施工协议书

时间：2022-11-08 09:19:49 施工协议书我要投稿

2022年施工协议书

　　在社会一步步向前发展的今天，我们都跟协议有着直接或间接的联系，签订协议可以使双方受到法律的保护。写协议需要注意哪些问题呢？以下是小编整理的2022年施工协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。

2022年施工协议书

2022年施工协议书1

　　甲方：__

　　乙方：__

　　甲方防水工程总面积约为__平方米，现委托乙方使用下列防水材料进行整体或局部防水处理，实际面积由甲、乙双方代表实际丈量为准。

　　(一)、承包方式(仅供甲方选择)

　　A、甲方购买材料乙方派技术员现场技术指导，施工结束验收合格，技术指导报酬为每人每天__元，一次性付清。

　　B、甲方购买材料乙方施工，双方议定施工费为每平米__元，施工结束验收合格一次性付清。

　　C、乙方包工包料，使用材料等级质地标准由甲方确定，双方协商每平方米总造价为__元，一次包死。

　　(二)、质量要求

　　A、不管采取哪种承包方式，乙方都要保质保量完成甲方交给的施工任务，出现质量事故不得以任何理由推拖责任。

　　B。按防水工程规范组织施工，不得偷工减料。

　　(三)、施工期限：__天，乙方接到通知后年月提进入施工现场，年月日结束，如因天气变化或其他原因造成的影响施工时间顺延。

　　(四)、结算办法：执行施工进度款，材料施工人员进入现场甲方应向乙方支付工程总造价%材料款，金额大写为__，剩余款项按工程进度支付给乙方，工程结束验收合格，最后一次性付清。

　　(五)、乙方进入施工现场应做到安全文明施工，正在做到工完、料净、场地清，施工垃圾堆放整齐，由甲方指定堆放位置，乙方组织清运。施工中所发生的大小等级事故由乙方处理，甲方不承担任何责任。

　　(六)、施工期间，甲乙双方应做到互相配合、团结合作、甲方应为乙方提供必要的施工条件、住宿、水、电等。

　　(七)、保修办法：凡属乙方处理的各类防水工程均免费保修五年，保修期内确属施工质量发生的问题，保修期内甲方携卡享受免费保修，乙方应做到随叫随到，不得以任何理由推拖(注：享受免费保修，不再扣除质量保证金)。

　　(八)、甲方必须把施工费汇入乙方提供的账户，如向乙方支付现金，收款人必须持有乙方法人委托书，否则出现的责任由甲方承担。

　　(九)、保修信誉卡，编号为__号。

　　(十)、本协议一式份(甲乙双方各执份为凭)

　　(十一)、本协议经甲乙双方代表签字盖章后生效。

　　备注：

　　甲方：__

　　代表签字：__

　　____年__月__日

　　乙方：__

　　代表签字：__

　　____年__月__日

2022年施工协议书2

　　甲方：______________________________

　　乙方：______________________________

　　甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：

　　第一条：工程名称_______（指分包部分之间工程名称）

　　第二条：工程地点_______。

　　第三条：工程范围_______。

　　第四条：质量标准_______可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）。

　　第五条：承包人_______（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。

　　第六条：工程总价

　　本工程包价计人民币_______元整。

　　第七条：工程包价

　　本工程包价计人民币_______元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）。

　　第八条：付款办法：_______。

　　第九条：工程期限

　　按本合同第三条的工程范围自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止全部完工。

　　第十条：本工程范围内的_______工程，自_______年_______月_______日开工于_______年_______月_______日完成交工。_______第十一条：双方联系制度及协作办法_______。

　　第十一条：本合同正式两份，双方各执一份，副本_______份，总承包人收执_______份（其中送拨款银行及发包人各一份）分包方收执_______份。

　　甲方：______________________________

　　乙方：______________________________

　　日期：_______年________月_________日

2022年施工协议书3

　　发包人（全称）：______________________________

　　承包人（全称）：______________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：______________________________

　　工程地点：______________________________

　　工程内容：______________________________

　　工程立项批准文号：______________________________

　　资金来源：自筹

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）

　　三、合同工期

　　开工日期：_____年____月___日（实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准）；

　　竣工日期：_____年____月___日；

　　合同工期总日历天数：______天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格（其中主体为优质结构）

　　五、合同价款

　　金额（大写）：________；预算价约计_______万元。

　　六、组成合同文件

　　本合同文件包括：

　　1、本合同协议书；

　　2、图纸；

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、违约、索赔和争议

　　1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；

　　2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。

　　八、工程结算

　　1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。

　　2、办理工程价款竣工结算的一般公式为：竣工结算工程款=预算（或概算）或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额－预付及已结算工程价款－保修金。

　　3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金，发包人从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，质量保证金为___________________________________元（人民币）；大写__________________________元整（人民币）。

　　九、合同生效

　　1、合同订立时间：__________年______月______日。______________________________

　　2、合同订立地点：________________________。

　　3、本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。

　　发包人：______________________________

　　法定代表人：______________________________

　　日期：_______年______月_____日

　　承包人：______________________________

　　法定代表人：______________________________

　　日期：_______年______月_____日

2022年施工协议书4

　　甲方：_____ (以下简称甲方)

　　身份证：_____

　　委托代理人：_____

　　身份证：_____

　　乙方：_____ (以下简称乙方)

　　身份证：_____

　　委托代理人：_____

　　身份证：_____

　　经甲乙双方协商本着互惠互利的原则，甲方聘用乙方，乙方在甲方生产及施工区域内进行工作，为保证人身及财产安全，安全施工，本着公平、公正及人道主义的原则，特签订如下安全协议：

　　1、经协商甲乙双方本着互惠互利的原则，有甲方帮助并保证乙方有良好的工作环境。

　　2、甲方提供住宿场所，乙方餐饮，由乙方自行安排，保证饮食安全，并尽量满足乙方工作人员的食宿要求。如有一些不正常的情况，甲方不承担任何责任。

　　3、乙方进驻工地后，需服从甲方现场管理人员的安排、调度，并且每周进行一次安全教育，做到防患于未然。所有进场人员必须佩戴安全帽，做到安全第一。甲方工作人员如发现乙方工作人员不佩戴安全帽，第一次罚款______元，第二次罚款______元，第三次罚款______元并清理出施工现场。

　　4、乙方在施工过程中，注意周围的施工机械及危险物体、注意落石，如有危险或不安全因素，请迅速离开并到安全地方。如遇雨季，注意防汛，注意自身安全，如有安全隐患时，一定要以人为本。安全自保、责任自负;若出现安全意外，甲方不承担一切责任。

　　5、乙方施工人员及现场负责人员的安全均由乙方负责，如因有乙方人员在工作期间、上下班途中、夜不归宿及娱乐等原因发生的意外均由乙方自行承担，与甲方不发生任何关系。

　　6、乙方在施工现场或宿舍不得酗酒、打架斗殴、赌博，严格遵守甲方制订的作息时间及规章制度，如发生意外或违法违规事件，均有乙方自行承担，与甲方不发生任何关系。

　　7、乙方不容许带病工作，如有身体不适，请尽快就医，注意防暑，如有高血压心脏病等疾病者劝其注意。反之在工作期间发生任何意外，都有乙方负责，甲方不负任何责任。

　　8、乙方在工作或在施工现场临时休息期间，严禁玩水、玩火以及携带一些危险物品进入施工现场，如有发生，所造成的一切财产损失及人身意外，一切均由乙方负责。

　　9、施工现场不准赤身上岗，必须穿戴整齐，以做到文明施工，如有发现罚款______元。

　　10、乙方在休息期间尽量不要大声喧哗，以免影响别人休息，尽量保持个人卫生及宿舍干净整洁，讲究卫生，保持身体健康。

　　11、此协议一式二份，经双方签订之日起生效，具有法律效力，如有争议提请当地人民法院诉讼。(后附现场施工人员名单及身份证复印件)

　　甲方：_____(签字)

　　乙方：_____ (签字)

　　委托代理人：_____(签字)

　　委托代理人：_____ (签字)

　　日期：______年______月______日

2022年施工协议书5

　　发包方：成都xx建设有限公司怡和新城B区项目部

　　承包方：成都市xx防水工程有限责任公司

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商签订本合同。

　　一、工程概况

　　名称：

　　地点：

　　施工内容：

　　宏源或三星牌4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、国标一级

　　宏源或三星牌4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、企标二级

　　宏源或三星牌400g/㎡聚乙烯SBC-120防水卷材

　　包工包料

　　二、承包单价：

　　4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、国标一级，材料单价：27.00元/㎡；

　　4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、企标二级，材料单价：25.00元/㎡；

　　300g/㎡聚乙烯SBC-120防水卷材，材料单价：10.00元/㎡。

　　其他人工及辅材费用按20xx年四川省清单消耗定额及相关配套文件进行结算。

　　三、质量要求：

　　按照国家相关规范进行检测合格的产品。

　　本工程保修五年，保修期出现质量事故，分承包方免费保修，若非分承包方施工原因出现质量事故，分承包方不承担保修责任，但分承包方可协助总承包方处理，费用由责任方承担。

　　四、付款方式：

　　按已完工程的60%逐月支付，余款在工程竣工验收合格结算后三个月付至工程总价的97%，其余3%作为保修金，待保修期满后一次性付清（不计利息）。

　　五、违约责任

　　若承包方提供的防水材料，达不到国家规范规定及相关检验标准，造成的所有损失概由承包方存担。

　　六、其它

　　1、本合同经双方盖章后生效，施工完结清后失效。

　　2、本合同一式肆份，各持贰份。

　　3、未尽事宜，由双方另行协商解决。

　　发包方：承包方：

　　委托代理人：委托代理人：

　　年月日

2022年施工协议书6

　　甲方：__________________公司

　　乙方：__________________

　　根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。

　　一、租机范围及内容

　　甲方租用乙方钻机两台，用于_________，乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。

　　二、甲方责任

　　1. 乙方进场前，做好场地的三通一平；

　　2. 派____为驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系；

　　3. 协助解决工人住宿。

　　三、乙方责任

　　1. 根据施工要求，保证质量、包安全，按甲方要求的工期完成钻孔；

　　2. 做好施工原始记录；

　　3. 按照甲方的进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理；

　　4. 严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理；

　　5. 严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。

　　四、质量标准

　　按照现行有关规范要求及施工设计图施工。

　　五、付款及结算方式

　　1. 成孔按元/米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时，给予补偿，补偿原则为：甲方与业主协商后，其补偿金额的全部支付给乙方。

　　2. 乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机________元支付预付款。

　　3. 锚杆施工进度达到50%时，甲方再按乙方已经完成工作量的________% 支付进度款。

　　4. 工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的________%，但此时应扣除已经支付的款项。尾款在________个月内结清。

　　5. 乙方不负责施工用的水、电费用，但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。

　　6. 未尽事宜，双方协商解决。

　　本合同自签订之日起生效，至工程结清款项之日失效。

　　本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

2022年施工协议书7

　　甲方：______________________________（以下简称甲方）

　　乙方：______________________________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将__________________工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称：______________________________；地点：______________________________。

　　二、承包方式：______________________________

　　三、工程承包内容：______________________________

　　四、合同价款：______________________________

　　五、付款方式：______________________________

　　六、总工期要求_________个工作日。

　　七、甲方责任

　　1、甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

　　2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

　　八、乙方责任

　　1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

　　2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款__________________元。

　　九、工程质量、安全及保修

　　1、乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

　　2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

　　3、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

　　十、争议及解决办法

　　未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：

　　第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

　　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：______________________________

　　乙方：______________________________

　　日期：_________年____月____日

2022年施工协议书8

　　根据工程的需要，经甲、乙双方共同协商，自________年________月________日起，甲方租用乙方的型施工吊篮台，为明确责任，便于管理，确保安全，利于生产，制定本协议书，双方共同遵守。

　　一、甲、乙双方共同执行国家和北京市有关电动吊篮租赁、使用的安全管理规定。

　　二、乙方必须保障施工吊篮完好和安全、按照施工吊篮生产厂家的技术文件安装、维护、拆除。

　　三、乙方负责施工吊篮的安装和验收工作，电动吊篮安装合格后经甲万联合验收后方准投入使用。

　　四、施工吊篮在拆除、安装作业时，甲方应给乙方划分作业区并负责现场协调。

　　五、甲方在租用期间不得随意拆除和损坏设备的安全装置，电动吊篮安装完毕后不得随意改动，否则，出现的物品丢失和安全事故，责任由甲方负责。

　　六、在使用过程中，操作人员的安全带必须扣在生命安全绳上，使用人员因违反《高处作业吊篮操作规程》发生的事故，责任由使用方负责。但因施工吊篮本身的缺陷或安全装置失效发生的事故由乙方负责。

　　七、乙方在安装、维护、保养、拆除过程中发生的电动吊篮机械事故，责任由责任方负责。

　　八、施工吊篮在作业中发生事故时，甲、乙双方均应保护现场，积极抢救并向上级主管部门报告，配合上级部门调查处理。

　　九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　十、本协议有效期：自签定之日起至电动吊篮退场后终止。

　　十一、本协议未尽事宜，凡属国家、北京市有关规定的均按有关规定执行；凡属国家、北京市无规定的甲、乙双方可协商补充。

　　十二、需要补充的条款：________。

　　注：凡合同内容有改动的，须经甲、乙双方认可并盖章后才生效，如没盖章的，按原有条文执行。

　　甲方代表签字（盖章）：________乙方代表签字（盖章）：________

　　________年________月________日________年________月________日

2022年施工协议书9

　　甲方：_______

　　乙方(施工责任方)：_______

　　甲方承建之_______，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容：

　　按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：_______站、_______区间交通设施部分工程。

　　二、方式：

　　甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的`________%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。

　　三、组织领导：

　　1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

　　2)乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

　　3)乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

　　2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

　　3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

　　2、乙方责任：

　　1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

　　2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

　　3)工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

　　4)负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。

　　5)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

　　6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。

　　7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

　　8)该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

　　9)乙方不得将依据本协议书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

　　10)工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。

　　五、工程质量及验收标准：

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

　　六、工期：

　　乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的________ ‰或________元向甲方支付罚金。

　　七、付款方法：

　　1)甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。

　　2)质保金：质保金按工程总造价的________%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收________年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知________日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　八、其它：

　　1)若乙方无正当理由单方终止本协议书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价________%的违约金。

　　2)若乙方违反本协议书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本协议书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

　　九、甲方对本协议书上述各条款具有解释权。

　　十、其他事项：

　　本协议书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该协议书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。

　　甲方：_______

　　乙方(施工责任方)：_______

　　代表：_______

　　经办人：_______

　　施工责任人：_______

　　签约日期：_______年_______月_______日

2022年施工协议书10

　　甲方：____

　　乙方：____有限公司

　　甲、乙双方在平等、互利和自愿的基础上，根据诚实可信的原则，订立本销售合同，双方共同遵守。

　　一、施工周期、地点、联系方式

　　1、施工周期：____; 2、施工地点：____; 3、甲方联系人或委托联系人：____;电话：____;

　　二、运输方式及费用负担

　　所有材料本市采购，采用汽车运输，费用由乙方负担。

　　三、机组包装为生产厂出厂包装,五、验收标准、方式及提出异议期限

　　主机机组及风机盘管按装箱单要求验货。开箱后由甲、乙双方共同确认为不合格产品者，可换货或退货。安装调试完毕后，由甲方现场验收，如有异议，乙方现场解决。

　　安装辅材由甲方验收合格后，乙方方可进行安装。

　　四、合同总额、结算方式及期限

　　1、合同总包干价人民币(大写)：。

　　2、本合同签订后，甲方即支付合同总价款的_ %计人民币_元(工程前期预

　　付款);

　　3、主机到达现场，甲方验货完毕，支付合同总价款的%计人民币元; 4、乙方安装调试完毕、甲方验收完毕后支付所有剩余工程款%计人民币元。

　　五、产品的保修期及售后服务

　　1、保修期整机包修12个月，压缩机包修3年。

　　2、由于不可抗力、电源电压或人为造成的故障不在包修范围以内。售后服务承诺:

　　1、免费委派专业工程师机组安装指导，调试。 2、免费开机调试。

　　3、免费操作人员的现场培训。

　　4、机组调试开通验收合格起12个月为质保期。

　　5、机组在质保期内,我司维修工程师将作定期的询访工作和保养,并做好两季的调试与保养。

　　6、在机组发生故障后,我公司随时维修,并接到通知12小时内到达现场。设立了24小时售后服务热线，保证业主的随时需要，一般故障在24小时内解决。

　　7、质保期内的保修保用均由约克公司免费负责。

　　8、质保期外,五年内提供成本价九折的原装零配件;五年后以成本价提供。 9、保证提供机组的终生维修服务。

　　六、违约责任

　　1、甲乙双方均需严格按合同条款执行本合同，违约者承担相应责任;

　　2、甲方中途退货时，须向乙方支付不低于合同总价款的30%作为违约金

　　3、甲方逾期付款的，须按当期应付款总额每日万分之十支付违约金;

　　4、乙方逾期安装调试完毕的，须按当期应付款总额每日万分之十支付违约金;

　　5、乙方若未按合同提供机组及辅材的，甲方有权提出退货，乙方全额退还工程款。

　　七、解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中发生纠纷，由甲、乙双方友好协商解决。协商不成可向所在地人民法院诉讼。

　　八、其它约定事项

　　1、本合同在双方签字盖章后生效。

　　2、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

2022年施工协议书11

　　建设方（以下简称甲方）：

　　施工方（以下简称乙方）：

　　甲方新建房屋工程，该工程委托乙方施工承包人，为进一步明确双方责任，保证工程顺利进行，根据双方协商，结合本工程设计与施工的实际情况，双方达成协议如下：

　　一、工程项目与造价：

　　1、工程结构与规模：砖混结构。

　　2、建设面积：按每层滴水实际丈量计算。

　　3、承包形式：本工程采用包工的承包形式。

　　4、工程造价：造价每平方米为

　　元，如施工过程中，如发生量增减则按单方造价进行按实调整。

　　二、结构：

　　1、基础全挖空，具体按甲方提供的图纸。

　　2、内外墙：内墙：1：1：6底面二次混合砂浆海绵光。

　　外墙：

　　1：1：5底面二次混合砂浆木黑光。

　　6、甲方自理：土方挖掘、塘渣回填，内外门、窗及门窗套、腰线、沿沟部分等油漆。

　　三、付款方法：

　　四、安全问题：乙方应做好安全生产防护措施，甲方做好建房保险，如发生意外，由乙方自负，与甲方无关。

　　五、因甲方原因导致乙方不能施工，而引起的损失由甲方承担。

　　六、屋内砌墙一楼车库、卫生间、老人卧室、楼梯、活动室、储藏室、厨房。

　　二楼走入式衣帽间、西北卧室、楼梯、二间卫生间、西南卧室。

　　三楼卫生间、北边小房间。

　　七、由于下半年天气变化，如遇霜、冻、结冰等气候应暂停施工。

　　八、机械工具由乙方自理。

　　以上未尽之处按民用建房施工，双方协商沟通。

　　本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　备注：

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　签订日期：_年_月_日

2022年施工协议书12

　　承包协议书

　　发包方：（以下简称“甲方”）

　　地址：

　　承包人：(以下简称“乙方”)

　　暂住地址：电话:

　　职务:身份证号码:

　　第一条宗旨

　　1．1甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《经济法》的有关规定，经双方友协商一致，并在自

　　愿的原则下甲乙双方签定本协议。

　　第二条承包内容

　　2．1乙方在本协议有效期内，承包甲方发包给乙方的装饰装修项目的工程施工。承包地址：

　　第三条承包期限

　　3．1本协议自年月日生效，至年月日终止。

　　第四条工程承包

　　4．1甲方有装饰装修工程时，将装饰装修工程发包给乙方，乙方在派工单（甲方合同说明表）签字确认

　　后，视同双方承包关系开始履行。

　　4．2甲方承包给乙方的工程施工内容、施工方式、施工地点、工期、工程质量标准、工程造价、工程

　　付款方式等内容以甲方与甲方客户签定的相关合同（含合同附件）及甲方各项规定为准并作为本协

　　议的附件，具有同等的法律效力，派工单（甲方合同说明表）中未标明的事项，按上述合同、合同

　　附件及甲方规定执行。

　　第五条施工材料管理

　　5．1乙方在承包甲方装饰装修工程时，乙方应严格按照甲方有关材料管理办法，使用甲方指定材料品牌

　　并在指定处领取并确保按质、按量使用，遇特殊情况需外购时，乙方须按甲方相关要求提交书面申

　　请经甲方相关部门同意，方可自行外购并在工程完工后将相应材料购货凭证提交甲方。

　　5．2乙方外购的施工材料需经甲方验收合格后方可投入施工使用。

　　第六条工程工期、工程质量

　　6．1乙方应按承包工程合同约定的工期时限完成施工任务。

　　6．2乙方应按照施工图纸和说明要求精心组织施工，工程质量符合合同规定(请你支持：w.awd.m)及甲方相关质量标准。

　　第七条工程验收和结算

　　7．1甲方将按施工进度对工程进行进行分阶段验收及整体验收，甲方及甲方所承接工程发包人验收合

　　格后视为工程验收合格。

　　7．2甲方与乙方的工程结算分两次进行，在甲方发包人交完中期款后，甲方按中期款的50%与乙方做第

　　一次结算并支付乙方；工程完工并经甲方及甲方所承接工程发包人验收签字、合同交回及甲方所

　　承接工程发包人尾款交纳后，7个工作日内甲方支付乙方此工程的应结工程款。

　　7．3甲方与乙方的工程结算按照甲方制定的工程结算标准执行并作为本协议的附件之一。

　　第八条工程质量保证金

　　8．1为确保工程质量及工程质量问题的维修，乙方在承接工程前需向甲方一次性交纳元人民币，作

　　为工程质量保证金。

　　8．2乙方承接甲方工程后，按甲方制定的经乙方同意的工程质保金提取及管理办法执行，并作为本协

　　议的附件之一。

　　8．3双方解除本协议之日满二年或在协议生效期间内双方解除劳动关系，甲方按乙方承接的最后一个

　　工程验收的时间向后顺延满二十六个月时；同时在乙方如无任何遗留问题，工程无返修且无客户投诉的前提下，甲方无息退还乙方交纳的工程质量保证金。

　　8．4乙方出现下列情形的，甲方有权扣留乙方的工程质量保证金。

　　（1）因乙方在施工过程中，没有严格按照工程所在地的家庭居室装饰工程质量验收标准进行施工，

　　工程出现返修，给甲方造成不良影响的；

　　（2）因乙方施工质量问题造成业主向有关部门投诉的。

　　第九条安全生产

　　9．1甲方对乙方承包的工程做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方对所承包工程

　　的安全生产负全责。

　　9．2乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全规程。

　　9．3乙方雇佣的工程施工人员应当具有权利能力和行为能力，并且应具有相应工种的从业资格。

　　9．4乙方负责在施工现场进行各项安全培训，明示各项安全制度，在现场配备灭火器材。

　　9．5乙方自行配备劳动保护用品及施工工具。

　　第十条现场管理

　　10．1乙方人员要严格遵守甲方制定的现场各项管理制度，在甲方现场工程管理人员的监督、指导下组

　　织施工。

　　10．2乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产的教育，爱护业主的财产和设备，并指定专人负责现

　　场保卫工作。

　　10．3乙方施工人员要保持稳定，出入施工现场要佩带工作标志，不准伙同外人出入现场或住宿。 10．4乙方负责办理施工人员的务工证、暂住证，并将此二证及身份证复印件交甲方备案。 10．5因工程施工产生的垃圾，由乙方负责清理，并运出施工现场。

　　10．6因一方原因造成工程无法施工时，该方应及时通知另一方，并办理工程终止手续。

　　第十一条保修责任

　　11．1乙方对其所承包的施工工程项目的施工质量问题进行保修，保修期为二年。

　　11．2在保修期内，乙方应在接到甲方通知24小时内到达现场进行维修，并须在48小时内客户达成维

　　修协议交甲方工程管理部备案。

　　11．3因乙方的原因，未能在上述第

　　（二）项规定时间内到达现场进行返修的，甲方有权另请施工队进

　　行维修，因此产生的费用由乙方承担。

　　11．4对超过保修期或客户使用不当发生的维修，乙方应本着对业主负责的精神，尽力协助处理，但乙

　　方可收支相应的成本费。

　　11．5返修项目的质量验收，以工程原标准和原设计要求为准。

　　11.6为便于乙方确认公司根据本条第

　　（三）款安排的维修事宜，在乙方负责的工程项目保修有效期间内，

　　乙方应每月来公司一次，领取工程维修确认卡。

　　第十二条甲方的权利和义务

　　12.1

　　12.2

　　12.3

　　12.4

　　12.5甲方有权对乙方施工工程质量、工期、材料使用进行全面地管理。甲方有权对乙方所购材料进行验收，协助工程变更工作，负责工程的设计工作。甲方有权对工程施工质量和进度进行监督、检查及竣工验收。甲方有权监督乙方在工程施工中的用工制度。甲方对于乙方在施工时违反现场管理制度及发生不法行为，有权采取必要制止措施。

　　12．6甲方有义务向乙方交付相关工程设计施工图。

　　12．7甲方有义务负责乙方入场前的各项工程交底协助办理物业管理的有关手续。

　　12．8甲方有义务协调处理乙方与客户因装饰工程出现的问题。

　　第十三条乙方的义务

　　13．1在施工中，乙方应严格遵守甲方各项施工方面的规章制度，严格履行甲方制定的工作流程，按图

　　施工，规操作，安全生产，做到工程质量达标及按期完成每一项分包工程。

　　13．2负责保护施工工程材料和维护成品及居室内的原有设施。

　　13．3负责做相关预决算工作，督促客户上交工程中期款及余款。

　　13．4负责其为承接甲方工程所雇佣施工人员的各项安全工作、生活管理及相关经济及法律事宜。 13．5乙方保证其为承接甲方工程所雇佣的施工人员符合甲方的要求，并应将工人的身份证复印件、技

　　术资格证书报公司备案。

　　13．5在公司依本协议、派工单的约定正常向乙方支付款项的前提下，乙方不得无故拖欠、克扣为其因

　　承接甲方工程所雇佣施工人员的工资。如经发现，在该事宜未妥善解决前，公司将不再向乙方委派其他工程施工任务。

　　13．7在本协议约定的承包期限内，乙方须无条件接受甲方指派的工程。

　　第十四条违约责任

　　14．1甲方未按约完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延产生的损失由甲方负责。

　　因乙方的责任不能按期完工或中途无故停工影响工期的，每逾期一天应付客户总工程款的0.2%的逾期违约金（有延期单除外）。

　　14．2因乙方原因造成工程返修的，乙方应承担因工程返修所产生的一切费用和甲方的损失；如工程质

　　量低劣又无法进行返工弥补的，应由乙方负责赔偿由此给甲方造成的损失。

　　14．3在施工过程中，乙方及其雇佣人员因违反防火责任书造成的火灾事故、违反操作规程而发生的伤

　　亡事故，乙方应承担全部的法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　14．4乙方有下列行为时，甲方有权扣除其违约金元。

　　（1）未经甲方同意私下以甲方名义与客户达成协议承做工程的；

　　（2）未经甲方公司财务经济书面同意许可时，乙方不得代收工程款项及甲方与客户的任何相关款项；

　　（3）向甲方安排的工程监理人员行贿，或与甲方监理人员在施工工地赌博；

　　（4）乙方出现本协议第十四条（四）所约定的行为时。

　　14．5甲方根据本协议及派工单约定如无故不按期支付乙方工程款，每延误一天向乙方支付该工程合同

　　款0.2%违约金。

　　第十五条协议的变更、续签、终止和解除

　　15．1本协议的解除应经甲、乙双方协商后达成协议，并以书面形式作出。

　　15．2甲、乙双方应在本协议期满前三个月内向对方表示是否续签本协议。甲、乙双方经协商同意，可

　　以续签本协议。

　　15．3有下列情形之一的，本合同自动终止：

　　（1）本协议期满双方又未续签的；

　　（2）本协议一方主体资格不具备。

　　15．4发生以下情况时，甲方有权解除本协议，解除双方之间的承包关系；

　　（1）乙方未经甲方同意，擅自不承接甲方所委托的施工工程或承接后擅自停工的；

　　（2）乙方私自承接客户介绍的其他客户的工程；

　　（3）乙方对于承包的工程项目进行再分包；（且未在公司备案的）

　　（4）乙方所施工的工程达不到工程项目所在地的家庭居室装饰工程质量验收标准的要求。

　　第十六条争议的解决

　　16．1因履行本协议发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院

　　提起诉讼。

　　第十七条其他约定事项

　　17．1本协议自甲乙双方签字之日起生效，原甲乙双方签定的承包协议自动作废。

　　17．2在本协议有效期内，甲方所制定的相关管理办法及规定视为本协议的附件，具有同等法律效力。 17．3本协议未尽事宜，甲、乙双方可协商解决并签定书面补充协议。

　　17．4本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

　　甲方（签章）：

　　乙方（签字）：

　　委托代表人（签字）：

　　年月日

2022年施工协议书13

　　建设单位（以下简称甲方）：

　　承包单位（以下简称乙方）：

　　为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

　　一、施工项目：

　　二、施工地点：

　　三、施工时间：

　　四、甲方的权利、责任和义务：

　　1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

　　2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

　　3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

　　4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

　　5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

　　6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

　　7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

　　8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

　　9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

　　五、乙方的权利、责任和义务：

　　1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

　　2、服从甲方安全生产管理。

　　3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

　　4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

　　5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

　　六、协议内容：

　　（一）登高上架要求

　　1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理（工地负责人）组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。

　　2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。

　　3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。

　　4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

　　5、特殊工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。

　　6、拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。

　　7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。

　　8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。

　　9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。

　　10、面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。

　　11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。

　　12、施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。

　　13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。

　　14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳；不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物件上操作；不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下；井架吊篮禁止乘人。

　　15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。

　　16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。

　　17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。

　　18、手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。

　　19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。

　　（二）用电要求

　　1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。

　　2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。

　　3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。

　　4、施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。

　　5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

　　6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。

　　7、用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。

　　8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。

　　9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。

　　10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。

　　（三）电焊机使用要求

　　1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。

　　2、所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。

　　3、电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。

　　4遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。

　　5、焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。

　　6、各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。

　　7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。

　　（四）动火要求

　　1、进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。

　　2、施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。

　　3、施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。

　　4、施工现场认真执行“三清，五好”管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。

　　5、电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。

　　6、焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。

　　7、属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。

　　8、五级风以上禁止动用电气焊。

　　（五）室外吊篮施工要求

　　1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。

　　2、上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。

　　3、吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。

　　4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。

　　5、上吊蓝进行上下移动操作时，必须有两人协同操作。

　　6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎牢固。

　　7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。

　　8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。

　　（六）文明施工要求

　　1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。

　　2、寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。

　　3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。

　　4、施工现场严禁随地大小便。

　　5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。

　　6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。

　　7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。

　　（七）施工现场环境要求

　　1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。

　　2、施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。

　　3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。

　　4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。

　　5、在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。

　　（八）工程质量的要求

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

　　七、工期：

　　乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按工程结算总价的5‰向甲方支付罚金。

　　八、付款方法：

　　1、甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款；

　　2、质保金：质保金按工程总造价的5%扣除，待工程完工并通过竣工验收一年后，据实返还（质保时间根据工程项目实际情况可延长或缩短，可另行约定）。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知3日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　九、其它：

　　1、若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金；

　　2、若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

　　十、本协议一式____份，甲乙双方各执_____份、甲方安全管理部门保存一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除质保条款依然有效外，即告终止。

　　甲方单位（盖章）：

　　代表人：

　　项目负责人：

　　______年_____月_____日

　　乙方单位（盖章）：

　　代表人：

　　项目负责人：

　　______年_____月_____日