投标承诺书

时间：2024-07-16 08:45:21 投标承诺书我要投稿

投标承诺书范例[15篇]

　　在当今社会生活中，很多地方都会使用到承诺书，承诺书在写作上具有一定的格式要求。写起承诺书来就毫无头绪？以下是小编收集整理的投标承诺书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

投标承诺书范例[15篇]

投标承诺书1

　　1、在遵守国家法律、法规、设计规范、规程、有关标准的前提下，遵循业主至上的原则，尊重业主提出的.要求、建议。我方将在本工程中对甲方提供全程、全方位的设计服务。

　　2、设计文件的设计深度满足合同要求，并符合国家有关标准要求。

　　3、积极配合甲方办理本项目的相关报批手续及设计交底、现场服务。

　　4、设计方案论证充分、计算成果完整可靠。保证项目的安全性、经济性、可实施性，资料共享平台

　　5、及时、准确、完整的提交设计成果，保证工程的顺利进行。

　　投标人：xx设计研究院有限公司

　　投标人代表：xx

　　日期：20xx年2月3日

投标承诺书2

致：_________（招标人）

　　在我企业的服务项目工作中全过程中，大家将严格遵守我国的相关相关法律法规，重视并落实招标方的建议，维护保养招标方的权益，严把质量管控，把向招标方给予贴心服务，做为大家工作规划。

　　我企业秉着想招标方之所感，急招标方之所急。在新项目服务项目全过程中与招标方密切配合，随时给予整个过程、多方位的服务项目，确保各项任务的顺利开展。具体办法以下：

　　（一）、创立重点设计团队，专职人员职业承担该项工程项目。

　　（二）、严格遵守我国制定的`标准和地方性法规，落实设计方案终身负责制的品质规定。

　　服务承诺企业（盖公章）：_______

　　法人代表（盖公章或签名）：_______

　　日期：_______年_______月_______日

投标承诺书3

致招标人：

　　我单位在参加组织的XX工程项目的`招投标活动中，郑重承诺如下：

　　1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的;

　　2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形，项目经理或建造师，无其他中标(尚未开工)或在建工程;

　　3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚;

　　4、如果我方中标，将严格按照规定及时与建设单位签订合同;

　　5、如果我方中标，将严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、建造师等内容组织实施;

　　如果我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受萧山区招投标管理办公室作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。（)对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

　　投标人(公章)：

　　投标人的法定代表人(印章)：

　　20xx年xx月xx日

投标承诺书4

致投标人公司:

　　我公司决定参加贵方工程招标编号:工程的竞标，并完全接受贵方招标件“投标人须知”中的所以内容。为此，我公司做出如下承诺:

　　1、一旦我公司中标，我公司同意按照贵方“投标人须知”确定的`原则以及《上海市建设工程施工合同》示本、招标件合同专用条款及补充条款的约定，于接到贵方中标通知书5日内(不能或拒绝按招标件的要求)与贵方签订固定综合单价的"工程施工合同。

　　2、一旦我公司中标，我公司保证在确保本工程按期完成。

　　3、一旦我公司中标，我公司保证工程施工质量达到国家和上海市现行标准及规程规合格标准的要求。

　　4、一旦我公司中标，我公司保证严格按照施工组织设计，3日内组织人力、机械和材料进场施工，合理安排各工种、工序的衔接，确保工程安全和明施工。

　　5、一旦我公司中标，我公司保证严格遵守执行国家和当地的有关法律、法规、规章、规性件的规定，决不挂靠、或对工程进行转包和分包。

　　6、一旦我公司中标，我公司保证对于工程施工中(因设计变更、修改等)增减项目，严格按照投标人须知中的有关规定，按时编制增减预算报贵方审核，并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。

　　7、我公司保证在投标书递交同时向贵方缴纳本投标承诺书，并遵守本承诺书的条款。

　　8、我公司若违反上述承诺之一的，愿承担一切责任并接受贵方的任何经济处罚。

　　法定代表人或授权委托人(签字):

承诺人(盖章):

　　20xx年2月16日

投标承诺书5

鄂州市国土资源局华容分局：

　　我项目部根据招标文件的要求，对本工程不拖欠农民工工资作如下承诺：一旦我公司中标，绝不拖欠农民工工资，如发现有此现象，可以对我公司处以5倍拖欠金额的经济处罚，该经济处罚为履约保函之外。

　　投标人：xx

　　法定代表人（或委托代理人）：xx

　　20xx年xx月xx日

投标承诺书6

XXXX发展有限公司：

　　本投标人已详细阅读了XXXXX工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

　　1、遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

　　2、服从《招标议程工作安排》，遵守招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

　　3、接受招标文件全部内容，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

　　4、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标保证金。

　　5、保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为或恶意抬价行为。

　　6、保证按照招标文件及中标通知书规定签定施工合同并提交覆约保证。如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。

　　7、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。如有违反，同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约保证。

　　8、保证中标之后不转包、不分包、不用挂靠施工队伍。

　　9、保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受违约处罚并被没收履约保证。

　　10、保证中标之后密切配合招标人及监理单位开展工作，服从招标人驻现场代表及现场监理人员的监督管理。

　　11、保证不拖欠工人工资，如有违反，同意按招标文定接受处罚。

　　12、保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的`行为。

　　13、保证工程资料整理符合《建设工程文件归档整理规范》(GA50328-20xx)。

　　14、中标预算工程量已包括施工图纸、招标文件、答疑文件规定的招标范围内的全部内容。我公司承诺，若我公司中标，则按施工图纸、招标文件、答疑文件及中标预算工程量的内容签署施工承包合同。若中标预算存在错项、漏项，一切责任由我公司承担。

　　15、质量承诺：保证工程竣工验收达到合格。保证工程的施工质量达到并符合国家和行业现行规范和标准，且保证政府部门验收通过。若未通过验收备案，我司同意由招标人从工程款中扣减工程总额的0.5%作为罚金。

　　16、A区工期：由年月日到年月日止（共个日历天），B区工期：由年月日到年月日止（共个日历天）；如因我方原因导致工期延误，愿接受元/天的处罚，罚款总额不超过中标金额的XX %。

　　17、施工安全：杜绝一切大小事故发生。

　　18、文明施工：达到中山市规定的安全文明工地标准。

　　19、工程保修按《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）的规定执行。

　　投标人（公章）：

　　法定代表人签名：

　　日期：

年月日

投标承诺书7

　　本企业郑重承诺：

　　一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加(具体的工程项目名称)的投标;

　　二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的; 三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益;

　　四、不与采购人或集中采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;

　　五、不向采购人或者评标委员会成员行xx以牟取中标; 六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标; 七、不扰乱宁国市政府招标采购市场秩序; 八、不在开标后进行虚假恶意投诉;

　　九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。

　　本公司若有违反本承诺内容的'行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受宁国市政府招标采购监管中心、宁国市招标采购中心作出的罚没投标保证金或履约保证金、限制交易和停止交易等市场准入与清出的处理。

　　投标人(签字盖章)：xxx

　　法定代表人(签字盖章)：xxx

　　投标企业(盖章)：xxx

　　x年xx月xx日

投标承诺书8

　　1、我方承诺：我公司积极配合发包方，做好与建设单位合作的其它单位的协调工作。

　　2、我方承诺：代维期间代维单位须确定项目经理和联系电话，以便双方及时沟通;如有变更，应及时通知发包方。如代维单位的项目经理工作不力或不能与建设单位良好配合，发包方有权要求入围单位更换项目经理。

　　3、我方承诺：外单位提出迁改线路或迁移光缆时，我公司全权出面交涉和组织实施。

　　4、我方承诺：安全、文明施工,保持施工现场的清洁。在日常维护工作中,严格遵守评选方安全施工规则。涉及到评选方机房设备时,应有评选方在场配合才能实施,确保评选方的.设备安全。

　　5、我方承诺：具体的服务要求以代维公司和邀请人签订的合同、补充协议为准。

　　6、我方承诺：对于评选方组织的设计会审、割接和工程验收工作，中选方必须派员全程参与。

　　7、我方承诺：中选方应负责并解决其代维人员在代维等本项目进行过程中的食宿、交通、通信并保证其人身安全等投标服务。

　　8、我方承诺：我公司参与维护的人员的人身安全、车辆的安全一律由我公司负责。

　　9、我方承诺：我方维护人员需进入机房进行例行检查或故障处理时，严格遵守竞赛方有关的机房管理规定。我方若在施工中使业务受影响的，按故障进行考核。

　　10、我方承诺：当发生重大故障时，我方无条件无偿配合竞赛方进行参赛方资源的调用

　　11、我方承诺：为保证维护质量，如有需要我公司愿意积极参与和协助贵公司的光缆线路工程设计会审，重点在于审查设计文件是否符合有关工程设计规范，反映业务发展情况，工程满足年限是否恰当，是否便于进行正常维护，是否能保证通信网的安全运行。

　　12、我方承诺：由于传送网光缆有较多分纤接续点，以连接至沿途基站，并且分纤点较为分散，为了保障这些分纤点的光缆线路安全和通信畅通，我公司承诺将迅速熟悉分纤节点的位置和纤芯分配情况，专门建立分纤资料库，并将该地段列入重点警戒区，每月巡回6次以上。对于故障抢修，我公司将采取“先抢通，再修复”的抢修方针，利用光纤冷融接技术或应急抢修手段，对故障纤芯进行临时应急抢通。

　　13、我方承诺：新线路移交后，将及时对线路进行全面普查，将工程遗留的质量问题摸查、汇总后，向分公司递交书面普查报告和整改方案，并积极配合实施整改。

　　14、我方承诺：对电信公司的光缆线路进行护线宣传，为线路畅通做好基础保障工作，在代维工作中维护联通公司的声誉和品牌，提高联通公司光缆线路在社会上的知名度。投标单位：河南鑫天通信信息网络有限公司

　　授权代理人：

　　日期：20xx年12月3日

投标承诺书9

致xxxx：

　　若我单位在xx工程项目中，有幸中标，在该项目实施过程中，我们除响应投标文件中所有的`条款及履约合同内容外，并对工程工期达到要求做如下承诺：

　　一、保证严格按图纸、相关规范施工，并达到合格标准。

　　二、制定施工工期管理机构和安全管理责任制，配备足够的安全生产设备和人员，并认真落实各项施工加速管理规定。

　　三、所有工程建设施工作业人员均提前做好工期提速准备，做好思想工作。

　　五、保证在工期内，安全、保质、高效的完成此次施工任务。

　　六、在接到中标通知书后，签定工程承包合同，在施工设备进场施工条件完善后，我方定会根据现场需求按时完工。

　　承诺人：XXX

XXXX年XX月XX日

投标承诺书10

致：xx(招标人)

　　根据贵方为兰埔厂区拆除工程招标项目的'投标邀请(招标编号：TJ-20xx-02)，本公司将实质响应招标文件的要求，若本公司一旦中标，本公司承诺：

　　1、同意招标文件所符合同条款，并按时签订合同。

　　2、保证于x年10月20日前完成招标文件规定的兰埔厂区拆除工程(如招标人标的物交付时间迟于x年9月30日则相应顺延)，每延误一天，本公司愿意接受招标人10万元/天的罚款。

　　投标人法定代表人或授权代表(签字)：xx

　　投标人名称：(加盖公章)

　　承诺人：

　　时间：20xx年xx月xx日

投标承诺书11

致公司：

　　鉴于我方将与贵方签订工程合同（下简称合同），我方履约承诺如下：

　　一、本履约承诺的保证金额为（中标价的5%），具体金额为RMB壹佰叁拾捌万伍仟捌佰陆拾陆元，（大写）;我公司同意将该项目投标保证金转为履约保证金，不足部分补齐。

　　二、本履约保证金保证金保证期为100天，即施工周期40天（日历天数）后60天。

　　三、我方保证，在合同履行期内，因我方原因在任一方面不能履行合同或违约时，则要根据贵方处罚单后10天内，不论我方是否有异议或反对，贵方都可以以保证金额为限扣除罚款。

　　四、履约承诺书作为合同附件，与合同同等有效。合同履行完毕，本履约保质期

　　满，我方权利义务履行结束后，该保证金于5个工作日退还我司。

　　保证人：（盖章）

　　法定代表人或其委托代理人签字：

　　单位地址：

　　邮政编码：

　　电话：

　　传真：

　　日期:

投标承诺书12

　　一、投标工期

　　我公司承诺在所报工期内竣工并交付使用，为业主办公和远营创造良好的条件。

　　二、投标质量

　　确保合格工程，争创优良工程。

　　三、优惠承诺

　　结合我公司自身条件和潜力，我公司将最大限度地为招标人排忧解难，具体做出如下优惠承诺：

　　在施工过程中，如甲方资金暂不到位，我方保证连续施工。我公司对本工程承担总承包责任，决不分包、转包。认真做好不扰民施工的各项措施，搞好环境保护。调和处理好周边关系，如遇影响到工程正常进行的问题，保证不推托，不扯皮。本工程按安全文明标准化工地的要求施工，虚心接受业主、监理的指导和

　　四、服务承诺

　　我公司一向重视对业主的服务，为此，我公司将以"全心全意为业主"的服务理念，竭诚为贵方的建设服务。结合本工程的特点和要求和我公司自身的条件和潜力，我们完全响应贵方招标要求的全部内容并作出如下具体服务承诺：

　　1、追求完美，全程服务

　　我们时刻要求全体员工必须视业主为"上帝"，想业主之所想，急业主之所争，办业主急需办之事，充分体现"适应业主、情洒业主、承诺业主、满意业主"的经营作风，切实把业主意识贯彻始终，做到项目中标前为业主服务、承建中对业主负责，交工后让业主满意。

　　2、诚实守信，尊重业主

　　我们完全响应贵方的要求，若中标施工将严格执行投标文件的`所有条款，我公司保证服从业主方的统筹调度，配合各责任主体职责范围内的工作，在施工过程中，我们将始终信守合，将履行合同条款作为我们的一切行动的中心目标，我公司对本工程承担总包责任，不转包工程。

　　投标人：

　　日期：

投标承诺书13

　　本单位作为项目的投标人，本着诚信原则，对本次投标活动作出如下承诺：

　　1.遵守法律法规，公平竞争，不采取任何违法违规行为以谋取中标。

　　2.具备承担本次招标项目的能力，并完成该项目。在本次招标投标过程中，不转让、出租、出借投标单位资格，不挂靠任何单位，不借用别人的资格证书;除非资质降低或不可抗力原因，造成投标人不再满足资格文件、招标文件的资格条件要求外，在投标截止时间后，不放弃本项目投标工作。

　　3.投标文件中拟派驻的项目经理未担任其他在建工程项目的项目经理，且作为本项目中标候选人公示后，不再作为拟派项目经理参加其他项目投标。若我单位中标，未经招标人同意，不得更换拟派驻的项目经理等主要管理人员。

　　4.本次招投标活动中所有投标材料均真实、准确、完整、、有效。

　　5.无涉及招投标活动的'违法、违规不良记录，或虽有不良记录，但已超过处理期限。

　　6.不与其他投标人相互投标;不与招标人、招标代理机构相互投标;不向招标人、招标代理机构、评标委员会贿赂以谋取中标;不以他人名义投标或以其他方式弄虚作假、骗取中标。

　　7.中标后，不将中标项目转包给他人，不将中标项目违法分包。

　　8.中标单位应立即按《贵州省建设工程务工人员工资支付保障金实施办法》(贵州省人民令第151号)要求存储务工人员工资支付保障金。施工单位应建立劳工制度，规范劳工管理，按时足额支付务工人员工资，依法为务工人员办理社会保障登记，及时足额缴纳社会保险费。

　　9.中标后及时与招标人订立合同，不签订招标文件和中标人的投标文件实质性条款的合同或补充协议;严格按照招标文件、投标文件及合同约定全面履行义务，并工程质量安全，不留安全隐患。

　　若以上信用承诺，自愿接受行业主管部门按关，对本企业承诺的失信行为形成的失信记录，以及失信等级的划分，由行业主管部门计入行业信用信息系统，并传送企业公共信用信息平台，自愿接受贵州省各级按关作出的联合。属于省外企业的，还接受企业注册所在地省(自治区、直辖市)根据相关对本单位作出的失信行为。

　　代表人(签字)：

　　承诺人(投标单位盖章)

　　20xx年11月06日

投标承诺书14

　　我公司对用户庄严承诺：

　　凡精欧公司专业经营产品，保证均为原装品牌厂家经营，并且除享受原厂保修承诺外，均可享受我公司提供的`以下服务：

　　1、所有产品质量保证期为：交货日起十二个月。

　　（特殊订货要求可以延长质保期）

　　2、产品发生故障后，我们及时给以解决，接到客户反馈后48小时内到达现场，如48小时内不能解决，我公司免费提供备用产品。

　　3、精欧公司售后服务人员每周7天，每天24小时，每年365天为客户进行售后服务。

　　用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

　　4、可享受免费检测；免费技术支持。

　　5、除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。

承诺人：xx

20xx年x月xx日

投标承诺书15

　　根据《旅行社条例》规定，旅行社（经营许可号）须依法缴纳xxxx万元人民币（金额大写：）的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社（以下简称申请人）签订的协议（编号为xxx），我行作出如下承诺，保证申请人支付：

　　1、申请人因违反旅游合同约定，侵害旅游者合法权益，经旅游行政管理部门查证属实，须赔偿旅游者的损失。

　　2、申请人因解散、破产或者因其他原因造成旅游者预交旅游费损失。

　　3、按照人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决，申请人须赔偿旅游者的损失。

　　4、如果申请人届时没有支付上述费用或损失，我行保证在收到旅游行政管理部门出具的`《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件的5个工作日内，在担保额度内履行担保义务。

　　本担保承诺书有效期自xxxx年xx月xx日起至xxx年xx月xx日止。

　　承诺人：

　　xx年xx月xx日

【投标承诺书】相关文章：

投标承诺书06-20

投标承诺书06-12