委托工程合同

时间：2023-01-14 19:15:45 委托合同我要投稿

委托工程合同

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同在生活中的使用越来越广泛，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编整理的委托工程合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

委托工程合同

委托工程合同1

　　甲方(委托单位)：____________________________________________________ _______

　　(委托自然人)：委托代理人:

　　身份证号码: 身份证号码:

　　联系电话: 联系电话:

　　通讯地址: 电子邮箱:

　　乙方(设计单位)：

　　根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律，法规的规定，结合室内装饰装修设计的特点，经甲，乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰装修设计工作，并达成如下协议(包括本合同附件和所有补充协议)，以便共同遵守。

　　第一条项目概况

　　1. 工程地点：

　　2. 设计面积： m2

　　3. 本项目主创设计师：

　　{室内设计师证书名称：《中华人民共和国职业资格证书》，职业类别：室内装饰设计师(高级)，证书等级：，证书编号：｝

　　第二条取费标准及付费方式

　　1.本项目设计分为四个阶段：依次为平面规划设计阶段、方案设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段。设计面积为㎡，设计单价为元/㎡，设计费总金额为人民币整(大写)￥元。本报价含 %税。

　　设计费支付进度详见下表：

　　付费阶段付费比例付费金额(元)付费条件

　　平面规划阶段20% 合同签订生效后3个日历天内

　　方案设计阶段30% 平面规划阶段设计成果经甲方书面确认后3个日历天内

　　施工图设计阶段35% 方案设计阶段设计成果经甲方书面确认后3个日历天内

　　施工配合15% 1)土建工程配合验收后3个日历天内收取5%

　　2)隐敝工程配合验收后3个日历天内收取5%

　　3)项目竣工验收合格后3个日历天内收取5%

　　2.施工过程中，如甲方项目在厦门本市范围内有需要乙方派设计人员驻场，免费次驻场;如甲方项目在厦门市以外的，免费次，超过免费次数的，双方需要另行签定协议约定。

　　第三条各阶段工作内容及成果要求

　　设计阶段起始时间工作

　　周期工作内容本阶段应向甲方提交的设计成果

　　平面规划

　　设计阶段合同签定生效后天根据甲方的设计意向和要求对全空间的平面进行优化设计A平面设计方案

　　B 能体现主要风格的意向图

　　方案设计

　　阶段甲方确认平面设计方案后天根据甲方的设计意向和要求提供全空间平面优化方案及主要空间的效果表现图共_____张，具体内容详见附件。A优化后平面图、设计说明

　　B主要空间效果图

　　施工图

　　设计阶段甲方确认方案设计阶段的设计成果后天根据甲方确认的方案设计图纸进行全套施工图纸的绘制(具体内容可参见附件一)及主要装饰材料的选型工作A可作为招标、施工依据的全套室内装修设计图纸一式套

　　B 物料手册

　　施工配合

　　阶段收到甲方书面通知函后天提供现场技术交底，工程施工过程中的现场配合工作及竣工验收。施工过程中必要的设计图纸变更单

　　第四条双方权利及义务

　　(一).甲方：

　　1.甲方在本合同第三条规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

　　2.甲方变更委托设计类别项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需较大返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

　　3.甲方应对乙方交付的各阶段设计内容及时予以签收，并对符合甲方要求的各阶段内容及时予以确认，按照本合同约定的阶段及时支付设计费。如甲方要求乙方进行设计变更或调整，应出具书面调整变更单，否则乙方有权拒绝修改且不承担任何违约责任。

　　(二).乙方：

　　1.乙方应按国家技术规范、福建省《建筑装饰装修工程设计制图标准》(DBJ/T 13-123-20__)、福建省住房和城乡建设厅汇编的“福建省建筑装饰装修工程设计文件编制深度规定”及甲方提出的设计要求进行工程设计。按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。乙方应对设计文件的规范性、准确性、完整性负责，不得违反国家建筑、消防、交通、室内等强制性标准。

　　2.乙方采用的主要技术标准应符合国家相关规定。

　　3.乙方按本合同第三条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

　　4.乙方交付各阶段的设计资料及文件后，甲方有权要求乙方对各阶段设计成果做出不超出合同范围的修改。并按规定参加甲方的设计审核，负责向甲方及施工单位进行设计交底、施工现场设计指导、处理有关设计问题和参加竣工验收。

　　6.乙方所提交的设计文件、图纸应能体现甲方的要求、意图。

　　7.施工过程中，如因甲方单方原因要求修改方案或重新设计时，需按设计合同单价另收取修改面积的设计费。

　　8.在甲方施工过程中，如需乙方到现场进行设计指导时应提前在48小时内通知乙方，乙方应在约定时间内派设计师提供施工咨询服务，把关施工效果。

　　9.乙方应配合甲方确定室内空间主要装饰材料。乙方有义务对现场效果给予监督指导。

　　10.乙方拥有对本项目的设计作品通过各种方式发表宣传的权利，若有特殊要求，另定协议。

　　第五条项目确认

　　1.甲方委托(姓名)： (手机号码)：，乙方委托(姓名)： (手机号码)：作为本项目的指定联系人，主要承担下列事项：

　　1、相磁法律文书的确认签字;

　　2、项目的调整变更事宜;

　　3、其它：

　　第六条违约责任

　　1.在合同履行期间，因甲方原因终止或解除合同，已开始设计工作的，甲方应根据乙方已完成的实际工作量，按阶段支付相应的设计费用。每个阶段完成的工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　2.甲方应按本合同第二条规定的金额和时间及时向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额的千分之二为逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段的设计工作，并书面通知甲方，乙方有权单方面解除合同。

　　3. 若本工程施工周期超过一年(由本合同签订之日起计算)，甲方须将施工图设计阶段的设计余款支付完毕，并需补偿乙方在施工工期延长期间的配合费用，具体补偿金额须另行签订补充协议。

　　4.乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误应负责及时修改或补充，采取义务的补救措施。由于乙方人员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，并赔偿直接经济损失(以权威机构鉴定为准)，图纸存在答疑，施工方未经乙方认可进行施工，由施工方承担一切损失。

　　5.由于乙方自身原因，延误了本合同第三条及附件一中约定的工作内容及交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。逾期超过30天以上时，甲方有权单方解除本合同。乙方已完成的设计文件及图纸应无条件提供给甲方做进一步设计。

　　6.合同生效后，如乙方单方要求终止或解除合同，乙方应退还甲方已付的设计费，乙方已完成的设计文件及图纸应无条件提供给甲方做进一步设计。

　　7.甲乙双方应保护好本项目的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经甲乙双方书面同意，甲乙双方对本项目的设计资料及文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生上述情况，违约方应以本合同价款的20%作为违约金赔偿另一方，若另一方遭受的实际损失大于该违约金的，按实际损失赔偿。

　　第六条合同纠纷解决方式

　　1. 本协议在执行过程中发生纠纷，由双方友好协商解决。协商不成，可提请厦门市室内设计师协会及有关部门进行调解，调解不成的，可通过下列进行解决：1、提请厦门仲裁委员会仲裁;2、向厦门市 (区)人民法院诉讼;在没有选择的情况下，本协议纠纷优先通过厦门仲裁委员会解决。

　　第七条合同生效

　　1.本协议经甲、乙双方签字盖章后生效。合同一式份，甲乙双方各执份。

　　2. 乙方需在合同签订时向甲方提供以下执照及证书复印件：营业执照、设计资质证书、设计人员国家职业资格证书。

　　3.本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与合同条款同样具有法律效力。

　　4. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、邮件、QQ等聊天记录、会议纪要、工作联系函等，均为本合同组成部分，与本合同异同之处按最新日期优先为准。

　　甲方(单位盖章)：乙方(设计单位盖章)：

　　(自然人签字)：

　　代表人：代表人：

　　联系电话：联系电话：

　　身份证号：联系地址：

　　联系地址：开户银行：

　　开户银行：户名：

　　户名：银行帐号：

　　银行帐号：

　　签约时间：签约时间：

委托工程合同2

　　委托人：__（以下简称甲方）

　　管理人：__（以下简称乙方）

　　签定地点：__

　　签订日期：__

　　委托人__与项目管理人__经双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托管理人管理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：__

　　工程名称：_招待所

　　工程地点：_

　　工程规模：____平方米

　　总投资：__元人民币

　　二、项目管理服务内容：__

　　1、前期管理：__

　　①办理建设工程规划许可证；

　　②负责项目各个阶段可研性、设计文件的申报、审批、发放手续，并办理相关的施工许可证；

　　③配合学校做好设计、施工、监理等招标的监督、协调，并提供相关服务；

　　④协助学校进行设计工作的协调，提供优化建议，使其成果符合学校要求；

　　⑤协助学校对施工单位、主要设备供货单位进行资质审查和能力考察；

　　⑥项目的其他前期管理工作；

　　2、全过程项目协调

　　①编制项目管理的工作内容和控制；

　　②负责投资监理、工程监理的月报季度年度的工作报表报告的收集整理和分析工作；

　　③负责协调投资监理工程监理之间的工作；

　　④其他项目管理工作。

　　3、合同管理

　　①负责施工监理及咨询等合同的起草修订和初步审查；

　　②负责合同之条款费用和付款方式的初步审核；

　　③负责所有合同履行合同相关义务和权利的行使；

　　④负责合同纠纷的处理；

　　⑤负责与本项目有关的合同管理工作。

　　4、后期管理：__

　　①负责组织工程竣工验收

　　②负责检查、督促工程监理单位对竣工图、竣工资料及时审核；

　　③负责各配套专业部门、职能部门和物业使用部门验收手续的办理；

　　④负责本工程项目的竣工决算事宜并配合做好项目审计工作；

　　⑤负责项目文档、影像等资料的收集、整理、编册，以及向有关部门的移交；

　　⑥负责工程项目使用的编制；

　　⑦负责项目的固定资产的登记、造册，以及清单与实物的移交；

　　⑧其他有关的后期管理工作。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：__

　　1、项目管理（投标书）；

　　2、本合同标准条件；

　　3、本合同专用条件；

　　4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

　　四、管理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的项目管理业务。未经委托人书面许可，管理人不得将本合同项下的任何权利、义务转让给第三方。

　　五、委托人向管理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向管理人支付报酬。

　　六、项目管理费用

　　1、计算依据

　　①根据财政部《基础建设若干规定》和上海市财政局《上海市地方国有建设单位若干财务问题补充规定》等有关规定；

　　②借鉴浦东新区财政局的浦财城（x）11号文《浦东新区政府投资项目代理建设单位管理费计取标准的若干规定》，计算本项目的管理费。

　　2、建安投资额及管理费费率

　　建筑安装工程投资额（暂估）__万元，管理费费率__%，管理费用为__万元：__（大写：人民币__元）。若建安工程造价出现调整（上下浮动超过20%的，则增减部分的项目管理费用及费率由双方另行协商确定。但双方另行协商确定的项目管理费率最高不得超过3%）。

　　3、支付方式

　　①合同签订后七天内预付管理费20%；

　　②管理费支付按批准的工程月度已完工作量比例计算；

　　③支付时间：__按月支付；

　　④委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬和额外工作报酬：__（报酬=附加工作日数﹡200元/人日）。

　　七、履行本合同发生争议，应协商解决，协商不成立的，由工程所在地人民法院管辖。

　　本合同自__年__月_日开始实施，至__年__月__日完成。

　　本合同一式__份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________　法定代表人（签字）：_________

　　_______年____月____日　_______年____月____日

委托工程合同3

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　第一部分前言

　　委托人(下称甲方)：______________

　　监理人(下称乙方)：______________

　　1、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称“本工程”)概况如下：____

　　(1)工程项目名称：______________

　　(2)工程建设地点：______________

　　(3)工程规模：______________

　　(4)开工时间：______________年__________月__________日

　　(5)完工时间：______________年__________月__________日

　　(6)总投资：______________

　　(7)设计单位：______________

　　(8)施工单位：______________

　　2.本合同中的有关词语含义与本合同第三部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

　　3.监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

　　4.监理工作的内容：____

　　5、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

　　第二部分合同总价款及付款方式

　　1本项目经双方确定合同总价款：____ __________元，大写人民币：______________。经审计最终审计合同费用如超出合同价格，则乙方承诺按此合同价格执行;如最终审计费用低于合同价格，则按审计价格执行。

　　2甲方按电汇或支票方式将合同价款支付给乙方。

　　3甲方向乙方支付合同款项均通过下列乙方指定的银行及账号。本合同存续期间，乙方若遇结算银行及账号变化，应在合同约定的付款日前十五个工作日内书面通知甲方，否则引起损失由其自己承担。

　　乙方账户名称：______________

　　乙方开户银行：______________

　　乙方银行帐号：______________

　　4甲方应按下列的方式和期限向乙方支付合同价款：______________

　　4.1工程完工款

　　合同签订后十日内甲方支付乙方合同总价款的60%，计rmb：______________，大写人民币：______________

　　4.2初验款

　　甲方应于工程初验合格后并收到乙方提供的下列第①、②项单据十(10)个工作日内向乙方支付合同总价款的[30%]，计rmb：______________，大写人民币：______________。

　　①由甲方和乙方签署的初验合格证书一份;

　　②由乙方盖章并载明付款金额的付款通知一份。

　　4.3终验款：____

　　甲方应于工程终验合格后并收到乙方提供的下列第①、②、③和④项单据十(10)个工作日内向乙方支付合同总价款的[10%]，计rmb：______________，大写人民币：______________。

　　①由甲方和乙方签署的终验合格证书一份;

　　②由甲方委托的审计机构出具的该工程结算审计报告一份。本工程结算审计审减额应在本次付款金额中扣除。

　　③本工程结算审计审减率超过1%部分的审计费由施工单位承担，具体由建设单位从工程款中代扣代转。

　　④由乙方盖章并载明付款金额的付款通知一份。

　　5合同各方所发生的银行费用及与支付有关的其他费用均由各方分别承担。

　　6发票的提供：____乙方在第一次向甲方提示付款的同时，将合同总额100%的商业发票提供给甲方(或每次向甲方提示付款的同时，提供相应合同额的商业发票)。如因乙方提供发票延迟而导致甲方付款延迟，甲方有权拒付款且不负任何责任。

　　第三部分标准条件

　　词语定义、适用范围和法规

　　第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：____

　　(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

　　(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

　　(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

　　(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

　　(5)“总监理工程师”“是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

　　(6)“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

　　(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

　　(8)“工程监理的附加工作”是指：____①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增工作量或持续时间加而增加的工作。

　　(9)“工程理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

　　(10)“日”是指任何一天零时至第二天零时间段。

　　(11)“月”“是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

　　第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条本合同文件使用汉语语言文书、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文。

　　监理人义务

　　第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

　　第五条监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见公正维护各方面的合法权益。

　　第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

　　第七条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料.

　　委托人义务

　　第八条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

　　第九条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

　　第十条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

　　第十一条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定)负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

　　第十二条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

　　第十三条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：____

　　(1)与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

　　(2)提供与本工程有关协作单位、配合单位的名录。

　　第十四条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费)。

　　第十五条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

　　监理人权利

　　第十六条监理人在委托人委托的工程范围，享有以下权利：____

　　(1)选择工程总承包人的建议权。

　　(2)选择工程分包人的认可权。

　　(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

　　(4)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

　　(5)审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

　　(6)主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

　　(7)征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

　　(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

　　(9)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

　　(10)在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签确认，委托人不支付工程款。

　　第十七条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准因在紧急情况下未能事先报委托人批准时。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

　　第十八条在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

　　委托人权利

　　第十九条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

　　第二十条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

　　第二十一条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

　　第二十二条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

　　第二十三条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或承包人串通给委托人或工程造损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

　　监理人责任

　　第二十四监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

　　第二十五条监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。

　　第二十六条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

　　第二十七条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

　　委托人责任

　　第二十八条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

　　监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失，可以向委托人要求补偿损失。

　　第二十九条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

　　合同生效、变更与终止

　　第三十条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

　　第三十一条在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

　　第三十二条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

　　第三十三条当事人一方要求不变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

　　变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　第三十四条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

　　第三十五条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

　　第三十六条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

　　第三十七条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

　　监理报酬

　　第三十八条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

　　第三十九条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

　　第四十条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

　　第四十一条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示争议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

　　争议的解决

　　第四十二条凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交石家庄仲裁机构仲裁。

　　合同自各方授权代表签并加盖公章之日起生效。

　　本合同以中文制定，正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

　　附件：____

　　1、企业营业执照(复印件)

　　2、乙方法人授权委托书

　　3、双方确认的工程量表

　　4、合同工程量、价格汇总表

　　甲方：______________

　　授权代表：______________

　　日期：______________年__________月__________日

　　乙方：______________

　　授权代表：______________

　　日期：______________年__________月__________日

委托工程合同4

　　委托方：(以下称甲方)

　　受托方：(以下称乙方)

　　甲乙双方就甲方委托乙方建筑工程鉴定事宜,签订本合同并共同遵守。

　　第一条委托鉴定内容及要求：

　　(详见委托书)

　　第二条费用及付款方式

　　本工程的鉴定费为人民币：

　　具体支付方式：

　　1)签定本委托书时支付全部费用的50%。

　　2)领取鉴定书时支付剩余全部费用。

　　鉴定过程中，如发生必要的技术检测、图纸审查等费用，由委托方另行支付。

　　第三条双方权利义务

　　1、甲方权利义务

　　(1)按鉴定委托书要求提供有关资料并承诺提供的资料全部属实;如因甲方提供的资料有误或不及时，由此产生的责任由甲方自行承担;

　　(2)负责指派专人协助乙方工作，协调处理有关事项;

　　(3)按本合同的约定方式及时、足额向乙方支付鉴定费用;

　　2、乙方权利义务

　　(1)按约定时间出具鉴定报告，并保证鉴定报告的真实、合法、有效;

　　(2)负责保管好甲方提交的各种文件、资料，并为甲方保守秘密;

　　(3)负责鉴定报告的解释工作;

　　第四条违约责任

　　1、委托事项未完成或本合同未到期甲方单方面要求提前解除合同关系并给乙方造成损失，甲方负损害赔偿责任。

　　2、在委托事项未完成或合同未到期的情况下，乙方单方面要求提前解除协议关系并由此给甲方造成损失的，乙方应负损害赔偿责任。

　　3、乙方违反本合同的约定,未按时提供合格鉴定报告或鉴定报告不符合规范要求等，造成甲方经济损失的,乙方应给予甲方经济赔偿。

　　第五条争议解决方式

　　由于本合同有关事宜引起争议,双方应首先力求友好协商的方式予以解决。如协商后此争议仍未解决，任何一方均可向甲方有管辖权的人民法院起诉。

　　第六条其他约定事项

　　本合同正本一式二份，甲方乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

　　法定代表人(签字):

　　委托代理人(签字):

　　委托代理人(签字)：

　　联系电话：

委托工程合同5

　　合同编号：___________________委托方（甲方）：___________________

　　承接方（乙方）：___________________

　　根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律，法规的规定，结合室内装饰的特点，经甲，乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。

　　一、甲方委托乙方按以下第种方案承担室内设计：

　　1．甲方委托乙方承担住宅室内设计，地址_________________，房型______，用途______，使用面积___________平方米。设计收费按使用面积计算。

　　2．甲方委托乙方承担公共空间室内设计，地址____________，用途_________，建筑面积__________平方米。设计收费按建筑面积计算。

　　二、甲方委托乙方承担室内设计，设计收费标准为每平方米_________元，收取设计费共计人民币_________元。

　　三、甲方应在签订合同之日首期付50%设计费，并与乙方约定上门测量的时间和地点。乙方在测量后_________天内完成初步设计方案，包括平面布置图，顶面布置图及局部效果图各一张。

　　四、甲方与乙方经过沟通对乙方完成的初步设计方案达成一致后，填写方案进程表（见附件），并由双方签字确认。甲方应支付设计费余款，乙方应在_________年_________月_________日至_________年_________月_________日共_________天内完成全套装潢设计图及施工图纸。

　　五、甲方所付的设计费不包含变动建筑主体等的结构设计。甲方如需变动建筑主体，增加房屋负荷，必须由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位出具施工图，并报请物业及相关部门书面同意后，方可进行室内装饰设计。

　　六、全套图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，再次填写方案进程表，由双方签字确认。甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间顺延或由双方另行约定。

　　如果甲方推翻原设计方案，要求重新修改设计方案，应协商增加相应的设计费，并另行约定设计时间及进程，签订补充协议。

　　七、双方在对设计方案和图纸确认后，甲方必须签字认可，乙方必须将整套图纸交给甲方并办理交接签证手续。

　　八、施工过程中，乙方应委派设计师去现场进行一次性放样及施工方案交底，并不少于三次去现场指导施工，以达到设计效果。

　　九、违约责任

　　1．乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付给甲方设计费总价的3%的违约金。

　　2．乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在21天以上的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的设计费用，并支付给甲方设计费总价的50%的违约金。

　　3．乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应支付给甲方设计费总价的50%的违约金。

　　4．乙方完成初步设计方案后，如甲方不愿再履行合同，乙方不退还已收的设计费，但必须交给甲方平面布置图，顶面布置图及手绘局部效果图各一张。

　　十、本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向上海市室内装饰行业协会申请调解或向上海市消费者权益保护委员会投诉。当事人不愿通过协商，调解解决，或协商，调解不成时，可以采取以下第_________种方式解决：

　　1．向上海仲裁委员会申请仲裁。

　　2．向人民法院提起诉讼。

　　十一、本合同一式两份，双方各执一份，本合同包括合同附件，补充协议，经甲，乙双方签字或盖章后生效。

　　十二、双方约定以下补充条款

　　1．_____________________________________________

　　2．_____________________________________________

　　3．_____________________________________________

　　甲方（盖章）____________

　　地址：__________________

　　电话：__________________

　　________年_____月_____日

　　乙方（盖章）____________

　　地址：__________________

　　电话：__________________

　　________年_____月_____日

　　使用说明

　　一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》，《上海市合同格式条款监督条例》及有关法律，法规制定的示范文本，供合同双方当事人约定采用，签订合同前应仔细阅读。

　　二、本合同适用范围：住宅室内设计及公共空间室内设计。

　　三、乙方提供给甲方设计图，资料，并按目录装订成册。

　　四、涉及到特殊要求及消防安全必须按特殊要求及消防安全要求设计，设计时必须考虑采用环保材料。

　　五、乙方提供给甲方的设计图内容有：

　　1．图纸封面，封底，设计图纸；

　　2．设计图纸目录和设计与施工说明；

　　3．原始房型平面测量图（含所有墙体内部尺寸，门窗洞尺寸，房梁，上水，煤气，下水，地漏，坑管，空调洞，排风口，配电箱，弱电箱，多媒体标注）；

　　4．设计要求拆建平面图（拆建承重结构由甲方向物业或有关部门申请书面批准）；

　　5．设计平面布置图；

　　6．设计顶面布置图；

　　7．强、弱电及多媒体，智能化插座位置分布图；

　　8．开关控制线路示意图；

　　9．冷、热水管排放走向示意图；

　　10．厨、卫墙面设施布置图（中，小型工程另外考虑）；

　　11．家具、厨具设计布置参考图；

　　12．楼梯设计、安装施工详图；

　　13．局部透视图（作为参考用）；

　　14．主要装潢材料用品概算表。

　　六、本合同文本由上海市工商行政管理局，上海市室内装饰行业协会共同制定，任何单位和个人不得出于商业目的擅自翻印。

委托工程合同6

　　委托方：__________________________________(以下简称甲方)

　　服务方：______________建设工程质量检测中心(以下简称乙方)

　　项目名称：________________________________________________

　　乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他建筑实体工程检测事宜进行检测。乙方根据国家规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，经双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：____

　　一、工程概况

　　工程地址：__________________________________

　　施工单位：__________________________________

　　施工单位项目负责人：________________________

　　联系电话：__________________________________

　　检测报告提交对象：__________________________

　　联系电话：__________________________________

　　报建面积：________________________(平方米)

　　二、检测服务范围及时间

　　见证取样检测：____水泥物理力学性能检测;钢筋(含焊接及机械连接)力学性能检测;建筑用砂常规检测;建筑用卵石、碎石常规检测;砼强度检验;砂浆强度检验;简易土工试验;掺和料(粉煤灰)检验;沥青检验;防水卷材检验;墙体材料(强度)检测

　　主体结构检测：____回弹法检测混凝土抗压强度检测;砼保护层厚度(钢筋扫描)检测;砼楼板厚度检测;砌体基本力学性能检测

　　说明：____因施工质量、试件制作等原因产生的各类现场实体检测甲方另行委托，费用按实计算。

　　三、合同单价

　　本合同按单项(或工程平方米费用包干方式)进行收费核算;

　　本次各项检测费用合计约为人民币(大写)______________￥(小写)_______元。

　　四、付款方式

　　甲方需在检测前预付总检测费用的____%-____%预付金为人民币(大写)______________￥(小写)_______元。

　　其他的付款方式如下

　　主体工程结束付_______整，剩余款项所有报告全部提交一次性结清。

　　五、相关权利和义务

　　甲方义务

　　工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。

　　定期与乙方确认工程进度，并根据付款条件支付相应检测费用。

　　甲方权利

　　对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。

　　从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

　　乙方义务

　　根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，提供检测报告。

　　对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不足设计要求等)，及时向甲方通报。

　　做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包(费用另计)。

　　提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。

　　乙方权利

　　根据相应服务内容收取检测费用。

　　六、检测标准

　　甲方明确检测标准(可以是国家标准、行业标准或企业标准)情况下，按甲方指定标准进行检测。

　　甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。

　　各类标准执行优先等级：____国家标准>行业标准>企业标准。

　　七、甲、乙双方按照上述条款履约合同，如其中一方违约合同，另一方有权终止合同或提请合同管理机关行政调解;本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效;

　　八、本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效。

　　甲方：________________________(签字盖章)乙方：_________________________(签字盖章)

　　法定代表人：______________________________法定代表人：_______________________________

　　联系电话：________________________________联系电话：_________________________________

　　传真：____________________________________传真：_____________________________________

　　地址：____________________________________地址：_____________________________________

　　日期：____

委托工程合同7

　　建设单位：____(以下简称甲方)

　　承包单位：____(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：____

　　一、工程概况

　　1、工程名称：____临清豪翰商贸城一期10KV配电工程施工

　　2、工程地点：____新华路与纬八路交汇处西北角

　　二、承包方式及范围

　　承包方式：____包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。承包范围：____

　　1、供电系统设计。

　　2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;

　　3、供电系统施工：____龙山路过路?150顶管100米;从10KV1013南华线9号杆T接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630KVA箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630KVA的箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。

　　4、整理工程施工验收资料

　　5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。

　　三、工期

　　20_年7月15日至20_年8月15日。

　　四、工程造价及付款方式

　　该工程实行包干价：____总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。

　　总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。

　　付款方式：____

　　1、合同签订后2日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;

　　2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后，甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。

　　3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修，甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。

　　五、箱变技术要求

　　1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置，高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备，以达到验收通过为准;

　　2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌;

　　3、每组箱变内部低压出线为6路400A+2路250A,低压柜体之间用母排连接;

　　4、变压器采用2台(±2×%)变压器(产品是铜芯，“达驰”牌);

　　5、高压柜体壳体采用覆铝锌板，低压柜体采用低压GGD;(厚度要达到国家行业标准);

　　6、母排要求铜母排，国家标准T2铜排，质量标准参照国家标准规范要求;

　　7、电气开关等元器件品牌为“正泰”或质量不低于该品牌。

　　六、安装质量标准

　　1、甲乙双方约定本工程施工质量标准：____按国家、地方及行业有关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

　　2、乙方提供的材料、设备质量标准：____执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

　　3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。

　　4、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　　5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象，甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外，并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。

　　七、双方责任

　　甲方责任：____

　　1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。

　　2、施工现场必须具备施工条件，否则因此造成的工期拖延，乙方不负责。

　　3、及时支付工程款。

　　乙方责任：____

　　1、合同签订后3日内向甲方提供高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份，以便甲方安排土建施工;

　　2、工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、设备原始资料、设备所带的备品备件、专用工具及竣工图;

　　3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。

　　4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工，严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定，确保施工安全和施工质量。如因乙方施工工艺问题未能验收通过，乙方负责按电力部门的要求及时整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同总造价的3‰，给甲方赔偿损失。

　　5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630KVA的配电施工工程，须协助甲方将壹630KVA箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。

　　八、质保期

　　箱变、高压分接箱质保期二十年，其它质保期两年。在质保期内，乙方必须在24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费维修或更换。如果给甲方造成损失的，应给予甲方相应的赔偿。

　　九、合同生效

　　合同生效时间：____20_年7月15日。

　　本合同双方签字后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。

　　甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________

　　法定代表人(签字)：_____________法定代表人(签字)：_____________

　　_________年____月____日_________年____月____日

委托工程合同8

　　建设单位：____(以下简称甲方)

　　承包单位：____(以下简称乙方)

　　一、工程概况

　　1、工程名称：____临清豪翰商贸城一期10KV配电工程施工

　　2、工程地点：____新华路与纬八路交汇处西北角

　　二、承包方式及范围

　　1、供电系统设计。

　　2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;

　　4、整理工程施工验收资料

　　5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。

　　三、工期

　　20_年7月15日至20_年8月15日。

　　四、工程造价及付款方式

　　该工程实行包干价：____总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。

　　付款方式：____

　　1、合同签订后2日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;

　　五、箱变技术要求

　　1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置，高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备，以达到验收通过为准;

　　2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌;

　　3、每组箱变内部低压出线为6路400A+2路250A,低压柜体之间用母排连接;

　　4、变压器采用2台(±2×%)变压器(产品是铜芯，“达驰”牌);

　　5、高压柜体壳体采用覆铝锌板，低压柜体采用低压GGD;(厚度要达到国家行业标准);

　　6、母排要求铜母排，国家标准T2铜排，质量标准参照国家标准规范要求;

　　7、电气开关等元器件品牌为“正泰”或质量不低于该品牌。

　　六、安装质量标准

　　2、乙方提供的材料、设备质量标准：____执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的'有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

　　3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。

　　4、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　　5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象，甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外，并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。

　　七、双方责任

　　甲方责任：____

　　1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。

　　2、施工现场必须具备施工条件，否则因此造成的工期拖延，乙方不负责。

　　3、及时支付工程款。

　　乙方责任：____

　　1、合同签订后3日内向甲方提供高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份，以便甲方安排土建施工;

　　2、工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、设备原始资料、设备所带的备品备件、专用工具及竣工图;

　　3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。

　　5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630KVA的配电施工工程，须协助甲方将壹630KVA箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。

　　八、质保期

　　九、合同生效

　　合同生效时间：____20_年7月15日。

　　本合同双方签字后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。

　　甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________

　　法定代表人(签字)：_____________法定代表人(签字)：_____________

　　_________年____月____日_________年____月____日

委托工程合同9

　　最新工程检测委托合同范本

　　工程检测行业在我国属于工程界的服务业,对于工程检测委托合同你了解多少呢?以下是小编为大家整理的最新工程检测委托合同范本，欢迎参考阅读。

　　委托方：____ (以下简称甲方)

　　服务方：____ (以下简称乙方)

　　项目名称：____

　　根据建设部《建设工程质量监测管理办法》、省建设厅《山东省建设工程检测管理规定》，乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他专项建筑实体工程进行检测。乙方根据有关规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：____

　　一、工程概况

　　工程地址：____茌平县枣乡街以西，文化南路以南施工单位项目负责人：____ 联系电话：____ 建设单位：____茌平县安居服务中心

　　建设单位项目负责人：____ 联系电话：____ 监理单位：____ 项目总监：____ 联系电话：____ 建设(监理)单位见证员：____ 联系电话：____ 送样员：____ 杨荣花联系电话：____ 15336356106 报建面积：____ (平方米)

　　二、检测服务范围及时间

　　1、见证取样检测：____

　　(1)、水泥物理力学性能检测;(2)、钢筋(含焊接及及机械连接)力学性能检测;(3)、建筑用砂常规检测;(4)、建筑用卵石、碎石常规检测;(5)、砼强度检测;(6)、砂浆强度检测;(7)、简易土工试验;(8)、混凝土掺加剂检验

　　2、主体结构检测(1)、混凝土、砂浆、砌体强度现场检测;(2)、钢筋保护层厚度检测;(3)、混凝土预制构件结构性能检测;(4)、后置埋件的力学性能检测。

　　3、其他茌平县建设工程质量检测站通过计量认证的检测项目。

　　4、检测完成时间：____无特殊原因在承诺期限内完成检测任务。因其他不可抗拒原因造成检测推迟的由乙方通知甲方，双方共同协商确定检测时间。

　　三、检测项目及方法

　　按照检测委托书中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法，甲方必须在甲方前向乙方递交检验委托书。

　　四、检测费用

　　检测费用按茌平县人民政府收费管理办公室颁发的《茌平县建设工程质量检测站收费许可证标准》(证号：____371523210701)规定执行，标准未明确规定单价的项目费用双方协商确定，付款方式如下：____每次委托按实收取；记账形式。

　　五、相关权利与义务

　　甲方义务：____

　　1、工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。

　　2、定期与乙方确认工程进度，并根据付款条件支付相应检测费用。甲方权利：____

　　1、对在建工程的各类检测数据有知情权，协商执行过程，可随时查询。

　　2、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

　　3、在检验过程中，若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见，可向乙方提出申诉。

　　乙方义务：____

　　1、根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，提供检测报告。

　　2、对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不足设计要求等)，及时向甲方通报。

　　3、做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包(费用另计)。

　　4、提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。

　　乙方权利：____

　　根据相应服务内容收取检测费用。

　　六、检测标准

　　1、甲方明确检测标准(可以是国家标准、行业标准或企业标准)情况下，按甲方指定标准进行检测。

　　2、甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。

　　3、各类标准执行优先等级：____国家标准行业标准企业标准。

　　七、甲、乙双方按照上述条款履约合同，如其中一方违约合同，另一方有权终止合同或提请合同管理机关行政调解。本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效;

　　八、本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效。

　　九、补充说明：____

　　甲方(公章)：_____________ 乙方(公章)：_____________

　　法定代表人(签字)：_____________ 法定代表人(签字)：_____________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托工程合同10

　　我单位的用电工程，地址：容量： ;电压等级:。供电方案已经XX供电公司批复(见附件),现将该工程电气设计接入系统委托贵单位实施，工程设计的具体事项根据市区供电营业部的设计原则,按照国家有关技术标准,按双方签定的合同履行.

　　特此委托！

　　委托单位：

　　委托经办人：

　　二O一X年月日

委托工程合同11

　　发包方(甲方)：________

　　承包方(已方)：________

　　为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

　　一、工程地点：________________________________。

　　二、工程内容

　　土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。

　　以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　　三、工期

　　1.开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。

　　2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　四、工程合同价款

　　经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

　　五、承建方式

　　乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1.乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。

　　2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

　　六、工程付款办法

　　1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

　　2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。

　　3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。

　　4.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币________整。

　　七、工程质量

　　1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。

　　2.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　3.乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。

　　八、工程竣工验收结算

　　乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于________个工作日内结算完毕。

　　九、延期违约责任

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币________元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币________元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

　　十、养护管理

　　1.期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，

　　第3 / 7页

　　保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

　　2.质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。

　　十一、合同生效与终止

　　本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　　十二、合同份数

　　本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。

　　甲方代表(盖章)________

　　乙方代表(盖章)________

　　合同签订日期：__________

　　签约地点：______________

委托工程合同12

　　委托方：__________________(以下简称甲方)

　　受托方：__________________(以下简称乙方)

　　签订日期：

　　鉴于甲方系一家依照中华人民共和国法律依法设立并有效存续之房地产开发企业。又鉴于乙方系一家具有合法资质的单位，同意接受甲方的委托，按照甲方的要求依法完成本合同项下建设用地范围内的工作。甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，根据北京市有关法规、政策规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工作质量，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。

　　第一条范围、委托事项：

　　1.1甲方委托乙方地点：项目#地范围：。

　　1.2户数、面积：(以实际测量为准)

　　1.3：委托事项：摸底调查、宣传动迁、实际测量、评估测算补偿安置费用、洽谈签订安置补偿协议、发放补偿相关费用、产权调换安置结算、治安管理、建筑物拆除及垃圾清运、房屋安置等。

　　第二条安置与补偿

　　2.1乙方代表甲方按照蚌埠市[20_]144号文件和公告规定及相关法律法规规定与被户签订《安置补偿协议书》，并将协议书原件交甲方。

　　2.2支付被人的各项费用，由乙方制表，甲方审核、签字、盖章，并报主管部门批准后方可支付给被人。

　　第三条进度与乙方承诺

　　3.1乙方承诺进度如下：

　　3.1.1乙方完成本项目工作的周期为：自公告发布之日起个日历天。

　　3.1.2乙方应在月日前完成入户调查复核工作。

　　3.1.3甲乙双方相互配合在月日前完成先期各种准备工作及向政府主管部门申报相关审批手续。

　　3.1.4乙方在月日前完成#地入户调查工作，并向甲方提供报告。

　　3.1.5公告发布后日内，完成数占总户数的%。

　　3.1.6公告发布后日内，完成数占总户数的%。

　　3.1.7公告发布后日内，完成数占总户数的%。

　　3.1.8公告发布后日内，完成全部工作。

　　3.2乙方工作的具体实施方案包括但不限于下列方面内容：

　　3.2.1乙方指定为项目负责人，全权负责事宜，并及时向甲方通报有关情况。

　　3.2.2工作人员二人以上一组;

　　3.2.3乙方保证杜绝户集体上访或越级上访的情况发生;

　　第四条费、服务费及其支付方式

　　4.1费用的认定是以蚌埠市[20_]144号文件为标准，由甲方进行认定。

　　4.2实施过程中，如遇特殊事项需要甲方另行承担费用时，乙方应提前与甲方即时商洽，争得甲方书面同意后，方可实施。

　　4.3甲方应支付给乙方的服务费及支付时间：

　　4.3.1服务费：

　　4.3.2服务费支付时间：

　　第五条期限

　　5.1期限：个日历天，自公告之日起算。

　　5.2本合同签订后，乙方应自行踏勘现场，制定方案，由甲乙双方审定后上报主管部门批准后执行。

　　5.3如因发生裁决、诉讼等事宜，乙方应甲方协商延长期限，并以甲方的名义申请办理延长期限手续。

　　第六条甲方的权利和义务

　　6.1提供工作所需的各项手续文件及资料。

　　6.2负责审核方案及预算。

　　6.3负责监督乙方工作的各项进程，并派专人现场参与管理，随时对事宜进行查询。

　　6.4按合同约定向乙方支付费用。

　　6.5积极配合乙方的工作，协调有关事宜。

　　6.6因乙方违反规定转让本协议或安置过程中损害甲方利益的，甲方有权解除合同。

　　第七条乙方的权利和义务

　　7.1负责按本合同约定依法实施并按时完成本合同项下范围内的工作，如因乙方未能依法实施所产生的法律和经济责任，均由乙方自行承担。

　　7.2进行入户测量建筑面积及确权工作。

　　7.3制定分户补偿方案及填写分户补偿方案表。

　　7.4协助甲方办理许可证及需要评估房屋的申报手续。

　　7.5严格按照蚌埠市[20_]144号文件为标准和上级主管部门审核批准的方案，与被人签订《安置补偿协议书》。

　　7.6在依法的基础上，有效地控制成本，严格按照甲方审定的预算方案实施。

　　7.7负责解决过程中发生的纠纷。

　　7.8在规定的期限内对钉子户(难户)要有有效的办法。

　　7.9结束后，将有关资料按管理部门的要求整理成卷，并办理结案工作。

　　7.10工作完成后，在二年法律时效期内负责接待、处理居民善后事宜。

　　7.11因甲方原因导致本合同无法履行的或动迁无法进行超过15天的，乙方有权解除合同。

　　7.11负责过程中的其他相关工作。

　　第八条违约责任与奖励

　　8.1任何一方违约，违约一方应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的经济损失。如属双方违约，根据实际情况，由双方承担各自的违约责任。如属不可抗力因素，双方协商解决。

　　8.2如乙方未能按本合同第3.1条规定的各阶段进度完成任务，视为乙方违约，甲方有权扣除服务费总额的10%作为违约金。

　　8.3乙方违反本协议，未按文件规定及程序办理、错算、漏算、私签安置补偿安置协议、造成甲方损失的，其后果由乙方承担，情节严重的，依法追究相关人员的刑事责任。

　　8.3通过乙方的努力，按本合同约定完成或超额完成任务，甲方给予乙方奖励万元。

　　第九条争议的解决

　　凡有关本合同或执行本合同发生的争议，应经过友好协商解决;若不能协商解决，提交法院诉讼。

　　第十条不可抗力

　　10.1不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风，地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。

　　10.2当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同，但费用不因此而改变。

　　10.3不可抗力发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。

　　10.4甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

　　第十一条合同生效

　　11.1本合同自双方签章之日起生效。

　　11.2本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。

　　11.3本合同在执行期间，甲乙双方应本着相互信任、相互配合的原则，对中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜，需由甲乙双方协商，另订补充协议附于本合同之内，所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。

　　11.4本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，区房地局科备案一份。

　　第十二条：其他约定条款：

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

委托工程合同13

　　甲方：____

　　乙方：____

　　甲方的工程由乙方负责检测，特订立本合同。

　　第一条工程概况

　　第二条检测内容

　　1、检测项目内容：____按国家有关规范规定对所需项目进行检测。水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。

　　第三条检测程序

　　一、原材料检测，由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测;

　　二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方;

　　三、每次取样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求;

　　四、乙方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。

　　第四条检测时间及双方责任

　　1、甲方：____

　　(1)严格按照国家标准规范进行取样送试。

　　(2)现场检测时提供必要检测条件(如：____水、电、现场等)。保证检测过程中试送人员安全必须接待送试员证件。

　　2、乙方：____

　　(1)严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。

　　(2)现场检测过程中必须有可靠的安全措施，其事故责任自负。检测过程如遇争议，甲乙双方协商解决。

　　第五条检测收费标准如下

　　1、检测费用按元∕米(砖混、框架);

　　2、出现重复检测费用另外收取(收费标准件附表);

　　3、检测费用收取方式：____开工签订合同时，元∕栋;主体工程完工时，追加元;工程竣工、检测报告出具齐全，结清全部检测费用。

　　第六条其他

　　解决合同纠纷方式：____双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院。

　　1、本合同双方签字、盖章后生效。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________

　　法定代表人(签字)：_____________法定代表人(签字)：_____________

　　_________年____月____日_________年____月____日

委托工程合同14

　　建设单位：____(以下简称甲方)

　　承包单位：____(以下简称乙方)

　　一、工程概况

　　1、工程名称：____临清豪翰商贸城一期10KV配电工程施工

　　2、工程地点：____新华路与纬八路交汇处西北角

　　二、承包方式及范围

　　1、供电系统设计。

　　2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;

　　4、整理工程施工验收资料

　　5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。

　　三、工期

　　20_年7月15日至20_年8月15日。

　　四、工程造价及付款方式

　　该工程实行包干价：____总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。

　　付款方式：____

　　1、合同签订后2日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;

　　五、箱变技术要求

　　1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置，高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备，以达到验收通过为准;

　　2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌;

　　3、每组箱变内部低压出线为6路400A+2路250A,低压柜体之间用母排连接;

　　4、变压器采用2台(±2×%)变压器(产品是铜芯，“达驰”牌);

　　5、高压柜体壳体采用覆铝锌板，低压柜体采用低压GGD;(厚度要达到国家行业标准);

　　6、母排要求铜母排，国家标准T2铜排，质量标准参照国家标准规范要求;

　　7、电气开关等元器件品牌为“正泰”或质量不低于该品牌。

　　六、安装质量标准

　　3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。

　　4、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　　5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象，甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外，并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。

　　七、双方责任

　　甲方责任：____

　　1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。

　　2、施工现场必须具备施工条件，否则因此造成的工期拖延，乙方不负责。

　　3、及时支付工程款。

　　乙方责任：____

　　1、合同签订后3日内向甲方提供高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份，以便甲方安排土建施工;

　　2、工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、设备原始资料、设备所带的备品备件、专用工具及竣工图;

　　3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。

　　5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630KVA的配电施工工程，须协助甲方将壹630KVA箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。

　　八、质保期

　　十、合同生效

　　合同生效时间：____20_年7月15日。

　　本合同双方签字后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。

　　甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________

　　法定代表人(签字)：_____________法定代表人(签字)：_____________

　　_________年____月____日_________年____月____日

委托工程合同15

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　身份证号码：

　　本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、承包范围：

　　居室面积：居室间数：

　　4、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)

　　二、承包方式：

　　1、工期：____天，自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。

　　2、工程承包价款：

　　A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。

　　B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。

　　3、承包信誉保证及质保条款：

　　A、根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金xxx元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。

　　B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。

　　C、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金(即；________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。

　　4、工程质量及管理约定：

　　A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。

　　B、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。

　　5、工程款支付方式：

　　A、合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。

　　B、乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后______天内。

　　6、双方其它约定：

　　三、工程质量要求：

　　按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。

　　四、甲方的责任及义务

　　1、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。

　　2、开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。