- 采购与合同管理考试试题及答案 推荐度：
- 相关推荐
合同管理试题及答案
随着法律观念的深入人心，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编整理的合同管理试题及答案，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
合同管理试题及答案 1
【提要】监理工程师试题管理信息 :
单项选择题
1、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于( )。
A.买卖合同
B.承揽合同
C.普通合同
D.特殊合同
2、根据《标准施工合同》，下列事项属于发包人应承担的义务是( )。
A.现场查勘
B.提供夜间施工使用的照明设备
C.提供施工现场的工程地质资料
D.提供工程进度计划
3、 建设工程( )管理能够有效地提高工程建设的管理水平。
A.质量
B.进度
C.合同
D.安全
4、 适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目的是( )。
A.综合评估法
B.最低评标价法
C.理论换算法
D.经验鉴别法
5、 标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在( )天内无条件支付”。
A.7
B.14
C.21
D.30
6、 建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照( )履行。
A.债权人要求
B.合同有关条款
C.交易习惯
D.补充协议
多项选择题
7、施工专业分包和劳务分包的主要区别在于( )。
A.收入不同，劳务分包人获得的是劳务报酬
B.保险责任不同，专业分包人需要为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
C.对施工质量承担责任的期限不同，验收合格后劳务分包人不再对工程质量承担责任
D.施工组织不同，专业分包人不需要单独编制施工组织设计
E.实施风险不同，劳务分包人需要提供劳动力资源以及技术
8、 《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人在技术设计阶段的主要工作有( )。
A.建筑设计
B.结构设计
C.协调专业设计
D.提出技术设计计划
E.编制技术设计文件
9、 在建设工程勘察合同履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时，关于勘察费用结算的说法，正确的有( )。
A.勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金
B.完成的勘察工作量在50%以内时，应支付预算额30%的勘察费
C.完成的勘察工作量在50%以上80%以下时，应支付预算额的50%的勘察费
D.完成的勘察工作量在50%以上时，应支付预算额100%的勘察费
E.应按完成工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的勘察费
10、 某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有( )。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或提供担保
D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定
E.试用期届满，采购人对是否购买未作表示的，视为购买
合同管理试题及答案 2
单选题及答案
1.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和( )三类。
A.建设工程监理合同
B.建设工程采购合同
C.建设工程分包合同
D.建设工程施工合同
2.按照《合同法》，( )属于委托合同。
A.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同
B.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同
C.某建设单位与设计院订立的工程设计合同
D.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同
3.下列关于代理的叙述中，不正确的是( )。
A.代理的民事责任由被代理人承担
B.代理人以自己的名义实施代理行为
C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
4.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循( )的原则。
A.平等、自愿、公平、公正
B.平等、公开、公平、公正
C.平等、公开、公平、诚实信用
D.平等、自愿、公平、诚实信用
5.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。
A.只能要求债务人履行债务
B.只能要求保证人履行债务
C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
6.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下( )。
A.没有代理权而为的代理行为
B.超越代理权而为的代理行为
C.在代理人授权范围内的代理
D.代理权终止后的代理行为
7.某小型勘察项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。
A.无效
B.甲方同意有效
C.成立
D.备案登记后成立
8.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是( )。
A.仲裁条款是独立存在的
B.合同若发生变更，则仲裁条款无效
C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉
D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力
9.依据《合同法》，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是( )。
A.应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务
B.合同中未约定履行顺序
C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
D.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
10.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为( ).
A.A银行4000万元，B银行1000万元
B.A银行3300万元，B银行1700万元
C.A、B银行各项工作2500万元
D.A银行3000万元，B银行2000万元
合同管理试题及答案 3
1、按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和（ ）三类。
A、建设工程监理合同
B、建设工程采购合同
C、建设工程分包合同
D、建设工程施工合同
答案：D。
解析：按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。
2、某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（ ）。
A、物
B、行为
C、智力成果
D、货币
答案：A。
解析：合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。
3、下列关于代理的叙述中，不正确的是（ ）。
A、代理的民事责任由被代理人承担
B、代理人以自己的名义实施代理行为
C、被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
D、代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
答案：B。
解析：代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理的特征包括：①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;②代理人以被代理人的名义实施代理行为;③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，即代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示;④被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。
4、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（ ）。
A、只能要求债务人履行债务
B、只能要求保证人履行债务
C、不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
D、可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
答案：D。
解析：连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的。债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用子清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（ ）。
A、A银行4000万元，B银行1000万元
B、A银行3300万元，B银行1700万元
C、A、B银行各2500万元
D、A银行3000万元，B银行2000万元
答案：D。
解析：同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：①抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿;②抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。
6、（ ）担保方式必须依法行使，不能通过合同约定产生。
A、保证
B、抵押
C、留置
D、定金
答案：C。
解析：由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。
7、施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的（ ）担保。
A、保证
B、质押
C、留置
D、定金
答案：A。
解析：施工合同的履约保证，是为了保证施工合同的顺利履行而要求承包人提供的担保，以防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或者违约，并弥补给发包人造成的经济损失。履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种。
8、某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。在建设过程中，由于飓风天气，一辆施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（ ）。
A、业主自行承担全部损失
B、业主和保险公司协商分担损失
C、保险公司承担全部损失
D、保险公司承担一半损失
答案：C。
解析：建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然事件，指地震、海啸、雷电、庵风、台风、龙卷风、风基、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
9、建筑工程一切险保险合同于2015年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2015年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2015年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前两天正式开工。建设工程一切险的保险单责任开始时间为（ ）。
A、2015年3月1日
B、2015年3月20日
C、2010年3月10日
D、2010年3月18日
答案：C。
解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。
10、下列选项中，不属于招标准备阶段工作的是（ ）。
A、划分标段
B、确定招标方式
C、资格审查
D、编制招标文件
答案：C。
解析：招标准备阶段的工作包括划分标段、确定招标方式、选择招标代理机构、编制招标的有关文件。
11、全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是（ ）。
A、管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少
B、管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多
C、管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少
D、管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多
答案：A。
解析：合同包的数量多好还是少好不能简单地一概而论，应结合项目的施工特点、建设资金的到位计划、可能参与投标竞争的施工承包人的数量和能力进行统筹考虑。发包的数量少，合同管理相对单一。由于要求承包人的施工能力强，因此有能力参与竞争的投标人相对较少，投标竞争的激烈程度相应降低。
12、下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确的是（ ）。
A、有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
B、有丰富的政府机关人脉
C、有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力
D、有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”
答案：B。
解析：发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。若不具备相应能力，应委托招标代理机构负责招标工作的有关事宜。选择招标代理机构时，既要审查是否具有相应资质，还应考察其是否主持过与本次招标工程规模和复杂程度相应的经历，以便判断代理招标的能力。
13、在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（ ）。
A、应发给全体投标人，但不必说明问题来源
B、只对该投标人有效
C、应发给全体投标人，并说明问题来源
D、对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人
答案：A。
解析：投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，以保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。
14、如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间（ ）前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。
A、10天
B、10个工作日
C、15天
D、15个工作日
答案：C。
解析：如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间15天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。
15、需要重新进行招标的情形是（ ）。
A、投标截止时间，投标人少于3个
B、招标人对所有中标候选人均不满意
C、重新招标后投标人仍少于3个
D、重新招标后所有投标被否决
答案：A。
解析：招标过程中出现如下情形之一时，招标人应当重新招标：（1）在投标截止时间止，投标人少于3个的;经评标委员会评审后否决所有投标的。
16、资格预审申请文件的内容包括（ ）。
A、资格预审办法
B、申请人基本情况表
C、申请人资格要求
D、申请人须知
答案：B。
解析：资格预审申请文件包括：（1）资格预审申请函;（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;（3）联合体协议书。本次招标不接受联合体投标或申请人不组成联合体，则不需提供;（4）申请人基本情况表;（5）近年财务状况表;（6）近年完成的类似项目情况表;（7）正在施工和新承接的项目情况表;（8）近年发生的诉讼及仲裁情况;（9）其他材料，在申请人须知前附表内要求提供的材料。
17、投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（ ）。
A、投标文件没有加盖公章
B、投标文件中的大写金额与小写金额不一致
C、投标担保金额多于招标文件的规定
D、投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认
答案：B。
解析：投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准;②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
18、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（ ）招标。
A、施工
B、设备采购
C、设计
D、材料采购
答案：C。
解析：设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。
19、招标人采用邀请招标方式的，应保证有（ ）个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。
A、2
B、3
C、4
D、5
答案：B。
解析：招标人采用邀请招标方式的，应保证有3个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。
20、材料设备采购中划分合同包时的考虑因素不包括（ ）。
A、有利于投标竞争
B、市场供应情况
C、考虑资金计划
D、尽量提前工程进度
答案：D。
解析：材料设备采购中划分合同包主要考虑的因素包括：（1）有利于投标竞争;（2）工程进度与供货时间关系;（3）市场供应情况;（4）资金计划。
合同管理试题及答案 4
1、抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是 ( A )。
A、抵押人所有的房屋和其他地上定着物 B、土地所有权
C、宅基地土地使用权 D、依法被监管的财产
2保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是 ( C )。
A、必须有危险存在 B、被保险人对于保险标的须有某种能以金钱估量的并为法律和公序良俗所认可的经济利益
C、保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿 D、保险合同有法律约束力
3、合同履行后，定金可收回或抵作价款。收受定金的一方不履行合同的，应( C )返还定金。
A、原价 B、三倍 C、两倍 D、按违约金额
4、留置的期限一般规定，债务人应在( A )的期限内履行债务。
A、不少于两个月 B、一个月内 C、10天内 D、不少于一个月内
5、保证方式没有约定或约定不明确的，按( B )承担担保责任。
A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同
6、甲需购进价值100万元的设备，甲应预付定金( A )万元。
A、20 B、30 C、40 D、50
7、保险合同中的保险人对于( C )事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。
A、一切 B、偶然 C、合同约定 D、自然
8、我国的《建筑法》是以规范建筑市场行为为出发点，以( A )为主线的基本法律规范。
A、建筑工程质量和安全 B、建筑市场发展
C、建筑经济发展 D、建筑经济利益
9、1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于( A )
A、2000.1.1 B、2000.2.1 C、2001.1.1 D、2001.2.1
10、根据不同的分类方式，工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类，下列不正确的是( A )。
A、项目开发招标 B、项目总承包招标
C、堪察设计招标 D、工程施工招标
合同管理试题及答案 5
1.评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容不包括【B】。
A.报价计算的正确性
B.评标价的优劣
C.投标人的资格
D.投标保证有效性
2.监理人可单方面提出终止合同的条件之一是【C】。
A.委托人拒绝支付通知中监理人要求的附加工作酬金
B.暂停执行监理业务超过3个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上
D.委托人未能为监理人提供必需的工程资料
3.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应【C】。
A.无偿归监理人所有
B.按使用前的原值付款后归监理人
C.归还委托人，监理人无须支付费用
D.归还委托人，监理人支付折旧等费用
4.建设单位在( D )合同中承担了项目的全部风险。
A.单价
B.总价可调
C.总价不可调
D.成本加酬金合同
5.承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露.修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为【B】。
A.费用和工期损失全部由业主承担
B.费用和工期损失全部由承包商承担
C.费用由承包商承担，工期给予顺延
D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
6.承包人负责采购的材料和设备，应( C )。
A.发包人负责检验试验，费用发包人承担
B.发包人负责检验试验，费用承包人承担
C.承包人负责检验试验，费用承包人承担
D.承包人负责检验试验，费用发包人承担
7.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲.乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由【B】承担。
A.乙承包人
B.发包人
C.甲承包人
D.工程师
8.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起( C )内提出。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
9.FIDIC合同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应在【C】签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。
A.提交竣工验收申请之日
B.竣工验收之日
C.本该进行竣工检验之日
D.承包商提交检验申请之后第28天
10.A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当【D】。
A.要求甲支付电视机的货款
B.A公司向B公司无偿退货
C.由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款
D.由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款
11.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位( A )。
A.不承担责任
B.监理单位承担全部责任
C.监理单位承担监督不力的责任
D.监理单位承担连带责任
12.下列可以构成一个有效的承诺是( B )。
A.承诺是由非受要约人做出
B.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效
C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的
D.向不特定的多数人同时做出承诺
13.设计合同生效的时间是指( C )之日。
A.设计人收到中标通知书
B.当事人双方在合同签字盖章
C.设计人收到发包人的定金
D.设计人实际开始工作
14.设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由( A )组织试车。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设备供应人
15.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( A )个月。
A. 19
B. 19.5
C. 21
D. 21.5
16.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( C )。
A.当事人有损失
B.当事人有过错
C.合同尚未成立
D.过错与损失之间的因果关系
17.当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( B )之日起生效。
A.签订
B.登记
C.履行
D.主合同生效
18.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( B )。
A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收
B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失
19.下列哪些财产可以抵押( C )。
A.土地所有权
B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C.抵押人所有的房屋
D.有争议的财产
20.某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用( D )合同。
A.可调价的总价
B.不可调价的总价
C.单价
D.成本加酬金
合同管理试题及答案 6
第 1 题
某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。
A.法定代理
B.表见代理
C.指定代理
D.委托代理
正确答案：D,
第 2 题
当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。
A.签订之日
B.登记之日
C.担保之日
D.清偿之日
正确答案：B,
第 3 题
质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。
A.转移占有
B.约定保证期间
C.债权人优先受偿
D.转让办理登记
正确答案：A,
第 4 题
中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。
A.业主提交履约担保
B.投标有效期
C.撤销投标书
D.保证书退还
正确答案：B,
第 5 题
下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。
A.法定代理
B.表见代理
C.委托代理
D.指定代理
正确答案：A,
第 6 题
合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。
A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算
B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达
C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外
正确答案：A,
第 7 题
甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。
A. 4月1日
B. 5月1日
C. 5月20日
D. 6月30日
正确答案：A,
第 8 题
某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的 空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则( )。
A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿
B.合同有效，但货款应由采购员承担 C.合同无效，A企业可能退货
D.合同有效，货款应由A企业支付
正确答案：D,
第 9 题
下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
A.质量
B.数量
C.标的
D.价款或者报酬
正确答案：C,
第 10 题
材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行 使的( )。
A.不安抗辩权
B.同时履行抗辩权
C.后履行抗辩权
D.合同中止履行的抗辩权
正确答案：C,
第 11 题
建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。
A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
B.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
C.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
D.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作 实质性修改
正确答案：B,
第 12 题
设计招标文件中，关于编制设计要求文件应兼顾的方面，下列说法中错误的是( )。
A.严格性
B.完整性
C.灵活性
D.系统性
正确答案：D,
第 13 题
执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物 后的结算应按照( )执行。
A.新价格
B.市场价
C.原价格
D.双方协商的价格
正确答案：A,
第 14 题
某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同约定 的违约金为20万元，则供货方应支付( )万元的违约金。
A.8
B. 16
C.20
D. 28
正确答案：C,
第 15 题
依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是( )。
A.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密
B.对建设工程有关事项和工程设计提出建议
C.负责合同的协调管理工作
D.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料
正确答案：D,
第 16 题
招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用( )。
A.由招标人承担
B.由投标人承担
C.由双方平均分配
D.由双方协商解决
正确答案：B,
第 17 题
公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由( )主持。
A.招标人
B.投标人
C.招标监督机构
D.监理工程师
正确答案：A,
第 18 题
在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应( )。
A.将其退还投标人进行密封
B.进入初评阶段后确定为无效投标文件
C.作为无效投标文件，不再进入评标
D.在详评阶段将其确定为无效投标文件
正确答案：C,
第 19 题
对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。
A.归入无效投标书
B.不再进入详评
C.仍属于有效投标书
D.予以淘汰
正确答案：C,
第 20 题
全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，则在施工过程 中( )。
A.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少
B.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较少
C.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较多
D.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较多
正确答案：A,
【合同管理试题及答案】相关文章：
采购与合同管理考试试题及答案09-24
管理学的试题及答案08-27
管理学试题及答案07-20
造价管理精华试题及答案09-27
企业材料的管理试题及答案09-24
《个人与团队管理》试题及答案06-17
管理学相关试题及答案08-28
管理学原理试题及答案08-18
管理学试题以及答案08-27