施工合同书

时间:2022-11-20 18:02:17 施工合同 我要投稿

施工合同书【推荐】

  随着人们法律意识的加强,越来越多事情需要用到合同,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是小编精心整理的施工合同书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

施工合同书【推荐】

施工合同书1

  编号:

  甲方:

  乙方:

  工程名称:

  工程地点:

  承包范围:

  承包方式:

  工程总造价(金额大写):¥元

  依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规。经双方协商就工程的有关事宜达成如下协议:

  第一条:工程概况

  1、工程名称:

  2、施工内容:

  3、工程期限:_____年___月___日开工,_____年___月___日竣工。

  4、承包方式:一切材料乙方自备。

  第二条:工程做法及合同价款

  注1:按实际完成工程量依据合同单价进行结算。

  注2:以上单价为综合单价,包括人工费、材料费、管理费、意外伤害保险费、利润、税金。

  注3:工程竣工后,由甲乙双方测量核实所发生的工程量并提供结算清单。注4:本工程保修期为三年。

  第三条:付款方式

  1、签合同人员进场甲方付乙方30%的工程款。

  2、工程验收合格后,付清余款。

  第四条:工程质量标准及保修

  1、严格按照《安装分项工程施工工艺规程》及国家现行规范施工及验收。

  2、进场先进行原材试验合格后,方可进行安装施工。

  3、整体工程完工,乙方自检合格后报验,并以书面形式通知甲方,验收合格后,双方办理移交手续;验收不合格,乙方必须在限定时间修改后重新报验。验收结论以甲方出具的《竣工验收通用表》为准。

  4、乙方所施工的项目,根据国家有关规定实施保修,竣工验收合格后签订保修合同,按国家相关规定执行。

  第五条:甲方工作

  1、由全面负责本项目的施工监督工作。

  2、工程验收合格后,甲方对乙方提交的'工程结算单进行审核。

  3、甲方街道报验通知时,及时验收。

  第六条:乙方的责任和义务

  1、由组织过硬的施工队伍,保证所有施工人员持证上岗并能按操作规程、规范及有关工艺要求进行施工。全面负责工程的施工质量、工期、成本、安全生产和文明施工。

  安全生产条款:

  一、认真遵守安全规程制度和有关安全生产指示,根据本组人员的技术、体力

  思想等情况,合理安排工作,做好安全交代,对本组人员在生产中的安全健康负责。

  1、督促本组人员严格遵守各项安全炒作规程和安全生产规章制度,

  2、组织搞好安全活动日,开好班前安全会。

  3、对新调入工人做好现场安全教育。

  4、经常检查所管人员及现场的安全生产情况,发现问题及时解决或及时上报。

  5、发生工伤事故要详细记录及时上报,并组织全组人员认真分析,提出防危措施,发生重大伤亡事故要保护现场,并立即上报。

  二、工地安全员职责

  1、坚持“安全第一,预防为主”的方针,对本工地人员和新上岗的职工进行安全生产和文明施工的经常化教育。

  2、督促本工地人员严格遵守各项安全操作规程和安全生产规章制度。

  3、负责督促和检查个人防护用品的发放和在生产过程中使用情况。

  4、协助工地负责人对本工地设施、设备进行安全检查。

  5、及时发现事故隐患,与工地负责人一道采取有效措施,防止事故发生。

  6、协助工地负责人组织安全活动,制订或修订安全制度。

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  本合同订立时间:_____年___月___日(即日起生效)

  甲方:(章)

  乙方:(章)

  法定代表人签字:

  法定代表人签字:

  电话:

  电话:

  开户银行:

  开户银行:

  账号:

  账号:

施工合同书2

  甲方(全称):__________(以下简称甲方)

  乙方(全称):__________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方同意签定本合同。

  一、工程概况

  工程名称:__________

  工程地点:__________

  承包范围:__________

  包括等消防设施。

  承包方式:包工包料(按实际面积__________平方米按每平方米__________元计算)

  二、合同价款及取费标准

  1、合同价款:

  三、付款方式

  1、合同签订后,甲方支付乙方预付款为总工程款的50%计元。

  2、安装人工进场安装工程完成50%后甲方付乙方总工程款的30%计__________万元。

  3、工程完工验收合格付总工程款的10%计

  4、质保金10%计

  四、质量标准

  1、本工程质量要求达到:消防检测及验收合格。配合整体工程评定达到合格工程质量等级标准。

  2、承包人必须严格按施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范及有关规范要求进行施工并接受发包人、监理的监督。

  3、承包人在施工过程中必须遵守下列规定:

  (1)应按设计和有关标准要求,采购工程所需的材料设备并及时报验。

  (2)隐蔽工程必须经甲方、监理认可后,方可进行下一道工序;

  (3)工程竣工后,承包人按规定对工程实行保修,保修期为壹年。

  五、发包方及承包方的责任

  1、发包人的责任:

  (1)向承包人提供施工及办公场地,并提供施工用水、用电的接点,费用乙方自理;

  (2)协调承包人与其它工种关系,保证施工顺利进行;

  (3)按合同约定内容,及时向承包人支付工程进度款。

  2、承包人的责任:

  (1)负责全套消防工程竣工资料及工程图纸的整理;

  (2)提供完整的竣工资料和图纸;

  (3)向发包人提供每月已完成的工程量清单及下月工程进度计划;

  (4)保护施工场地卫生并对其它成品进行保护,做到安全文明施工;

  (5)提供施工工作文件资料,经甲方、监理认可后,依次作为结算依据;

  (6)无偿对甲方操作使用人员进行培训、指导。

  六、工程验收

  工程具备验收条件,承包人应积极为发包人进行该项目的消防检测与电气建筑检测并为发包人办理消防验收有关手续。

  七、违约责任

  1、发包人责任:

  (1)未能按合同的规定履行自己应负的责任,竣工工期可顺延。

  (2)及时对工程量、工程结算、工程决算等进行签证认可。

  2、承包人责任:

  (1)工程竣工时承包人分包工程质量达到不合规定的要求,不能通过验收,应无条件返修并承担由此造成的一切费用。

  (2)工程不能按合同规定的工期交付使用的,按规定偿付逾期违约金。但遇到合同第四条第3款的除外。

  八、质量承诺措施质量承诺

  乙方承诺该工程的质量保证符合消防法和相关法律规定,如出现质量问题,乙方自愿承担因质量问题造成的经济损失。并承担相应的相关责任。

  九、附则

  1、本合同一式二份,双方各执一份。

  2、本合同自双方代表签字加盖公章即可生效。质保期满结清工程款后终止。

  发包人:__________法定代表人:__________委托代理人:__________

  承包人:__________法定代表人:__________委托代理人:__________

  __________年__________月__________日

施工合同书3

  发包人(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定,并结合工程的具体情况,为明确双方责任、协作配合,确保工程施工质量,经甲乙双方平等、自愿协商,达成以下合同条款供双方遵照履行。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:

  2、工程建设地:

  3、工程规模、特征:

  4、工程施工任务(内容)与技术要求:须符合《建筑地基处理技术规范》JGJ79-20xx要求。

  5、预计施工工作量:

  6、完成施工工作量测量方式:

  7、质量标准:

  第二条:甲方应向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责:

  1、本工程批准文件、用地(附红线范围),以及施工许可等批件复印件。

  2、工程施工任务委托书,技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。

  第三条:合同工期

  1、本工程定于于年月日竣工,总工期为 天。

  2、施工有效期限以合同约定的时间为准,若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况,经甲方同意,可顺延工期。

  第四条:计费标准及付费方式

  1、本工程施工约定包干价方式计费,每平方米固定价为 元,总价预计为元(大写: ) ,总价款以最终施工测量面积为准结算。

  2、本合同生效后日内,甲方向乙方预支约定总工程款 30 %的款项,计 元;地基基础工程完成强夯工作量 50 %时,甲方向乙方支付工程进度款 60 %的款项,计 元。剩余 10 %款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付,计

  第五条:双方责任

  1、甲方委托任务时,必须以书面形式明确施工任务,并按第二条规定提供文件资料。

  2、甲方应为乙方提供基本的工作条件,如

  3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术,并按合同约定的工期提交合格的施工成果。

  4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则,对施工过程中发生的安全事故负责,并对与本合同有关的资料负有保密义务。

  第六条:违约责任

  1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件,致使乙方停工、窝工或延误工期的,甲方应补偿乙方停工、窝工损失,损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。

  2、因未满足技术要求,致使施工质量不能合格验收,由此造成的经济损失均由乙方承担。

  3、合同履行期间,若因工程停建甲方需要解除合同时,乙方尚未进行施工工作的,不退还甲方已付工程款,乙方已开始进行施工的,按实际完成的工作量进行结算。

  4、发包人未按合同日期拨付工程款,每超过一日,应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。

  5、乙方未能按期完成施工任务,每迟延一日,应减收工程款千分之一的违约金。

  第七条:其他事项

  1、本合同未尽事项,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  2、若在履行本合同时发生争议,双方及时协商解决,协商不成,应向甲方所在地人民法院起诉。

  3、双方完成本合同约定的约定的义务后,本合同终止。

  4、本合同一式自双方签章后生效,甲方持份,乙方持 份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同书4

  编号____________

  甲 方_________________________

  乙 方_________________________

  签订日期_________年_____月_____日

  北京市劳动和社会保障局

  北京市建设委员会监制

  甲方________________________法定代表人__________

  施工工地地址____________________________________

  在京住所地通讯地址______________________________

  乙方______________居民身份证号___________________

  出生日期_____年_____月_____日

  家庭住址_________________________________________

  邮政编码________________________

  户口所在地_____省(市)_____区(县)______乡镇______村

  根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

  一、劳动合同期限

  第一条 劳动合同期限(甲乙双方选择适用)

  ( )1、有固定期限劳动合同

  本合同于_____年_____月_____日生效,于_____年_____月____日终止。

  其中试用期至_____年_____月_____日止。

  ( )2、以完成一定工作为期限的合同。

  本合同生效日期为______年____月____日;以乙方完成________________工作任务为合同终止时间。

  二、工作内容

  第二条 甲方招用乙方在_____________(项目名称)工程中

  担任_______________________________________岗位(工种)工作。乙方的(工种)上岗证号码为_____________。

  三、劳动保护和劳动条件

  第三条 甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育,并组织对乙方学习成果的书面考试,考试结果甲方应保存在施工现场备查,考试不合格的不得在现场施工。

  甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训,乙方取得相应的操作证书方可上岗。

  第四条 甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。

  第五条 甲方将根据国家有关法律法规,建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。

  四、工资保险待遇

  第六条 乙方在试用期间的工资为每日______元,试用期满后日工资为_____元。

  双方约定的工资不得低于北京市最低工资标准。

  甲方应在每月_____日前计发乙方的工资,并由乙方签字确认。

  甲方在劳动合同终止、解除后应当一次性付清乙方的工资。

  甲乙双方对工资支付的其他约定______________________________________

  ______________________________________________________________________

  第七条 甲方应为乙方办理医疗保险和工伤保险手续,并为乙方缴纳工伤保险和医疗保险费用。

  五、劳动纪律和劳动合同的解除

  第八条 乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

  第九条 乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同:

  (一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

  (二)有打架斗殴、偷窃、、擅自停工等违纪行为的;

  (三)严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;

  (四)不服从甲方正当工作安排的;

  (五)严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定的;

  (六)被依法追究刑事责任的。

  第十条 乙方解除本合同,应当提前____日(不超过30天)以书面形式通知甲方,不得擅自离职。

  六、当事人约定的其他内容

  第十一条 乙方在履行劳动合同期间,因个人失职给甲方造成损失的,应当承担赔偿责任。

  第十二条 甲乙双方约定的其他内容:

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  七、劳动争议处理及其它

  第十三条 双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议发生之日起,60日内向工地所在的区县劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可自接到裁决书之日起15日内向人民法院起诉。

  第十四条 甲方的规章制度及_______________作为本劳动合同的附件,与劳动合同具有同等法律效力。

  第十五条 本合同未尽事宜或与国家、北京市规定相悖的,按照有关规定执行。

  第十六条 本合同一式三份,甲乙双方各执一份,另外一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。

  甲方(公 章) 乙方(签字或盖章)

  法定代表人或委托代理人

  (签字或盖章)

  签订日期: 年 月 日

  使用说明

  一、本合同书供在京建筑施工企业与农民工签订劳动合同时参考使用。

  二、建筑施工企业与农民工签订劳动合同时,凡需要双方约定的内容,经协商一致后填写在相应的空格内。

  第一条中,双方在约定的事项前括号内画“√”,并填写日期。

  签订劳动合同,甲方应加盖法人公章;法定代表人或委托代理人及乙方应签字或盖章,其他人不得代为签字。

  三、本合同应使钢笔或签字笔填写,字迹清楚,文字简炼、准确,不得涂改。

施工合同书5

  甲方: 身份证号码: 乙方: 身份证号码: 本着公平、公正、公开的原则,经甲方双方商定,由乙方给甲方承建危房改造工程,此工程双方达成协议:

  一、工程面积及地点:工程地点: ,户主(甲方): 。工程面积: 米 米,共 平方米,

  二、工程内容:新建,外墙37公分, 当地黑沙砌成,南北两面抹水泥沙灰,里面抹水泥沙灰,室内砌筑烟筒1个(不包括:棚、地面、间墙、炕、锅台、电路等),前面塑钢窗1个,铁制单扇门一个(四周无散水波),上下圈梁(20),4根钢筋直径10,房顶为红色彩钢复合板,房顶结构为 ,苯板厚度为7.5公分,上板厚度为0.35,底板厚度为0.18。铁20制46檩条8根(刷灰色底漆),55角钢架1个(刷灰色底漆)。

  三、承包方式及造价:承包方式为大包(包工包料)甲方负责税金。 工程造价:共XX(: 元)。(由于运距较长,增加 元,加大、加宽的具体标准为30平方米0元的平均值。增加的费用和加大、宽部分由甲方另付款。) 付款方式:验收合格后,乙方从甲方的金牛卡中扣除贰万圆,剩余的(加面积)款乙方施工前甲方以现金形式兑付 元(: )。

  四、责任与义务

  五、甲方责任与义务:甲方为乙方提供宿舍,为乙方水、电、路三通,为乙方提供地面平整,负责拉黑沙子和白沙子,工程款按期按时发放,因工程款不到位而误工期甲方负全部责任,甲方有权监督乙方工程质量。 乙方责任与义务:首先乙方保证工程质量合格,不偷工减料,乙方接受甲方监督,如出现质量问题及时告知乙方,按图、按质、按期施工,保障工程顺利进行。

  六、金牛卡交给嘎查负责人。

  七、工程质量及期限:乙方________年____月____日前完成施工。工程质量按照旗危房改造实施方案的要求,有关上级部门验收合格为准。

  八、此协议书一式两份,甲乙双方各一份,签字日期起生效 甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________ ________年____月____日

  ________年____月____日施工合同 篇10 建设单位:乡人民政府 (简称甲方) 承建单位:(简称乙方) 为了保质保量完成村农田水利建设项目,经双方协商达成如下协议:

  一、工程概况:

  1、 工程名称:乡村农田水利建设工程;

  2、 工程地址:乡村新农村

  3、 承包范围:衬砌渠道三公里

  4、 承包方式:包工包料

  5、 承包工期:工程自________年____月____日开始至年____月____日完工;

  6、 工程总造价: 元

  (1)衬砌渠道及配套工程元;

  (2)其他元;

  二、施工要求

  1、渠道衬砌采用砼“”型断面槽,纵坡11000,渠道为C15砼预制,渠深0.40,渠口宽0.43,砼衬砌厚度0.05;渠道每隔50—100设一道伸缩缝,采用聚氯乙烯胶泥填塞。型槽勾缝一般分两边进行,缝宽控制在 15—25。渠道砼衬基础采用园土翻夯处理,翻夯深度0.6,干容重要求达到1.63。 2为了保证质量完成工程建设,乙方在施工中水泥必须用XXXX厂或交通水泥厂的合格水泥,沙子、石子必须用庄浪河洗砂。相关材料必须具有产品合格证,并按照设计标准安装。

  3、甲方及县有关部门验收时,如工程质量不合格或达不到要求,甲方有权要求乙方撤除并重新施工,直至验收合格为止。

  4、按期不完工者,拖延每一天按工程总造价的5‰作为违约金处罚,若遇雨天工期顺延。

  三、付款方式 合同生效后,甲方适当付给乙方一定金额的材料款,待工程完工由县有关部门验收合格后,支付工程总造价的90%,剩余资金________年后如工程质量不出问题,付清剩余部分。

  四、甲方责任 工程完工后,负责资金及时到位,有权派专人对工程质量进行监督。

  五、乙方责任

  1、及时开工,保证工期,负责工程质量,如无故不能按期完成或达不到合同质量要求造成的损失由乙方全 部负责。

  2、负责施工人员的安全,如施工中发生安全事故,一切由乙方负责。

  3、负责保修________年。

  4、承担施工期间的水、电等一切费用。

  六、本合同未尽事宜双方协商签订,作为本合同附件,与本合同有同等法律效力。

  七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。自双方签字盖XX日起生效。 甲方(盖X)甲方负责人(签字) 乙方(盖X)乙方负责人(签字) 鉴证方(盖X) 鉴证方代表(签字)

施工合同书6

  发包方(全称):

  承包方(全称):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况:黑石头第二中学新教学楼前球场外侧地面面积约1600平方米需进行维修维护。工程内容包括路基平整、地面浇筑等,概算约为15.2万元。

  二、合同工期:工程在 年 月 日前完工。

  三、质量要求及奖惩措施:

  1、确保合格(由学校校务会成员及教师代表验收),必须做到安全生产,文明施工。

  2、水泥混凝土地面建设标准,质量目标合格。①水泥混凝土标号C25标号,20㎝毛石垫层,不低于10cm混泥土浇灌,3㎝水泥抹面。②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验,其中粗骨料必须采用碎石,并符合国家有关标准规定,根据材料各项指标和水泥的实际标号,选择最佳配合比,不合格材料不得进场施工。混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土地面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害,且符合规范和工艺要求。

  3、奖惩措施:承包方必须严格按有关规范、标准施工,确保工程质量。工程质量未达到合格必须无条件返工,承担返工损失,保质期为二周年。

  四、工程承包方式:包工包料,竣工工程结算以承包价为基础,其承包单价为单价为95元/平方米;工程量按实结算。

  五、付款方式:学校生均公用经费划拨到账报账后首付90%;暂扣10%作为工程质保金,质保金在质保期满后1月内付清。

  六、承包方向发包方提供履约担保,担保方式为:履约保证金贰万元,履约保证金在工程验收合格后退回。

  七、奖罚措施:

  1、工程在 年 月 日前竣工。除不可抗拒因素外,拖延工期一天罚100元。

  2、承包方必须接受发包方的监督员监督,接受整改意见。

  八、安全责任:

  1、施工前由发包方负责清理好在施工范围内的不安全因素;施工期间有关政策处理纠纷由发包方负责。

  2、承包方施工期间做好安全保险等相关手续,若由承包方引起的发生人身安全事故,一切责任和经济补偿均由承包方负责。

  九、该工程质量保修责任与义务按国务院20xx年1月20日颁发的《建筑工程质量管理条例》等有关法规执行。

  十、本合同一式三份,承包方、发包方各执一份、报账时一份。

  十一、合同从签订之日起生效

  发包方:(公章)

  承包方:

  年 月 日

施工合同书7

  出租方:______________ (简称甲方)

  承租方:______________ (简称乙方)

  因工程需要,乙方向甲方租用 塔机 台,用于 工地,安装高度(标高) ,经双方协商达成以下合同条款,双方共同遵照执行。

  一、租用工程名称

  二、租用地点

  三、租用期限

  四、收费标准

  1、租金:每月租金 元,(大写: ),机操人员工资每月 元(大写: );合计金额 元(大写: )。

  2、塔机一次性进出场费共计 元(大写: )包干(已包含塔机安装、拆除、修理、日常维护费,标准段及超高段标准节的所有进出场费及办理塔机使用有关的安监等相关手续费等所有费用)。

  3、超高标准节(标准节高度2.8米/节)每节租金 元/天,附着4000元/道(附着长度单根超过七米,每增加一米加收 元)。

  4、由甲方负责配备两名机操人员。塔机指挥人员由乙方配备,也可委托甲方配备,工资由乙方支付。乙方不得要求机操人员疲劳操作,如需增加机操人员,乙方按每月 元/人向甲方支付机操人员工资。

  5、费用计算方法:设备进场以乙方通知时间为准,从安装调试达到正常使用状态之日起计算,不足一月(按实际使用天数计算台班费)。如因乙方原因推迟塔机使用时间,仍从塔机达到正常使用状态之日起计算租金。

  五、付款方式:

  1、租赁费付款方式:租赁费每季度结算一次,在下一季度7日内付清。余款在塔机报停后一个月内付清,如未按时付清,每天按租赁费总额的1%收取滞纳金。

  2、合同签订甲方进场进行地脚螺栓的安装时,乙方向甲方支付定金 元(大写: )。塔机标塔段全部进场并开始安装后一次性付清进出场费,否则甲方可停止安装,并由乙方承担所产生的一经济损失。

  3、如因该工地现场条件限制,必须采用特殊方案安拆塔机,另增收技术措施费和大型机械台班及人工费,甲方按实际发生费用向乙方收取。

  4、支付款项时甲方须提供足额租赁发票,产生的税额部分由甲乙双方各承担50%。

  六、甲方责任:

  1、甲方提供的机械设备应完整可靠,应具设备本身所应具备的工作能力,并每天给足保养时间1小时,超出使用和维修时间则应扣减租金及赔付乙方相应损失;塔机高度必须满足乙方施工需要,如因甲方塔机高度不足(主要指超过标准塔高后标准节的配置不及时)影响乙方工作进度等则应赔偿乙方相应损失。

  2、塔机上岗人员必须服从施工现场乙方管理人员的安排和调度、指挥、遵守乙方现场的一切规章制度,每天正常上班时间应随叫随到,保证塔机正常运转。

  3、负责塔机的修理、保养,但时间需征得乙方认可。设备发生一般故障,甲方应在当天内全力抢修并排除故障,若机构出现故障,维修时间不超过3天。每月维修时间不得累计超过3天,若超过3天甲方将自动扣减租期及赔偿乙方相关损失。

  4、负责向乙方提供塔机基础图纸和预埋地脚螺杆。

  5、负责塔机的安全操作,提供的机组人员应遵守《塔机十不吊》及乙方现场的劳动纪律,服从乙方现场的合理安排。在施工中,如果乙方施工人员违章指挥,甲方操作人员有权拒绝吊装;在正常操作范围内,如因甲方操作人员操作不当所造成的安全事故由甲方承担经济损失及责任。

  七、乙方责任

  1、负责按合同约定向甲方支付租赁费,如乙方未按时向甲方支付租赁费,甲方有权停机或撤机,乙方无权阻拦,由此所造成的一切损失由乙方负责并终止此合同。

  2、负责按甲方提供的塔机基础图浇筑塔机基础,如在基础砼浇筑时造成甲方预埋地脚螺栓出现偏位或浇筑砼质量差,由此所造成的损失由乙方负责。

  3、乙方必须保证施工现场电压在360V~400V之间。如因电压不稳造成塔机电器部件损坏或停机所造成的损失由乙方负责。施工现场应在距塔机基础5米内配备专用配电箱及电缆线。

  4、乙方保证施工现场的“三通一平”,向甲方提供塔机安装和拆除条件,在双方商定的时间内派人配合,共同完成塔机的安拆作业。因乙方原因造成塔机进场后超过三天不能正常安装、退场时候不能正常拆卸出场致使塔机停滞工地,乙方应按拖延天数向甲方全额支付租赁费用。

  5、乙方应严格按国家有关政策和塔机“十不吊”标准,严格要求使用,不得强制使用,因乙方强制使用所造成的一切安全责任和经济损失由乙方负责承担,甲方不承担任何连带责任。

  6、向甲方提供机组人员食宿场地。

  7、在租赁期内由乙方承担设备及零部件的安全,保证设备不遗失或破坏,否则由乙方承担相应责任和损失。

  8、未经甲方同意不得擅自撤卸塔机,如擅自撤卸塔机所造成的安全事故或由此造成的机械损坏,乙方应承担全部责任及经济损失。

  八、本合同在履行中若发生争议双方应协商解决,协商不成可向当地人民法院起诉。

  九、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,双方签字盖章后生效。乙方结清甲方费用归还所有设备后,本合同自行终止,否则该合同继续生效。

  十、其它未尽事项双方协商解决。

  出 租 方:(盖章) 承 租 方:(盖章)

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  开 户 行: 电 话:

  帐 号:

  电 话:

  维修服务电话:

  合同签定时间: 年 月 日

施工合同书8

  甲方:______________公司

  乙方:_____工程有限公司

  甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:

  一、 工程地点:_____市梅林原深华石场内。

  二、 工程量: 约_____立方米。

  三、 工程造价:_____元人民币。

  四、 付款方式:乙方设备进场开始钻眼作业,甲方支付乙方工程款的_____%,尾数待工程完工后一次性付清。

  五、 甲乙双方责任:

  (一) 甲方责任:

  1. 负责清除水池内原有松石、浮土,以方便乙方钻眼作业。

  2. 派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

  (二) 乙方责任:

  1. 负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

  2. 负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。

  3. 作业人员持证上岗。

  4. 加强安全警戒工作。

  六、 违约责任:

  1. 乙方按甲方要求完成爆破施工。

  2. 甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。

  七、 本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

  八、 本合同一式肆份,双方各执二份。

  甲方:乙方:

  甲方代表:乙方代表:

  发包方(甲方):_________

  承包方(已方):_________

  经公开招标,甲方将_________绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:

  1、工程地点:_________。

  2、工程总造价:_________万元(大写)。

  3、工期

  乙方确保在_________年_________月_________日开工,于_________月_________日完工,工程标准达到合格_________级。

  4、开工准备

  甲方前期使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后,尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。

  5、工程款支付

  苗木栽植完毕,经初验合格后,付合同价的1/3;半年后经复验合格,再付合同价的1/3;工程初验后15个月经验收合格,按审计决算付清余款。

  6、工程质量

  (1)所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;

  (2)施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;

  (3)乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;

  (4)乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。

  7、养护管理和质量要求。

  (1)大树及时支撑,支柱与树干相接部分应垫上防护物,以免磨伤树皮;

  (2)栽植后及时封堰浇透水;

  (3)及时中耕除草、施肥、修剪,确保苗木正常生长;

  (4)苗木要及时防治病虫害;

  (5)苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;

  (6)乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木_________个月,养护标准达到_________,其间发生的费用由乙方负担。

  8、违约责任

  甲方责任:

  (1)甲方接到乙方的验收通知书后,及时按期组织验收,甲方推迟验收,其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。

  (2)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

  乙方责任:

  (1)工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。

  (2)乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟一天罚款_________元。

  9、合同的生效与终止

  本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后条款终止。

  10、合同份数

  本合同一式_________份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

  11、本合同未经事宜,双方协商解决。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

  合同编号:_________

  本合同由下列双方于_________省_________市签署:

  甲方:_________公司

  乙方:_________公司

  甲乙双方因_________工程总体规划文件事宜,经协商一致,达成本合同,共同遵守执行。

  第一条设计内容

  乙方为甲方设计_________工程并编制_________工程总体规划文件,主要内容包括:

  a.甲方厂区总平面布置;

  b.甲方第1、2、3期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划;

  c.甲方技术经济效益分析与预测。

  第二条设计期限

  乙方于收到甲方提供的设计资料后_________天内向甲方交付_________工程总体规划文件。

  第三条设计报酬及支付方式

  甲方向乙方支付设计报酬人民币_________元,分两期支付,具体如下:

  a.本合同签署后_________个工作日内支付_________元;

  b.乙方提交_________工程总体规划文件并经甲方审核通过后_________个工作日内支付_________元。

  第四条各方义务

  a.甲方义务

  (1)及时向乙方提供编制_________工程总体规划文件所需基础资料;

  (2)如期向乙方支付报酬。

  b.乙方义务

  (1)按期交付_________工程总体规划文件及其相关的图纸和技术文件资料;

  (2)及时解决_________工程总体规划文件中涉及有关的技术问题。

  第五条工程验收

  a.乙方编制的_________工程总体规划文件需经甲方专家委员会审核。

  b.甲方专家委员会须于收到乙方提交的_________工程总体规划文件之日起_________个工作日内进行审核并提出意见,甲方专家委员会未于前述期限内提出意见,视为甲方接受乙方编制的_________工程总体规划文件。

  c.甲方专家委员会对_________工程总体规划文件提出异议或意见的,乙方须于接到甲方或其专家委员会异议或意见之日起_________个工作日内对_________工程总体规划文件进行修改后提交甲方专家委员会审核;经甲方专家委员会次审核,_________工程总体规划文件未获通过,甲方有权拒绝接受_________工程总体规划文件,不向乙方支付第二期报酬。

  第六条其它

  本协议一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。

  甲方(盖章):_________公司乙方(盖章):_________公司

  授权代表(签字):_________授权代表(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

施工合同书9

  甲方: XXX公司

  乙方: XXX公司

  经甲乙双方共同协商,就XXX公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。

  一、工程名称:XXX公司职工住宅小区配电房安装工程

  二、工程地点:XXXXX

  三、工程范围:XXX公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图所有工程范围。

  四、工程价款及工程结算:

  乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为人民币:XX 。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。

  五、工程工期:

  根据甲乙双方商定,乙方在X年X 月 X日开始施工,X

  年X 月X 日前完成配电房所有机、电(含接地网)设备安装及调试工作。在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如非乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月X元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。

  六、付款方式:

  (1)工程预付款:

  在本合同签订后X天内,甲方按合同总价的X%支付工程预付款,便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。

  (2)工程进度款:

  按进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足X%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。

  七、双方责任:

  甲方:

  1、提供技术资料一套(或现场口头交待乙方),并组织乙方进行施工现场及技术交底。

  2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电(有需要时)。 乙方:

  1、严格按设计施工图纸及有关电力安装规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

  2、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。

  4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

  八、质量验收:

  1、乙方在配电房机、电(接地网)设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求。

  2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。

  3、由乙方自行采购的设备材料,必须保证质量可靠、进货渠道正常,配置合理,主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。坚决杜绝使用不合格的材料。

  4、全部工程完工后保证相关部门验收一次通过并出具其盖有公章的验收合格证明;否则由此耽误的工期损失由乙方赔偿给甲方。

  九、安全管理:

  1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和有关安检部门的监督和检查。

  2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗;以提高全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。

  3、设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

  4、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行

  负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。

  十、违约、仲裁:

  1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

  2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。

  十一、其他:

  1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

  1)设备安装工程单元质量评定表、记录表。

  2)设计变更通知等技术文件。

  2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。

施工合同书10

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条 工程概况

  1.工程地址:

  2.施工内容:外墙涂料粉刷 ,总面积约 立方米。

  3.工程开工日期:______年______月______日

  4.工程竣工日期:______年______月______日

  5.工程承包方式:包工包料。

  6.工程总天数:天,雨天顺延。

  第二条 工程价款

  工程价款按照每平方米元计算(大写)( 元,以实际测量面积计算)。增加工程,增加造价;减少工程,减少造价。

  第三条 质量要求

  1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。

  2.工程验收标准:所有外墙面1.2米高做咖啡色,1.2米以上用蓝色。老办公楼和销售部办公楼全部做咖啡色墙面

  3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

  4.凡由乙方采购的材料,产品质量由乙方自负;包括施工质量由乙方负责。

  5、乙方要精心施工,确保颜色一致,如不能保持颜色一致,其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

  第四条 材料供应

  乙方提供的材料如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

  第五条 付款方式

  合同签订后,甲方在工程开工时付 %的工程款;工程竣工验收合格,双方进行结算,乙方开具发票后,甲方在三个月内支付 %的工程款,剩余的 %工程款作为工程质量保证金,在工程质量保证期(自验收之日起壹年)内没有质量问题,质量保证期满后 日内一次性付清。

  第六条 工程工期

  乙方应按期完工,如果延迟完工,每逾期一天,从总工程款中扣除200元。

  第七条 工程验收

  双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

  第八条 其他事项

  本合同为工程承包合同,甲乙双方无雇佣关系。

  乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任和赔偿。

  第九条 违约责任

  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

  第十条 争议解决

  本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决。协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。

  第十一条 本合同自双方盖章或签字后生效。

  第十二条 本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

  甲方(盖章): 乙方:

  委托代理人:

  签约日期: 年 月 日

施工合同书11

  甲方:

  乙方:

  黑龙江省xx农场有限责任公司将香兰农场场六路二米桥及三米桥重建工程发包给 施工。为明确双方责任、义务和经济利益,保证工程质量,经双方协商达成一致,签订本合同。

  第一条:工程概况

  一、工程名称:xx农场场六路二米桥及三米桥重建工程

  二、工程地点:xx农场六大队

  三、工程内容: 二、三米桥旧桥拆除、浆砌石桥台、钢筋制安、浆砌石护坡、混凝土桥面及三米桥跌水、围堰等。(详见承包工程量清单及项目表)

  四、工期:20xx年8月15日开工;

  20xx年10月15日竣工。

  第二条:承包方式

  一、承包方式:双方商定乙方包工、包料。单价承包。

  1、各分部、分项工程承包单价、工程量及预算工程总价款,附合同后。

  2、施工中工程量增、减,均以监理工程师或甲方代表签证为准。

  3、设计变更及合同中未出现的工程项目,甲、乙双方按现行规定商定单价。

  二、包工期:确保按合同工期交付使用,具体施工进度由乙方自行安排,确保工期内的施工安全。

  三、包工程质量:工程质量达到合格标准,并按国家的有关规定对工程质量负相应责任。

  第三条:工程价款拨付

  一、乙方进场施工后五日内甲方向乙方预付工程款,即甲、乙双方商定的预算工程总造价的20%作为乙方备料和施工费,以保证工程顺利施工。

  二、工程进度款,乙方每月向甲方提供进度报表,经甲方代表或监理签字确认后,按实际计量向乙方拨款。

  三、工程竣工并经甲方验收合格后,一个月内支付完成工程总价的95%,预留5%作为质量保证金。

  第四条:技术、物资供应

  1、甲方提供施工图纸并将轴线及高程控制点等资料交付乙方,并组织设计单位进行技术交底。

  2、工程所需材料由乙方自行采购。工程所需材料质量、规格、标准均应符合设计要求。

  第五条:竣工验收与保修

  1、根据施工图、设计说明书及国家颁布的《建筑安装施工竣工规范》进行验收,确保工程质量。

  2、工程竣工后一个月内乙方提交竣工决算,竣工验收时按规定提交竣工图和全套竣工验收资料。

  3、本工程保修期为一年,从签发工程移交证书之日起计算。保修期内,由于乙方施工原因造成的质量问题,由乙方负责无偿维修,工程保修期满,运行未出现质量问题并满足设计要求后,质保金一次支付给乙方。在质保期内,如果由于乙方原因,出现工程质量问题,质保金作为工程保修费使用,质保金不足以抵扣保修费时,超出部分由乙方承担。

  第六条:双方责任

  一、甲方责任

  1、开工前,甲方需及时协调解决施工中出现的有关问题,将动力电接到构造物施工地点,保证施工顺利进行。由于甲方原因造成工期延误,由甲方负责,并对乙方造成的损失负有赔偿责任,赔偿数额按实际损失计算。

  2、及时拨付工程款,及时办理隐蔽工程与竣工验收,及时办理工程结算。

  3、甲方派驻工地代表对工程质量、工程进度、建筑材料质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间工程验收签证,解决应由甲方解决的问题。

  4、派驻的监理工程师,负责检查、监督指导乙方施工组织、工程进度、质量控制、安全措施、环境保护等施工过程和内容。监理人员发现施工质量、工艺、建筑材料等质量问题,有权责令乙方进行改正,直到达到质量标准要求为止。二、乙方责任:

  1、按照工程设计要求,技术标准和合同约定,根据工程特点和施工条件,本着精简高效的原则编制施工措施计划、月份工程进度计划及质量安全生产控制等施工措施,确保工程顺利施工。及时提供月报表,及时办理工程结算,及时竣工工程决算。

  2、按工程设计要求做好建筑材料和设备的采购、供应和管理,保证所采购的建筑材料和设备有检验合格报告、出厂合格证书等相关的技术质量资料。同时按要求做好施工原始记录,质量检测和试验等工作。

  3、按施工技术标准、施工规范及设计施工图要求施工,确保工程质量、确保工期、确保安全生产、文明施工、工完场清、保护环境,在施工过程中出现的安全生产事故,由乙方承担一切责任。由于乙方原因造成工期延误,由乙方负责,并对甲方造成的损失负有赔偿责任,赔偿数额按实际损失量计算。若由于不可抗力因素导致的工期延误,则不在赔偿范围之内,且工期相应顺延。

  4、接受监理工程师和甲方驻工地代表的检查监督。

  第七条:附则

  一、本合同未尽事宜,双方协商解决。

  二、本合同一式四份,甲乙双方各执两份。

  三、本合同签字盖章后生效。

  甲方:

  代表:

  乙方:

  代表:

  二0**年*月*日

施工合同书12

  甲方(全称):

  乙方(全称):

  丙方(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律条件、行政法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,经甲方、丙方联合招标,决定将本工程发包给乙方施工,三方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、文件为本工程的合同文件(以下简称“合同文件”)。

  1、本协议书

  2、提交投标文件后双方签署的中标协议及往来函件

  3、合同条件(含附件)

  4、投标书、报价明细表、投标单位须知、招标工程范围、基本技术要求、工期要求、质量要求、商务标报价要求

  5、图纸、设计变更

  6、技术法规、强制性标准条文

  7、国家、地方其余行政或技术规定。

  行业标准、规范及有关技术文件与上述各文件是相互解释的。但在出现含糊不清或彼此矛盾时,上述文件的排列次序将作为对合同意义解释的优先次序。

  合同履行中,三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件,一经三方签字盖章,即视为本合同的组成部分。

  一、 三方明确遵守合同文件内所有条款。

  二、 丙方接受甲方委托按照合同文件约定的方式支付给乙方RMB (大写 )的金额或按合同文件规定的其他金额或报酬。

  三、 乙方承诺按照合同文件约定,于 年 月 日竣工本工程,验收标准等级为优良。

  四、 合同生效。

  合同订立时间:_______年______月____日 合同订立地点:_______ 本合同三方约定由三方法人代表或授权代表在下面签署并加盖三方公章后生效。

  本合同正本叁份,具有同等效力,由三方分别保存一份,本合同副本陆份,三方分别保存二份。

  正本与副本不符合时,以正本为准。

  有条款未涉及到的,三方协商解决。

  甲方:(公章)

  乙方:(公章)

  丙方:(公章)

  住所:

  住所:

  住所:

  法定代表人:

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  电话:

  电话:

  电话:

  传真:

  传真:

  传真:

  开户银行:

  开户银行:

  开户银行:

  帐号:

  帐号:

  帐号:

  邮政编码:

  邮政编码:

  邮政编码:

  合同条件

  一、 定义

  1、《施工合同》:

  1、甲方项目经理:

  ,甲方文件经甲方项目经理签署后生效。

  2、乙方项目经理: ,乙方文件经乙方项目经理签署后生效。

  3、丙方代表:

  ,丙方的指令经丙方代表签署后生效,其权限为:代表履行本合同中约定的丙方权利和义务,签署丙方指令,其中对本合同的任何修订、重大的设计变更及增加工程(5万元以上)、工程进度款的支付、工程决算款的审定等等,需要另外获得丙方法定代表人的授权。

  4、设计单位:

  5、监理单位:

  公司,按国家监理条例履行监理职责。

  6、总监:

  ,监理单位的指令经总监签署后生效。

  7、质量监督检验单位:

  市建设工程质量监督站。

  8、安全监督检查单位:

  市建设工程安全监督站。

  9、合同价款:指甲乙丙三方在协议书中约定,由丙方代为支付的甲方用于支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

  10、追加/扣减合同价款:指在合同履行中发生的需要增加/扣减合同价款的情况,经甲方丙方确认后按计算合同价款的方法增加/减少的合同价款。

  11、费用:指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方或丙方承担的经济支出。

  12、工期:指乙方投标书中承诺,按照日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数(总工期),已充分考虑下雨、台风、停水、停电等因素在内。

  13、竣工日期:指协议书中约定,乙方完成施工,并通过甲方组织的竣工验收的绝对或相对的日期,承包范围内任何一项分部分项工程未完工或经甲方组织的验收评定为不合格,均视为竣工日期延误。

  14、书面形式:指合同文件、信件和数据文件(包括电报、电传、传真、电子资料交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

  二、 甲方的一般权利和义务

  1、提供施工场地,使之具备施工条件。

  2、提供施工临时水电设施,保证施工期间的需要。乙方进场后,以书面形式交给乙方,进行现场交验。

  3、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料。

  4、确定水准点和坐标控制点,以书面形式交给乙方,进行现场交验。

  5、组织本工程相关图纸会审。

  6、负责现场协调配合管理,监督检查工程质量,隐蔽工程验收、签署验收合格报告。

  1、 审核乙方负责的设计、提出的施工组织设计、施工方案、加工方案。

  2、 在乙方不按合同要求进行施工的情况下,勒令乙方暂停施工,并在乙方整改完毕提出报告后进行审核和批准复工。

  10、合同约定应由乙方完成的工作,如乙方拒绝完成或不能按合同要求,甲方有权安排其它单位完成,按所发生的费用从乙方扣除。

  11、办理交竣工交接手续。

  12、当工程质量明显与合同文件不符时,甲方可直接或由监理单位向乙方发出整改或停工指令。

  三、 乙方的一般权利和义务

  1、承担因乙方质量缺陷、工期延误因素对甲方、丙方造成的全部直接和间接损失。

  2、即时遵照实施甲方或监理发出的整改或停工指令。遵照实施甲方项目经理、总监或丙方代表发出的指令。

  3、向甲方支付招标文件之商务标报价要求第2条规定的费用。

  4、若承包范围包含设计,乙方应在其设计资质等级和业务允许的范围内进行,并报总监和甲方项目经理确认并经过图纸会审后方可使用。涉及到诸如颜色、图案或使用性能的,还需得到丙方认可

  5、向总监和甲方项目经理提供总体、年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表,内容包括:工作详细计划、工程量、人力资源安排、甲方另有要求的,按甲方提供的统一格式编制。

  6、根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫。

  7、遵守国家法律、法规及《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》。

  8、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并将复印件抄送总监和甲方项目经理,自行承担因乙方责任造成的政府处罚及罚款。

  9、工程交付甲方前,乙方负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏、丢失,乙方自费予以修复。因乙方责任对现场其它承包单位元工程或材料设备造成损坏的,乙方承担修复及赔偿责任,如乙方未能按照甲方及监理公司的要求及时修补和赔偿,甲方有权另请他人完成,费用及后果由乙方负责。

  10、做好对甲方移交的临时设施、水准点、坐标控制点的保护工作。做好施工地下市政管线、邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作。必要时,对地下管线设施,乙方应进一步探明。

  11、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,施工期间须及时将垃圾清理出施工现场,竣工前清理至不影响竣工验收程度。移交甲方前清理完废料、垃圾、施工机具等,并将工程成品擦拭干净。乙方未能按照甲方和监理的要求和指示做好文明施工、垃圾清运、成品保护、现场保安工作的,监理公司及甲方有权另请他人完成上述工作,所发生的费用及产生后果由乙方负责。

  12、乙方如需变更归属项目经理领导的主要成员安排、机械设备、施工方案等,必须提前一周书面上报甲方并经总监和甲方项目经理同意方可执行,并报丙方备案。

  13、乙方项目经理必须参加每周工程例会,因故不能参加的应提前4小时向甲方提出申请并在获得总监批准后方可缺席,但对会议纪要确定的指令应无条件执行,否则每次向甲方支付违约金伍佰元。应在每周工程例会前一天向总监和甲方项目经理提交周报,内容:本周计划和上周完成工作、未完成情况说明,拟采取措施、最终完成时间。

  14、乙方出现以下情况人员,经总监确认,必须在24小时内调离本工程范围,并应尽快用甲方批准的合格人员代替。

  Ⅰ甲方确认无法胜任工作者,包括:对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等等;

  Ⅱ不能积极配合甲方正常工作者;

  Ⅲ违反甲方或乙方工地现场管理规定者;

  Ⅳ无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证);

  Ⅴ与本工程施工无关的人员。

  15、在施工过程中必须配合丙方销售需要,优先配合样板房及室外环境的施工。

  16、工程具备验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。竣工资料一式三套(其中一套必须为原件),包括竣工图、施工中间检查记录、各种原材料的材质证明等。按 市城建档案管理规定属单独交验的,由乙方负责交档案馆验收并取得《城建档案移交书》,其中一份原件交回丙方;

  无法单独移交的,乙方负责向甲方提供该资料并配合甲方向档案馆移交竣工资料。

  17、乙方在本工程施工现场的临时设施,应在竣工后两天内或在甲方制定时间内全部撤离及拆除,做到工完场清;

  如乙方不能及时拆除或清理,甲方和监理单位有权派人强行拆除并清理,造成的费用和责任均由乙方负责。

  18、乙方应与甲方及有关其它分包单位核对各专业图纸间需统一的尺寸、标高等,按监理单位和甲方要求及时提供相关的资料,防止各单位之间出现因轴线尺寸、标高不清造成的差错。如因乙方不提供或提供的轴线尺寸、标高等资料有误,造成其它单位的损失须由乙方承担。

  19、甲方为乙方提供水电源接驳点,由连接点至使用点之间的管线由乙方自行敷设。费用已包含在合同价款中。

  20、乙方须使用甲方搭设的井架、室外电梯、脚手架等,应事先提出需用时间和要求,经监理单位同意后,由甲方提供。

  21、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,并随时接受安全监督检查单位、甲方、监理单位安全检查人员的监督检查,采取必要的安全措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  22、乙方全体现场施工人员应统一服装,管理人员、各工种之间安全帽应有区别,全部人员应佩带工作牌。

  23、乙方应妥善管理机械、工料、建筑垃圾等,建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面,严禁高空抛物。

  24、自行安排施工人员的食宿问题,本工程不提供食宿设施。

  25、违反甲方现场管理规定的,甲方可按照管理规定的有关条款要求乙方支付违约金。

  四、 丙方的一般权利和义务

  1、根据销售等需要,对施工现场布置进行调整、对设计图纸进行变更。

  2、在甲方项目经理签字及监理初审后,审核并向乙方支付工程款。

  3、同乙方办理工程结算。

  五、 进度款支付

  1、付款证明文件包括:

  Ⅰ乙方向监理及甲方项目经理递交已完工程量形象进度说明。

  Ⅱ乙方根据确认的形象进度说明编制进度预算报表,含上月签证的,应附签证复印件。

  Ⅲ本段工程质量证明。进度款与质量挂钩,报送工程进度报表时,若所报工程量达不到验收规范要求,甲方、丙方、监理单位协商一致后有权暂缓支付该部分工程款。

  Ⅳ合法税务发票。

  2、追加/扣减合同价款或违约金在当期进度款中追加或扣除。

  3、监理根据乙方申请,在以上文件齐备后,审核本期进度款并将审核结果报甲方项目经理签字认可,丙方于甲方项目经理签字后20个日历天内向乙方支付当期工程进度款,因文件不全引起的付款延误,由乙方承担责任,并不得影响任何工程进展。

  4、进度款支付达合同价款的80%,不再支付进度款;

  5、乙方移交全部竣工资料经验收合格,并填写《工程质量保修书》以后,经甲方项目经理签字认可,丙方再支付合同价款的5%。

  6、经甲方项目经理签字认可,工程结算后支付到结算合同价款的95%。

  7、其余款项按照《工程质量保修书》约定方式支付。

  8、如乙方未能及时处理工程质量事故,或工程质量、工程进度、安全文明施工不符合要求时,甲方和监理单位有权自行或委托第三方处理,发生的一切费用可书面报告丙方从甲方给乙方的任何款项中扣回。

  六、 工程量的确认:

  涉及工程量确认的,乙方向监理单位和甲方提交工程量的报告。甲方和监理单位在7天内核实,乙方为计量提供便利条件并派人参加。对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,不予计量。

  七、 材料设备供应 1、由乙方供应的材料设备,乙方应向监理单位提供材料样品及相应技术文件资料,样品经监理单位审定后放置于监理单位办公室或专用地点,涉及到诸如颜色、图案或使用性能的,还需得到丙方认可。监理单位将按照此样品检查乙方施工时实际使用的材料,样品的费用已包含在合同价款中。

  2、由乙方供应的材料设备,应按照设计和有关标准要求采购及送检,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。不合格的不得使用,检验或试验费用已包含在合同价款中。乙方在材料设备到货前24小时通知监理单位准确的进场时间。

  3、监理单位及甲方发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,应要求乙方负责运出场地、修复、拆除或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。

  4、乙方需要使用代用材料时,应经监理单位,修改后费用增加(含返工损失等)由乙方承担,如有工期损失不予顺延;

  如修改后费用减少,则扣减乙方报价中的相应部分。

  八、 现场签证、变更:

  (1) 丙方提出增加工程量,或者对工程进行变更的,乙方应在接到丙方联系单或设计变更单15日内将签证单报监理单位及丙方(签证单必须含详细预算及报价,否则视为无效),逾期视为乙方放弃补偿要求。

  (2) 丙方一般应在签证工程施工完成后30日内将签证签认完毕,签证在结算时不予调整。乙方在上报进度款申请时,应将上月已签认的签证(含相关资料),一起上报,签证工程款随进度款一起支付给乙方(支付比例同工程进度款支付方式),逾期上报或未上报丙方的`,视为乙方放弃该项签证权益。

  (3) 签证造价确认套用本合同有关规定,包括取费标准、施工组织措施费等,全部项目按定额项目套用,缺项部分套用相似或相近定额项目计算;

  乙方提供材料设备价格按丙方限价或当月信息价计算,工程量以丙方认可量为准。

  (4) 丙方提出的对已完成的分项工程进行变更,乙方应在施工前将施工方案报丙方确认;

  对于有可能被重复利用的材料设备,施工前必须报丙方确认,否则视为全部重新利用。

  (2) 现场签证须由乙方填写,丙方及监理单位审核工程量和单价,经总监、丙方项目经理审定后方为有效。

  (3) 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的全部损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。

  (4) 乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经甲方项目经理及总监同意,涉及到诸如颜色、图案或使用性能的,还需得到丙方认可。未经同意擅自更改或换用时,乙方承担由此发生的费用,并赔偿甲方的有关损失,延误的工期不予顺延。

  (5) 当变更或增减内容仅涉及工程数量的增减时,所有单价不得调整。

  (6) 当变更或增减内容仅涉及装饰面层用料的改变时,面层材料单价可调,其它费用不允许调整。

  (7) 当变更或增减内容涉及整个装修做法的改变时,乙方应根据变更内容编制补充单价及补充预算,送丙方审定。

  (8) 因乙方自身原因导致的签证及工程变更,乙方无权要求追加合同价款。

  九、 结算 (1) 工程竣工验收报告经甲方认可后28天内,乙方向丙方递交竣工结算报告及完整的结算资料。乙方未能向丙方递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付的责任由乙方承担。

  (2) 丙方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料75天内进行核实(不含与双方核对时间)。丙方确认竣工结算报告后方能支付工程竣工结算价款。

  (3) 丙方在同乙方结算时按双方签订的《施工合同》条款执行。本合同除非指令由丙方提出,丙方不在同乙方结算时增加因非丙方原因产生的变更、现场签证费用。

  (4) 水电费:乙方向甲方支付合同总价(不含设备费)的0.8%,结算时一起付清。

  十、 质量缺陷保修 (1) 乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

  (2) 质量保修工作的实施:双方签署工程质量保修书,作为本合同附件。

  (3) 工程质量保修书也可同丙方签署。

  十一、 违约 (1) 三方任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的所有责任和经济损失概由违约方承担。除非双方协商终止本合同,违约方承担违约责任后仍必须履行合同。

  (2) 如果乙方对合同的执行敷衍了事,或忽视履行本合同约定的乙方任何工作及责任,而且从书面要求其改正之日起5日内仍未采取有效措施并体现效果的,甲方、丙方协商一致后有权解除合同,并书面通知乙方后收回工程,由此造成的经济损失,甲方有权在给乙方的任何款项中提取补偿。

  (3) 因乙方原因终止合同时,乙方应向甲方支付合同价款10%的违约金。

  (4) 本合同中所有乙方应支付的违约金,乙方在收到书面通知后未及时支付给甲方的,甲方有权通知甲方在给乙方的任何款项中扣除,不够补偿而乙方又未即时支付的,甲方有权采取法律途径或没收及处理乙方在工地的一些设施、设备及材料用于补偿。

  十二、 争议 (1) 三方在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿调解、和解或调解、和解不成的,双方向丙方所在地人民法院起诉。

  (2) 发生争议后,除非出现下列情况的,三方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

  单方违约导致合同确已无法履行,三方协议停止施工;

  调解要求停止施工,且为双方接收;

  法院要求停止施工。

  十三、 工程分包 (1) 除甲方、丙方协商同意外,本工程严禁分包,乙方不得将其承包的全部或部分工程分包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别分包给他人。如现场发现未经甲方及总监书面同意的第三方进入现场施工,甲方有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动,因此造成的一切损失均由乙方承担。

  (2) 甲方、丙方同意的,部分工程可以分包,但不能解除乙方任何责任和义务,乙方承担连带责任。

  十四、 不可抗力 不可抗力的认定标准:六级以上的地震、战争、动乱、空中飞行物坠落、非甲乙方责任造成的爆炸、国家调整与本工程有关的重大政策。

  十五、 保险 乙方应自行为进入现场的乙方人员办理保险,所有因乙方原因造成的任何人员伤亡,包括第三方人员在内,所造成依法应该支付的损失赔偿费,抚恤费和法律责任均由乙方负责。

  十六、 专利技术及特殊工艺 (1) 甲方要求使用专利技术或特殊工艺,应负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用;

  乙方提出使用专利技术或特殊工艺,应取得甲方和监理单位认可,乙方负责办理申报手续并承担有关费用。

  (2) 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的,责任者依法承担相应责任。

  十七、 文物和地下障碍物 在施工中发现有考古、地质研究等价值的物品时,乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方和监理单位,由丙方和监理单位报告当地文物管理部门,逾期不报的,乙方承担责任。

  十八、 施工临时设施广告权益 三方约定施工现场安全网、施工围板广告权益属丙方,未经丙方许可,乙方不得在这些设施上面悬挂任何广告,违反规定的,甲方、丙方有权派人强行拆除。

  十九、 合同解除 (1) 发生乙方将其承包的工程转包给他人,或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,甲方、丙方协商一致后有权解除合同。

  (2) 因乙方原因超过五个工作日仍未竣工工程的,甲方、丙方协商一致后有权解除合同。

  (3) 因乙方原因导致工程出现不可弥补的质量缺陷或对甲方造成媒体曝光等社会影响的,甲方、甲方协商一致后有权解除合同。

  (4) 有下列情形之一的,三方应协商解除合同:

  因不可抗力致使合同无法履行;

  因其它原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行。

  (5) 甲方、丙方根据合同文件要求解除合同的,以书面形式向乙方发解除合同的通知,并在发出通知前告知对方,通知到达对方时合同解除。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

  二十、 合同生效与终止 (1) 除本合同条件九、质量缺陷保修外,三方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本工程即告终止。

  (2) 合同的权利义务终止后,三方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

施工合同书13

  乙方:县公路工程建设项目已由县人民政府批准修建,县村委会(以下简称甲方)在择优的基础上,确定了公司(以下简称乙方)为公路工程的施工单位。为明确甲、乙双方的权利、义务,按照《中华人民共和国民法典》和《建筑法》的规定,结合本工程具体情况,签订本合同,双方应共同遵守执行。

  第一条工程概况

  1、工程名称:公路工程工程内容:公路工程,全长公里,路基宽米,路面宽米。工程地点:承包范围:按工程施工图纸,路面宽度按水泥混凝土面层宽米,厚厘米。

  2、施工工期:个月。开工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日

  3、工程质量:按交通部现行颁布的《公路工程质量检验评定标准》评定达合格以上工程。

  4、合同价款:人民币万元,(____:万元)资金拔付:

  5、承包方式:包工包料。

  6、按每公里万元结算,实做实收,不含税。

  第二条工程图纸公路施工图纸,由甲方负责提供,提供日期为本合同签订日期,施工图纸提供壹套。

  第三条甲方驻工地代表甲方委派监理工程师(理事会)和甲方驻工地代表,理事会履行工程施工监理;工程量计量、签证等技术工作职权,甲方代表行使合同约定的权力和职责。

  第四条乙方驻土地代表公路项目经理部为乙方在施工现场设立的日常施工管理机构,其乙方驻工地代表。

  第五条甲方工作

  1、在本合同签订后____日内,甲方应负责办理好土地征用、房屋折迁及其他地面附着物迁移的工作,无偿向乙方提供施工场地。

  2、甲方在15天内负责办理好施工所需电力、通讯等外接线路的联系、协调工作,以确保施工期间的需要。

  3、处理当地群众因工程施工而引起的纠纷、争执、冲突,防止不良事故的发生。甲方不按合同约定完成以上工作而造成延误,应承担由此造成的经济损失,乙方工期顺延。

  第六条乙方工作

  1、编制施工组织设计(或详细的施工方案),报经甲方批准后使用。

  2、向甲方提供季、月工程进度计划及相应进度统计报告和工程事故报告。

  3、按工程需要提供和维护夜间施工使用的照明、看守、围栏和保卫等。否则,由此造成的工程、财产和人身伤事故,由乙方承担责任及所发生的费用。乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和经济损失由乙方自行承担。

  第七条暂时停工一旦驻工工程师发出指令,乙方应按照驻工工程师要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工,在暂时停工期间,合同工期不予延长,一切费用业主不予补偿。

  第八条工期和延误

  1、本合同工期为_____个月,乙方应根据交工验收的规定在合同工期内或批准后的延长工期内完成,从开工期的最后一天算起。

  2、由于下述原因之一而影响施工进度,乙方有权要求延长本合同工程的工期。

  a、有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更。

  b、不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特殊情况。上述情况发生后,乙方应发出要求延期的通知,驻工代表在与乙方适当协商并报经业主批准后确定延长工期的天数。

  3、除2款规定给以延期外,其余原因工期不予延期。

  4、如果乙方未能按合同规定的工期完成合同工程,造成无法按上级规定的时间验收和影响上级补助资金,由乙方承担责任,乙方继续承担完成本工程的义务和责任。

  第九条检查和返工乙方应认真按照标准、规范和施工图设计文件中的要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及监理的检查,并为此提供工作方便。按照检验人员提出要求进行的返工、修改,乙方承担由自身原因导致返工、修改的费用。

  第十条工程质量

  1、质量等级:达合格以上工程

  2、评定标准:按照交通部现行颁布的《公路工程质量检验评定标准》,施工图纸及省、地交通主管部门、____县人民政府有关农村公路的规定。

  3、由于乙方原因达不到“合格工程”这个条件,由乙方承担责任及返工费用,工期不变。返工后仍不能达到约定要求,乙方承担违约责任。

  第十一条隐蔽工程、中间验收具有复盖、掩盖的隐蔽部位工程,乙方在自检合格后及时通知甲方代表、监理参加隐蔽工程和中间验收。通知应包括自检记录、隐蔽和中间验收的内容,验收时间和地点。乙方应准备好验收签证记录。验收合格,甲方代表应在验收记录上签字确认,乙方方可进行隐蔽和继续下一步工序的施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改、返工,重新验收至合格。

  第十二条合同价款及调整合同造价即为本合同协议约定的合理的合同价款,合同价款不随材料价格的变化而调整。但发生下列情况之一时可作调整。

  1、驻工代表报业主批准确认的工程量增减。

  2、驻工代表报业主批准确认的设计变更或工程洽商。

  3、基础工程未能按图纸要求的尺寸、标高进行施工,经驻工代表、监理检测,驻工工程师报业主批准确定的工程量增减。

  第十三条工程款支付

  1、根据工程进度分期支付。(可具体明确)

  2、最终支付时间要具体明确。

  第十四条工程质量保证金

  1、质保金金额为合同总价的5%,从工程竣工后首次支付给乙方的工程款中扣留。

  2、质保金的退回:工程验收质量合格,将质保金退还给乙方。

  第十五条材料供应与材料试验

  1、材料供应:本工程所需的一切材料(除水泥外,如无其它约定)原则上均由乙方自行负责采购、提货、验收、运输、保管和使用,但所有用于工程的材料都应符合设计图纸和有关规范的要求,乙方对所有验收材料质量负全部责任。

  2、材料试验检测

  (1)、本合同工程须严格按试验规程和规范要求进行常规试验检测及有关专项检测和试验,试验检测统一到市交通工程质量监督站试验检测中心进行,乙方不得以任何理由拒绝,其费用由乙方承担。

  (2)、钢材、水泥、砂石等主要材料必须进行检测,提交检测合格证明,经驻工代表签认后方可使用。

  第十六条竣工验收

  1、本工程的验收分为交工验收(初验)和竣工验收两次。

  2、验收的法律依据:交通部《公路工程质量检验评定标准》及《公路工程竣工验收办法》。

  3、工程具备竣工验收条件,乙方应按前款规定,向甲方提出书面初验收申请报告或竣工验收申请报告,同时向甲方提供下列竣工资料:

  (1)、工程竣工图表。

  (2)、工程质量控制文件。

  a、工程质量自检报告、工程质量检验评定资料。

  b、试验检测报告:主要原材料、混凝土配合比。

  c、施工原始资料:强度检测试验资料、工序施工检测记录。

  (3)、施工原始记录。

  (4)、施工总结。

  4、当工程初验不合格,乙方根据甲方提出的要求进行返工、修改后仍不能达到合同约定要求时,除没收质量保证金外,还应承担违约责任。

  第十七条违约责任:

  1、甲方不按合同约定支付工程款项及发生其它使合同无法履行的行为,视为违约,除相应顺延工期外,应承担违约责任,向乙方支付合同价款1%的违约金。

  2、因乙方违约使合同不能履行,甲方可单。方中止合同,于违约乙方承担违约责任,违约金为合同价款的2%。

  第十八条安全施工

  乙方按照生产有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大安全事故,乙方应按规定上报有关部门并通知甲方,甲方可为抢救提供必要条件,事故责任或因此发生的费用均由乙方承担。

  第十九条其他事项

  1、关于工程分包:本工程不得转包,否则甲方有权终止合同。

  2、关于保险:如有必要甲、乙双方各自为工程及施工人员保险、费用各自承担。

  3、其他未尽事宜,在工程建设过程中,甲、乙双方可协商解决,补充协议均作为本合同内容一部分。

  第二十条合同生效、终止和份数

  1、本合同自甲、乙双方鉴章齐全,经审签监证后生效。

  2、在竣工结算,甲方支付工程款完毕,乙方将工程交付甲方后,即告终止。

  3、合同正本两份.,由甲乙双方各执一份,副本两份,分别报送县交通局和乡镇政府备案。

  甲方:

  乙方:

  法人代表:

  法人代表:

  代理人:

  授权代理人:

  监证单位(盖章)

  订立合同时间:________年____月____日

施工合同书14

  发包人:(全称)

  承包人:(全称)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  工程立项、规划批准文件号:

  资金来源:

  二、工程承包范围

  承包范围:

  三、合同工期

  工程合同工期总日历天数:_____天。

  从年月日开始施工,至年月日竣工完成。

  四、质量标准

  工程质量标准:

  五、合同价款

  合同总价(小写):元。

  (大写):元。

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。

  (1)本合同第二部分通用条款第2。2款。

  (2)本合同第三部分专用条款第2条。

  七、词语含义

  本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

  八、承包人承诺

  承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

  九、发包人承诺

  发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式,支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

  十、合同生效

  本合同订立时间:年月日

  本合同订立地点:

  发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。

  发包人:(公章)承包人:(公章)

  地址:地址:

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  电话:电话:

  传真:传真:

  开户银行:开户银行:

  帐号:帐号:

  邮政编码:邮政编码:

施工合同书15

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合法同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律﹑法律之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲方乙方协商一致,就 楼基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程施工达成如下协议:

  一、 工程概况

  1、 工程名称工程地点:

  2、 工程内容:基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程

  3、 承包方式: 包工包料

  4、 质量标准:合格

  二、 工程工期

  1、 合同生效后,按照甲方要求时间完成。

  2、 若甲方要求的工期比合同约定的工期提前,应同乙方协商确定。若甲方未按约定完成自身工作而影响工期,工期顺延。不可抗力因素导致的不能施工,工期顺延。

  3、 若乙方自身原因不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,并承担相应经济损失。

  三、 工程造价及材料要求注:数量据实结算工程完工后按最终确定工程总造价结算工程款。工程基础及地下室外墙所使用的为 京九牌材料,SBS为―20℃、4㎜弹性防水卷材,符合GB18242-20xx。

  四、工程款支付

  合同签订后,待乙方施工完毕后按建设单位工程拨款点付至每个分项的75%。竣工验收合格后付至总造价的80%工程款,留20%保修费,保修期满后一次付清。

  五、工程质量

  1、工程验收质量标准执行国家质量验收标准无条件接受业主、建设单位和甲方的检验。

  2、乙方在施工中,必须接受甲方的管理规定及技术交底,并保证工人的技术素质,严格按技术交底施工。

  3、施工过程中出现的质量问题,业主及甲方有权随时提出返修,因返修造成的人工费及材料费支出均由乙方承担,甲方不负任何责任。

  六、安全

  乙方必须对现场施工人员的人身安全负责,并为其办理相应的人身安全保险,因乙方原因造成施工人员及其它人员伤害的一切费用由乙方负全部责任。

  七、甲方责任

  1、甲方在乙方进场前,必须保证具备施工条件。

  2、甲方负责施工现场的协调,对工程进场材料、施工质量施工进度等进行监督、检查,组织验收、变更、签证等事宜。

  3、甲方为乙方提供施工所需的水、电、吊车,确保乙方正常施工。

  4、按合同规定支付工程款。

  八、乙方责任

  1、乙方必须具有淄博市防水协会认可的防水施工资质,并承担卷材送检所需费用。

  2、乙方负责按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。在施工过程中,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护措施。由于乙方在施工过程中,违反安全操作规程导致安全事故,乙方承担全部责任。

  3、积极配合好总承包单位,处理好与其他各方的关系。确保本工程保质保量按期完工。

  4、乙方应严格按照监理程序的要求接受监理的检查、监督,及时提报完整的工程技术材料,及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。

  5、工程具备竣工验收条件,乙方按规定提供完整的竣工资料和验收报告,甲方负责组织有关人员验收。

  九、违约责任

  1、由乙方自身原因造成的工期延误或质量问题,由乙方负责,并赔偿给甲方造成的一切经济损失。

  2、因合同各方不履行合同而造成对方经济损失,由违约方承担经济责任和赔偿对方的损失。

  十、工程保修

  1、工程质保期自工程验收合格签字之日起计算,执行建设部有关规定,质保期为5年。

  2、现场留设乙方负责人电话,质保期内工程若出现质量问题,乙方负全部责任,甲方不承担任何责任,乙方须在当日内赶到现场进行维修,由此造成的一切经济损失(例如进水后木地板及家具变形、电气受潮等)均由乙方负责。

  十一、其他

  1、吃饭、住宿及生活已包含在价格内,由乙方自行解决。

  2、本合同价款包括安全费、劳保费等一切费用如出现安全事故由乙方自理

  3、本合同未尽事宜,双方协商解决。合同在履行过程中如发生争议,双方协商,协商不成时,可诉至当地法院解决。

  4、本合同一式的 份,甲方份,合同自双方签字盖章后生效,合同条款履行完毕终止。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【施工合同书】相关文章:

施工合同书01-14

施工合同书05-26

雕塑施工合同书01-15

种植施工合同书01-12

大型施工合同书04-25

通用施工合同书04-25

工地施工合同书04-27

绿化施工合同书08-08

道路施工合同书08-31

矿山施工合同书09-06