建设施工合同

时间：2022-12-13 19:26:07 施工合同我要投稿

建设施工合同(精选15篇)

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的法律效力与日俱增，它可以保护民事法律关系。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家整理的建设施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

建设施工合同(精选15篇)

建设施工合同1

　　甲方：

　　乙方：__________工程队

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。为确保______公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

　　一、公路建设路线及工期要求：

　　1、公路建设路线为____________________。

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　2、工期要求是________年____月____日至________年____月____日。

　　二、公路建设的内容：

　　公路路基开挖工程。

　　三、公路建设技术要求：

　　1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米，弯道地段为6.1米；每公里设置4个错车道，错车道有效宽度为6.1米。

　　2、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大XX不得大于10%，XX长度不得大于80米，弯道最小半径不得小于15米。

　　3、土质边坡按1：0.5－1：0.75，坚石边坡按1：0.2，软石边坡按1：0.3的标准进行开挖。

　　四、工程验收及付款方式：

　　1、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进行验收。

　　2、工程承包经费为每公里2.75万元，乙方进场并完成500米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费用；整个工程按时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。

　　五、施工安全责任：

　　乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施，按照安全操作规程施工，达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。

　　六、双方的权利、责任和义务：

　　1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行承担。

　　2、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第3天算起，每天按1000元计支付乙方的误工费。

　　3、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。

　　4、甲方必须派员协助乙方进行施工。

　　七、违约处理：

　　1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等），相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的损失。

　　2、乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，支付违约金________元，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

　　3、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　4、因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前___天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

　　八、争议解决：

　　甲乙双方因合同发生争议，向___________的单位或人员要求调解；调解或者协商不成的向_______________人民法院起诉。

　　九、合同份数：

　　本合同一式_____份，甲乙双方各执___份，自双方签字之日生效。

　　甲方：代表：________年____月____日

　　乙方：代表：________年____月____日

建设施工合同2

　　建设单位(以下简称甲方)：____________________________

　　施工单位(以下简称乙方)：____________________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

　　第一条工程项目

　　(一)工程地点：________________。

　　(二)工程内容：具体详见附件一改造项目工程表

　　(三)承包方式：包工包料

　　第二条工程造价为人民币

　　第三条合同工期

　　1.双方商定总工期______天。

　　开工日期：____________年_________月_______日，竣工日期：____________年_________月_______日。

　　2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。

　　①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。

　　②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。

　　③因停水、停电等情况达六小时以上时。

　　④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。

　　⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。

　　第四条工程质量标准和保修期

　　(一) 工程质量标准按国家现行施工规范验收

　　(二) 工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，

　　(三) 属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。

　　第五条材料设备供应

　　(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。

　　(二) 材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。

　　第六条付款方式

　　(一)由乙方完成工程量的______%，甲方付总造价的______%给乙方;

　　(二)乙方完成工程量的______%，甲方再付总造价的______%给乙方;

　　(三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的______ %;

　　(四)剩余______%工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。

　　第七条责任范围

　　(一)甲方责任：

　　1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;

　　2、及时组织工程竣工验收工作;

　　3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。

　　(二)乙方责任：

　　1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

　　① 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

　　② 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。

　　③ 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。

　　2、负责做好材料、设备的采购，保管工作：

　　3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。

　　第八条其它事项

　　(一)合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则：

　　1、经双方充分协商，发出设计变更通知单

　　2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可;

　　3、增加或变更内容所需材料必须落实;

　　(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;

　　(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的误工损失;

　　(四)合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。

　　(五)合同经双方签字盖章生效，至工程竣工验收和结清工程款后失效。

　　第九条本合同一式____份，其中：甲方____份、乙方____份，均具有同等效力。

　　甲方(签章)：___________________乙方(签章)：___________________

　　____________年_________月_______日____________年_________月_______日

建设施工合同3

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　甲方为改善居住条件，在自家院内新建一栋两层住房，经双方协商，承包给乙方施工建设。依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合房屋具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：承建项目

　　1. 工程名称：________________________。

　　2. 工程结构：底框砖混结构房屋一栋，一楼一底共两层。

　　3. 建筑面积：约310㎡(最后以实际建筑面积为准)。

　　4. 工程内容：乙方按照甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要求承建房屋主体工程，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面施工、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及一楼地面、门前台阶施工。

　　第二条：承包方式及费用

　　1. 工程包工不包料。甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备。

　　2. 施工费用：按建筑面积甲方付给乙方每平方米________元(大写____________元整)，浇灌好一层合格后预付____万元，工程结束验收合格后全部结算付清。

　　第三条：工程质量要求

　　1. 整个工程应按照甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要求施工，达到国家建筑施工规范要求。墙体、梁、柱水平度、垂度相差不超过

　　1.5cm。

　　2. 房屋内部按甲方草图布局，工程施工中科学合理放线，具体尺寸需要变更时，甲乙双方共同协商处理，每一道施工环节需经甲方验收合格后方能进行下一施工环节。

　　3. 若乙方施工中质量不合格，一律拆除重新施工，所造成的施工费及材料费损失由乙方负责。

　　第四条：工程工期

　　1. 经双方协商，工程从浇灌钢混柱之日起，两个月完工(日期为____________年_________月_______日____________年_________月_______日)

　　2. 在保证工程质量的前提下，因为下雨和建筑材料拖延，交房日期可顺延;若由于乙方人为原因工程延时或故意拖延工期，甲方扣除乙方施工费，延时一天扣除施工费____________元(大写__________________元整)。

　　第五条：安全责任

　　甲、乙方共同提高安全意识，乙方必须严格按照《安全生法》，劳保措施，施工防护措施到位，安全规范施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现病、伤、亡，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。

　　第六条：双方责任

　　1.甲方负责在______月______日前完成地基开挖，石脚支砌，地基回填，准备好水路电路，确保乙方按时施工。

　　2.乙方在施工工程中，必须听从甲方提出的意见和建议，在保证工程质量的前提下，坚持节省、不浪费的原则，不能随意带走甲方的任何建材。

　　3.施工前，乙方应将工程材料预算(水泥、砖、钢筋、沙石等数量、门窗尺寸尺寸等)告知甲方，以便甲方及时采购;施工中，工程需增减用料时，甲乙双方共同协商。

　　4.甲方应按照约定时间支付乙方施工费用，乙方不得长期停工或提出多加工钱等无理要求，否则本合同终止。

　　5.施工中本合同未尽事宜，双方共同协商处理。

　　6.本合同自签订之日起生效。本合同共二页，一式两份，甲乙双方各保存一份。

　　甲方(签章)：___________________乙方(签章)：___________________

　　____________年_________月_______日____________年_________月_______日

建设施工合同4

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。

　　三、工程内容：等内容。

　　四、承包形式：包工包料双包工程。

　　五、甲方职责：

　　(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;

　　(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;

　　(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。

　　六、乙方职责：

　　(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;

　　(2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工

　　(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务

　　4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;

　　(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。

　　七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》20xx定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。

　　八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20xx年拨付工程款的42.5%;20xx年12月30日前拨付28.5%;20xx年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。

　　九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。

　　十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

建设施工合同5

　　摘要：近年来，水利工程建设施工合同管理方面存在许多问题，从施工合同管理的概念和作用出发，就水利工程建设施工合同管理中存在的问题，分析原因，并提出相关对策。

　　关键词：水利工程；合同管理；对策

　　1、施工合同管理的概念

　　施工合同是指建筑安装工程承包合同，是建设项目的主要合同，是由具有法人资格的发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程，明确双方权利、义务关系的合同。合同的管理是指水利建设主管机关、相应的金融机构，以及建设单位、监理单位、承包企业依照法律和行政法规、规章制度，采取法律的、行政的手段，对施工合同关系进行组织、指导协调和监督。保护施工合同当事人的合法权益，处理施工合同纠纷，防止和制裁违法行为，保证施工合同法规的贯彻实施等一系列活动。

　　2、合同管理的作用

　　施工合同作为约束发包方和承包方权利和义务的依据，合同管理的作用主要体现在以下几个方面：一是促使施工合同的双方在相互平等、诚信的基础上依法签订切实可行的合同，二是有利于合同双方在合同执行过程中进行相互监督。以确保合同顺利实施；三是合同中明确的规定了双方具体的权利与义务，通过合同管理确保合同双方严格执行；四是通过合同管理，增强合同双方履行合同的自觉性，调动建设各方的积极性，使合同双方自觉遵守法律规定，共同维护当事人双方的合法权益。

　　3、当前合同管理存在的主要问题及成因分析

　　3.1 招标不够规范。为合同管理埋下了隐患

　　随着“三制”改革的深入开展，水利工程建设市场已逐步规范，但由于施工合同的双方在利益上存在矛盾，表现在合同上，如某些工程在招标过程中，利用僧多粥少的心理对承包人提出一些苛刻条件。迫使承包人压级压价，给承包人增加额外负担，甚至直接压低中标价格。使承包人受到一定的经济损失。为顺利承包到工程，且迫于自身生存和发展的压力，大多数承包人面对不够公正的合同条款也只能委曲求全。同时，有的承包人为提高中标率，搞联合投标，甚至恶意串通，抬高中标价，造成不正当竞争，扰乱建设市场，造成施工力量强、管理水平高的承包人不能中标，项目不能顺利实施，工程建设质量得不到保证，给施工合同管理带来被动。

　　3.2 合同一方的承诺不能兑现，造成工程无法顺利实施

　　在工程建设过程中，某一方应提供的资源没有及时提供，或者根本无法提供，造成工程项目无法开工或实施被动，特别是一些中小型项目，由于前期工作缺乏必要的法律依据，工作开展比较困难，进展缓慢，造成工程项目被动拖期。有的承包方在施工过程中人员资格和数量，设备的数量及型号，工程工期等与合同内容不相符，甚差异很大。特别是投标项目，实际施工过程中与标书内容不一致，标书中的承诺不能完全兑现，对工程项目的顺利实施造成负面影响。另外一些应急度汛的水利工程，工期短，时效性强。如工程不能按期竣工，可能造成防汛抢险的被动，并造成不必要的经济损失。

　　3.3 合同条文不够完善，对合同双方不能很好的进行约束

　　主要表现在工程招投标不规范，有的招投标过于简单，邀约及承诺不能构成合同签定的依据。建设双方有的不使用合同范本，而是由双方商定形成一个合同，有时由于经验不足或缺乏对工程的细致分析，造成合同履行过程中出现一些合同涉及不到的问题，合同的预见性较差，双方需要重新进行协商，给工程建设带来不必要的麻烦。有的合同条款不够严密，有歧义，在合同执行过程中容易产生不必要的争执。

　　3.4 工程项目在实施过程中存在的违法转包或分包现象，给合同管理带来麻烦

　　根据合同法规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的建设工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。但在工程实际建设过程中。非法转包或分包的行为仍然存在，造成合同履行起来困难重重。工程质量很难保证，出现一些债务纠纷，造成工期拖延，给合同管理工作带来不必要的麻烦。

　　4、对加强合同管理的对策

　　4.1 增强法律观念。依法进行合同管理

　　目前，我国建设行业法律法规越来越完备，尤其是《招标投标法》，《合同法》的颁布实施，对工程招标及合同管理提出了具体要求，各行各业也根据国家法律制定了有关条例。因此，合同当事人在签订合同时应当认真阅读有关法律法规，并对所签合同的标的、计量标准、质量要求、价款支付方式、合同履行期限、地点、违约责任以及合同条文的释疑等内容，应作出明确具体的解释，防止出现歧义，增强合同的严密性和可操作性。

　　4.2 积极推广使用合同示范文本

　　“三制”改革后，水利工程建设市场经过一定时期的运行。已形成了自身的建设合同范本，使用合同范本有助于明确双方的权利与义务。防止合同缺项、漏项和不平等条款的出现，因此应积极推广使用。

　　4.3 坚持合同审查制度，严格招标时企业资格审查

　　坚持合同审查制度，是合同能否顺利履行的前提与保证。一般情况下，合同审查的内容主要包括；建设项目是否具备合同签订的条件，合同内容是否符合法合规。合同条款是否详尽明确，工程等级和技术要求是否具体，是否符合国家规范标准，合同签定是否具有完备的合同手续。此外，在工程招标时还应该对施工企业的主体资格、企业信誉、注册资金、隶属关系、财务经济状况、设备及技术条件、履约能力，与招标工程相类似的工程施工经验等进行严格审查，以确保投标企业的内在质量。

　　4.4 加强对合同执行情况跟踪检查，督促合同双方自觉履行合同

　　在合同执行过程中，主管部门及建设单位应定期检查合同执行情况，并建立完善的合同检查考核制度。对合同执行过程中出现的偏差问题，认真进行分析、纠正，对随意违反合同条款的行为要认真查处，使合同管理步入正规化、规范化管理渠道，防止因合同违规而造成不良后果。

　　4.5 对合同管理人员进行必要的岗前培训

　　在水利工程建设过程中，应选派具有丰富工作实践经验、懂经济、业务强，具有高度责任感和敬业精神的人员负责合同管理。对于合同管理人员要进行岗前培训，在合同执行过程中，要注意对执行人员进行交底，使他们熟悉合同内容，做到有理、有据、有节的执行合同，变被动执行合同为自觉执行合同。

　　4.6 选择好的监理队伍是做好合同管理的重要保证

　　监理工程师是联系建设方和承包方的重要纽带，在合同管理中起着举足轻重的作用，高素质的监理工程师能够公平、诚信地处理合同执行过程中遇到的实际问题，对工程项目实施有较好的预见性。给工程建设创造一个宽松良好的环境。可以确保工程建设顺利实施。

　　合同管理是施工企业管理的重要内容，也是降低工程成本。提高经济效益的有效途径。项目施工合同管理的时间范围应从合同谈判开始，至保修日结束止，特别是要加强施工过程中的合同管理，确保把合同落到实处。

建设施工合同6

　　发包人（全称）：_________

　　承包人（全称）：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　1．工程概况

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　工程内容：_________ （群体工程应附承包人承揽工程项目一览表）

　　工程立项批准文号：_________

　　资金来源：_________

　　2．工程承包范围

　　承包范围：_________

　　3．合同工期

　　开工日期：_________

　　竣工日期：_________

　　合同工期总日历天数：_________

　　4．质量标准

　　工程质量标准：_________

　　5．合同价款

　　金额（大写）：_________ 元（人民币）￥：_________ 元

　　6．组成合同的文件组成本合同的文件包括：

　　（1）本合同协议书

　　（2）中标通知书

　　（3）投标书及其附件

　　（4）本合同专用条款

　　（5）本合同通用条款

　　（6）标准、规范及有关技术文件

　　（7）图纸

　　（8）工程量清单

　　（9）工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等局面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　7．本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　8．承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　9．发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　10．合同生效

　　合同订立时间：_________

　　合同订立地点：_________

　　本合同双方约定后生效。

　　发包人（盖章）：_________

　　承包人（盖章）：_________

　　住所：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　委托代表人（签字）：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　开户银行：_________

　　帐号：_________

　　邮政编码：_________

建设施工合同7

　　发包方：______

　　身份证号码：_________

　　通讯地址：_________

　　邮政编码：_________

　　联系人：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　帐号：_________

　　电子信箱：_________

　　承包方：_________

　　身份证号码：_________

　　通讯地址：_________

　　邮政编码：_________

　　联系人：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　帐号：_________

　　电子信箱：_________

　　按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守，建设工程施工承包合同。

　　第一条合同文件及解释顺序：

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　1.本合同;

　　2.本合同附件;

　　第二条图纸和文件的保管与提供

　　1.图纸由工程师单独保管，但应免费提供给承包方两套复制件。承包方需要更多复制件时，其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。

　　2.承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。此外，承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用，其费用由雇主支付。

　　3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场，该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。

　　第三条工程概况

　　1.工程名称：_________工程。

　　2.国家(或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位)对工程的批准投资计划文件号：_________，工程项目表文件号：_________，申请建筑许可执照文件号：_________，计划任务书文件号：_________，初步设计文件号：_________，总概算文件号：_________。

　　3.工程编号：_________;施工许可证号：_________;营业执照号：_________

　　4.工程地点：_________市_________区(县)_________路

　　5.工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。

　　6.工程承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式。

　　(1)承包方包工、包全部材料。

　　(2)承包方包工、部分包料，发包方提供部分材料

　　(3)承包方包工、发包方包全部材料

　　如按预算实行包工包料，属于承包方及发包方负责供应之材料，承包方将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。

　　第四条工程期限

　　(一)开工

　　1.根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为_________天(日历天)，自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。

　　2.开工前_________天，承包方向发包方发出开工通知书。

　　3.如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　(1)按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;

　　(2)凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

　　(3)不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

　　(4)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;

　　(5)非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

　　(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

　　(7)人力不可抗拒的因素而延误工期，合同范本《建设工程施工承包合同》。

　　(二)竣工

　　(1)承包方必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

　　(2)因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包方承担违约责任。

　　(3)施工中发包方如需提前竣工，双方协商一致后就应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包方为保证工程质量和安全采取的措施。发包方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

　　(4)凡是延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基矗

　　第五条工程师

　　建设工程实行监理的，发包方应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包方与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照《中华人民共和国合同法》中委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。

　　1.发包方应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包方。

　　2.工程师姓名：_________，职务：_________，职权：_________，发包方委托的职权：_________，需要取得发包方批准才能行使的职权：_________。

　　3.合同履行中，发生影响发包方承包方双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本合同关于争议的约定处理。

　　4.除合同内有明确约定或经发包方同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包方的任何权利与义务。

　　第六条工程质量

　　(一)工程质量等级

　　1.工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。发包方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有影响的应给予相应顺延。

　　2.达不到约定条件的部分，发包方代表一经发现，可要求承包方返工，承包方应按发包方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因承包方原因达不到约定条件，由承包方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，承包方承担违约责任。因发包方原因达不到约定条件，由发包方承担返工的经济支出，工期相应顺延。

　　3.双方对工程质量的争议，请协议条款约定的质量监督部门仲裁，仲裁费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。

　　(二)质量标准

　　1.承包方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。

　　2.承包方所承包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100%，优良率达到_________。

　　3.凡因承包方原因造成的施工质量不合格的工程，承包方应在发包方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由承包方承担违约责任。由于发包方原因达不到工程质量标准的，由发包方承担返工责任及经济支出。

　　(三)质量监督

　　本工程的质量监督，由质量监督站负责，双方均应接受其对工程质量的监督与检查。

　　第七条工程检查验收

　　1.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。

　　2.发包方聘用的现场监理工程师或工程师代表，必须以书面通知承包方其姓名、身份及所承担的任务。

　　3.承包方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。

　　4.承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。

　　5.隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师接到通知后_________小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。监理工程师未接的检查验收，承包方经质量检查部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，发包方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由发包方负责;不合格者，由承包方负责，因此而造成工期损失由责任方负责。

　　6.电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后，必须按照_________等有关规定进行技术检验。属于单体试车，由承包方负责进行。无论由谁负责试车，双方均应相互配合，共同进行。试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等，由发包方提供。其费用包括在定额内的，由承包方负担;定额中未包括的，由发包方负担。

　　7.设备安装工程，由承包方会同发包方将已完工程(设备基础)向安装单位办理中间交工手续，并作为竣工验收的依据。

　　8.工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　9.工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理，如发包方拖延接收，其保管费用和造成的损失由发包方承担。交工验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，应分清责任。属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由承包方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。

　　10.已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管，发包方不得动用，若发包方已经使用，即视同交验。由于承包方原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿。

建设施工合同8

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

　　工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：___________________________。

　　2.工程地点：___________________________。

　　3.工程立项批准文号：__________________。

　　4.资金来源：___________________________。

　　5.工程内容：___________________________。

　　群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

　　6.工程承包范围：_____________________________________________。

　　二、合同工期

　　计划开工日期：_________年_________月_________日。

　　计划竣工日期：_________年_________月_________日。

　　工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准

　　工程质量符合___________________________标准。

　　四、签约合同价与合同价格形式

　　1.签约合同价为：

　　人民币(大写_____________)(￥_______元);

　　其中：

　　(1)安全文明施工费：

　　人民币(大写____________)(￥_______元);

　　(2)材料和工程设备暂估价金额：

　　人民币(大写____________)(￥______元);

　　(3)专业工程暂估价金额：

　　人民币(大写_____________)(￥______元);

　　(4)暂列金额：

　　人民币(大写_____________)(￥______元);

　　2。合同价格形式：_______________。

　　五、项目经理

　　承包人项目经理：_______________。

　　六、合同文件构成

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　(1)中标通知书(如果有);

　　(2)投标函及其附录(如果有);

　　(3)专用合同条款及其附件;

　　(4)通用合同条款;

　　(5)技术标准和要求;

　　(6)图纸;

　　(7)已标价工程量清单或预算书;

　　(8)其他合同文件。

　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　　七、承诺

　　1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　八、词语含义

　　本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　　九、签订时间

　　本合同于______年_____月______日签订。

　　十、签订地点

　　本合同在__________________签订。

　　十一、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自_________生效。

　　十三、合同份数

　　本合同一式_________份，均具有同等法律效力，发包人执_________份，承包人执_________份。

　　甲方(签章)：___________________乙方(签章)：___________________

　　____________年_________月_______日____________年_________月_______日

建设施工合同9

　　建设施工合同

　　1.订立施工合同应具备的条件:

　　(1)初步设计已经批准。

　　(2)工程项目已经列入年度建设计划。

　　(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。

　　(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。

　　(5)对于招投标工程，中标通知书已经下达。

　　2.《建筑工程合同》文件的组成：

　　(1)双方签署的合同协议书。

　　(2)中标通知书。

　　(3)投标书及其附件。

　　(4)本合同专用条款。

　　(5)本合同通用条款。

　　(6)本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。

　　3.《施工合同示范文本》是由《协议书》《通用条款》《专用条款》三部分组成的，并附有3个附件。

　　4.《通用条款》不能完全适用于各个具体工程，因此，配之以《专用条款》对其做必要的修改和补充。

　　5.重新检验(单选题)

　　检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。

　　6.暂停施工

　　(1)发包人原因造成的暂停施工

　　(2)承包人原因造成的暂停施工

　　(3)意外事件造成导致的暂停施工

　　7.不可抗力所造成损失的承担

　　工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。

　　8.施工合同的解除

　　1)可以解除的情形

　　(1)发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

　　(2)发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任。如果停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。(单选题)

　　2)解除合同的程序

　　3)合同解除后的善后处理

　　9.承包人承担违约责任的4种方式：(多选题)

　　1)赔偿因其违约给发包人造成的损失

　　2)支付违约金

　　3)采取补救措施

　　4) 继续履行

　　10.试述建设工程施工合同订立的条件和程序(简答题)

　　订立施工合同应具备的条件:

　　(1)初步设计已经批准。

　　(2)工程项目已经列入年度建设计划。

　　(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。

　　(4)建设资金和主要建筑材料设备来源落实。

　　(5)对于招投标工程，中标通知书已经下达。

　　订立施工合同的程序：

　　对于必须进行招标的建设项目，工程建设的施工都应通过招投标确定发包人，中标通知书发出后，中标人应当与招标人及时签订合同。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

建设施工合同10

　　第一部分协议书

　　承包人（全称）：_______________________

　　分包人（全称）：_______________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、分包工程概况

　　分包工程名称：_______________________

　　分包工程地点：______________________

　　分包工程承包范围：__________________

　　二、分包合同价款

　　金额：大写：人民币_____________元，小写：______________元。

　　三、工期

　　开工日期：本分包工程定于_______年_______月_______日开工；

　　竣工日期：本分包工程定于_______年_______月_______日竣工；

　　合同工期总日历天数为：_______天。

　　四、工程质量标准

　　本分包工程质量标准双方约定为：_________________________

　　五、组成分包合同的文件包括：

　　1．本合同协议书；

　　2．中标通知书（如有时）；

　　3．分包人的报价书；

　　4．除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

　　5．本合同专用条款；

　　6．本合同通用条款；

　　7．本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

　　8．合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

　　六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

　　八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。

　　九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

　　十、合同的生效

　　合同订立时间：_______年_______月_______日

　　合同订立地点：____________________________

　　本合同双方约定_______后生效。

　　承包人：（公章）__________分包人：（公章）__________

　　住所：____________________ 住所：____________________

　　法定代表人：______________ 法定代表人：______________

　　委托代理人：______________ 委托代理人：______________

　　电话：____________________ 电话：____________________

　　传真：____________________ 传真：____________________

　　开户银行：________________ 开户银行：________________

　　帐号：____________________ 帐号：____________________

　　邮政编码：________________ 邮政编码：________________

　　第二部分通用条款

　　一、词语定义及合同文件

　　1．词语定义

　　下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

　　1．1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。

　　1．2专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

　　1．3发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1．4承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1．5分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1．6总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。

　　1．7分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。

　　1．8工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。

　　1．9项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。

　　1．10分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。

　　1．11总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。

　　1．12总包合同条款：指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的《建设工程施工合同文本》（建建〔1999〕313号）中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。

　　1．13分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。

　　1．14工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。

　　1．15图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。

　　1．16报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。

　　1．17中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。

　　1．18开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期。

　　1．19竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。

　　1．20合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

　　1．21追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经承包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。

　　1．22施工场地：指由承包人提供的用于分包工程施工的场所，以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。

　　1．23书面形式：指分包合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1．24违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。

　　1．25索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

　　1．26不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　1．27小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

　　2．合同文件及解释顺序

　　2．1合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　（1）本合同协议书；

　　（2）中标通知书（如有时）；

　　（3）分包人的投标函及报价书；

　　（4）除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

　　（5）本合同专用条款；

　　（6）本合同通用条款；

　　（7）本合同工程建设标准、图纸；

　　（8）合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。

　　2．2当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由分包人和承包人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理。

　　3．语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

　　3．1语言文字

　　除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。

　　3．2适用法律和行政法规

　　除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。

　　3．3适用工程建设标准

　　双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称；本合同专用条款没有具体约定的，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准。

　　本合同中没有相应工程建设标准的，应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后执行。

　　4．图纸

　　4．1承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向分包人提供图纸。分包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由分包人承担；如根据总包合同，承包人对工程图纸负有保密义务的，分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作，分包人的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。

　　4．2如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。如分包人不具备相应的设计资质，应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。

　　关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用，双方应在专用条款中约定。

　　4．3承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。

　　二、双方一般权利和义务

　　5．总包合同

　　5．1分包人对总包合同的了解

　　承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格内容除外）供分包人查阅。当分包人要求时，承包人应向分包人提供一份总包合同（有关承包工程的价格内容除外）的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格内容除外）。

　　5．2分包人对有关分包工程的责任

　　除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。

　　5．3分包人与发包人的关系

　　分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

　　6．指令和决定

　　6．1承包人指令

　　就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。

　　6．2发包人或工程师指令

　　就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。

　　7．项目经理

　　7．1项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

　　7．2项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。

　　7．3承包人所发出的指令、通知，由项目经理（或其授权人）签字后，以书面形式交给分包人，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，项目经理可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。项目经理在48小时后未予书面确认的，分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求，项目经理在分包人提出确认要求后7天内不予答复，应视为分包人要求已被确认。分包人认为承包人指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，承包人在收到分包人申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知分包人。紧急情况下，项目经理可发出要求分包人立即执行的指令，分包人如有异议也应执行。如承包人发出错误的指令，并给分包人造成经济损失的，则承包人应给予分包人相应的补偿，但因分包人违反分包合同引起的损失除外。

　　7．4项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人，项目经理在收到通知后48小时内不予答复，应承担因延误造成的损失。

　　7．5承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

　　8．分包项目经理

　　8．1分包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

　　8．2分包人依据合同发出的请求和通知，以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。

　　8．3分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计（或施工方案）和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，分包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的.紧急措施，并在采取措施后48小时内向项目经理送交报告。责任在承包人或第三人，由承包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在分包人，由分包人承担费用，不顺延工期。

　　8．4分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

　　8．5承包人可与分包人协商，建议更换其认为不称职的分包项目经理。

　　9．承包人的工作

　　9．1承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：

　　（1）向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。

　　（2）按本合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。

　　（3）提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。

　　（4）随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

　　（5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

　　（6）承包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

　　9．2承包人未履行前款各项义务，导致工期延误或给分包人造成损失的，承包人赔偿分包人的相应损失，顺延延误的工期。

　　10．分包人的工作

　　10．1分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：

　　（1）分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。分包人在审阅分包合同和（或）总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人。

　　（2）按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。

　　（3）在本合同专用条款约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交一份修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工。

　　（4）分包人应在专用条款约定的时间内，向承包人提交一份详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。

　　（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。

　　（6）分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。

　　（7）已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。

　　（8）分包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

　　10．2分包人未履行前款各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失。

　　11．总包合同解除

　　11．1如在分包人没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则承包人应及时通知分包人解除分包合同，分包人接到通知后应尽快撤离现场。

　　11．2因本合同第11．1款原因终止分包合同，分包人可以得到：已完工程价款、分包人员工的遣散费、二次搬运费等补偿。如本合同第11．1款约定的总包合同终止是因为分包人的严重违约，则只能得到已完工程价款补偿。

　　11．3在本合同第11．1款解除分包合同的情况下，分包人经承包人同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给承包人，由承包人按本合同专用条款约定的价格支付给分包人。

　　12．转包与再分包

　　12．1除12．2款规定的情况外，分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。

　　12．2分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

　　12．3分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任。

　　三、工期

　　13．开工与延期开工

　　13．1分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复分包人。承包人在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意分包人要求，工期相应顺延。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

　　13．2因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知分包人，推迟开工日期。承包人赔偿分包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

　　14．工期延误

　　14．1因下列原因之一造成分包工程工期延误，经项目经理确认，工期相应顺延：

　　（1）承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长；

　　（2）承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；

　　（3）承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进行；

　　（4）项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；

　　（5）非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加；

　　（6）不可抗力的原因；

　　（7）本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况。

　　14．2分包人应在14．1款约定情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　15．暂停施工

　　15．1发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过承包人向分包人发出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。分包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行。

　　16．工程竣工

　　16．1分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工。

　　16．2因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，分包人承担违约责任。

　　16．3提前竣工程序按总包合同相应条款履行。

　　四、质量与安全

　　17．质量检查与验收

　　17．1分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。

　　17．2双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。

　　17．3分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务，但并不免除承包人根据总包合同应承担的总包质量管理的责任。

　　17．4分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量。

　　18．安全施工

　　18．1分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　18．2在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措施，经承包人批准后实施，发生的相应费用由承包人承担。

　　18．3发生安全事故，按照总包合同相应条款处理。

　　五、合同价款与支付

　　19．合同价款及调整

　　19．1招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定；非招标工程的合同价款由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协议书内约定。

　　19．2分包工程合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种（应与总包合同约定的方式一致）：

　　（1）固定价格。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。

　　（2）可调价格。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法。

　　（3）成本加酬金。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

　　19．3可调价格计价方式中合同价款的调整因素包括：

　　（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

　　（2）工程造价管理部门公布的价格调整；

　　（3）一周内非分包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　（4）双方约定的其他因素。

　　19．4分包人应当在19．3款情况发生后10天内，将调整原因、金额以书面形式通知承包人，承包人确认调整金额后作为追加合同价款，与工程价款同期支付。承包人收到通知后10天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

　　19．5分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。

　　20．工程量的确认

　　20．1分包人应按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人接到报告后7天内自行按设计图纸计量或报经工程师计量。承包人在自行计量或由工程师计量前24小时应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据；承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果无效。

　　20．2承包人在收到分包人报告后7天内未进行计量或因工程师的原因未计量的，从第8天起，分包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。

　　20．3分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量。

　　20．4对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。

　　21．合同价款的支付

　　21．1实行工程预付款的，双方应在本合同专用条款内约定承包人向分包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。

　　21．2在确认计量结果后10天内，承包人应按专用条款约定的时间和方式，向分包人支付工程款（进度款）。按约定时间承包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

　　21．3分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。

　　21．4承包人超过约定的支付时间不支付工程款（预付款、进度款），分包人可向承包人发出要求付款的通知。

　　21．5承包人不按分包合同约定支付工程款（预付款、进度款），导致施工无法进行，分包人可停止施工，由承包人承担违约责任。

　　六、工程变更

　　22．工程变更

　　22．1分包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：

　　（1）工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经承包人确认后通知分包人；

　　（2）除上述（1）项以外的承包人作出的变更指令。

　　22．2分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令，应立即通知项目经理并向项目经理提供一份该直接指令的复印件。项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。

　　22．3分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。分包人应在工程变更确定后11天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。

　　22．4分包人在双方确定变更后11天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

　　22．5承包人在收到变更分包工程价款报告之日起17天内予以确认，无正当理由逾期未予确认时，视为该报告已被确认。

　　七、竣工验收及结算

　　23．竣工验收

　　23．1分包工程具备竣工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。

　　23．2承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。发包人未能按照总包合同及时组织验收的，承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过。

　　23．3分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。

　　23．4分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的，为提供修复后竣工报告之日。

　　24．竣工结算及移交

　　24．1分包工程竣工验收报告经承包人认可后14天内，分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

　　24．2承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。承包人确认竣工结算报告后7天内向分包人支付分包工程竣工结算价款。分包人收到竣工结算价款之日起7天内，将竣工工程交付承包人。

　　24．3承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

　　25．质量保修

　　25．1在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，分包人应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。

　　八、违约、索赔及争议

　　26．违约

　　26．1当发生下列情况之一时，视为承包人违约：

　　（1）本合同通用条款第21．5款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程预付款、工程进度款，导致施工无法进行；

　　（2）本合同通用条款第24．3款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款；

　　（3）承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

　　承包人承担违约责任，赔偿因其违约给分包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在本合同专用条款内约定承包人赔偿分包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额。

　　26．2当发生下列情况之一时，视为分包人违约：

　　（1）本合同通用条款第5．3款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系；

　　（2）本合同通用条款第12．1款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包；

　　（3）本合同通用条款第16．2款提到的因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的；

　　（4）本合同通用条款第17．1款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准；

　　（5）分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

　　分包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额。

　　26．3分包人违反本合同可能产生的后果

　　如分包人有违反分包合同的行为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。

　　27．索赔

　　27．1当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

　　27．2承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。

　　27．3在分包工程施工过程中，如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后，承包人应将相应部分转交分包人。

　　分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告，以保证承包人可以及时向发包人进行索赔。承包人在35天内未能对分包人的索赔报告给予答复，视为分包人的索赔报告已经得到批准。

　　27．4承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求分包人协助时，分包人应就分包工程方面的情况，以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。

　　分包人未予积极配合，使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功，则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。

　　28．争议

　　28．1承包人分包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：

　　（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

　　（2）向有管辖权的人民法院起诉。

　　28．2发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：

　　（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

　　（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

　　（3）仲裁机构要求停止施工；

　　（4）法院要求停止施工。

　　九、保障、保险及担保

　　29．保障

　　29．1除应由承包人承担的风险外，分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

　　（1）人员的伤亡；

　　（2）分包工程以外的任何财产的损失或损害。

　　上列损失应由造成损失的责任方承担。

　　29．2承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支：

　　（1）按分包合同约定，实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害；

　　（2）由于发包人、承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。

　　上列损失应由造成损失的责任方承担。

　　30．保险

　　30．1承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。

　　30．2分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　30．3保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

　　30．4具体投保内容和相关责任，承包人分包人在本合同专用条款内约定。

　　31．担保

　　31．1如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时，承包人应与分包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。

　　31．2如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。

　　31．3分包人提供的履约担保，不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额度。

　　十、其他

　　32．材料设备供应

　　32．1有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中发包人与承包人的有关约定履行。

　　32．2总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为承包人供应的材料设备。

　　32．3除32．2款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购，并提供产品合格证明，承包人不得指定生产厂或供应商。

　　33．文物

　　33．1承包人根据总包合同，应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人，分包人在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由承包人承担所需费用。

　　33．2分包人在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人。

　　34．不可抗力

　　34．1不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。

　　34．2不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知承包人，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。

　　34．3分包人承担自身的人员和财产的损失。

　　34．4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

　　35．分包合同解除

　　35．1承包人和分包人协商一致，可以解除分包合同。

　　35．2发生本合同通用条款21．5款情况，停止施工超过28天，承包人仍不支付工程款（预付款、进度款），分包人有权解除合同。

　　35．3如分包人再分包或转包其承包的工程，承包人有权解除合同。

　　35．4有下列情形之一的，承包人分包人可以解除合同：

　　（1）因不可抗力导致合同无法履行；

　　（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）导致合同无法履行。

　　35．5分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。

　　35．6分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

　　36．合同生效与终止

　　36．1承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效方式。

　　36．2承包人分包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，分包人向承包人交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。

　　36．3分包合同的权利义务终止后，承包人分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　37．合同份数

　　37．1本合同正本两份，具有同等效力，由承包人分包人分别保存一份。

　　37．2本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。

　　38．补充条款

　　双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。

　　第三部分专用条款

　　一、词语定义及合同文件

　　2．合同文件及解释顺序

　　合同文件及解释顺序：

　　3．语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

　　3．1除总包合同文件规定的语言文字外，本合同还使用语言文字。

　　3．2本合同需要明示的法律、行政法规和规章。

　　3．3本分包工程适用的工程建设标准：

　　除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。

　　承包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间_______年_______月_______日；

　　分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间_______年_______月_______日。

　　4．图纸

　　4．1承包人向分包人提供图纸的日期：_______年_______月_______日；

　　承包人向分包人提供图纸的套数：

　　4．2承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担；

　　4．3复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担

　　4．4关于使用国外图纸的要求及费用承担：

　　二、双方一般权利和义务

　　7．项目经理

　　姓名：______________职称______________（任命书作为分包合同附件）。

　　8．分包项目经理

　　姓名：______________职称______________（任命书作为分包合同附件）。

　　9．承包人的工作

　　9．1承包人应完成下列工作：

　　（1）向分包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：____________________________

　　（2）组织分包人参加发包人会审图纸的时间：_______年_______月_______日；

　　向分包人进行设计图纸交底的时间：_______年_______月_______日。

　　（3）承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担：__________

　　双方约定承包人应做的其他工作：_____________________________

　　10．分包人的工作

　　10．1分包人应完成下列工作：

　　（2）需完成的设计内容和提交时间：____________________________

　　（3）分包人应在本合同签订生效后天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。分包人向承包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：

　　承包人批准工程进度计划的时间：_______年_______月_______日。

　　（4）向承包人提交施工组织设计的时间：_______年_______月_______日；

　　承包人批准施工组织设计的时间：_______年_______月_______日。

　　（7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担；

　　（8）双方约定分包人应做的其它工作：____________________________

　　三、工期

　　14．工期延误

　　14．1双方约定工期顺延的其他情况：____________________________

　　四、质量与安全

　　17．质量检查与验收

　　17．1双方关于分包工程质量标准的约定：_________________________

　　五、合同价款与支付

　　19．合同价款及其调整

　　19．2本合同价款采用_______种方式确定。

　　（1）采用固定价格的，合同价款包括的风险范围：

　　风险费用的计算方法：____________________________

　　风险范围以外合同价款调整方法为：____________________________

　　（2）采用可调价格的，合同价款的调整方法：______________

　　（3）采用成本加酬金的，有关成本加酬金的约定为：_______________

　　19．3双方约定合同价款的其他调整因素：_______________________

　　20．工程量确认

　　20．1分包人向承包人提交已完工程量报告的时间：________________

　　21．合同价款的支付

　　21．1承包人向分包人预付工程款的时间和数额：___________________

　　扣回时间和比例：_____________________。

　　21．2承包人向分包人支付工程款（进度款）的时间和方式：_________________

　　七、竣工验收及结算

　　23．竣工验收

　　23．1分包人提供竣工图的日期_______年_______月_______日。

　　分包人提供竣工图的份数_______份。

　　八、违约、索赔及争议

　　26．违约

　　26．1本合同关于承包人违约的具体责任：

　　（1）本合同通用条款第21．5款约定的承包人违约应承担的违约责任：_______________________________

　　（2）本合同通用条款第24．3款约定的承包人违约应承担的违约责任：_______________________________

　　（3）双方约定的承包人的其他违约责任：________________________________________________________

　　26．2本合同关于分包人违约的具体责任：

　　（1）本合同通用条款第5．3款约定的分包人违约应承担的违约责任：________________________________

　　（2）本合同通用条款第12．1款约定的分包人违约应承担的违约责任：_______________________________

　　（3）本合同通用条款第16．2款约定的分包人违约应承担的违约责任：_______________________________

　　（4）本合同通用条款第17．1款约定的分包人违约应承担的违约责任：_______________________________

　　（5）双方约定的分包人的其他违约责任：_______________________________________________________

　　28．争议

　　28．1双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第_______种方式解决争议：

　　（1）将争议提交仲裁委员会申请仲裁；

　　（2）依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　九、保障、保险及担保

　　30．保险

　　30．1承包人投保内容和责任：________________________________________________

　　30．2分包人投保内容和责任：________________________________________________

　　31．担保

　　31．1承包人向分包人提供支付担保，担保方式：____________________________；

　　担保额度：_________________________________________________

　　31．2分包人向承包人提供履约担保，担保方式：____________________________；

　　担保额度：_________________________________________________

　　十、其他

　　32．材料设备供应

　　32．3由分包人采购材料设备的约定：____________________________________________

　　37．合同份数

　　36．2双方约定本合同副本_______份，其中，

　　承包人_______份，

　　分包人_______份。

　　38．补充条款：_________________________________________________________________

建设施工合同11

　　甲方:

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。

　　第一条工程概况及承包范围

　　1、工程名称：行政中心幼儿园10配电工程电力线管非开挖110E线管顶管工程

　　2、工程地点：行政三路

　　3、承包范围：本次110E电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容

　　4、承包方式：包工包料交钥匙工程。

　　第二条工期

　　1、本工程工期总天数为： 5 天。即从________年____月____日________年____月____日

　　第三条甲方应承担的工作与责任

　　1、甲方负责向乙方提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。

　　2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。

　　第四条乙方应承担的工作与责任

　　1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。

　　2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。

　　3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。

　　4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

　　5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。

　　6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。

　　7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。

　　8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。

　　9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。

　　第五条工程价款及支付

　　1、本工程包干价，单价为元米,按水平方向直线长度结算。

　　2、本工程施工完毕，验收合格____日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。

　　第六条工程质量验收

　　1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。

　　2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后____日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。

　　第七条违约责任如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。

　　第八条争议的解决方式如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　第十一条本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　法定代表人：

　　授权代表人：

　　电话：

　　签章日期：________年____月____日

建设施工合同12

　　承包方(甲方)

　　施工单位(乙方)

　　为了明确双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工期和工程质量，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守执行。

　　一、工程名称：山韵佳苑B区

　　二、工程单价：壹拾叁元(13.00)每米

　　三、工程内容范围：

　　四、承包方式：单包人工 (工程量约23000m)

　　五、工程造价：大写约贰拾玖万玖仟元小写约299000.00元

　　六、结算方式：合同单价不变，工程量按实结算，办好签证，验收手续。

　　七、施工方案和工期：施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。乙方必须按计划组织施工并接受甲方、监理对施工质量和进度检查监督，严格按图施工。

　　工期包括：开工日期按实际开工日期竣工日期 20xx年2月10日除以下原因工期顺延： ①天气原因 ②设计变更 ③地质原因 ④场地影响 ⑤甲方供桩影响⑥其他双方均能接受的客观原因

　　八、付款方式：首期：机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程总造价的90%。余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。

　　九、乙方在施工期内，甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量，如发现不符有关规定时，甲方有权指正，乙方应负责及时改正。

　　十、乙方在施工中，如乙方责任者发生工伤，设备损坏等事故，均由乙方自行负责处理及赔偿，甲方概不负责。

　　十一、甲乙双方应明确工作代表，甲方工地代表同志，监理单位工地代表徐惠明同志，乙方工地代表孙海燕同志。

　　十二、工程质量验收，由甲方会同乙方等有关单位，对工程按规定进行总体验收。凡在验收中发现必须返工或修补的部分，以书面议定修补措施和期限，乙方完工后要经再验收合格移交甲方，此发生的费用由乙方承担。工程质量乙方负责保修期贰年。

　　十三、违约责任：

　　1、按《经济合同法》。

　　2、甲方责任：未能按照合同规定履行责任，竣工期得以顺延，由于图纸及其它原因变更而造成的返工、停工，应采取补救措施，以减少损失，同时给予乙方相应补偿。

　　3、乙方责任：

　　(1)按照国家、省市有关质量验收规范验收，由乙方造成工程质量问题，乙方负责无偿修理。并承担由此产生的一切经济损失。

　　(2)工期延误，每天按工程价款总额的万分之五付给甲方作为违约金。

　　十四、解决合同纠纷方式：

　　(1)本合同在履行过程中发生争议，双方应及时解决。

　　(2)双方同意由 / 仲裁委员会仲裁、

　　(3)可向无锡人民法院起诉。

　　十五、其它：

　　1、甲方负责场地清理，做到三通一平。乙方严格安施工图纸设计要求施工。

　　2、如因甲方原因造成停工须由甲方负责补贴乙方损失，标准为500.00元每天、每台机。

　　3、施工过程中，产生的压桩以外的费用由甲方负责。

　　4.乙方不开据工程发票。

　　5.送桩部分超出2.5米按实结算。

　　十六、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，本合同经双方签字后生效。

　　十七、本合同订立时间

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建设施工合同13

　　摘要：本文论述了建设工程施工合同中对工程造价有重要影响的内容和要点，对不同的计价方式进行分析，并就工程合同的订立提出一些认识。

　　关键词：施工合同；计量；计价；工程造价

　　一、建设工程施工合同对工程造价的影响和意义

　　建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，是一种双务、有偿合同，当事人双方在合同中都有各自的权利、义务、在享有权利的同时必须履行义务。合同应当采用书面形式订立。施工合同贯穿了工程建设的整个领域，为工程造价确定与控制提供依据。工程建设活动的结果，在实物形态上表现为建筑物，在经济活动中表现为工程造价。相对实物形态的建筑物而言，工程造价是无形的，其结果的确定和控制较为抽象，难度大。要合理确定的有效控制工程造价，就必须严格依据合同的约定。所有工程计量和计价的方法、依据以及其要求、处理的程序都应在合同中明确。

　　二、影响工程造价的合同核心要素，计量计价方式取选分析

　　建设工程中签定施工合同的最核心问题是合同价款的确定，对工程造价起决定性作用。签约合同价因采用不同的计价方法，会产生重大的价款差额。目前，合同计价方法主要有：总价合同、单价合同、成本加酬金合同。建筑工程施工合同采用何种计价方式取决于工程性质和实际情况，为能说明问题，对这三种计价方式的特点和应用，下面作几点浅薄分析。

　　总价合同一般指固定总价合同，由于易于进行工程造价的管理和控制，易于支付工程款和办理竣工结算的特点，受到发包人的青睐，特别是外资企业主更是普遍采用这类合同，但由于量与价的风险主要主要由承包人承担，往往易引起众多纠纷。因此，此类合同计价方法适用于工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大、设计图纸准确、详细的项目。

　　单价合同通常指固定单价合同，亦称工程量清单合同，是目前最主要的一种计价方法，单价合同适用的范围较为广泛，其风险分配较为合理，并且能够鼓励承包人通过提高工效、管理水平等手段从节约成本中提高利润。单价合同的关键在于双方对单价和工程的计算和确认，其一般原则是“量变价不变”。自20xx年7月1日《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-20xx实施后明确规定：“使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。”故目前国有资金投资的工程项目在招标时一般都按工程量清单计价，但有些招标人仍喜欢用总价合同的模式，又碍于不能违反工程清单计价方式，于是在招标文件附带的施工合同上埋下伏笔，企图转移发包人的风险和责任。笔者曾洽谈过一工程施工合同，在该工程招标文件的正文已明确工程按工程量清单计价的方式，一切看起来很正常。但在招标文件的附件合同中关于工程量和工程量偏差条款却另作约定，具体描述是这样的：“承包人在招标疑问收集期间未对工程量。