监控施工合同

时间:2023-01-23 11:43:49 施工合同 我要投稿

监控施工合同通用15篇

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编为大家整理的监控施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

监控施工合同通用15篇

监控施工合同1

  工程名称:______________监控系统工程

  工程地点:______________

  工程范围:_________________详见_______________监控系统招标文件和投标书

  工程内容:________________

  工程总价:_________________详见附件1(工程价格汇总表)

  合同金额:_________________人民币_____________元整(¥________________元)。

  注:_________________工程总款中,中标工程总款为________________元,后续附加________________元,为甲、乙方及_____________认可,为必须附加项,见工程价格汇总表第9项。

  本工程在监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式,一次包干;超出监控系统工程招标文件、投标书范围内的.项目若需要增加,由双方协商定价。

  本合同由甲乙双方签字或者盖章之日起生效。

  本合同一式份,双方各执份,合同附件作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

  甲方:乙方:

  签订日期:年月日

  签订地点:

监控施工合同2

  甲方:乙方:

  根据《中华人民共和国民法典》的规定,本着平等、自愿、诚实、信用的原则,就甲方安装监控系统设备及施工事宜经双方协商订立如下合同,共同遵守。

  第一条:工程名称

  第二条:安装地点

  第三条:工程造价元(人民币)

  第四条:工程期限自________年____月____日至________年____月____日。

  第五条:工程施工形式为乙方包工包料,系统工程所用设备、材料与招投标书数量一致。

  第六条:付款时间

  1、本工程总造价

  2、本合同签订后,甲方向乙方首付款。

  乙方在收到甲方预付款后开始施工,施工完毕正常使用后甲方在一个月内付给乙方50%_______元,剩余部分10%_______元,甲方应在________年的质保期过后付给乙方(付款时乙方出具有效票据

  3、本工程如有变更须按签发变更单及调整价格.

  第七条:双方责任甲方:

  1、真实合法的施工所需文件及相关手续,施工和使用中涉及国家法规或有关部门规定的条款与之相冲突的事项,由甲方自行处理,与乙方无关;

  2、工程开工前将施工区域清理完毕;

  3、提供施工所需水、电等设施及资源;

  乙方:

  1、根据甲方提供的工程文件、图纸、资料和有关规定,编制施工方案,本合同签订时认为甲方已通过方案审核;

  2、严格按照施工图纸和《设计方案》施工,确保质量。在合同规定的时间内完工;

  3、施工中注意保护甲方有形财产,如有损坏照价赔偿;

  4、未经甲方书面同意,不得泄漏本合同中涉及甲方的设计方案、施工资料及相关文件。

  第八条:工程变更本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计及施工方案,确需变更,须经双方协商并书面确认,费用调整。

  第九条:工程俊工及验收工程完工时即进行验收,以合同附件器材表为依据对工程建设当中使用的设备的型号及数量进行验收,如按效果验收或按GA803标准验收或有关部门及规范验收签发有效合格证明.

  第十条:保修条件及期限

  1、监控系统设备安装完毕并由甲方验收合格后,由乙方负责________年的维修保养,并负责终身维修工作。保修期内设备部件非人为损坏,乙方负责维修。保修期外由乙方进行维修工作,只收取甲方的零部件材料成本费。乙方安装的设备在使用期间出现意外损坏,乙方负责维修,只收取甲方的零部件材料成本费。

  2、甲方在监控系统的日常工作中一旦发现故障,应及时通知乙方,乙方在接到通知后两小时内及时对甲方监控人员进行电话指导,如仍不能排除故障,乙方72小时内派技术人员到达现场进行设备维修。

  第十一条:合同的变更和解除双方在履行本合同过程中,如需变更合同内容须双方协商并书面确认。

  本合同遇下列情况解除:

  1、履行完毕。

  2、不可抗力或因一方违约至履行本合同已无必要。

  3、双方协商并书面确认。

  第十二条:违约责任

  1、合同生效后,甲、乙双方均应履行本合同约定的`义务,任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的,应当承担相应的违约责任,并赔偿由此给对方造成的损失。

  2、乙方不能按合同规定按时、保质、保量地完成监控系统的安装、调试、运行服务的,乙方应承担违约责任。

  第十三条:合同纠纷的解决方式本合同在履行过程中如发生争议,由双方协商解决,如协商未能解决,任何一方均可向本合同签订地的人民法院提起诉讼。

  第十四条:合同生效条件

  1、本合同自甲、乙双方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

  2、本合同生效后,任何一方不得擅自更改或解除合同,如需要变更或解除合同,应经双方协商一致并达成书面协议。

  3、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

  第十五条:其他条款:

  甲方:(签章)

  代表人:

  地址:

  联系电话:

  年____月____日

  乙方:(签章)

  代表人:

  地址:

  联系电话:

  ________年____月____日

监控施工合同3

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就安徽省汉邦日化有限公司生产基地工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:安徽省汉邦日化有限公司生产基地

  工程地点:寿县新桥国际产业园

  工程范围:

  1、监控设备;

  2、网络设备;

  3、背景音乐与紧急广播系统;

  4、智能化外场管线

  5、停车场及门禁管理系统;施工,包括各主要系统和子系统的安装、调试、移交和保修等

  二、工程造价:

  本工程合同总价为民币:柒万元刺整(70000.00元)

  本工程在所有系统工程采用一次性人工包干的形式;依据附件、图纸及设备清单,需要增加系统工程同时包括在内,双方不在另行协商。

  三、双方的权利和义务

  1、双方现场代表:

  甲方委派 同志为现场代表,负责本合同项目的实施和协调;乙方委派 同志为现场代表,负责本合同项目的实施和协调;

  2、甲方工作:

  2.1、对乙方设计的图纸及施工方案、施工计划进行审核和确认;

  2.2、提供给乙方工程总进度计划及阶段进度计划表;

  2.3、检查乙方的施工质量,对乙方完成的工作量予以确认;

  2.4、督促和协调总包方与乙方的施工配合,总包方和乙方共同做好对产品的保护;

  2.5、负责提供所有的设备;

  2.6、甲方有权根据施工进度、质量、安全等情况对乙方的施工范围及内容进行增减或调整,乙方无异议;

  3、乙方工作:

  3.1、由乙方根据甲方要求,提供设计图纸,经甲方确认后作为工程的施工用图纸,并负责此等施工图纸通过政府有关部门之审批。

  3.2、根据甲方提供的工程蓝图,对照智能化的设计,发现问题及时通知甲方进行调整处理,任何修改均应征得甲方书面认可后方可实施;

  3.3、采取切实有效的措施,做好施工过程中及已竣工未移交的产品的保护工作,负责损坏产品的修复;

  3.4、遵守施工现场的规章制度,做到文明施工。乙方因施工产生的安全人身事故,甲方不承担任何责任。自觉接受总包方的管理,落实安全责任制。遵守地方政府的有关规定,持证上岗,规范用工制度,合理合法使用劳动力。

  3.5、做好施工过程中的各项施工记录及质量保证资料的填写、收集和整理,竣工验收前15天将装订成册的各类资料移交甲方。

  3.6、提供有效的资质证书、交易凭证,交甲方及监理公司备案;

  3.7、负责本工程的方案申报(如有)、设计、施工、验收等工作;

  3.8、根据甲方提供的总进度计划及阶段进度计划,结合现场实际情况编制施工组织设计及施工方案申报甲方批准后执行。在实施过程中,根据工程实际进度的变化,随时调整作业计划。满足工程总的进度要求,确保工程如期完工;如因乙方原因造成工期延误,乙方按本合同结算造价的1%/天向甲方支付违约金并赔偿甲方的经济损失,不足一天按一天计。

  3.9、工程竣工验收合格后,须将工程清洁地移交给甲方,所有乙方之临时设施、原材料、设备、垃圾等清理出施工现场,并向甲方办理书面移交手续。

  四、产品质量及安装调试要求:

  1、乙方须按甲方指定地点安装摄像头。未经甲方同意,不得随意更改方案。

  2、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。

  3、由甲方提供安装场地及电源。

  四、技术标准及质量保证

  (1)布线标准:乙方监控系统布线施工,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。

  五、工程项目建设期限:

  合同签定后 3 日内进场施工,整个施工工期 90 天。( _______年_____月_____日起至_______年_____月_____日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)

  六、售后服务:

  1、凡由产品安装问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在4小时内响应,24小时内解决故障,若在24小时内不能排除故障的,则从使用后三个月内保证金扣除。

  2、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与基本维护监控设施、设备。

  七、竣工验收及付款方式::

  项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起,10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。项目施工安装、调试完毕后,并签注验收结论。工程施工量达50%时甲方支付(¥20xx0.00元) ,验收合后付总金额的40%(¥ ),使用三个月后无安装质量问题支付合同总金额的'10%(¥ )(此部分资金不计算利息),逾期不付按0.1%支付滞纳金。

  八、约定事项

  合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。

  九、违约责任:

  1、乙方必须严格按合同要求按时、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。

  2、在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。

  本合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。保修期及费用:

  本工程的保修期为验收合格后一年,自本工程通过竣工备案合格日起计。保修期内因施工质量缺陷(含安装、调试)引发的问题,由乙方承担责任,进行免费修理或更换。如造成其它经济损失的应当作相应的赔偿。如属用户使用不当等人为造成损坏,乙方应及时给予修理,适当收取材料成本费。超过保修期的产品乙方实行终身有偿维修服务。合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

  十三、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。

  十四、本合同一式肆份,由甲乙方各执二份。

  十五、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

  十六、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。

  甲方: 乙方:

  日期 : 日期:

监控施工合同4

  甲 方:_________

  乙 方:_________

  甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:

  一、工程概况

  1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统

  2、工程地址:_________

  3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、UPS配电工程。

  乙方具体负责:

  (1) 暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装

  (2) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装,设备的安装和系统调试

  (3) UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试;

  (4) 整个弱电工程采购部分包括:

  除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外,其它材料和主材由乙方统一采购。

  二、甲乙双方的责任和义务

  1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的.必要条件。

  2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:

  1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约 米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

  2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

  3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

  4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

  5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

  三、工程进度安排

  1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。

  2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

  四、工程验收时间

  工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

  五、合同预算金额

  本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)

  六、结算方式

  工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

  乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

  七、人力不可抗拒事故

  如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。

  八、违约责任

  甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。

  乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

  九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。

  十、合同生效及其它

  1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。

  2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

  3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。

  4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________

  法定代表或其委托人:_________法定代表或其委托人:_________

  地 址:_________地 址:_________

  开户行:_________ 开户行:_________

  帐 号:_________帐 号:_________

  签约时间:_________年___月___日 签约地点:_________

监控施工合同5

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立合同。

  一、 工程概况:

  工程名称: XXXXXX

  工程地点: XXXXXX

  工程范围: XXXXXXXXX

  工程内容:监控系统布线、设备安装及调试

  二、工程总价:详见附件1(网络监控工程价格)

  合同金额¥:XXXXX(大写:叁万陆仟圆整)工程在本监控系统工程采用总价包干的形式,一次包干;超出本监控系统工程范围内的项目若有实际需要增加的,由双方协商定价。

  三、产品质量及安装调试要求:

  1、乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。

  2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品。由此带来的一切损失由乙方负责。

  3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。

  4、由甲方提供安装场地及电源。

  四、技术标准及质量保证

  (1)布线标准:乙方监控系统布线施工,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。

  (2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

  (3)乙方保证项目所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。

  (4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)

  五、工程项目建设期限:

  合同签定后 日内进场施工,整个施工工期 天。 20xx 年 4 月 20xx 年 4 月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)

  六、售后服务:

  1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。

  2、凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在8小时内响应,48小时内解决故障,若在48小时内不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证甲方的正常使用。

  3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护合同的设施、设备。

  七、竣工验收及付款方式:

  项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相关资料。乙方自书面通知之日起,一周内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。项目施工安装、调试完毕后,并签注验收结论。自合同签定起5日内支付合同总金额的50%(元 大写:壹万捌仟圆整 ),工程进行到安装监控器时付总金额30%元 大写:壹万零捌佰圆整 )(此部分资金不计算利息),验收合格后付清余款(¥:7800.00元 大写:柒仟捌佰圆整),逾期不付按0.1%支付滞纳金。

  八、约定事项

  (1)为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。

  (2)合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为合同的'附件。

  (3)附件1作为合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。

  九、违约责任:

  1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的 0.1% 向甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。

  2、在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的 0.1% 向乙方支付违约金。

  十、合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

  十一、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

  十二、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。

  十三、合同一式两份,由甲乙双方执一份

  十四、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

  十五、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。货款两清后,合同效力终止。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

监控施工合同6

  甲方:

  乙方:

  双方经友好协商同意,签定本合同。监控系统能在人们无法直接观察的场合,却能实时、形象、真实地反映被监视控制对象的状况,且能做到全天候24小时不间断进行,现已成为人们在现代化管理中一种极为有效的观察管理工具。由于它具有只需一人在控制中心操作就可观察许多区域,甚至远距离区域的独特功能,被认为是保安工作之必须手段,因此视频监控系统在现代管理和护卫中起独特作用。

  本系统采用统一的技术规范、兼容明晰的信息格式,将高性能的系统设备有机地集成在一起,构成一个高度自动化的闭路电视监控管理系统。保证图像清晰、色彩真实、防闪稳定和操作容易,并可在所处环境下长期可靠地运行。

  第一条 工程项目

  工程名称:监控防盗安装工程地点:临泉县长官镇

  第二条 工程期限

  工期共1天,自乙方收到甲方进场通知书之日起计算,甲方提供的'全部主材料必须在开工后1天内到齐,否则工期顺延。如遇到甲方原因或不可抗拒因素(如火灾、地震、水灾等)影响工期,双方另行商定解决。当乙方完成上述第n条所有工程量时工程即为竣工。在施工中如因甲方原因造成工期延误,中途停建、缓建,乙方工期顺延。

  第三条 工程费用

  1、本工程合同总价为人民币元(大写:柒仟柒佰柒拾元整)。

  2、分包工程中产生的工程量变化,乙方按实与甲方结算。

  3、此合同总价为含税价格,不包括所有由甲方负责。

  第四条 工程费用支付与结算

  1、本合同签定后,甲方付工程设备预付款,元(大写:贰仟_____元整)。

  2、工程进行到设备调试完毕,系统运行正常后甲方累计向乙支付全部余款,即5770元

  3、乙方负责本工程一年质量保修,一年质量保修期后。

  第五条 甲方工作

  1、甲方负责协助乙方办理相关施工手续,提供施工材料存放场地;

  2、甲方负责按照建设方的进度安排乙方进行施工;

  3、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜。

  第六条 合同的生效与终止

  本合同自甲、乙双方法签字后生效。维护保养期满,本合同自行终止。

  第七条 其他

  1、由于甲方原因造成工期拖延的,给予顺延;

  2、合同未尽事宜,双方根据具体情况结合有关规定友好协商解决;

  3、本合同一式贰份,甲、乙双方各持壹份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

监控施工合同7

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:监控安装、维修

  工程地点:1、2、3、期

  工程范围:监控安装、维修

  工程内容:监控系统布线、设备安装及调试

  二、工程总价:详见附件1(工程价格汇总表)

  合同金额:

  本工程在小区监控系统工程采用总价包干的形式,一次包干;超出小区监控系统工程范围内的项目若小区需要增加,由双方协商价。

  三、产品质量及安装调试要求:

  1、乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。

  2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的.一切损失由乙方负责。

  3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。

  4、由甲方提供安装场地及电源。

  四、技术标准及质量保证

  (1)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术准。

  (2)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。

  (3)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质说明)

  五、工程项目建设期限:

  合同签定后日内进场施工,整个施工工期天。(年月日开工,年月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)

  六、售后服务:

  1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。

  2、凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在24小时内响应,72小时内解决故障,若在72小时内不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证小区的正常使用。

  3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。

  七、竣工验收及付款方式:

  项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起,10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。项目施工安装、调试完毕后,并签注验收结论,验收合格后甲方一次性,向乙方支付95%( )余5%( )质保金。逾期不付按0.1%支付滞纳金。

  八、约定事项

  (1)为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。

  (2)合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。

  (4)附件1作为本合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为约。

  九、违约责任:

  1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。

  2、在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。

  十、本合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

  十一、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

  十二、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。

  十三、本合同一式两份,由甲方执一份

  十四、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

  十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。货款两清后,合同效力终止。

  甲方:乙方:

  法定代表人:法定代表人:

  电话:电话:

  年月日年月日

监控施工合同8

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  甲方将 工程发包给乙方施工,根据国家有关规定,经双方协商一致,同意签订本合同。

  第一条 工程总造价和订货款

  (1) 工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币壹万捌仟伍佰元整(各单项工程造价详见工程项目一览表);

  (2) 订货款:甲方提供给乙方工程总造价30%的订货款伍仟伍佰元整(合同签定之日付给)。

  第二条 工程进度和结算方式

  (1) 乙方进入施工现场敷设工程所需管道及线路,待乙方安装所有监控摄像机完毕,甲方付给乙方工程总造50%的材料款玖仟贰佰伍拾元整;

  (2) 甲方厂区车间照明设备安装完毕,乙方进入施工现场安装电脑录像监控专用设备终端,整套系统进行调试正常使用,经甲方验收合格后,甲方付给乙方工程总造价20%的剩余款叁仟柒佰伍拾元整。

  第三条 工程工期及顺延工期

  工程工期为 20xx 年3 月 10 日至 20xx 年 3 月 25 日。

  在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:

  (1) 因天灾或人力不能抗拒的'原因被迫停工者;

  (2) 因甲方提出变更计划而不能继续施工者;

  (3) 因甲方原因造成被迫停工或不能顺利施工者。

  第四条 服务条款

  在正常使用情况下,执行国家公安部规定保修一年的制度:

  (1) 一年内属产品质量问题发生故障,一切维修费用由乙方全部承担;

  (2) 属人为破坏或由于水、火及其它自然灾害所造成的损坏,不在保修范围之内。

  第五条 其它

  (1) 材料进入施工现场并已安装完毕的,如有丢失或损坏由甲方负责;

  (2) 本合同未尽事宜,双方也可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力;

  (3) 本合同签约地为 ;

  (4) 本合同一式二份,甲乙双方各执一份;

  (5) 本合同自签字盖章之日起生效。

  发包方单位: 承包方单位:

  (盖章) (盖章)

  法定代表人:

  日期: 年 月` 法定代表人:日期: 年 月 日日

监控施工合同9

  甲 方:

  乙 方:

  甲乙双方本着平等、自愿、互利互惠原则,就甲方工厂智能化工程施工事宜进行了充分协商,达成如下协议,双方遵照执行。

  一、工程施工内容

  乙方根据甲方实际现场要求情况,对工厂内进行视频监控工程施工,并根据甲方确定的点位分布安装调试。

  二、 工程总金额

  乙方根据甲方要求,提供工厂智能化设备和安装调试费总价为24864元,大写:贰万肆仟八百六十肆元整(详见附件:项目工程报价清单)。

  三、 工程施工

  1、乙方严格按照甲方要求进行合理施工,施工时,乙方应严格遵守以下七点:

  2、乙方严格按照甲方要求及设计进行施工,确保工程的进度和质量。 乙方按照报价清单表的材料清单组织材料。 乙方提供的货物和材料应由甲方开封验货后进行安装。 乙方应严格执行双方确定的施工进度和安排。 工程安装时,乙方必须遵守甲方的'相关规定及甲方单位制定现场施工管理,做好人员和材料的管理,做到文明安全施工。

  3、 乙方施工时应爱护甲方的相关物品,对造成破坏的地方,将进行修复。 如工程出现须增减项目和材料时,须经双方确定并签字认可,才能实施。

  四、 工期

  合同签定后,乙方在3个工作日后备货并进场施工。 乙方整个施工周期暂定为20天,施工中凡涉及到甲方单位原有实际情况进行配合的,应满足甲方的实际情况需要并优先考虑安装到位,不影响施工进度和施工质量。

  五、 验收

  1、 验收时,主要检查验收乙方在安装施工中进行具体施工项目是否符合甲方要求。

  2、 乙方提供的材料应符合“工程设备清单”的各项指标认可。 工程结束后由甲方安排人员组织验收。 乙方提供监控点位及其他设备安装分布图等技术文档资料给甲方。

  六、 责任条款

  1、工程施工和验收后,乙方负责产品保修一年。

  七、 付款方式

  1、 甲乙双方签订合同后,乙方正式进场施工并完成大部分室内及室外弱电布线工作。工程各系统主要设备安装结束后,甲方支付总合同款给乙方。

  八、售后服务:

  1、乙方免费为甲方提供使用技术培训。

  2、对施工工程在1年内进行免费维护,并根据甲方要求及时进行维修,更换相关损件。

  3、1年以后设备维修、维护费用按实际成本收取。

  4、如遇到不可抗拒的自然力量,及人为损坏,甲方将承担跟换设备成本价格,乙方将免费提供人员及技术服务。

  九、生效及其它

  1、合同经甲乙双方签字,并盖章即为生效;

  2、合同一式二份,甲乙双方各执一份,合同附件与合同具有同等法律效力;

  3、如本合同发生纠纷按照相关合同法执行;

  3、其他未尽事宜双方协商解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

监控施工合同10

  建设单位: 中国中铁航空港建设集团有限公司连镇铁路项目经理部三分部(以下简称甲方)

  施工单位: 高邮市玟璇科技有限公司 (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》之规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原

  则,为了明确双方的权利与义务关系,经友好协商,现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款,订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:2、工程地点: 3、工程范围:按照甲、乙方认可的室外监控、技术要求进行施工,确保监

  控设备、器材、线路数量和质量。

  4、工程内容:监控设备购置、系统布线、设备安装和围护,具体前端设备、传输设备、后端设备及器材费、人工费、税金详见报价单。

  5、签约地点: 江苏省高邮市。

  二、施工工期

  1、本合同工期 7 天,开工时间: 20xx年 12 月 2日,竣工时间: 20xx年12月 8日,逾期一天,按天计算每天罚款2,000.00元。工程竣工为乙方按照设计要求完成设备安装调试,并能正常投入使用。

  三、合同价款及承包形式

  1、该工程的合同承包总价为 16541.00元整,(大写:壹万陆仟伍佰肆拾壹元整)该工程实行“六包”:①包设备、器材采购及质量②包线路铺设安装,③包按设计施工,④包费用,⑤包安全,⑥包验收合格。

  四、付款方式

  1、乙方施工人员入场和工程设备、材料进场,经甲方验收后3日内支付工

  程款的20%,即3308.2 元,大写: 叁仟叁佰零捌元贰角。

  2、乙方对工程安装调试完毕后,由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责

  工程的验收,验收合格并稳定运行一周后,凭正式税务发票支付剩余80%,即

  3、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和一年期的设备保修、维护费用。乙方已经全面考察甲方场所,并保证本合同附件表格中所列设备及工料已经足够满足安装监控设施所需。对于超出部分,甲方不予承担相关工料费用。

  五、设备材料供应方式、产品质量及安装调试要求。

  1、乙方按照要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好。未经甲方同意不得随意更改方案,且需要提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件资料文件等。

  2、乙方保证本项目所供产品为合同中指定的产品,且包装为原包装,内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权立即要求乙方更换合格产品直至合同解除。由此带来的一切损失由乙方负责。产品进场时乙方提供供货证明,经甲方验收,不得以次充好,以假充真,如发现非正品一律以一赔十。

  3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责在5个工作日内开始设备安装、调试,要求做到布局合理、布线规范,便于使用和维护,符合国家相关技术标准。

  4、乙方系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的,应立即返工直到达到标准。

  5、乙方施工过程中需保证以下起码标准:

  (1)所有摄像头视频设备能稳定运行,不存在任何不稳定或黑屏;

  (2)所有线路排线科学、有序,不存在任何可能导致线路混乱不清、短路的情况。

  6、甲方提供安装场地和电源。

  六、技术标准和质量保证

  1、布线标准:乙方监控系统布线方案,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统》GB50198-94。

  2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准,该等设备应能达到系统稳定运行的要求,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换产品,由此带来的损失由乙方承担。

  3、乙方对监控布线、设备质保期限为一年。

  4、工程完工后如出现质量问题,乙方保证在甲方提出后24小时内派人员检修。

  七、技术支持及售后服务

  1、在系统正式投入施工后,乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施,并保证进度。

  2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行,并接受甲方的监督。

  3、乙方为甲方培训2名操作人员,要求能达到正确使用和维护设备。

  4、乙方承诺在质保期内,如遇甲方需要调整摄像头安装位置,乙方承诺一年内给予五次免费安装调试及技术服务,超过五次乙方将按市场行情收取有关工程安装费用;并承诺质保期内如遇产品质量和系统调试问题,经电话面授无法解决的,乙方将在5小时到项目现场进行故障排查和解决有关问题。

  八、验收和移交

  1、系统调试开通壹周内,由乙方书面通知甲方组织验收,并提供相关资料。甲乙双方主管部门组成验收小组,验收小组由双方各指派2名人员组成,验收小组对系统作全面验收,验收合格后各方签字确认,签注验收结论,并由乙方移交给甲方。

  九、设备保修

  1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按规定处理。在质保期内,若产品有质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本计算。更换的产品必须为新品,且质保期从更换之日起算。

  2、出现简单技术问题时,乙方应提供电话咨询,4小时内解决问题;电话咨询无法解决的,对复杂技术问题,乙方应24小时内到现场服务;重大技术问题应在48小时内到现场服务。若48小时仍不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证乙方的正常使用。

  3、系统开通后一年内如出现使用故障,乙方负责免费维修,如故障是因人为或意外引起的,需调换的设备或零件的费用由甲方负责,乙方负责免费维修。

  十、甲、乙双方责任

  (一)甲方责任

  1、未按合同规定的`时间和要求向乙方提供场地等辅助工作和准备工作,乙方有权解除合同,甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的,除交付工程的日期得以顺延外,甲方应当偿付乙方停工期间的损失;

  2、超过合同规定日期付款,应当根据逾期款额和预期期限按照日千分之五向乙方偿付违约金;

  (二)乙方责任

  1、乙方的以下行为构成违约,应承担相应更换、重做、维修等义务外,直接影响甲方正常工作进展,或有其他严重违约情形的,甲方可单方解除合同,并不承担相应的赔付责任:

  A、提供的设备不符合附件清单所列明细或技术要求;

  B、未按合同规定的期限交付工程;

  C、未按合同规定的质量技术要求交付工程。

  2、乙方未能按时完成项目工程的按照调试,影响甲方正常工作开展的,乙方按照每天工程款总额的0.5%作为逾期滞纳金支付给甲方;甲方没有按照工程进度支付相应款项给乙方的,每逾期一天按照工程款总额的0.5%的滞纳金支付给乙方。

  3、因乙方提供的设备及零配件质量问题或施工过程中的疏漏导致甲方损失,乙方应承担赔偿责任。

  4、乙方必须加强施工过程中的安全管理,遵守国家的各项安全规定,杜绝各类安全事故的发生。在施工过程中,若发生人身财产安全事故,所产生的责任和费用概由乙方承担,与甲方无关。施工期间出现如乙方损坏甲方财产,由乙方照价赔偿。

  十一、合同的生效与终止和变更与解除

  1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效,本合同在设备保修、维护期届满之日终止。

  2、本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。 十二、纠纷处理及其他

  1、本合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时,依法向合同签订地人民法院起诉。

  2、本合同正本一式三份,甲方执两份、乙方执一份。附件与本合同具有同等效力。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  年 月

  日年月日

监控施工合同11

  签定地点:______市____区电教教仪站

  签订时间:________________________

  甲方:__________市___________实验中学

  乙方:___________教学仪器设备有限公司依照《中华人民共和国民法典》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况工程名称:______市______实验中学电子监控系统工程工程地点:______市______实验中学校园内工程范围:详见______市______实验中学监控系统招标文件和投标书工程内容:监控系统布线、设备安装及调试

  二、工程总价:详见附件1(工程价格汇总表)合同金额:人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾伍元整(____________元)。 注:工程总款中,中标工程总款为____________元,后续附加四画面分割器____________元,为甲、乙方及____区电教教仪站认可,为必须附加项,见工程价格汇总表第9项。本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式,一次包干;超出学校监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加,由双方协商定价。

  三、产品质量及安装调试要求

  1.乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。

  2.乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

  3.在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。

  4.由甲方提供安装场地及电源。

  四、技术标准及质量保证

  (1)布线标准:乙方监控系统布线施工,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。

  (2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

  (3)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。

  (4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)

  五、工程项目建设期限合同签定后____日内进场施工,整个施工工期30天。(____________开工,____________以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)

  六、售后服务

  1.乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。

  2.凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在4小时内响应,24小时内解决故障,若在24小时内不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课。

  3.在验收合格后的________年内,如乙方接到甲方故障报修通知后4小时内没有响应或24小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课,则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的0.1%作为对甲方的赔偿,直到扣完,所造成损失由乙方负责(每次售后服务,均要求有甲乙双方签字的书面记录)。

  4.乙方向甲方培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。

  七、竣工验收及付款方式项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的.验收资料。乙方自书面通知之日起,10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。项目施工安装、调试完毕后,由____区电教站与学校一道组织验收,并签注验收结论。自验收合格之日起____日内支付合同总金额的10%(____________),使用________年后(即________年内)无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的30%(____________)(此部分资金不计算利息),使用________年后(即________年内)无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的60%(____________)(此部分资金不计算利息),逾期不付按0.1%支付滞纳金。

  八、约定事项

  (1)为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。

  (2)合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。

  (3)招标文件、投标书是本合同的一部分,具有同等法律效力。

  (4)附件1作为本合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。

  九、违约责任

  1.乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。

  2.在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。

  十、本合同按《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

  十一、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

  十二、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。

  十三、本合同一式四份,由甲方执二份(存档一份,财务一份),乙方执一份,电教站备案一份。

  十四、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

  十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。货款两清后,合同效力终止。

  甲方:______市_____实验中学

  乙方:_____

  法定代表人:_______________

  法定代表人:___________________

  经办人:___________________

  经办人:

  ________年____月____日

  ________年____月____日

监控施工合同12

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  甲方将工程发包给乙方施工,根据国家有关规定,经双方协商一致,同意签订本合同。

  第一条工程总造价和订货款

  (1)工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币壹万捌仟伍佰元整(各单项工程造价详见工程项目一览表);

  (2)订货款:甲方提供给乙方工程总造价30%的订货款伍仟伍佰元整(合同签定之日付给)。

  第二条工程进度和结算方式

  (1)乙方进入施工现场敷设工程所需管道及线路,待乙方安装所有监控摄像机完毕,甲方付给乙方工程总造50%的材料款玖仟贰佰伍拾元整;

  (2)甲方厂区车间照明设备安装完毕,乙方进入施工现场安装电脑录像监控专用设备终端,整套系统进行调试正常使用,经甲方验收合格后,甲方付给乙方工程总造价20%的`剩余款叁仟柒佰伍拾元整。

  第三条工程工期及顺延工期

  工程工期为20__年3月10日至20__年3月25日。

  在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:

  (1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

  (2)因甲方提出变更计划而不能继续施工者;

  (3)因甲方原因造成被迫停工或不能顺利施工者。

  第四条服务条款

  在正常使用情况下,执行国家公安部规定保修一年的制度:

  (1)一年内属产品质量问题发生故障,一切维修费用由乙方全部承担;

  (2)属人为破坏或由于水、火及其它自然灾害所造成的损坏,不在保修范围之内。

  第五条其它

  (1)材料进入施工现场并已安装完毕的,如有丢失或损坏由甲方负责;

  (2)本合同未尽事宜,双方也可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力;

  (3)本合同签约地为;

  (4)本合同一式二份,甲乙双方各执一份;

  (5)本合同自签字盖章之日起生效。

  发包方单位:承包方单位:

  (盖章)(盖章)

  法定代表人:

  日期: 年 月法定代表人: 日期: 年 月 日

监控施工合同13

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  经甲乙双方协商,本着互惠互利的原则,承包事宜,达成如下监控施工转让合同,以便共同遵守。

  一.工程概况

  工程名称:_________________

  工程地点:_________________

  工程内容:_________________

  二、工程造价________________工程款总额约为________________元整,(大写)_____________

  三、工程质量

  1.乙方接受该项目后必须严格按照施工及转让合同的约定和国家有关工程的`法律法规进行施工,承担质量、安全及其他施工中存在的一切风险责任,严格履行原施工合同。认真负责进行施工项目的质量和安全,对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。

  四、工程内容

  甲方(签字):_________________

  乙方(签字):_________________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

监控施工合同14

  甲方:乙方:

  双方经友好协商同意,签定本合同。监控系统能在人们无法直接观察的场合,却能实时、形象、真实地反映被监视控制对象的状况,且能做到全天候24小时不间断进行,现已成为人们在现代化管理中一种极为有效的`观察管理工具。由于它具有只需一人在控制中心操作就可观察许多区域,甚至远距离区域的独特功能,被认为是保安工作之必须手段,因此视频监控系统在现代管理和护卫中起独特作用。

  本系统采用统一的技术规范、兼容明晰的信息格式,将高性能的系统设备有机地集成在一起,构成一个高度自动化的闭路电视监控管理系统。保证图像清晰、色彩真实、防闪稳定和操作容易,并可在所处环境下长期可靠地运行。

  第一条、工程项目

  工程名称:监控防盗安装工程地点:临泉县长官镇

  第二条、工程期限

  工期共1天,自乙方收到甲方进场通知书之日起计算,甲方提供的全部主材料必须在开工后X1天内到齐,否则工期顺延。如遇到甲方原因或不可抗拒因素(如火灾、地震、水灾等)影响工期,双方另行商定解决。当乙方完成上述第n条所有工程量时工程即为竣工。在施工中如因甲方原因造成工期延误,中途停建、缓建,乙方工期顺延。

  第三条、工程费用

  1、本工程合同总价为人民币元(大写:柒仟柒佰柒拾元整)。

  2、分包工程中产生的工程量变化,乙方按实与甲方结算。

  3、此合同总价为含税价格,不包括所有由甲方负责。

  第四条、工程费用支付与结算

  1、本合同签定后,甲方付工程设备预付款,元(大写:贰仟x元整)。

  2、工程进行到设备调试完毕,系统运行正常后甲方累计向乙支付全部余款,即5770元

  3、乙方负责本工程一年质量保修,一年质量保修期后。

  第五条、甲方工作

  1、甲方负责协助乙方办理相关施工手续,提供施工材料存放场地;

  2、甲方负责按照建设方的进度安排乙方进行施工;

  3、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜。

  第六条、合同的生效与终止

  本合同自甲、乙双方法签字后生效。维护保养期满,本合同自行终止。

  第十条、其他

  1、由于甲方原因造成工期拖延的,给予顺延;

  2、合同未尽事宜,双方根据具体情况结合有关规定友好协商解决;

  3、本合同一式贰份,甲、乙双方各持壹份。

  甲方(公章):XXXXXXXXX 乙方(公章):XXXXXXXXX

  法定代表人(签字):XXXXXXXXX 法定代表人(签字):XXXXXXXXX

  20xx年x月x日20xx年x月x日

监控施工合同15

  甲方:__________

  乙方:__________

  依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:_______________

  工程地点:_______________

  工程范围:_______________

  工程内容:监控系统布线、设备安装及调试

  二、工程总价:

  详见附件1(工程价格汇总表)

  合同金额:______________

  本工程在小区监控系统工程采用总价包干的形式,一次包干;超出小区监控系统工程范围内的项目若小区需要增加,由双方协商价。

  三、产品质量及安装调试要求:

  1、乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。

  2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

  3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。

  4、由甲方提供安装场地及电源。

  四、技术标准及质量保证:

  (1)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术准。

  (2)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。

  (3)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质说明)

  五、工程项目建设期限:

  合同签定后_____日内进场施工,整个施工工期_____天。(_____年_____月_____日开工,_____年_____月_____日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)

  六、售后服务:

  1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的.产品必须是新的,且质保期限从当时算起。

  2、凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在24小时内响应,72小时内解决故障,若在72小时内不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证小区的正常使用。

  3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。

  七、竣工验收及付款方式:

  项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起,10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。项目施工安装、调试完毕后,并签注验收结论,验收合格后甲方一次性,向乙方支付95%_____余5%_____质保金。逾期不付按0.1%支付滞纳金。

  八、约定事项:

  (1)为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。

  (2)合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。

  (4)附件1作为本合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为约。

  九、违约责任:

  1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。

  2、在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。

  十、其他事项:

  1、本合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

  2、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

  3、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。

  4、本合同一式两份,由甲方执一份

  5、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

  6、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。货款两清后,合同效力终止。

  甲方:__________

  乙方:__________

  法定代表人:__________

  法定代表人:__________

  电话:__________

  电话:__________

  _____年_____月_____日

  _____年_____月_____日

【监控施工合同】相关文章:

监控施工合同06-13

监控施工合同06-10

安装监控施工合同09-06

监控施工转让合同11-10

弱电监控施工合同10-11

弱电监控施工合同新09-06

监控工程施工合同04-21

监控施工合同范本12-20

监控施工合同15篇12-11

监控施工合同(15篇)12-11