单位施工合同

时间:2024-01-19 14:11:40 施工合同 我要投稿

单位施工合同

  随着人们法律意识的加强,很多场合都离不了合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编为大家整理的单位施工合同,欢迎阅读与收藏。

单位施工合同

单位施工合同1

  需方:

  供方:

  甲、乙双方依《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国产品质量法》及其它相关法律法规的有关规定,本着平等、自愿和诚实信用的原则,就甲方向乙方购买钢筋事宜,议定如下条款:

  第一条:产品名称、品种、等级、数量、金额

  1.甲方拟向乙方购买的多规格ⅰ级、ⅱ级、ⅲ级钢筋如下。注:

  1.表中所列数量为暂定数量,实际乙数量以施工需求为准,当实际数量不足表中所列数量时,乙方不得以所需求不足向甲方索赔。

  2.合同综合单价为材料运于施工现场的交货价格,包括出厂价、税金、运杂费、拟获得的利润及各种风险。

  3.综合单价为单批价格,实际价格按双方每月或每批确认价格进行结算。双方确认价格后,乙方不得以任何理由拒绝或延迟供货。

  4.综合单价中出厂价为可变价格,其他价格为固定价格。

  5.具体钢筋数量以及进场时间以甲方书面通知为准。

  第二条、钢筋的质量标准和技术要求:

  1、乙方的钢筋质量包括现场取样检验等均应符合现行国家标准要求,包括1499.1-20《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》、1499.1-20《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》等。

  2、各种规格光圆盘条钢筋符合14981-20标准要求,钢筋直径正公差总体数量比例不超过30%。

  3、钢筋标牌应完整,出厂检验报告应齐全。钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面可有浮锈,但不得有严重锈蚀及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。

  第三条、交货时间、地点、方式:

  1、交货时间:

  甲方提前3天书面通知乙方进场计划,乙方应按甲方书面通知进场计划按时交货。

  乙方应在钢筋进场前提前通知甲方,以便甲方做好收货准备,提供卸货场地。

  项目施工期约为:12个月。钢筋供货期为________年____月____日至________年____月____日止。

  2、交货地点:交货地点为的施工现场。

  3、本合同联系人:

  4、本合同指定收货人:

  5、交货方式:乙方负责送货至甲方工地,卸至甲方指定的卸货地点,并承担装、运、卸等费用。乙方在装、运、卸过程中发生的安全事故、交通事故以及其他责任自行承担,并承担因此造成的全部损失。乙方交货时应向甲方提供该批货物的质量证明书和准用证,冷轧带肋钢筋还要提供原材料的质量证明书。

  4、包装要求:钢筋应捆扎;钢筋每捆应挂有不少于二个标牌,注明生产厂家、生产日期、钢筋牌号和规格。螺纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名和直径。

  第四条、钢筋检测和验收:

  1、数量验收:

  计量方式:全部钢筋过磅计量。甲方可采取点条法计算复核过磅重量,以现场过磅单数量为准,共同签认数量计量结果。

  数量计量由甲方与乙方共同完成。计量完成后,甲方与乙方应在入库单及送货单上签字,入库单及送货单上应明确收货日期、名称、规格型号、数量、单位、收货人姓名、单位等。甲方委托为指定收货人员,无指定人员签字的入库单及送货单无效。入库单一式四联,供货方执一联、甲方执三联;送货单一式三份,甲方二联、乙方一联。

  凡经计量的钢筋,乙方必须将其在交货地点落地。凡进入项目施工现场的钢筋,除非经甲方同意,乙方无权将其运出项目施工现场。

  2、质量验收:

  甲方按照约定的质量标准对钢筋进行初步验收,包括生产厂家、外观、检验报告与型号对照等。对验收不合格的钢筋,甲方有权拒收。钢筋的现场验收应由运输车辆司机或乙方所派的指定人员、甲方的专职材料员、驻地监理共同参与。验收时,验收人员应对每批钢筋的质量证明书上的内容与实际货物进行核对,核实到货数量,并作相应记录,如发现情况异常,验收人员有权拒绝卸货,因此造成的损失由乙方负责。材料验收合格后由验收人员在材料签收单上签名并盖项目部材料专用印章确认。

  甲方应按国家标准、行业要求及时对钢筋进行取样检验。当出现检验结果不合格等异常情况时,甲方应立即书面通知乙方。

  乙方签订本合同前,必须向甲方提供所供应规格钢筋的质量检测报告;

  甲乙各自委派的`材料验收人员不得随意变更,如果一方验收人员发生变更时,双方应及时用公函形式通知对方作相应的更改。这部分往来所产生的公函,应作为本合同的组成部分;

  材料进场后,甲方按有关规范抽检,检验费用由甲方负责。若出现质量争议,以

  第三方的检测报告为最终结果。如果鉴定为不合格,质检费用由乙方负责。乙方负责将不合格材料运走。因材料质量造成甲方返工的,乙方应承担由此给甲方带来的返工损失,甲方保留向乙方追索的权利;

  第五条双方责任与义务

  甲方责任与义务

  1、甲方委托分公司具体负责本合同的履行,代表甲方履行本合同中需求、签收、结算、支付等合同约定甲方应承担的权利与义务;

  2、合同签署后,甲方于

  天内向乙方提供本项目使用的钢筋需求计划,以便乙方组织货源。实施供应前,甲方需在每月____日前正式向乙方提交书面的月度以及各批次钢筋用量计划和具体供货需求时间,每批次计划实施前____天,甲方传真通知乙方;

  3、实施供应时,若甲方因故对申报批次计划有变动要求时,应在到货前天传真告知乙方,以便确认此批次计划的调整。如该批次计划的钢筋已发货,甲方应积极配合并予以签收,而不应拒收,但甲方仍可就已签收钢筋与乙方协商调换事宜,涉及费用双方协商;

  4、原则上甲方需求的钢筋乙方应在钢筋需求期限内供应完毕;若因甲方原需求超出该供应期,甲方必须提前

  天以传真方式通知乙方,以便乙方调整供应计划;

  5、当钢筋的质量不符合要求,或钢筋的供应能力不能满足甲方施工进度需求时,甲方将有权做出如下决定,乙方对此不得存在异议:⑴对已进甲方仓库的不合格钢筋清理出场,处理费用由乙方负责;⑵甲方重新外购钢筋以保证施工进度的需要,外购部分的到场单价高出乙方供应综合单价部分,从乙方钢筋款中扣出以补偿甲方;⑶若经甲、乙双方采取措施后,仍无法满足合同要求时,则甲方有权以书面形式通知乙方终止部分或全部合同,乙方必须遵照执行。对甲方造成的损失,甲方保留向乙方索赔的权利。合同违约终止所产生的未结算货物,除不合格品由乙方负责清理出场外,合格材料的结算,由双方另立补充协议予以完善。

  6、按合同约定进行计量支付。

  乙方责任与义务:

  1、乙方根据甲方的需求,负责甲方指定的

  项目钢筋的运输与供应,并负责运输过程中的一切手续、费用;

  2、乙方所提供的钢筋的质量必须符合本合同第2条的技术要求,必须满足甲方现场施工的设计要求和施工要求。所供此批钢筋的质量证明书上的内容必须与实际货物相符,保证产品质量达到质检部门检验标准,并合符国家环保要求;钢筋捆扎整齐,钢材质量证明书和送货单一并随货同行;不合格品不得用于甲方工程,不合格钢筋的检验费由乙方承担;

  甲方:

  乙方:

  日期:

单位施工合同2

  一、合同签订前应注意的事项

  在合同签订前,应对业主(发包人)及工程本身情况要做详尽的调查。比如工程的真实 性、可靠性以及业主的资信情况,工程审批手续是否完备等等。只有在工程业主资信可靠、 工程合法、手续完备的条件下,与之签订合同,施工方的合同权利才能得到充分的保障。

  1.对发包商主要应了解两个方面的内容:一是主体资格,即建设工程相关手续是否齐全 。例如,建设用地是否批准是否列入投资计划规划、设计是否得到批准是否进行了招 标 等。二是履约能力,即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。在签订合同前 对发 包方主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作,将不合格的主体排斥在合同的大门之外 ,为将来合同能够及时、正确地实施奠定一个良好的基础。

  2.如果施工方施工的是分包工程,要严格审查发包人的项目是否是依法批准的合法项 目,发包人是否依法取得企业法人营业执照,取得了相应的经营资格和等级证书,审查发包 人签约代表人的资格,审查工程发包人的履约信用等。

  3.对施工方的分包商主要了解的内容有:资质情况,施工能力,社会信誉,财务情况等 。

  二、合同签订阶段应注意的事项

  1.合同价款约定清楚。

  (1)《协议书》中“合同价款”的填写,应根据合同工程是属于招标工程还是议标工程,招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书的中标价格在协议书内约定,非招标工程合同价款由发包人、承包人依据工程预算在协议书内约定。 (2)合同价格是双方共同约定的条款,第一,要协议;第二,要确定。暂定价、暂估价、概算价都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。

  (3)应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数,也可采用绝对值法。

  (4)对于风险范围内以外的风险费用,应约定调整方法。

  (5)在施工过程中,会出现设计变更等情况,合同双方都会签订补充条款,重新约定 合同价款。所以补充条款中一定要约定一句话:“此补充合同与主合同具有同等效力。”

  (6)甲方签署的工程量确认单十分重要,在合同纠纷中,法院可依据甲、乙双方签署的工程量确认单来确定争议的合同价款。

  2.工期、质量、造价的约定,是施工合同最重要的内容。

  (1)实践中关于工期的争议多因开工、竣工日期没有明确界定而产生。开工日期有“ 破土之日”、“验线之日”以及“业主通知为主”之说,竣工日期有“验收合格之日”、“ 交付使用之日”、“申请验收之日”之说。无论采用哪种,均应在合同中予以明确约定,并约定开工、竣工应办理哪些手续,签署何种文件。对中间交工的工程也应按上述方法做出约定。

  (2)目前在工程质量验收中,工程质量监督部门不再是工程质量评定的主体,竣工验 收将由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行。因此,合同中应明确约定参加验收的单位、人员、采用的质量标准、验收程序、须签署的文件及产生质量争议的处理办法等。 (3)建设工程施工合同最常见的纠纷是对工程造价的争议。由于任何工程在施工过程 中都不可避免有设计变更、现场签证和材料差价的发生,所以均难 “一次性包死,不作调整”。合同中必须对价款调整的范围、程序、计算依据和设计变更、现场签证、材料价格的 签发、确认做出明确规定。如果是单价合同,必须明确单价所包含的工程量内容的清单。

  3.对工程预付款、进度拨款和竣工结算程序做出详细规定。

  一般情况下,工程进度款按月付款或按工程进度拨付,但如何申请拨付,需报何种文件 ,如何审核确定拨款数额以及双方对进度款认识不一致时如何处理,

  往往缺少详细的合同规 定,影响工程施工。一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗,不利操作。因此,合同中应特别注重工程拨款和结算的程序约定。 (1)填写约定工程预付款的额度,应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。

  (2)应准确填写发包人向承包人拨付款的具体时间或相对时间。 (3)应填写约定扣回工程款时间和比例。 (4)工程进度款的支付时间与支付方式,以形象进度可选择:按月计算、分段结算、 竣工后一次结算(小工程)及其他结算方式。 (5)工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量,相应的单价及有关计价依 据计算。

  合同中对工程预付款、进度款应明确约定,发包人向承包人预付工程款、进度款的时间和金额或合同价款总额的比例。若发包人不按约定的时间和比例执行,引起的.工期顺延可不 追究承包方的责任。承包方可以要求由于进度款或预付款付款不及时带来的损失。

  4.总包合同中应具体规定发包方、总包方、分包方各自的责任和相互关系。

  尽管发包方与总包方、总包方与分包方之间订立有总包合同和分包合同,法律对发包方、总包方及分包方各自责任和相互关系也有原则性的规定,但实践中仍常常发生分包方不 接受总包方监督,和发包方直接向分包方拨款造成总包方对分包方难以管理的现象。因此,在总包合同中应当将各方责任和关系具体化,便于操作,避免纠纷。

  以上的行为时有发生,会造成资金管理混乱,三者的资金往来出现交叉,在工程竣工结 算时出现纠纷。如果发包方将工程款直接拨入分包方账号中,总包方可以追认此款项,发包方必须将工程款拨入总包方账号。如发包方不执行,总包方可起诉法院,请求法院强制执行 ,将工程款追回。

  但是一般情况下,以上情况很少出现,因为在合同履行过程中,都是合同双方之间有资 金往来和工作关系,只要在合同中与对方约定好双方的权利和义务即可。

  5.明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限。

  建设工程在工程施工过程中,发包方、承包方、监理方参与与生产管理的工程技术人员 和管理人员较多,但往往职责和权限不明确或不为对方所知,由此造成双方不必要的纠纷和 损失。合同中应明确列出对方派出的管理人员名单,明确其各自职责和权限,特别应将具有 变更、签证、价格确定等签认权的人员的签认范围、程序、生效条件等规定清楚,防止其他 人员随意签字,在最终结算时,双方不认可,引起纠纷,给施工方造成损失。

  6.材料设备供应应约定清楚。

  (1)应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级提供 的时间和地点。

  (2)应约定供应方承担的具体责任。

  (3)双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其 他方法)。

  施工合同规定是甲方供料,合同条款中必须约定材料的具体内容、品种、规格、数量、 单价、质量等级提供的时间和地点以及验货方式。如果没有约定,工程质量由于甲方的供料 出现问题,会导致法律纠纷。虽然在法院审理中,法院会依据事实判定甲方的原因影响工程 质量,但是也让施工方消耗时间,影响企业的效益。

  7.不可抗力要量化。

  施工合同《通用条款》对不可抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详 细规定,施工方在签订合同时都认为不可抗力的内容就是这些了。于是,在《专用条款》上 用“√”或填上“无约定”比比皆是。

  国内工程在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落等现象的可能性很少,较常 见的是风、雨、雷、震等自然灾害,达到什么程度的自然灾害才能被认定为不可抗力,《通 用条款》未明确,实践中双方难以达到共识,双方当事人在合同中对可能发生的风、雨、雷 、震等自然灾害程度应予以量化。

  8.运用担保条件、降低风险系数。

  在签订《建设工程施工合同》时,可以运用法律资源中的担保制度来防范或减少合同条 款所带来的风险。如施工方在向业主提供履约担保的同时,业主也应该向施工方提供工程款 支付担保。

  业主工程款支付担保,是指为保证业主履行工程合同约定的工程款支付义务,由担保人 为业主向承包商提供的,保证业主支付工程款的担保。业主支付担保的担保金额应与承包商 履约担保的担保金额相等,且不得低于合同总价与合同约定的进度款的差额,最低担保金 额不得低于合同金额的10%。如果没有约定担保条款,一旦工程款不能及时拨付,会给承包 方带来损失。

  9.违约条款就应注意:

  (1)在合同中首先应约定发包人预付款、工程进度款、竣工结算的违约应承担的具体违约责任。

  (2)违约金与赔偿应约定具体数额和具体计算方式,要越具体越好,具有可操作行、 以防止事后争议。

  约定违约金是防止违约条款发生时,双方发生纠纷。但是,双方签订中约定了违约金条 款,但根据我国《合同法》第114条第2款:“约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以 请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金高于造成的损失的,当事人可以请求人 民法院或者仲裁机构予以适当减少”之规定,双方合同约定违约金数额为合同价款的2倍 ,明显高于实际损失,应当根据本案情况适当减少。

  10.争议应注意事项。

  填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,双方应达成一致意 见。有的工程选择上级仲裁方式,有的工程选择诉讼的方式,但尽可能选择对施工方有利的 法院(有管辖的法院)。

单位施工合同3

  发包人__________________(以下简称甲方)

  承包人__________________(以下简称乙方),

  经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。

  1、承包项目

  本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

  2、承包方式

  包挖、包运、平整,不得转包。

  3、承包价格

  开挖、运输土方__________________元/m3(石砂)。

  4、工期要求

  按图纸要求尺寸进行开挖,自_______________月_______________日开始施工,在_______________天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

  5、质量与施工要求

  (1)基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。

  (2)做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

  (3)回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。

  (4)土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。

  6、安全要求

  (1)开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  (2)严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。

  (3)遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

  (4)开挖的.土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

  (5)雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

  (6)发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

  7、结算方式

  采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第_____________天支付清工程款。

  8、仲裁与调解

  如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

  单位工程负责人:__________________

  (甲方):__________________

  承包班组长(乙方):__________________

  联系电话:__________________

  联系电话:__________________

  _____________年____________月____________日____________年_____________月_____________日

单位施工合同4

  甲方(需方):____________

  乙方(供方):_______________

  经甲乙双方友好协商,本着互惠互利原则,并依据《中华人民共和国民法典》签订本合同。

  一、设备安装总额度为_________元(元),采购物品名称、数量、金额附明细。

  二、设备安装期限为____年___月___日至 ____年___月___日完工,在履约过程中遇到问题双方协商解决,工期相应顺延。

  三、合同签订后两日内甲方支付预付款 ______元(全款额的60%),乙方在规定期限内完成监控设备的安装与调试,完结后交付甲方使用,甲方确认设备正常使用后3日内将监控设备安装款余款 _____元结清,乙方开具正规税务发票。

  四、乙方确保安装设备与合同内设备型号一致,在乙方施工期间,甲方配合协调施工环境,设备安装完毕后,乙方对甲方相关人员进行讲解、交接,以便日后甲方对设备管理使用。

  五、设备安装完毕从验收之日起一年内免费保修(线材除外),并提供后续技术服务,人为损坏或雷击等不可抗拒因素除外,正常使用过程中设备如出现故障,乙方需在与甲方约定时间内前往维修。

  本合同一式两份,双方签字盖章后生效。

  甲 方:__________

  经办人:___________

  电 话:______________

  地 址:_____________

  日 期:______________

  乙方:______________

  经办人:________________

  电 话:_________________

  地 址:________________

  日 期:____________________

单位施工合同5

  1、签订双方:

  建设单位:

  施工单位:

  工程名称:

  工程地址:

  2、为确保乙方在施工过程中的安全及明确有关责任,经甲乙双方协商,签订本协议,以便共同遵守。

  一、甲方有权对乙方的安全工作进行监督,并为其工作的开展提供方便。

  二、甲方有权对乙方的违章违规进行处罚,根据情节后果可以处以50-500元的`罚款。

  三、乙方在施工期间对施工人员负有安全教育和法纪教育的完全责任。并采取有效措施确保安全施工、防火防盗、治安保卫等工作。

  四、乙方施工队伍要严格遵守甲方的安全、防火、治安保卫等有关制度和规定。

  五、乙方要架设临时电线路和动火作业,应到甲方安全部门办理手续,办妥后方能施工。

  六、乙方在施工过程中发生的伤亡事故、火灾事故、刑事案件以及因乙方管理不善造成的其它损失,均由乙方承担全部的法律和经济责任。

  七、乙方在签订本协议时,应出具乙方的营业执照(副本)。签约公章和法人代表要与营业执照登记相符。

  八、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,盖章之日起生效。有效期截止在该工程竣工验收之后第二天。

  甲方单位(盖章)

  乙方单位(盖章)

  甲方法人代表:

  乙方法人代表:

  签订日期:20xx年12月xx日

单位施工合同6

  (以下简称甲方)发包方:

  (以下简称乙方)承包方:

  一、甲方责任

  1、负责三通一平,场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。

  2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的`周边居民的损坏由甲方处理,乙方概不负责.

  3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证,并负责放样及抽鉴工作。

  4、施压由甲方负责,协调各相关单位之间和周边的关系

  二、乙方责任

  1、乙方根据地质资料及现场出现异常,应及时通知监理及甲方等待处理。

  2、施工作业时听从甲方指挥,按时填写记录,并保证施工安全。

  3、乙方工程完工后,负责向申方提供现场打桩记录。

  三、工程款的支付

  1、此工程为包工包料,打桩单价C-300215;75A桩,单价为 元米,如需配送8米以下(含8米)短桩,按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费,此单价不含桩尖,不含税,不开发票。

  2、如需送桩,只计取送桩费30元米计算。

  3、冒桩计算:如超过1米,归乙方负责。如未超过,则由甲方负责。

  4、进场付10万元,打完20米付清80%,桩打完全部付清。

  5、桩基验收的检测费由甲方负担,乙方协助施压、测压。

  6、如因甲方原因造成工地停工,超过三天,则由甲方负责工人的生活费和工资500元天。

  四、解决合同纠纷的方式甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷,双方可通过协商或协调解决,协商或协调不成的,向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。

  五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  六、本合同甲、乙双方签字生效。

  甲方:电话:

  乙方:电话:________年____月____日

单位施工合同7

  建设单位: (以下称甲方)、

  施工单位: (以下称乙方)

  工程名称:

  工程地址:

  工期:

  组织部门:

  为确保乙方在施工过程中的安全及明确有关责任,经甲、乙双方协商,签订本协议,以便共同遵守。

  一、甲方有权对乙方的安全工作进行监督,并为其工作的开展提供方便。

  二、甲方有权对乙方的安全违章违规进行处罚,根据情节后果处以50—500元的.罚款,扣款金额从工程款中扣除。

  三、乙方施工期间对施工人员负有安全教育和法纪教育的完全责任,并采取有效措施,确保安全施工,防火、防盗、治安保卫等工作。

  四、乙方施工队伍要严格遵守甲方的安全,防火、治安保卫等有关制度和规定,并落实防范措施。

  五、乙方要架设临时用电线路和动火作业证,应到甲方相关职能部门办理手续,办妥后方可施工。

  六、乙方在施工过程中发生的伤亡事故、火灾事故、刑事案件以及因乙方管理不善造成其它损失,均由乙方承担全部法律和经济责任。

  七、乙方在签订本协议时,应出具乙方营业执照(副本)。签约公章和法人代表要与营业执照登记相符。

  八、在危险区域施工作业,监护人未到场或未经安全确认,一律不准施工。在施工中存在不安全因素,甲方有权令其停工。

  九、施工过程中,被施工单位,组织单位,保卫处必须安排专人监护,安全办负责检查监督。

  十、本协议须经主管领导审批后生效。

  十一、本协议一式四份,甲乙双方、监护人、监督人各执一份。协议自盖章之日起生效,有效期截止该工程竣工验收之后第二天。

  乙方代表:(签字) 盖章

  甲方代表:(签字) 盖章

  签订日期: 年 月 日

单位施工合同8

  甲方:___________________________

  乙方:___________________________

  依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方进行校园绿化的有关事宜,达成如下协议:

  第一条:工程概况

  1、工程名称:_________学校绿化工程

  2、工程范围:宿舍楼前护坡植草皮、教学楼前绿化区松土、营养土回填、植草皮等(具体见附件《_________学校绿化工程实施方案》)。

  3、工程地点:甲方校园东头绿化区、宿舍楼前护坡,由甲方指定具体绿化区域。乙方作为专业人员应该首先以专业眼光对绿化区进行规划,以最有利于校园美观为原则,在甲方指定区域对草皮、苗木及配套设施的具体位置进行科学规划,并在本合同签订后十日内向甲方提供施工方案并取得甲方的确认。

  4、工程质量标准:乙方提供的草皮为单价8.5元的马尼拉草皮;苗木为红豆杉2株、罗汉松2株、枸骨树2株、红叶石兰2株;石桌、凳为大理石工艺制品;绿化区道路为水泥路面嵌小卵石。

  第二条:工程工期

  1、本工程总工期为_________个日历日,乙方应当保证按照甲方通知的时间进行工程实施。

  2、乙方保证于_________年_________月_________日之前(雨天顺延)将本合同约定的苗木按照本合同约定的位置全部种植、栽培完毕并经甲方验收合格。

  第三条:工程价款

  工程总价款(含税金)暂定为:_________万元整(大写为:_________元整,详细见《_________学校绿化工程实施方案》),最终根据实际用工、用料情况据实决算。

  第四条:付款时间

  绿化工程完工后,甲方会同乙方组织进行工程验收,并根据双方认可的工程量确定实际工程价款,乙方根据确定的实际工程价款出具合法有效的发票给甲方,甲方在收到乙方发票后一月内一次性付清本工程款项。

  第五条:甲方的权利义务

  1、甲方仅负责乙方绿化工程实施期间水源、电源,其他发生的`一切费用由乙方自行承担;

  2、甲方有权对乙方工程实施期间一切工作进行监督和指导,如甲方有异议的,乙方应当按照甲方的要求进行整改。

  3、甲方应按合同约定向乙方及时支付工程款。

  第六条:乙方的权利义务

  1、乙方必须按本合同约定及《_________学校绿化工程实施方案》组织工程实施;

  2、乙方认真考察了绿化区域并确认了绿化实施方案,保证工程实施标准。

  3、乙方应严格执行甲方安全卫生管理规定,保证施工现场的环境整洁,不得打扰学校师生生活及污染环境,每次施工完毕要负责施工现场清扫干净。

  第七条:工程验收

  绿化工程实施完毕后,甲方按照本合同约定的标准组织验收,该验收以甲方的确认为准。如因乙方工程达不到合同约定的标准,甲方有权拒绝验收,因此造成逾期竣工的,乙方应当承担逾期竣工的责任。

  第八条:违约责任

  1、如乙方不履行合同约定的养护义务或履行该义务不符合约定的,乙方应当按照甲方的要求进行整改并同时向甲方支付合同总价款5%的违约金,同时,甲方有权另行聘请他人养护苗木,所产生的费用甲方有权自应支付给乙方的费用中直接扣除。

  2、乙方违反本合同其他任何一项义务的,经甲方通知其限期改正,期满后仍未改正的,甲方有权解除本合同,并由乙方承担本合同总价款20%的违约赔偿金。

  第九条:争议解决方式

  合同履行过程中产生争议或未尽事宜,双方应协商解决,可签订补充协议;协商不成的,任何一方有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

  第十条:其他

  本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,自双方签字盖章之日生效。

  甲 方:___________________________乙 方:___________________________

  法定代表人:___________________________法定代表人:___________________________

  日 期:___________________________

单位施工合同9

  施工总承包:_________________有限公司(以下简称甲方)

  项目承包方:_________________(以下简称乙方)

  为进一步强化工程项目施工承包管理,认真履行与建设单位签订的《建设工程施工合同》(以下简称总包合同),依据甲方《项目施工经济承包管理暂行办法》,明确甲、乙双方的权利和义务,经双方平等协商,特签订本工程项目施工经济承包协议书。

  第一条、工程概况

  1、工程名称:_________________

  2、工程地点:_________________

  3、合同承包范围:_________________含图纸全部内容

  4、合同价款:________________元。

  5、合同工期:_______________天

  6、合同质量:_________________合格

  第二条、承包工程范围及责任目标、指标

  1、承包工程范围:_________________

  2、应缴承包费:_________________以工程总造价(包括建设单位供料,直接或指定分包项目且由甲方承担质量安全责任部分的造价)为计算基数,甲方按此基数的2%(百分之二)向乙方收取承包费。承包费的收取按施工进度款同比例交纳,工程竣工结算完成后60日内全部结清。

  3、施工工期:_________________270历天。

  4、工程质量:_________________合格工程。

  6、安全生产:_________________杜绝重伤以上事故及重大交通事故、械设备和火灾事故,避免一般事故,无违章指挥、违章作业行为,安全管理达标。

  6、文明施工:_________________争创省级文明工地、创建市级文明工地

  7、工程保修:_________________执行总包合同相关规定及甲方《工程质量同访保修暂行规定》。

  8、民工工资:_________________确保不拖欠。

  9、其它:_________________

  第三条、甲方的权利义务

  1、依据本工程招、投标文件在乙方的协助下与建设单位签订总包合同。

  2、协助乙方按照所承包项目的规模及甲方《项目管理机构设置及管理人员配置暂行规定》组建项目管理班子,并派2名项目管理人员,负责质量和安全管理方面工作,其中李明玉为该项目工程部经理,负责协助乙方进行项目外围关系协调等方面工作。

  3、按照甲方《项目工程款收支管理暂行规定》及其它相关规定协助乙方办理本工程各项财务手续及,工程款收支业务,但对发生经济纠纷的工程项目款项的支付应由财务部门进行控制支付。

  4、依据甲方有关管理办法,组织对该工程合同履行过程中乙方的工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、施工采购、合同管理、工程价款的结算、税款的缴纳、工程交竣工、工程保修等方面进行服务指导和监督管理。

  5、按照甲方有关规定对乙方在本工程施工质量、文明施工等方面获得荣誉的给予奖励,具体标准见甲方有关规定。

  6、按照甲方的有关融资管理制度,在符合条件时,提供有偿融资,具体执行甲方《内部融资暂行规定》。

  第四条、乙方的权利和义务

  1、认真履行总包合同的全部条款、投标承诺、本协议书及附属条款,严格执行国家相关法律、法规,自觉接受甲方的各项监督管理。承担因不履行总包合同、投标承诺、本协议书及附属条款,或因违反甲方、建设单位、监理单位的规章制度及国家的相关法律、法规而造成的后果和法律责任。

  2、乙方作为本工程项目施工的经济承包人,实行独立经营核算,自负盈亏。自行承担总包合同及本协议履行过程中形成的各种债务,包拈承接本工程向建设单位所缴的各类担保金、经营费用及施工中发生的各项费用等,并承担风险责任。

  3、执行甲方质量、环境及职业健康安全管理体系和甲方在工程进度、质量、安全、文明施工、工程保修等方面的规章制度,建立完善的项目施工管理体系。接受甲方职能管理部门的检查指导,承担施工作中发生的一切质量、安全事故及有关违法、违规行为的全部责任,

  4、按照甲方《项目机构设置及管理人员配置暂行规定》组建项目管理班子,配齐具备相应资格和能力的施工管理人员。由甲方指定的责任管理单位对项目班子构成和人员改为资格进行审核,如认为项目管理班子构成不合理或人员不具备本岗位工作能力及资格,乙方必须对人员组成进行调整更换。承担甲方委派的管理人员以及乙方自行聘用甲方的管理人员和甲方以外的其他人员的所有费用。

  5、选用具备相应资质和安全成产许可证的劳务分包企业承担项目的劳务,不得使用不具备相应资格的劳务队伍。在工程施工前,必须与劳务分包企业签订《劳务分包合同》和《劳务分包安全生产管理协议书》。明确各自的安全生产责任,并收集有效的分包企业营业执照、资质证书、安全许可证、负责人和专职安全员的安全考核合格证、特种作业人员的资格证复印件。

  6、严格按照甲方有关规定做好施工升降机、物料提升机等特种设备的使用管理工作,必须与具有行业确认书的租赁企业开展租赁工作,与其签订《设备租赁合同》和《特种设备租赁安全管理协议书》,明确各自的安全责任,并收集有效的出租企业、人员和设备相关资料。

  7、保证所有项目的工程款收入必须转入总包合同约定的银行账号或者甲方指定的开户银行账号,未经甲方批准严禁在外设立账号,以现金形式收取的工程价款应及时上交甲方内部银行,不得坐支。未经审批乙方不得通过业主代付任何费用。接受甲方对本工程建设单位支付的工程预付款及大额超进度付款的监督,提出资金使用计划,保证将工程资金个在本工程施工建设上。

  8、不得在甲方未授权时以甲方或者项目的名义对外签订合同。不得以项目部名义签订与本工程无关的合同。除特殊情况外,书面合同必须采用甲方指定的合同示范文本,无合同示范文本的,应提请甲方法律事务部等有关部门指定相应的合同示范文本。发生合同争议时,积极协商解决,如协商不能解决,应及时上报甲方法律事务部,与甲方决定诉讼或仲裁。

  9、按国家税法及相关规定,按时交纳税金,及时向甲方提供完税证明原件;若建设单位要求代购代缴税金,则必须向甲方出具当地税务机关出具的允许代扣代缴的证明。

  10、不得以项目部及甲方的名义进行资金拆借及各种赊欠、贷款等业务;不得把个人及本工程以外的经济、债务等纠纷带本工程。

  11、乙方在施工采购中对外的一切债权债务均必须以乙方承包人自身的名义产生,对因经济承包工程引发的债权债务一斤其他诉讼仲裁及投诉等,乙方均要无条件主动应诉、起诉、处理,承担由此引起的全部费用和经济责任。如因此给甲方造成损失,乙方须双倍赔偿甲方的损失。

  12、保证本项目安全生产所需资金的投入,确保安全生产费用的有效使用。

  13、未经甲方同意,乙方不得将工程分包或转包给其他单位和个人。14,与建设单位的工程决算书报甲方审核、备案,并加盖甲方法人印章后方可报送建设单位。

  15,工程项目交竣工应及时将竣工资料报送甲方审核、签章,并归档,工程项目交竣工后的保修责任及费用由乙方实施并承担。

  第五条、违约责任

  1、乙方违反国家法律、法规、不履行总包合同和本协议,未实现本协议书中相应目标责任,或违反甲方各种管理制度,不服从甲方的管理,视为违约,除承担由此引起的一切责任和损失外,甲方还将给予处罚,具体标准见甲方相关规定。

  2、乙方对建设主管部门、建设单位、甲方提出的'问题不认真及时整改或拖延整改的,甲方有权视其情况予以处理,采取措施对施工队伍进行整改直至解除与乙方的本经济承包协议书或者终止与建设单位的总包合同,其责任及由此造成所发生的一切费用(或损失)均由乙方承担。因此给甲方信誉造成恶劣影响的,罚该工程承包费的50%。

  3、乙方恶意串通第三方损害甲方利益,引起法律纠纷的,应承担对甲方造成的所有损失,并处以所有损失的50%~100%罚款或追究法律责任。

  4、乙方暗中抽逃或逃去资金挪作他用,影响工程进度、质量无法按合同要求完成的,乙方双倍承担由此给甲方造成的所有损失。

  5、因乙方拖欠民工工资导致民工投诉的,乙方应立即按规定支付应付工资,并承担其责任,同时避免事态扩大。若乙方处理不当,只是甲方受到损失,乙方须双倍赔偿。

  6、若乙方施工能力或技术素质不能保证工程质量、施工进度要求,又无力调整的情况下,甲方有权采取措施,费用由乙方负担。

  7、项目施工承包人应配合当地政府做好创卫、创文明城市、之力环境等工作,如未达标,按以下情形处罚:_________________

  (1)被建设单位通报,罚人民币______________元;

  (2)被建设行政部门通报,罚款。除承担行政部门罚款外,甲方处罚人民币______________元;

  (3)被建设行政部门通报、罚款、媒体曝光,影响甲方声誉。除承担所有经济责任,甲方处罚人民币______________元。

  8、认证执行甲方《项目合同管理暂行规定》,违反规定给甲方造成损

  失的,甲方有权向乙方追偿损失,并处损失额30%的处罚;

  9、未经甲方审批私自刻制印章,由乙方赔偿全部经济损失,触犯法律的,依法追究相应的法律责任。同时,处三万元到五万元罚款。

  10、对用户投诉,乙方若不能及时维修,甚至置之不理或故意拖延由甲方委派的本工程责任管理单位处理,所发生费用全部由乙方承担,处乙方维修费用2倍的罚款。若给用户造成经济损失的,除所发生费用全部由乙方承担外,处乙方以全部损失费用3~5倍的罚款。

  第六条、附则

  1、双方应签订《项目施工安全管理协议书》明确双方的权利和义务。

  2、未尽事宜执行甲方《项目施工经济城堡管理暂行办法》有关对顶,在履行过程汇中发生争议,双方应尽量协商解决,协商不成时,双方作为独立的民事主体,通过甲方住所地人民法院诉讼解决。

  3、此协议书不能作为融资、借款、担保等的一句,若因用此协议进行融资、借款借担保而发生的经济纠纷,由提供融资、借款及担保方自行承担。

  4、本协议正本二份,甲、乙双方各执一份,副本私奔,甲方全执。

  甲方:_________________有限公司(盖章)

  地址:_________________电话:_________________

  乙方:_________________(签字)

  签订时间:_______________

单位施工合同10

  甲方:_________

  乙方:_________

  为保证本工程施工安全,保障施工人员在从事本工程劳动过程中的安全和健康,明确安全责任,遇止各类事故发生,根据上级对分包单位安全管理要求及甲方安全施工生产管理有关规定,甲方和乙方就共同做好本工程安全管理工作,经双方协商达成以下合同条款:

  一、共同职责

  1、安全施工,人人有责。甲、乙双方应不断强化以各级安全施工第一责任人为核心的安全施工责任制。努力改善施工人员劳动条件,消除施工安全隐患,关心职工生活,保证施工人员安全和健康。

  2、甲、乙双方必须贯彻"管生产必须管安全"的原则,做到在计划、布置、检查、考核、总结施工工作的同时,计划、布置、检查、考核、总结安全工作。

  二、甲方职责

  1、应对工程施工过程中的安全施工和文明施工负全面的监督,管理责任。

  2、建设单位、监理单位有关规定,组织乙方参加定期或不定期的安全检查活动和安全工作例会,并及时向乙方传达上级有关安全工作的文件及通报等。

  3、提供或租赁给乙方的施工机械、设备、大型工器具、周转性材料等必须完好,并做好交接、检查、验收记录。

  4、指导乙方按审定的安全施工技术措施施工,加强监督、检查工作。当发现违章指挥、违章作业时,有权按有关规定进行处罚;当安全施工、文明施工存在重大隐患时,有权责令其停工、整顿;如乙方仍达不到安全生产要求时,有权解除施工合同。

  5、根据乙方发生事故的性质,有权监督或参与事故的调查、处理。

  三、乙方职责

  1、认真贯彻执行国家、行业、企业有关安全生产的方针、政策、法令、法规、遵守安全生产、文明施工管理的有关规定,服从业主、监理及甲方的监督、检查和指导;建立内部安全管理制度并严格贯彻执行,对承接的施工项目禁止转包。

  2、开工前,组织全体施工人员进行安全教育、考试和身体检查,合格后方准上岗作业,并向甲方提供进入施工现场人员的身份证号码、安全考试成绩和身体检查情况的汇总名单,办理带有本人照片的"胸卡证",并在上岗时佩带("胸卡证"严禁转借他人)。特殊工种人员必须持有效证件上岗,特殊工种人员的有效证件的复印件及名册报送甲方备案。

  3、对所承担的`施工项目必须编制施工安全技术措施并送甲方审核,开工前必须自上而下进行安全技术交底,使全体施工人员均掌握工程特点、工程主要危险点和相应施工安全措施,交底应有完整的记录或资料,无措施、措施未经审查合格、未向全体施工人员交底的项目严禁开工。

  4、在工程施工期间,必须严格按照甲方要求认真填写安全内业资料,如未按要求执行,甲方有权对其进行罚款或限期整改。

  5、在工程施工期间,已送报甲方进入施工现场的人员不得随意更换,不得冒名顶替。凡乙方增补或调换人员、更换工种,在上岗前必须进行安全培训和考试,合格后方可上岗并报甲方备案。

  6、使用的起重施工机械,起重工器具及安全防护措施、安全防护用具必须按规定进行检查、检验,确保符合国家安全规定并在检定周期内使用,必须按规定为施工人员配备劳动保护用品、用具。

  7、凡是向甲方租赁或借用的施工机械、工器具、材料等应逐个进行安全检查验收,并做好验收记录,由于施工机械、工器具、材料等引起的事故由乙方负责。

  8、乙方现场必须设专(兼)职安全员,并持证上岗:从事危险性作业时,必须由专(兼)职安全员自始至终进行监护,专(兼)职安全员应通报甲方并佩带明显标志,按要求参加甲方组织的安全活动。

  9、乙方应与现场施工人员(含临时雇佣人员)签定个人安全施工协议。

  10、施工如发生隐患或事故必须按规定及时报告甲方和乙方主管部门,严格按"三不放过"的原则调查处理,不得隐瞒不报或延误报告。

  11、乙方不服从甲方管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、造成重大人身伤亡等事故,甲方将终止合同。

  12、出于乙方违反国家、行业、企业有关安全生产的法律、法规;不按安全施工方案施工或不执行安全技术措施;违章指挥、违章作业、违反劳动纪律;使用有隐患的施工机械、工器具或不合格的劳动保护用品;擅自损坏或拆除安全保护防护措施;在生活区因自身原因及业主、监理和甲方的有关规定多发生的人身伤亡、设备、火灾、爆炸、等事故,有乙方负全部责任。

  四、其他:

  1、安全职工实行与经济利益挂钩的管理办法,由甲方根据工程量的情况预留承包合同价款的¥40000.00元作为安全施工保证金。(保证金按合同价款3-5%预留,但最低不少于3万元)当发生重伤事故、一般火灾和设备事故扣除保证金50%,当发生人身死亡,重大火灾、爆炸等事故和重大设备事故扣除保证金的100%。工程结束后,未发生任何事故,返回全部保证金。

  2、本合同一式二份,甲乙双方各持两份,自签字盖章后生效,工程竣工保证金结清后失效。(此合同一经签字,既具有于工程项目承包合同书同等法律效力,双方必须遵守)

  甲方:_________乙方:_________

  日期:_________日期:_________

单位施工合同11

  合同编号:

  签订合同地点:

  签订合同时间: 年 月 日

  协议书

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:详见图纸及工程量清单

  建筑规模:

  工程立项批准文号:

  资金来源:

  二、工程承包范围

  承包范围:详见图纸及工程量清单

  三、合同工期

  开工日期: 年 月 日(以实际开工为准)

  竣工日期: 年 月 日

  合同工期总日历天数: 天。

  四、质量标准

  工程质量标准: 合格

  五、合同价款

  按政府采购中标优惠率折算后金额(大写): (人民币),¥ 元。

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1、 年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购项目 年 月采购计划表编号 : 。

  2、本合同专用条款

  3、本合同通用条款(采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)的通用条款)

  4、标准、规范及有关技术文件

  5、图纸

  6、工程量清单

  7、工程报价单或预算书

  8、其他相关资料

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的`组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义与《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)第四章(通用条款)赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、合同生效

  合同订立时间:  年 月 日

  合同订立地点:

  本合同双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

  发 包 人: (公章) 承 包 人: (公章)

  住 所: 住所:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电 话: 电 话:

  传 真: 传 真:

  开户银行: 开户银行:

  帐 号: 帐 号:

  邮政编码: 邮政编码:

单位施工合同12

  发包方:

  (以下简称甲方)

  承包方:

  (以下简称乙方)

  甲方将架设10电力线路工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守:

  一、工程地点

  __场队。

  二、工程性质

  包工包料。

  三、工程造价

  四、施工期限

  自本合同签订之日起,至________年____月____日前全部完工。

  五、付款方式

  工程开工前甲方向乙方支付现金___元整,工程完工经验收合格后,于________年____月____日一次性付清余款(___由乙方

  六、工程内容:

  架设10线路700米,导线采用G-50型。

  七、双方的权利和义务

  1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理,乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理,对不符合质量的.施工路段及时进行返工。

  2.甲方做好各项协调工作,保证乙方能顺利的施工。

  3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。

  4.乙方要牢固树立安全意识,切实加强安全生产管理,凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。

  八.违约责任

  1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外),每延长一天罚款元。

  2.工程完工后,经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段,由乙方无条件修复或返工。

  3.工程经验收合格后,按甲乙双方约定时间,甲方必须按时向乙方支付工程余款,否则乙方将终止向甲方该工程供电,所造成的一切后果由甲方自行承担。

  九.其它

  1.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  2.本合同自双方盖章,签字之日起生效,具有法律效力。

  甲方(签章):

  乙方(签章):

  ________年____月____日________年____月____日

单位施工合同13

  甲方负责人:

  乙方负责人:

  安全负责人:

  说明:

  1.凡是参与公司新建、改建、扩建、承包、拆除项目及大修、日常维修或其它任务的施工作业,必须签定本合同。

  2.施工作业前准备工作:

  2.1甲方向乙方进行安全交底:

  2.1.1将要施工作业项目的具体内容、施工作业现场存在的危险因素、需采取的安全技术措施等向乙方主要负责人进行交底。

  2.1.2施工作业过程中主要伤害事故的防范措施(见合同内容)。

  2.2乙方根据施工特点,制定施工作业安全管理方案。该方案包括:安全管理网络图、安全管理负责人、联系电话、安全管理制度、安全教育制度、安全检查制度、隐患整改制度、施工作业安全技术措施等。

  3.乙方于施工作业前一周将施工安全管理方案报发包方负责人审查签字后,报安全科审批备案。

  4.乙方向安全科交纳安全保证金__________元,并签定安全管理合同(竣工验收后,如无违章行为全额返还,否则视违章情况酌情扣除)。

  5.乙方要严格遵守甲方对施工作业安全管理的规定(见合同内容)。

  6.本合同自签定之日起生效,有效期为一年。

  7.本合同一式两份。

  合同内容

  一、乙方的安全管理

  1. 成立安全管理小组,主要负责人任组长,专业负责人为成员,名单于开工前报安全科。

  2. 指定专职或兼职安全管理人员,或安全管理联系人,并与安全科保持联系,按要求参加安全科召开的各种安全会议,业务上接受安全科的领导。

  3. 建立健全安全例会、安全检查、隐患整改和安全考核制度,并要有记录。

  4. 开工前对施工人员进行安全教育和安全交底,平时经常对作业人员进行安全宣传教育,使每个作业人员都了解和执行甲方的施工作业安全管理规定。

  5. 特种作业人员要持证上岗,无证人员不得从事特种作业。

  6. 配合甲方搞好施工安全管理,确保安全文明施工。

  7. 服从甲方的安全管理,执行甲方的安全管理规定。

  8. 对甲方检查中提出的安全隐患要按规定时间整改完毕。

  9. 施工作业安全措施要切实可行,各类安全设施和装置齐全、可靠、有效。

  10. 施工使用的各种工器具、设备及车辆等符合有关安全规定。

  11. 保持施工作业现场清洁、卫生,各种建筑垃圾、废料等要及时清运;原、材 、物、料存放整齐有序、牢固;施工作业完毕,要把现场的建筑垃圾、废料等全部清理完毕。

  12. 不得乱接电源线,需接临时电源线要经甲方责任单位同意并指定专人负责。

  13. 在生产场所施工作业时,必须与责任单位主管领导或安全员沟通好;在交叉作业前,必须得到责任单位主管领导或安全员的同意,并与责任单位一道采取可行的安全措施后才可施工作业。

  14. 施工作业单位车辆必须按指定地点停放,严禁乱放。

  15. 施工现场交叉施工作业时,双方现场要有专人监护,并要有可行的安全防护措施。

  16. 在公司生产区进行明火施工作业时必须按规定办理动火手续。

  17. 施工作业过程中需进行爆破手续,严禁无证人员进行爆破作业。

  二、甲方对施工安全管理的基本要求

  对乙方安全管理与公司安全管理一同对待,按公司安全管理制度进行统一管理。

  1. 基础安全管理内容见《乙方的安全管理》。

  2. 严格遵守《化工四十一条禁令》。

  3. 现场安全管理:

  (1)进入施工作业现场的人员个人防护用品必须穿戴齐全(安全帽、工作服、劳保鞋等),否则,不准进入施工现场,要自觉注意来自车辆、起重机械、落物等方面的危险。

  (2)各类人员要严格按安全规程、标准化施工作业,杜绝“三违”现象。

  (3) 施工作业区域内的备品、备件、材料、工器具等要实行定位、定值管理,杜绝现场脏、乱、差。

  (4)工程废料、废物、建筑垃圾等要及时清运出施工现场,作到安全文明施工。

  (5)危险区域、处所等,要设置明显的安全标志(标志牌、标语、警戒绳、围栏等),必要时,要设专人监护。

  (6) 按规定设置或恢复安全防护设施,保证齐全有效。

  4. 主要伤害事故的防范

  4.1 防物体打击

  (1)上层施工作业必须采取措施保护下层施工作业,下层作业人员受到上层施工作业落物的伤害,要追究上层作业单位和人员的责任。

  (2)施工作业组织设计中,要尽量避免多层立体交叉作业,对不可避免的,要作好可靠的保护措施,必要时要设专人监护。

  (3)严格落实防落物的安全防范措施,梯子牢固,栏杆下部必须设踢脚板(按国标)。

  (4)高处各层平台设物件箱,不准随意放置滚动的物品,较大的滚动物品要设法进行固定。

  (5)高处作业使用的工具、切割下来的碎块等应有防坠落的措施,做到人走场地清,以防落物伤人。

  (6)吊运设备或物件必须捆扎牢固,所用吊具符合标准并经检查确认,棱角处必须加垫。

  4.2 防高空坠落

  (1)凡高空作业必须佩带合格的安全带。

  (2)爬高或在高处水平梁作业,必须设垂直或水平安全绳。

  (3)高处作业使用的踏板,必须绑扎牢固,不准设探头板,平台边及孔洞要设围栏和明显标志。

  (4)施工作业现场如有2米以上作业的,必须设置牢固的防护网或防护罩。

  4.3 防触电

  (1) 施工临时用电设备和线路必须按规定设置。

  (2)临时用电设备和线路要完好,带电部分不准裸露,电焊机二次线接头按标准绞接并包扎,电焊机一次接线不得超过3米。

  (3)露天设置的临时用电设备,要有防雨设施,要有有效的漏电保护装置。

  (4)手持行灯在金属窗口、容器内部(压力容器、常压容器及合成、精馏、水洗塔等)地下室及潮湿区域的临时照明采用安全电压。

  (5)在生产现场施工作业需接电源时(用电设备符合规范的'情况下),必须经甲方责任单位领导或技术员同意,且要有具体的安全措施。

  (6)汽车起重机与架空电线应保持的安全距离是:1kv以下为1.5米;1—20kv为2.0米;35—110kv为4.0米;150kv 为5米;220 kv 为6米.

  4.4 防气体伤害

  (1)施工作业区域内易燃易爆、有毒、有害气体的管线、浆池、阀门等,必须设明显标志,严禁随意拆除、关停。

  (2)在施工区域内禁火区进行明火作业,必须先办理动火审批手续,并且要有有效的防护措施。

  (3)进入受限空间进行施工作业前,施工单位负责人必须事先与安全科、受限空间所在单位负责人取得联系,由受限空间所在单位对受限空间的安全情况进行确认并采取相应的安全措施,由单位负责人开具《进入受限空间作业许可证》,受限空间所在单位和施工单位落实好监护人后方可进行施工。

  (4)施工作业必须有可行的安全方案。

  4.5 防起重伤害

  (1)起重设备不能带隐患作业,作业人员必须持证上岗。

  (2)起重作业必须由专人指挥,信号要明显、准确、标准。

  (3)起重作业要严格执行“十不吊”,特殊情况要采取可靠措施并经工程负责人或安全科批准。

  (4)起重作业过程中要设专人监护。

  (5)做好起重作业过程的安全确认。

  三、事故处理

  在施工作业过程中,一旦发生伤亡事故,执行以下协议:

  1.伤亡人员为乙方人员,由乙方负责事故当事人赔偿的有关事宜及其家属的安抚,不得影响甲方的生产秩序。

  2.伤亡人员为乙方人员,且事故的发生与甲方有牵连,事故调查处理以乙方为主,甲方相关部门配合乙方对事故进行调查和处理。

  3.伤亡人员为甲方人员,且事故的发生与乙方有牵连,事故调查处理以甲方为主,乙方配合甲方对事故进行调查和处理。

  4.伤残事故处理依据国家工伤事故处理的相关规定,双方按事故所负责任大小以协商处理为主;若在处理过程中分歧较大,则按法律程序进行。

  5.死亡事故处理按照国家相关规定,由死者所在方报请政府职能部门处理,双方按事故调查处理结论承担相应责任。

  四、考核

  乙方在施工作业过程中违反甲方的安全管理规定,由安全科视情况罚款__________元。

  五、未尽事项,或根据不同施工阶段的特点,甲方或安全科有权根据实际情况增加相应的安全管理规定,并书面通知乙方。

  六、其它规定:施工人员严禁偷盗甲方物资,一旦发现由甲方处理,严重者移交司法机关。

  甲方:

  年 月 日

  乙方:

  年 月 日

单位施工合同14

  甲方:xx

  乙方:xx

  甲乙双方就 施工的安全问题达成协议:

  .乙方在入园施工前,必须到安全部门填写《外来施工申请表》,进园施工人员需持有"三证",并将身份证复印件及人员名单交到安全秩序部。需用明火时,申领使用明火许可证。甲方负责对现场安全检查,核发动火证。

  2.乙方施工人员在办理入园施工申请时,必须持有效证件原本,并交两张一寸免冠近期照片。电工等特殊工种人员必须持有经国家专业单位颁发的操作证书方可入园施工。

  3.乙方要在施工现场设安全管理人员,并接受甲方工程部门及专职消防管理人员的`监督、检查,发现问题应立即解决。施工人员应遵守甲方各项安全操作规程,确保安全施工。

  4.乙方施工人员在入店期间必须佩戴安全秩序部颁发的施工人员出入证,严格按照指定的路线进入施工现场,不得在小区内闲逛、喧哗。

  5.乙方在施工期间如出现打架、斗殴及各种违法乱纪行为产生一切后果由乙方负责,因此给甲方造成的不良影响由乙方作出解释并予以消除。

  6.乙方施工过程造成的事故及损失,由乙方自负。给甲方造成的损失,由乙方照价赔偿。

  以上条款应严格遵守,如有违反,甲方有权停止其施工,并做相应处理。

  本协议双方签字后生效。

  甲方:xx: 安全秩序部签字:xx 施工(单位)负责人签字:xx

  (盖 章) (盖 章) (盖 章)

  20xx年xx月xx日

单位施工合同15

  在市场经济下建设单位要实现对整个建设工程的有效掌握就应当能够对每一部分合同所规定的内容进行有效的落实,这就要求对合同全过程进行管理。

  1 建设工程施工合同和合同管理的概念

  1. 1 建设工程施工合同的概念

  建设工程合同是在整个工程的施工过程中约定施工方与工程项目方双方的责任与义务,并且在双方出现违反约定的行为或决定时利用施工合同维护另一方合理权益。建设工程合同约定的时间范围是从双方决定签定施工合同、确定双方地位与关系起开始,直至工程最终完工、并验收完工交付为止,在这个过程中无论双方任何一方出现了与合同中约定的不符合的行为,都应当承担相应的义务与责任。此外工程施工合同还包含着合同责任双方的承诺,而且这种承诺关系是要建立在有偿责任基础之上的,如果出现了问题需要双方根据合同的约定承担自身需要担负的有偿责任。

  1. 2 建设工程施工合同的管理概述

  对建设工程的施工合同进行管理需要对合同内容进行完全的掌握,国家的建设主管部门、监理单位、工商部门等与建设工程管理相关的机构都会对工程施工合同持一定的管理权力。对施工合同实施的管理工作是通过法律、行政手段来实现的,因此具有一定的强制性特点,其实施的管理对象包括合同履行双方的行为监督、合同履行行为的指导、纠纷发生时的维权、出现违法行为时对行为发出者实施强制制裁等。通过行政、法律手段对施工合同进行监督管理的最终目的是保持建设工程按照合同约定的流程有效实施,并且保持双方的利益与合法权益不被损害。对于建设项目来说施工合同不仅仅是针对施工行为和施工过程实施行为管理和制约的,更对合同的签定、双方职责、义务的履行、施工流程、施工规划、项目验收、工程交工、纠纷和争议处理等等内容相关,只有将这些管理内容全面的涉及才能称之为比较完善的施工合同全过程管理。

  2 建设单位对施工合同全过程管理的内容

  2. 1 策划实施阶段的合同管理

  项目策划实施阶段合同管理的内容主要包括合同管理体系建立的策划和对合同内容的策划等。每一个环节都是有机结合的,任何一个细节出现问题都会对整个施工合同管理工作造成不良的影响。

  在合同管理体系策划方面。建设单位一个项目的顺利实施,需要一个有力的管理机构和专业人员,这就需要建立负责合同管理的部门、机构或专管人员,并且进行组织划分与责任明确,通过分析合同关系里规定的双方利害关系,对合同监管的任务进行合理划分。在一个建设工程项目中,需要签定的合同很多,如设计合同、施工合同、勘察合同、监理合同、供应合同、等等,这些合同之间存在复杂的关系,这就需要这个机构或人员进行协调、监督、检查,必要时还需要根据合同和有关规定进行索赔。

  在施工合同内容的策划方面。在合同的管理组织结构明确划分之后,需要对每一条合同内容进行详细的分析和策划,无论从具体的条款文字、措词上,还是从合同所约定的责任、义务、赔偿规定上,都应当保持在合理的区间范围内。

  2. 2 签订阶段的合同管理

  合同的签定对管理工作的要求是保证合同中不出现任何有悖公平、有违法制的条款和内容,对其中存在的不足进行全面的分析指正,最终确定合同的准确性、公平性。在合同签订的过程中管理内容主要包括四个方面: 第一,要掌握合同条款与约定中对风险因素的涉及情况,是否对可能发生的风险做出了全面的预测,需要针对可能发生的风险因素以及后果分担的比例等进行详细、明确的条款规定; 第二,主合同内容包括与建设项目施工相关的各个环节规定,比如项目建设内容的承包形式、具体的承包责任、项目施工标准、项目进度控制、价款控制等等,这些内容都决定着项目是否能够有效的落实和实施,需要在合同条款中进行特别明确的说明; 第三,管理合同评审,合同评审的工作内容主要针对其中的条款是否符合合同管理制度的相关标准,例如其中的有关争议处理内容和条款是否符合有关规定、施工进度条款的制定是否符合施工要求等; 第四,合同正式签订,这个过程需要在合同责任双方工作人员均在场的条件下完成,如果项目通过招标方式实现,还需要公开公布中标结果,投标结果的公示需要完全按照规定来进行,经过一定期间的公示期之后,由双方签订施工合同并履行其它相关责任。

  2. 3 施工阶段的合同管理

  施工阶段合同管理内容是针对施工过程的日常行为开展的,主要包括四个方面的内容。第一,对合同条款履行情况的跟进和管理,要求施工过程中工程承包方根据施工的不同阶段进行相应的职责履行,对没有与合同约定同步进行的行为进行监督、干预,并引导至正常的施工进度与合同要求上来,对于在施工过程中出现的违背施工合同条款规定,而做出的不合理行为,或者提出的不合理要求,协商解决不成可通过法律手段寻求自身权益的维护,这一个监督与管理的过程是深入到施工过程的每一个时期内的,是一个长期的跟进管理过程; 第二,随着项目施工行为的推进会出现一些风险和变化因素,对项目造成一定的影响,在这种状况下应当对合同内容进行及时的补充以完善施工合同,以恰当的符合施工具体情况; 第三,在由于人为原因造成工程项目正常施工进度或效果受到影响时,需要根据合同要求责任方承担索赔责任;第四,由于合同中未详细说明的细节引起的'双方争议应当根据合同对平等、协商解决问题的原则,由合同管理者出面解决争议。

  2. 4 竣工阶段的合同管理

  当工程完工后所涉及到的与合同管理的工作就是按照合同约定正常的履行、验收、交工等工作,而后对项目相关的合同资料进行整理与保存,保证在项目后期出现售后维修需求时能够有解决问题的合同资料依据。当工程合同关系的双方完成项目交接后,施工合同和档案需要移交至建设工程的管理部门妥善保存。

  至此整个施工合同的完整管理过程就基本上完成了,不过在项目后期双方的合同关系仍然是存在的,因为施工方还有一个保证施工项目质量的责任,这项责任要在后期持续一段时间内的建筑投入使用后才能够分辨出来,所以合同档案的管理一定要完善、到位。

  3 建设单位对施工合同全过程管理的优化和保障策略

  目前我国的建设单位在施工合同全过程管理上基本已经做到比较完善了,但也存在一些问题,这就要加强合同全过程管理的水平、实现管理的不断优化,利用一些特定的改革策略才能实现。首先,需要加强对整个合同管理体系的管理力度,运用科学的管理方法来落实每一项合同管理工作,将具体的合同管理工作与实际项目结合起来,加强合同的执行力,全面的发挥建设单位对施工合同全过程管理的有效职能。

  其次人,对合同管理的工作人员进行业务能力的培养,针对我国的建设单位的实际情况,有的建设单位的管理人员不是专业人员,这就需要以专业案例的形式进行培训全面提升合同管理工作的专业水平,同时通过正面与反面案例学习的方式,对合同管理工作人员进行有效的实践性培训,有效提高其工作水平。最后,加强合同管理工作的合法性,实施严密的审核制度,避免因条款漏洞造成合同双方之间的利益纠纷或者冲突。

  4 结束语

  建设单位的全过程合同管理对于项目本身来说意义重大,由于全过程的合同管理内容非常复杂,因此需要由拥有综合性专业素质较高的管理人员才能担当,面对目前施工合同管理中存在的少量问题,只有以严谨的、科学的工作态度、严格的管理制度来对待每一环节,才能使建设单位的全过程合同管理得到不断的优化和综合水平的有效提高。

【单位施工合同】相关文章:

单位施工合同12-31

单位建筑施工合同12-27

单位区域施工合同04-03

单位施工合同通用12-22

建设单位施工合同03-02

施工单位用工合同01-21

施工单位劳务的合同02-01

单位施工安全协议03-18

施工单位劳动合同10-18