外包施工合同

时间:2022-11-29 14:50:57 外包合同 我要投稿

外包施工合同4篇

  现今很多公民的维权意识在不断增强,合同的类型越来越多,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编为大家收集的外包施工合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

外包施工合同4篇

外包施工合同1

  甲方: 身份证号码: 乙方: 身份证号码: 甲方承包的香樟美地住宅小区弱电工程,经甲方考察同意由乙方承包该工程,主体施工过程中,弱电安放工程,为明确双方职责、权力与义务,遵照国家现行经济合同法相关规定,本着平等、互利、自愿的原则,经双方充分协商达成共识,特签订本承包合同。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:香樟美地(怡宁商业广场二期)工程

  2、工程地址:

  3、建筑面积及结构层次,具体按甲方与建设方的结算面积为准。

  第二条 承包形式

  包工半包料,但包括部分所有本工种所需机具、用具。

  第三条 承包范围与内容

  1、从一层起至屋面所有弱电系统、管线,预留、预埋,穿钢丝、埋网线箱盒子一个。

  2、弱电系统:消防弱电不在范围内。

  3、地下室至每栋电缆井到屋顶主线、桥架材料安装不在范围之内。

  4、一层房屋建筑以外的电视监控、弱电系统、材料都不在范围之内。

  5、以上所有弱电(乙方只提供PVC管、配件、钢丝材

  料),其余材料甲方提供。

  6、所有穿线、接线不在工程范围之内。

  7、包工范围:管线预留、预埋、穿钢丝、安放网线箱一个、每户对讲门铃入户管。

  8、弱电施工过程不能影响土建施工单位施工进度,如影响施工进度,所造成的损失由乙方自行承担。

  9、安全文明施工,乙方施工人员必须购买保险,乙方在施工过程中造成人身伤害,由乙方承担责任。

  第四条 承包单价

  完成本合同规定的各项工作,承包单价按建筑面积结算,单价为贰元陆角/平方(2.6元/㎡),如确实发生变更,则同施工员签证内容,施工员项目经理审核数量认可。

  第五条 结算付款方法

  建筑面积计算方法按甲方与建设方结算面积执行,付款方式:按甲方同建设方付款方法,但总工程任务完工后半年工资全部付清。

  乙方不提供劳务税票票据和其他相关费用。

  第六条 工期要求

  按甲方提供的工期,乙方如期完成。

  以上几条希双方共同遵守,未尽事宜双方协商,本合同一式二份。

  甲方签字:

  年月 日

  年月日乙方签字:

外包施工合同2

  甲方:_________________(以下简称为甲方)

  乙方:_________________(以下简称为乙方)

  根据甲方需要,将监控系统(二期)、门禁系统(二期)、有线电视系统(二期)转包给施工。转包总工程款为:_________________(¥:_________________)

  为贯彻“安全第一、预防为主”方针,确保工程项目安全顺利进行。为明确甲乙双方安全职责,根据有关规定,经协商签订本协议书:

  一、甲方应尽的义务:_________________

  1、甲方应无条件配合、协助乙方与厂方之间的相关事宜。

  2、开工前将该工程的工程款材料款合计:_________________贰拾贰万元整(¥:_________________)预付给乙

  方。

  3、甲方发现乙方施工中的不安全情况及违章作业,有权纠正直至停止其工作。

  4、甲方保证本次合同资金的及时到位,不拖欠。

  二、乙方应承担以下安全责任:

  1、乙方负责处理与安徽天地智能安防有限公司的相关事宜,甲方不参与与安徽天地智能安防有限公司的相关事宜。

  2、乙方承包工程任务后,应按时按质的完成工程进度。直至工程验收交付。并根据甲方的要求随时提供本次合同的增值税发票。

  3、开工前必须进行安全技术交底,全体施工人员应掌握工程特点及施工安全措施。

  4、乙方对所处的施工区域、作业环境等,必须认真检查,发现隐患应向甲方反映,落实整改后方可施工。

  5、严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工及操作人员必须持证上岗。

  6、乙方人员在施工期间(区域)造成伤亡、火警、火灾、机械伤害事故等,均由乙方自行负责,乙方负责造成甲方人员、设备和其他人员伤害,均由乙方负责赔偿。与甲方无关。7、如有因乙方施工工艺或者所供材料不符,不合格而引起的一切相关事宜,而引起甲方

  财产损失的,此经济损失均由乙方负责承担相等的赔偿给甲方。

  甲方:_________________乙方:_________________

  _________年_____月____日_____年_____月____日

外包施工合同3

  甲方:上海领慧智能科技有限公司

  乙方:

  今有甲方(上海领慧智能科技有限公司)和乙方( )就上海****项目弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成以下协议:

  1、 甲方同意将上海****项目弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成安装劳务以建筑面积 元/平方分包给乙方,工程量包括所有弱电安装图纸上的内容,其中弱电从室外手孔井到室内的所有管子的预留预埋,设备的安装及调试等

  2、 甲方提供给乙方施工图纸一份,乙方要积极配合甲方做好与设计院的图纸会审工作,严格根据施工图纸的内容合理组织人员施工,如施工图纸有问题,乙方要及时提出,如因甲方或总包方指令造成的返工由甲方负责,其他情况造成的返工由乙方自行负责,如乙方不按图纸按规范施工造成的.质量问题,每个点位罚款200元,并必须按要求自行返工,所造成的主材损失由乙方负责赔偿,有质量的点位超出2%,每个点位罚款500元整,罚款将直接从每期工程款中扣除。

  3、 本合同要求乙方包质量包进度包所有机械和手动工具,包辅材包耗材的购买,包安全包文明包清洁的清包合同,(其中附材包括管道安装时支架角铁、螺丝、吊卡、管卡、抱箍、统丝、槽钢、

  所有孔洞预留的套管、各种孔洞封堵材料,所有的暗盒、过路箱、锁母、各种线管直接弯头、烫锡、各种胶带、穿铁钢丝、各种胶水、防锈漆、银粉漆、灰漆、防火漆、焊条、防雷接地用的各种镀锌扁铁及圆钢、镀锌角铁等),乙方应自行负责施工区域的清洁卫生和工人的安全,所发生的安全事故和责任及罚款由乙方自行承担。

  4、 乙方应节约材料不准浪费,遵守甲方有关材料领取和返还的规定,当天 施工完毕所有剩余材料必须返回甲方仓库,如未及时返回,甲方管理人员一经发现,每次罚款300元,将直接从工程款中扣除,乙方使用甲方材料与结算使用量挂钩,如果数量相差多则乙方赔偿(特别是线材),甲方材料不能用作它用,如梯子,拖线板,套管等一经发现必将重罚。

  5、 施工期间乙方有责任自行保护已完成的成品,加强和土建及其他工种的衔接,如因天气问题和工序衔接问题造成的窝工停工甲方不负责任。

  6、 甲方有权根据现场乙方的实际施工水平和人员情况要求乙方增加人手或加班等,无加班费和抢工费,如甲方认为乙方无能力完成此分包工程,甲方有权提前终止合同并对乙方进行处罚,如乙方无故在工程未完成前退场,甲方有权对乙方进行任何处罚,包括停止付款。

  7、 乙方在现场必须配备有经验的管理及技术员2名,乙方须完全服从甲方的管理,服从总包方、业主方、监理的管理和指导,如

  乙方不服从甲方的管理,甲方有权对乙方采取包括罚款在内的任何处罚,每次罚款不少于500元。

  8、 乙方必须为甲方提供所有管理及施工人员的身份证复印件及相关施工证复印件等,提供完整的施工日志,并配合甲方和总包的招投标工作及竣工图纸资料的制作。

  9、 甲方有权调动乙方的工人到承包范围以外的施工区域施工,人工费由甲方承担,但需和乙方协商。

  10、 甲方按在职工人1000元/月支付生活费给乙方,一次预埋及防雷接地占工程量的20%,二次预埋占10%,其中一、二次预埋以盒到位钢丝穿完为标准,其余以满足验收条件为标准,每期付款均扣除已支生活费、各种罚款和5%质保金,如因业主付款不到位造成付款延期,付款日相应顺延,质保金以业主验收交房为最后期限。

  11、 乙方管理人员要管理好自己的职工,要协调和配合各工种间的工作,严禁喝酒闹事、打架斗殴,违者将重罚。

  以上条款为甲、乙双方友好协商确定,发生纠纷首先协商解决,协商不成由人民法院仲裁。

  本分包合同一式两份,甲、乙双方各持一份,签字生效。 甲方:上海领慧智能科技有限公司

  项目负责人:

  乙方:

  项目负责人:

外包施工合同4

  建设方: (以下简称甲方)

  承建方: (以下简称乙方)

  为明确甲乙双方在加层建设过程中的职责和义务,本着自愿、公平、互利互惠的原则,特签订本合同,以使双方共同承诺,合作愉快。

  一、工程名称及规模:

  在现有四楼半的基础上,增加二楼半及梯间的主体工程。

  二、工程地点:

  龙泰四街(30号)。

  三、承包形式:

  包工不包料,即甲方负责增加楼层所需的一切建筑材料,乙方负责施工所需的设备、工具及劳力(含木工)。

  四、承包单价:

  建筑面积56.00元平方米(含木工、模板、铁丝、铁钉等以及施工所需的一切),工程完工后据实计算。每层楼施工完后,室内打扫干净。以上单价不含顶层现浇完成后罩面及砌女儿墙人工工资。

  五、付款办法:

  乙方每完成一层主体,甲方付承包单价的90%,乙方完成主体工程,无违背承建合同及工程质量问题,由甲方一次性付清余下施工工资给乙方。

  六、甲方负责水电材料的供给,确保乙方正常施工。

  七、乙方在施工过程中,必须安全、文明,按建安操作规程施工,杜绝安全事故、技术隐患发生。一旦出现安全事故和技术失误,概由乙方负责。在施工中,甲方若发现有不安全因素,要及时给乙方提醒、整改。

  八、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

  九、本合同一式二份,双方各执一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

【外包施工合同】相关文章:

外包施工合同08-31

施工外包合同04-25

外包施工合同(4篇)11-29

劳务外包施工合同范本02-07

施工外包合同4篇04-25

弱电工程外包施工合同11-18

施工图外包合同09-08

自建房外包施工合同(精选5篇)06-02

外包施工合同范本(通用14篇)04-01