公路施工合同

时间：2022-12-12 16:43:05 施工合同我要投稿

公路施工合同模板集锦

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同出现的次数越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编为大家整理的公路施工合同模板集锦，希望能够帮助到大家。

公路施工合同模板集锦

公路施工合同模板集锦1

　　甲方：

　　乙方(施工责任方)：

　　甲方承建之场地准备，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容

　　按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。

　　二、方式

　　甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的 80 %为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。

　　三、组织领导

　　乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

　　乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

　　乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

　　四、双方责任

　　1，甲方责任：

　　(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

　　(2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

　　(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

　　2，乙方责任：

　　(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

　　(2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

　　(3)工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

　　(4)负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。

　　(5)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

　　(6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。

　　(7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

　　(8)该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

　　(9)乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

　　(10)工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。

　　五、工程质量及验收标准

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

　　六、工期

　　乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的 8 ‰或 50000 元向甲方支付罚金。

　　七、付款方法

　　(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按 6 %扣除税金和管理费后支付给乙方。

　　(2)质保金：质保金按工程总造价的 5 %逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收 5 年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知 7 日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　八、其它

　　(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价 20 %的违约金。

　　(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

　　九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。

　　十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。

　　甲方：

　　乙方(施工责任方)：

公路施工合同模板集锦2

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商意见一致，达成共识，订立本协议，供双方共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程范围、规模：

　　二、工作内容：

　　乙方按甲乙双方共同签字认可的灰线范围及指定深度进行开挖，并负责修边检底和将所挖土石方运出场外(弃土由乙方自行解决)。

　　此工程为包工包料。工程所需机械设备、油料均由乙方自备、承担。

　　乙方负责修边检底应达到甲方或设计要求的深度和宽度。甲方不另支付费用。

　　施工过程要减少对周围环境道路的影响，从车上掉下来的土石方造成的路面污染由乙方负责处理。如有出现因污染道路造成的罚款全部由乙方负责。

　　三、合同工期：

　　经双方协商确定，工期为日历天，自年月日起至年月日。

　　若施工过程中发生不可抗力情形或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。停工期间乙方应合理安排现场的人员、机械、设备，甲方不承担因停工对乙方产生的一切损失。

　　四、工程价格及支付方式：

　　土方挖运综合单价(开挖、外运等)为元/立方米(天然实方计算,暂定立方米);石方挖运综合单价(开凿、破碎、切割、外运等)为元

　　场内若需要回填，应按甲方指定回填，不计回填费用。

　　上述综合单价为包干价，本价格包含本合同所有工作内容：

　　(1)土石方开挖所使用的全部人工、材料、机械、油料;

　　(2)土石方运输过程中所采取的密闭措施，因现场条件限制须要修建的临时道路及必要的措施(沉沙井及冲洗设施)等;

　　(3)倾倒时渣场的费用;

　　(4)运渣车上路时与环卫、交通、城管等相关部分协调的费用;

　　(5)管理费;

　　(6)利润;

　　(7)安全文明施工费;

　　(8)税金;

　　(9)各种保险费用;

　　(10)主管部门收取的费用或因市场因素发生的各种涨价及一切场内场外安全文明施工等费用。

　　上述综合单价为固定价格，不随施工时间、次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。

　　土石方工程量的确认：现场正式开挖前，甲方、乙方共同对现场地形标高进行测量、签证，双方签字后保存基础数据;工程开挖结束，经甲方、乙方验收合格后，共同对现场地形标高进行测量、签证，计算出总挖运土方和石方工程量，进行签证确认，最终确认的数据为该工程总价结算的依据。

　　支付方式：乙方完成工程验收合格并办清结算双方签字生效后20日内，甲方支付乙方工程款的50%，20年春节前支付结算总价的5%～20%,待甲方主体工程完工后60内，甲方以支票方式结清工程款。

　　工程款支付前，须提供正规建安发票，否则，甲方可暂时拒绝支付，由此引起的责任由乙方承担。

　　五、质量要求：

　　乙方保证工程质量达到验收标准要求,乙方不听从甲方现场代表指挥,工程质量达不到验收标准,由乙方负责并承担未按要求到位的边角处等的返工费用或超挖回填的返工费用，按未到位或超挖工程量1立方米扣已完工程量100立方米的比例在结算时扣减。

　　六、双方责任和义务：

　　甲方责任和义务

　　(1)负责办理好本项目开工所需的部分手续，施工期间所用水电费由甲方负责，水电表接至施工围墙，表后的管线全部由乙方自行安装布置，排污管由甲方提供管子，乙方组织安装并负责维护(其于由乙方自行协调多方关

　　(2)甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证，验收手续等。

　　(3)工程变更：甲方以书面形式通知乙方，乙方应无条件执行，如须要可签订补充合同或另外办理施工签证。

　　(4)工程竣工后，甲方应组织相关人员在乙方完工并申报后7日内进行验收。

　　乙方责任和义务

　　(1)乙方应制定相应安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如在施工中发生安全事故，造成人员伤亡和财产、经济损失，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何责任。

　　(2)除非发生不可抗拒的自然灾害和甲方造成的原因之外，乙方不能随意推迟工期，更不能随意解除合同，否则后果自负。

　　(3)乙方应负责土石方挖运和石方开凿外运的全部机械设备并合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

　　((4)乙方应服从甲方代表统一指挥，按照甲方要求进行施工工作，并严格控制场地内的开挖设计深度和宽度，砂岩部份必须保证基底不得小于轴线外800mm。

　　(5)负责协调周边关系，外部因素造成的一切问题产生的费用，由乙方承担。

　　(6)施工单位在施工作业时应严格管理,杜绝安全事故的发生,如在施工过程中(不论是在施工场地内还是运输途中)发生任何安全事故均由施工单位负全部责任。

　　(7)弃土场由乙方负责协调处理，所产生的费用由乙方承担。

　　七、违约责任：

　　乙方如不能按合同规定的时间和工程内容完成，扣减工程价款的'5%。如乙方单方不能履行，中途退场按实际完成部分的60%结算。

　　由于乙方原因造成工程质量不合格，应及时补救，直到合格为止，其费用由乙方自行承担。造成工期延误及损失由乙方全部负责。若乙方不听从甲方现场代表指挥,工程质量达不到验收标准，按本合同第五条执行。

　　乙方未按期完成工程内容，每逾期1日，乙方应向甲方支付本工程合

　　甲方有权在工程结算时，扣除因乙方原因所应由乙方承担的费用、违约金。

　　乙方在合同签订后5天内进场并开工，如延时进场开工，每延迟1天扣罚金为本工程合同总价的千分之一。

　　八、奖励：

　　乙方在合同约定完工时间内，安全且保质保量完成本工程，甲方奖励乙方15万元。

　　乙方在本条第一款的基础上，每提前一天甲方奖励乙方2万元人民币，本项最高奖励15万元。

　　九、争议解决方式：

　　本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　本合同引起的纠纷自行协商解决未果，诉讼当地人民法院解决。

　　十、其他：

　　此合同一经签订，即具有法律效力，立即生效，双方不得违反。

　　此合同一试伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，结清款项后本协议自动失效。

　　甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

　　委托代理人：

　　联系方式：

　　签订日期：年月日

公路施工合同模板集锦3

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　根据《省高速公路养护施工作业管理规定》及《补充规定》等相关法律法规的规定，现就乙方在高速公路施工作业安全一事达成如下协议：

　　此协议所称施工安全范围包括施工车辆、施工人员、施工机具等设施安全。

　　乙方应确保在年月日至年月日的有效施工期间内在高速公路方向公里进行安全施工作业。

　　经标志核检合格的施工单位，乙方应按照《补充规定》中的相关规定，向甲方提供书面申报材料，并保证提供的施工车辆及现场安全标志符合有关技术指标。保证提供材料真实有效，如有不符，甲方有权不予发放《车辆上路施工许可证》。

　　乙方应设有负责安全、文明施工的专职管理人员，定期检查，发现问题及时整改;对甲方等监督单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真执行。

　　乙方施工现场安全标志摆放方式和间距，应严格按照《高速公路养护施工作业管理规定》的补充规定中的相关规定进行现场维护。

　　乙方施工车辆应自觉遵守交通安全法规，不得违章行驶，严禁在高速公路上随意调头、逆行。确需调头、逆行时应安排一名专职安全员指挥，并设置专用的安全标志。

　　乙方施工车辆到达施工现场后，应将施工车辆停放置施工作业区内指定地点，不允许随意停靠，影响其它车辆正常通行。

　　乙方施工期间，施工车辆必须开启作业标志灯及双闪示警灯(在作业区内作业除外)。

　　乙方施工作业区应为施工车辆提供安全进、出口，并设有专人负责。施工车辆进出作业区时，应当注意观察并避让其它过往车辆。

　　乙方必须遵守高速公路中央隔离带与防护栏的使用规定，施工期间如需开启，必须按审批程序，进行逐级审批，经指挥调度中心审批后，按相应程序进行开启或使用。

　　乙方施工材料、机具、设备等应按照有关规定摆放整齐、有序，不得零乱堆放，影响道路安全畅通。

　　乙方负责施工作业区环境卫生，及时清除施工垃圾，不得随意倾倒施工废物，确保路容路貌整洁。

　　乙方施工作业区内长、大型设备进行施工作业时，应保证吊钩、传送带等悬出部分不能伸出作业区，不得影响其他车辆正常通行。

　　乙方作业区与车道之间应按照《高速公路养护施工作业管理规定》中的相关规定，采取安全隔离措施。

　　乙方施工作业现场夜间不能撤离的，施工单位应按照《高速公路养护施工作业管理规定》中的相关规定，采取安全保障措施。

　　乙方施工人员必须在封闭区域内进行施工作业操作，应统一着施工作业服(安全员着反光背心)施工人员不得横跨、穿行高速公路，严禁在路上拦截、搭乘其它过往车辆。

　　乙方施工车辆进出省内高速公路时，必须按照《车辆上路施工许可证》、《高速公路施工车辆通行证》中规定的有效时间及规定收费站出入，不得私自随意更改;未按照指定收费站及有效时间通行高速公路则正常缴纳通行费。

　　乙方在高速公路施工作业中，接受高速公路管理部门的检查与监督。检查中若发现安全隐患，将无条件接受高速公路主管部门的处理。

　　乙方未按照《高速公路养护施工作业管理规定》及《补充规定》要求施工作业、使用中央活动护拦而引发安全责任事故，将承担一切事故责任。

　　本协议一式三份，双方各持一份，施工作业现场备案一份。

　　本协议双方签字后生效。

　　甲方：省高速公路

　　乙方：

　　指挥调度中心(公章)

　　法定代表人 (公章)

　　委托授权人签名：

　　年月日

公路施工合同模板集锦4

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保高速公路快捷、安全、舒适、畅通，真正给司乘人员提供一条好路，双方根据《中华人民共和国合同法》、《高速公路养护技术规范》等相关法律、法规，结合

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　1、保洁：

　　1) 路面干净、整洁，无杂物及散落物;

　　2) 中央绿化带清洁、无杂草，活动护栏以下干净、无杂物;

　　3) 护栏板、立柱洁净，局部泥浆等污染物随时清除，百米标、分流岛清洁;

　　4) 桥梁防撞墙、防眩板清洁，伸缩缝清理干净彻底、泄水孔及时疏通;

　　5) 泄水槽畅通无杂物淤塞;

　　6) 雨雪后路面、桥面积水积雪及时扫除

　　7) 路肩、边坡整洁无高草，无白色垃圾污染，边沟畅通无淤塞;隔离栅网上无杂物。

　　2、小修项目：

　　1) 路面病害坑槽、沉陷、翻浆、裂缝等处理及时;缺失标线随时补划;

　　2) 损坏护栏板、活动护栏、立柱、分流岛、弯头等更换及时

　　3) 损坏的路肩及道牙、泄水槽修复及时;

　　4) 防眩板的更换、校正、改装;

　　5) 汛期水毁处理;

　　6) 路面桥面涵顶匝道除雪、融冰。

　　四、养护期限：月

　　五、工程造价及付款方法：

　　日常养护工程费用共需约，保洁实行总价承包每公里元，小修实行单价承包，具实计量，日常养护费用日清月结，依据甲方考核情况支付养护费用。

　　六、双方责任:

　　(一)甲方责任：

　　1、负责审批每月日常养护计划，及时向乙方下达养护任务;

　　2、每天上路检查验收，检查以双方约定的检查内容进行检查，并依据甲方《标准化养护管理办法》中的考核办法进行相应处罚，罚款从当月工程款中扣除;

　　3、按照甲方《标准化养护管理办法》的有关规定，办理养护合同的签定及工程竣工验收结算手续;

　　(二)乙方责任：

　　1、负责每日巡查并做好记录，每周及时上报下周养护计划，待甲方审批后抓紧实施并落实到位，发现突发情况及时向甲方报告;

　　2、认真严格履行合同，快速有效的完成甲方下达的各项施工任务，保证保洁、小修的及时性，以及除雪融冰等其它突发性应急抢险任务的迅速完成;

　　3、服从甲方委派监理的指令，确保施工质量，内业资料完整、规范，上报及时;

　　4、服从甲方路政部门的指挥，安全施工、文明施工、规范施工、组织到位，保证道路畅通;

　　5、施工中的一切安全问题由乙方自负。

　　七、安全施工：

　　根据甲方路政部门对养护施工的安全要求，结合养护实际，对乙方提出如下安全施工管理规定：

　　1、未做好施工准备，不具备开工条件，不得上路摆标。

　　2、施工不得影响通行，更不得随意拦停车辆，严禁施工造成堵车。

　　3、施工车辆不得随意调头，逆向行驶或乱停乱放，严重老化，带病机械不得上路。

　　4、施工车辆必须悬挂彩旗等明显标示。车后悬挂施工车辆，随时停车字样。

　　5、所有现场作业人员必须着反光背心。

　　6、施工作业区必须有施工现场负责人在场，并配合有专职安全防护员。

　　7、施工作业区锥标应醒目，摆放整齐、规范，设有渐变段。

　　8、标牌摆放符合规范要求，间距适当，其中减速牌不少于3个，间距不小于50米。

　　9、坑槽开挖后，尽快补上，不得出现打开的作业区无人防护、看管现象，养生路段必须有养生牌。

　　10、夜间施工必须有照明设备，并配警示灯。

　　八、争议的解决

　　在合同履行期间，出现任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。如协商不能解决，任何一方均可向合同签定地的法院提起诉讼。

　　九、合同生效与终止

　　1、合同签订时间：

　　2、合同签订地点：

　　3、本合同自双方法定代表人或其授权代表签字、盖章之日起生效。

　　4、本合同附件与本合同具有同等效力。

　　5、本合同在甲乙双方书面同意的情况下，若就未尽事宜予以修改和补充,则对本合同的任何修改或补充经甲乙双方签订书面合同后，即构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

　　6、合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　7、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　年月日

【公路施工合同】相关文章：

公路施工合同04-25