下放鞋，上面挂衣服）。

　　5、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。

　　二、承包方式：

　　甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方负责施工。

　　三、质量标准：

　　施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。

　　四、施工期限：

　　xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日，如不能按期完成，每天将处罚金五十圆。

　　五、工程造价：

　　材料由甲方提供，甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。

　　六、付款方式：

　　工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内一次将装修人工费付清。

　　七、其它问题：

　　装修项目的具体要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。

　　八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。

　　甲方：乙方：

　　签字（盖章）： 签字（盖章）：

　　年月日 年月日

　　发包方(甲方):

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称: 防水补漏维修施工程

　　1.2工程地点：

　　1.3承包范围：卫生间

　　1.4承包方式：包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。

　　1.5工期：本工程自 年月日开工，于年月日竣工。

　　1.6工程质量：乙方应确保甲方卫生间防水工程达到优良标准，严格参照海南防水工程新规范标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。。

　　1.7工程造价：卫生间防水每平方30元，结算时按实际面积结算。

　　第二条甲方工作

　　2.1应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

　　2.2应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　2.3甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　第三条乙方工作

　　3.1参加甲方组织的施工工程量及方位或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　3.5 应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修五年。五年内出现渗漏，一切损失都有乙方负责。(包括对于楼下造成的损失)

　　第四条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待五年保修期满，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　代表人：代表人：

　　单位地址：单位地址：

　　电话：电话：

　　年月日

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等,自愿,协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程地点:___________________.

　　1.2 工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表.附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表).

　　1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式.

　　(1)承包人包工,包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);

　　(2)承包人包工,部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表.附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);

　　(3)承包人包工,发包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表).

　　1.4 工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日.

　　1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单).

　　第二条 工程监理

　　若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名,单位,联系方式及监理工程师的职责等通知承包人.

　　第三条 施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:

　　(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸);

　　(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内).

　　第四条 发包人义务

　　4.1 开工前____天,为承包人入场施工创造条件.包括:搬清室内家具,陈设或将室内不易搬动的家具,陈设归堆,遮盖,以不影响施工为原则;

　　4.2 提供施工期间的水源,电源;

　　4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场,竣工验收.

　　第五条 承包人义务

　　5.1 施工中严格执行安全施工操作规范,防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

　　5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

　　5.3 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上,下水管道的畅通;

　　5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场.

　　第六条 工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单).

　　第七条 材料的提供

　　7.1 由发包人提供的材料,设备(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;

　　7.2 由承包人提供的材料,设备(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验.

　　第八条 工期延误

　　8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:

　　(1)工程量变化和设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)发包人同意工期顺延的其他情况.

　　8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料,设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延.

　　8.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延.

　　8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延.

　　第九条 质量标准

　　双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________.

　　施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担.

　　第十条 工程验收和保修

　　10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

　　(1)_________________________;

　　(2)_________________________;

　　(3)_________________________.

　　承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单).

　　10.2 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单).在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单).

　　10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月.验收合格签字后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单).

　　第十一条 工程款支付方式

　　11.1 双方约定按以下第____种方式支付工程款:

　　(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:

　　--------------------------

　　| 支付次数 | 支付时间 | 支付金额 |

　　|------|--------|--------|

　　| 第一次 | 开工前三日 | 支付 元 |

　　| 第二次 | 工程进度过半 | 支付 元 |

　　| 第三次 | 双方验收合格 | 支付 元 |

　　--------------------------

　　工程进度过半指:________________________________________.

　　(2)其他支付方式:_______________________________________.

　　11.2 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人.发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款.

　　11.3 工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票.

　　第十二条 违约责任

　　12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失.

　　12.2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责.

　　12.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失.

　　12.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元.

　　12.5 由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延.

　　12.6 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元.

　　第十三条 合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:

　　(一)提交________仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起诉讼.

　　第十四条 几项具体规定

　　14.1 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内).

　　14.2 施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管.工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用.

　　14.3 施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分.

　　第十五条 其他约定事项:_____________________________________________________________________________.

　　第十六条 附则

　　16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止.

　　16.2 本合同签订后工程不得转包.

　　16.3 本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份.

　　16.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力.

维修合同 篇3

　　甲方： 乙方： 地址： 地址： 法定代表人： 法定代表人: 电话： 电话:

　　为规范叉车维修工作，经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《叉车维修行业管理暂行办法》、《叉车维修质量管理办法》及相关法律法规订立本协议，以便共同遵守。

　　一、本合同的下列术语应解释为：

　　1、“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中注明的甲方和乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

　　2、“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

　　3、“维修”系指文件中规定的车辆大修，和小修、中修、以及其它有关叉车的维修服务。

　　4、“配件材料”系指乙方根据合同规定在提供维修服务时必须向甲方提供的零部件及耗料。

　　5、“乙方”系指提供叉车定点维修服务的叉车维修厂家。

　　6、“甲方”系指接受维修服务的甲方。

　　二、服务范围

　　车辆大修、各级维护、小修、中修、和其他有关叉车维修的服务项目。

　　三、送修手续

　　1.甲方车辆发生故障时，可以用电话、来人等各种方式通知乙方。乙方在获取求援信息

　　后，应在3个小时内派维修人员进行抢修。不可抗力或特殊原因除外（特殊原因应提前通知甲方）。

　　2.乙方在维修过程中发现其他（维修计划外）的故障，必须及时将情况反映给甲方，在取得甲方书面同意后方可继续修理。

　　3.对甲方车辆乙方应以修复为主，能不更换的零部件尽量不予更换，确实不能修复或修复不经济的零部件，在征得甲方书面同意后方可更换。

　　4.乙方负责为甲方车辆提供档案，并及时做好质量跟踪服务，对甲方的车辆到期需维修或保养得项目，提前告知，协助甲方做出合理安排。

　　四、维修费用

　　乙方应按照不超过《**省车辆维修行业工时定额和收费标准》中规定叉车维修企业的工时定额和收费标准优惠计算维修费。

　　1、 维修费用计算公式：总金额=工时数额*工时单价+材料费+外加工费等其他费用。

　　2、 工时费包括小修、大修项目收取工时费的标准。

　　3、 材料费即材料价格，在乙方开具的正式维修发票中须单独列出。

　　五、竣工车辆交接手续

　　车辆维修结束后，乙方须填写“维修结算单”，甲方经办人应仔细检查竣工车辆，如

　　维修结果符合送修要求、维修费计算合理，甲方经办人应在“结算清单”上签字认可；如果甲方对维修结果有异议，应以书面形式向乙方提出存在的问题，如乙方不能给予令人信

　　服的答复，甲方可报清法定检验机构进行检验。

　　六、结算方式

　　1、 本合同以支票（人民币）结算。

　　2、 乙方凭下列单据与甲方直接结算;

　　(1) 正式修理增值税发票；

　　(2) 有甲方负责人签字的“车辆维修单”；

　　(3) 有甲方验收人员签章的“结算清单”。

　　3、 付款方式银行转账。

　　乙方在每三个月月末25日前将全部结算清单（并打印汇总表）和发票交至甲方，甲方于次月10日前交付相应款项；或维修费超过贰万元时，乙方也须在当月25日前将所需单据、发票交甲方，甲方于次月10日前交付相应款项。乙方拒不提交相关单据的，甲方有权拒绝付款。

　　七、质量保证（在甲方严格按规定使用下，非人为造成的原因）

　　1、 乙方提供维修服务时，其服务质量应按照不低于国家行业标准中有关规定标准执行。

　　2、 在甲、乙双方约定的质量保证里程和时间内，因维修质量造成的机械故障，由乙方全部负责。

　　3、 乙方应对维修合格出厂的车辆提供质量保证。（在甲方按行业标准正确使用情况下，电路维修质保15天，机械维修质保三个月）。

　　4、 乙方应保证维修所用材料有未使用过的原厂生产的合格正品（如确需使用其他产品或拆车件的，须经甲方书面同意后方可使用），并完全符合合同规定的质量和性能的要求。

　　乙方应保证使用的配件材料在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。维修车辆移交甲方后，在质量期内，乙方应对由于维修技术、工艺或配件材料的缺损以及其他由于乙方的原因发生的故障负责，费用由乙方承担。

　　八、不可抗力

　　1、 本条所述的“不可抗力”系指下列乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这件事件包括：战争、严重水灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

　　2、 在不可抗力事件发生后，乙方应在尽快以书面形式或其它可靠形式将不可抗力的情况和原因通知甲方和乙方。除甲方和甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行部首不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲方、甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

　　九、违约责任

　　1、乙方在维修过程中对可以修复使用而采取更换方式进行维修的（如果甲方同意更换或要求更换的情况下除外），甲方有权拒绝支付该次所有维修费用，发现三次甲方有权解除合同。

　　2、乙方在维修过程中使用假冒伪劣产品对甲方车量进行维修服务的，甲方有权拒付该次所有维修费用，发现两次甲方有权解除合同，同时乙方每次承担违约金 元。乙方使用假冒伪劣产品对甲方车辆进行维修，导致甲方车辆存在安全隐患，并由此发生事故所造成的损失，乙方负全部赔偿责任。

　　3、根据本合同第三条第2、3款规定，乙方未取得甲方书面同意的，甲方有权拒付该次维修费用。

　　4、甲方车辆在维修过程中乙方应保证甲方车辆的安全，乙方工作人员除为维修必要外不得使用甲方车辆，如甲方车辆在维修期间所发生的损害，乙方予以赔偿。

　　十、争议解决

　　1. 在执行本合同中所发生的、与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商的

　　办法进行解决，如解决不了，则应申请向甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　2.甲方未按规定与乙方结算的，乙方有权单方面终止合同，并向甲方追究经济赔偿。

　　十一、合同的有效期为两年，自 年月日至 年月日十二、合同生效及其他

　　1、 合同应在甲乙双方加盖公章后生效。

　　2、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　3、 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，共同签署书面修改或补偿协议。

　　该协议将作为本合同不可分割的一部分。

　　甲方（单位盖章）： 乙方（单位盖章）：

　　代表人： 代表人：

维修合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙方多次协商，双方本着互利的原则，就甲方在市石油公司后院新华印刷厂南侧的小二层半房屋内墙承包乙方粉刷，现将粉刷有关事宜协商如下：

　　一、粉刷的价格

　　甲方在市石油公司后院新华印刷厂南侧的小二层半房屋内墙及外墙全部承包乙方粉刷，粉刷总价款为5000元，此价为包干价，不计算面积，内墙用白色乳胶漆及蓝色乳胶漆搭配顶线和油漆踢脚线，必须刮腻及石膏搭配，顶面用107胶和石膏掺拌，保证粉刷的平整度。小房用内墙涂料，不刮腻子，全部粉刷。外墙用黄色的外墙涂料及装饰色进行粉刷，内门由乙方负责安装，门框及门有甲方提供，安装费及小房粉刷已计入承包价内，不再计价。

　　二、付款方式

　　粉刷房屋预付款为20xx元，待全部刷粉刷完毕后，经甲方验收后将剩余的'3000元粉刷款全部支付乙方。

　　三、其他事项

　　乙方必须按照合同内容完成全部的工程量，不得以任何理由增加价款，否则视为违约，违约方应向对方赔偿20xx元的违约金。本协议未经事宜甲乙方双方协商解决，本协议具有法律效力，

　　本协议一式两份，甲乙双方签字后生效。

　　甲方：身份证号：

　　乙方：身份证号：

　　日期：

维修合同 篇5

　　关山小学附属幼儿园

　　教学楼周边维修工程承包协议书

　　建设单位：江夏区郑店街道关山小学（以下简称甲方） 施工单位： 彭波（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》、《武汉市保护消费合法权益条例》，以及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就关山小学附属幼儿园教学楼周边维修工程施工共同协商，达成如下承包协议，以明确双方责任，相互约束，共同遵守。

　　一、概况

　　1

　　2、施工内容：

　　（一）、幼儿园教学楼东侧M5混合砂浆挡土墙63M，自然面下挖墙角深0.5M，高度3.5M，宽2M，收口面1M，C25混凝土垫层，挡土墙外侧抹1:2水泥砂浆，粉刷做外墙涂料，墙体侧面积189M2。

　　（二）、幼儿园教学楼东侧土方：自然面下挖2M，长20M，宽16M，总土方量640M3，考虑外运2KM。

　　（三）、幼儿园运动场南侧长80M，高2M挡土墙外侧抹1:2水泥砂浆，粉刷做外墙涂料，面积160M2。

　　3、工程总造价为：

　　4、工期：自年月日结束，竣工工期30日历天。

　　二、关于材料供应的约定要求：

　　承包人所使用的材料均应具备国家认可的有效产品合格证，不合格的产品不得使用。承包人的材料品牌在进场施工之前必须经甲方到场确认方可施工。

　　三、关于工程质量及验收的约定：

　　1、本工程执行《建筑装饰工程技术规程》，《装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、本工程由 乙方 提供施工方案，必须经审核签字确认后，方可施工。

　　3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　4、在施工过程中，甲方若提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，乙方方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡未经甲方与同意，乙方擅自更改施工内容所引起的一切后果，乙方自负。

　　5、工程验收：施工过程中，甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，并做好隐蔽工程的相关记录。

　　6、工程竣工：乙方应提前一周内通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续并填写《工程竣工验收单》。

　　7、工程质保：本工程质保期为贰年，在质保期内由于乙方施工不当或用材造成的质量问题，乙方应在接到报修通知后12小时内派出维修人员进行修复，修复产生的费用由乙方承担；人为损坏不在保修范围内。质保期以后按市场价收取材料费，免人工费。

　　四、有关安全生产和防火约定：

　　甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员安全，防止相邻管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　五、工程款付款方式

　　工程竣工验收合格后，现金支付。

　　六、 质量保证承诺：

　　工程质量合格，达不到要求罚款合同总价 2 %；文明施工管理目标优

　　良，达不到要求罚款合同总价 0.5 %；安全生产目标合格，达不到要求罚款合同总价 0.5 % 。

　　七、违约责任：

　　1、由于甲方原因导致延期开工、中途停工或甲方未按合同的约定付款，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每逾期一天，甲方按合同价款的 5 ‰向乙方支付违约金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按200元/天 向甲方支付违约金。误期罚款限额 20xx元 大写（贰仟元整）。

　　八、纠纷处理方式：

　　因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向所在区县建设行政主管部门或消费者协会投拆。

　　九、合同的变更和解除：

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方不得变更合同内容。在合同履行过程中，非经双方同意，单方终止合同视同违约，并违约方应按合同价款 50% 向守约方支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

　　十、本合同一式 两 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，具有同

　　等法律效力。

　　甲 方： 江夏区郑店街道关山小学

　　（代表签字）：

　　乙 方（签字）：

　　20xx年7月19日

维修合同 篇6

　　甲方: 重庆鑫元家电维修公司

　　乙方:

　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方经友好协商，就空调维护保养事宜达成一致，同意签订本合同按双方的约定履行。

　　一、合同

　　乙方受甲方委托，为其在用的 牌空调系统提供有偿的维保服务。维保范围为：主机、末端、整个系统的维护保养。

　　其中包括： 以上合计,年合同总价为 元整。￥： 元

　　二、维保期限：

　　年 月 至 年 月 。

　　三、付款方式：

　　合同签订之日起十日内甲方付清全款即人民币 元整，￥： 元

　　四、维保服务标准及内容：

　　严格按照 空调系统维护保养手册，进行空调维护保养。

　　具体内容如下：

　　一、空调末端系统每年夏冬之初进行一次杀菌、消毒、净化处理，去除微生物滋生，消灭细菌根源，使风机所送调节风符合空气卫生标准。

　　二、主机系统及管线每年进行一次防腐处理。

　　电气 检查坚固接线接头 主电源

　　控制电源

　　压缩机电动机

　　排风机电动机

　　测量绝缘电阻 配电线缆

　　电加热器

　　压缩机电动机

　　排风机电动机

　　测量直流电阻 各种传感器

　　电加热器

　　压缩机电动机

　　排风机电动机

　　正常使用时检查温度及压力 压缩气缸

　　蒸发机进出水

　　冷凝器进出水

　　压缩机进出冷媒

　　正常使用地检查电流电压 主电源

　　压缩机电动机

　　排风机电动机

　　控制电源

　　正常使用检查开关阀门 温控开关

　　水流开关

　　排气阀、补水阀

　　室内风道检查修补 每年一次

　　梳整肋片 每年一次（换季时）

　　清洗肋片 每季一次

　　清洗过滤器 每年一次

　　更换系统循环水 每年一次

　　五、甲方责任：

　　一、为乙方出入空调维保工作提供方便。

　　二、提供完整的空调技术资料。

　　六、乙方责任

　　一、严格按公司空调维保手册向甲方提供空调维保服务。

　　二、接受甲方监督，确保服务到位。

　　三、在接到甲方报修通知后24小时内赶到现场。

　　四、更换的故障零配件交甲方检查，维修只收配件及材料费。

　　五、每次维修必须有维修单，并报使用部门及物业部门签字确认；合同外产生费用的维修项目需动力分部签字确认。

　　七、合同终止：

　　a、在以下情况之一甲方有权以书面形式通知乙方终止合同：

　　一、甲方提供有关产权变更证明。

　　二、维保项目没有按期、按质全面履行超过一季，并经重庆市鉴定确实存在问题。

　　三、甲方由于不可抗力的原因无法履行合同。

　　b、在以下情况之一乙方有权以书面形式通知甲方终止合同：

　　一、业权变更。

　　二、乙方由于不可抗力原因无法履行合同。

　　三、如甲方陷破产、清盘（合并或重组除外）或未能偿还应付的债务。

　　八、违约责任：

　　一、若甲方违约：应向乙方支付违约金1000元整。并付清所欠款项，乙方有权要求甲方继续履行合同。

　　二、若乙方违约：应向甲方支付违约金1000元整。甲方有权要求乙方继续履行合同。

　　九、本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持壹份,自双方签字盖章起成立，并依法生效。

　　甲 方：重庆鑫元家电维修公司 乙 方：

　　法人代表：毛晓从 法人代表：

　　经 办 人： 经 办 人 ：

　　年 月 日

维修合同 篇7

　　托修方（甲方）：________________

　　承修方（乙方）：________________

　　根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就汽车维修事宜达成协议如下：

　　第一条 维修车辆

　　车牌号

　　发动机号

　　颜 色

　　车 型

　　VIN代码/

　　第二条 维修类别与项目

　　乙方应当对承修车辆进行维修前诊断检验，提出需要维修的类别和项目，填写《车辆维修前诊断检验单》（见附件1、2、3）。甲方确认后在该《车辆维修前诊断检验单》上签字。

　　第三条 维修配件材料

　　1、乙方提供维修配件材料的，应当如实填写材料清单，分别标明原厂配件、副厂配件或者修复配件，明码标价，并保证质量。

　　2、乙方在维修中换下配件、总成等，交由甲方自行处理。

　　第四条 维修价格

　　1、甲方同意乙方按照公示的工时单价______元／工时、材料进销差价率_____％进行计价。

　　2、结算工时定额执行标准：汽车制造企业提供 □ 市交通局制定 □。

　　3、维修预算费用：______元，大写：__________________。其中：工时费______元，大写：__________________；材料费______元，大写：__________________。

　　4、维修费用高于或低于维修预算费用的_____％时，由双方协商解决，否则按照实际发生的维修费用结算。

　　第五条 车辆交接

　　乙方接收待修车辆时，甲方应当自行取走车内可移动物品。车上附件、设备等填入《车辆维修前诊断检验单》的，乙方在竣工交车前对其及承修车辆负有保管责任。

　　第六条 质量标准

　　1、质量标准执行：国家标准 □ 行业标准 □ 地方标准 □ 制造企业维修手册等有关资料的要求 □。

　　2、质量保证期按照下列第______项执行。

　　（1）按照交通部《机动车维修管理规定》第三十七条规定执行：整车或总成修理的质量保证期为车辆行驶20000公里或者100日；二级维护的质量保证期为车辆行驶5000公里或者30日；一级维护、小修、专项修理的质量保证期为车辆行驶20xx公里或者10日。

　　（2）按照乙方承诺（不低于交通部规定）的“车辆行驶______公里或______日”执行。

　　3、质量保证期，从维修竣工后，由甲方验收取车的当日起计算；因维修质量问题返修的，其返修的作业项目，从返修竣工后，由甲方验收取车的当日起重新计算。行驶里程和日期指标，以先达到者为准。

　　第七条 竣工验收

　　1、竣工交付日期为______年______月______日前，交付地点为__________________。

　　2、维修竣工质量检验合格的，对二级维护（含）以上的车辆，乙方应当由维修质量检验人员签发全国统一样式的机动车维修竣工出厂合格证；对二级维护以下的车辆，乙方应当发给维修合格证明（含结算清单）。乙方未签发或者发给的，甲方有权拒付费用。

　　第八条 结算

　　1、车辆维修竣工后，乙方应当向甲方出具法定的结算票据，并附上海市运输管理处监制的《上海市机动车维修结算清单》，工时费和材料费应当分项列明。乙方未出具法定结算票据及结算清单的，甲方有权拒付费用。

　　2、付款方式：现金 □ 转账 □ 其他 ____________□。

　　3、付款期限：__________________。

　　第九条 违约责任

　　1、乙方对承修的车辆及车上附件、设备等，因保管不善造成毁损、灭失的，承担赔偿责任。

　　2、在质量保证期内，因维修质量原因造成车辆无法正常使用，乙方负责无偿返修，并赔偿甲方相应损失。

　　3、乙方逾期交付车辆的，可按每逾期一天______元或维修费用的_____％向甲方支付违约金。

　　4、甲方逾期支付维修费用的，乙方对车辆有权留置，并可按每逾期一天______元或维修费用的_____％向乙方支付违约金。

　　5、乙方在承修过程中，发现确需增加维修项目、增加约定维修费用或延长维修期限的，应当及时通知甲方，说明理由并征得同意，否则甲方不承担乙方擅自增加项目的维修费用或逾期支付维修费用的违约责任；甲方接到通知后______天内应当给予答复。

　　甲方中途需要变更或解除合同，应当及时通知乙方，若给乙方造成损失的，应当赔偿相应损失。

　　第十条 其它约定

　　1、__________________。

　　2、__________________。

　　第十一条 争议解决

　　因本合同而发生的争议，由双方协商解决，也可请求上海市汽车维修行业协会等组织予以调解；或按照以下第______种方式解决。

　　1、提交上海仲裁委员会仲裁；

　　2、依法向人民法院提起诉讼。

　　第十二条 附则

　　1、本合同末尽事宜按国家法律、法规和规章办理。

　　2、本合同及附件一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方（签章）：____________ 乙方（签章）：____________

　　住所：____________________ 住所：____________________

　　通讯地址：________________ 通讯地址：________________

　　邮编：____________________ 邮编：____________________

　　法定代表人：______________ 法定代表人：______________

　　委托代理人：______________ 经办人：__________________

　　电话：____________________ 电话：____________________

　　签约时间：__________________年_________月___________日

　　附件：1、车辆维修前诊断检验单（小客车）

　　2、车辆维修前诊断检验单（大客车）

　　3、车辆维修前诊断检验单（载重车）

维修合同 篇8

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲方委托乙方承包甲方的水电维修业务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在水电维修工程中的权力和义务，本着相互信任的原则，经双方协商同意，就甲乙水电维修工程达成如下协议，供双方共同遵守：

　　一、维修内容、范围及时间

　　甲方单位的所有水电设施的维修、安装工作。时间：______年_______月____日至______年_______月____日。

　　二、维修承包费用

　　全年为________元。

　　三、双方约定事项

　　（1）乙方负责甲方单位的所有水电设施的日常维修、安装工作，并做好到交旧领新，随叫随到。

　　（2）乙方在维修前向甲方提供水电维修需要的材料清单，并注明所需要材料的品牌、数量、规格等。甲方接到水电维修清单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料，保证乙方施工。

　　（3）工程质量要求：乙方必须按照国家水电维修标准施工，所有水电维修安装质量必须全部符合甲方要求，并按甲方要求的时间完成任务，并经甲方验收合格后方能付款，否则不予付款。

　　（4）因甲方提高的材料质量问题或没有及时提供材料，影响乙方施工者，乙方不负任何责任。

　　（5）施工安全要求，乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工，采取严格的安全防范措施，管理好一切安装工具，在施工过程中特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担，责任与甲方无关。

　　四、付款方式

　　每半年付款________元，年底付完。

　　本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方签字：________________乙方签字（盖章）：____________________

　　签订日期：___________年_______月____日___________年_______月____日

【维修合同】相关文章：

维修的合同06-23

维修合同怎么写 维修合同范本11-24

维修合同模板11-19

维修合同的范本03-29

屋面维修合同06-14

空调维修合同06-23

电梯维修合同06-18

物业维修合同06-17

防水维修合同04-23

维修施工合同06-20