屋面防水施工合同

时间：2022-11-08 20:17:54 施工合同我要投稿

屋面防水施工合同(集合15篇)

　　随着人们法律意识的建立，合同的地位越来越不容忽视，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的屋面防水施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

屋面防水施工合同(集合15篇)

屋面防水施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：

　　一、工程承包形式

　　由乙方负责包工包料

　　二、工程价格：

　　屋面维修工程在包工包料的情况下，以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。

　　三、施工材料及工程质量要求

　　屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工，所有的交接缝全部按长边8c，短边10c进行压缝。

　　四、施工中的安全责任

　　乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施，如乙方措施不力，发生人身、财产安全事故，其一切责任和后果均由乙方负责。

　　五、付款方式

　　工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等________年后全部付清。

　　六、工程保修期限

　　屋面防水保修期限为________年，(从该屋面竣工之日计算)________年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责维修，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。

　　七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。

　　八、开工日期

　　自________年____月____日起至本月____日止。

　　九、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一份。

　　甲方：xx有限公司

　　代表人：

　　乙方：

　　________年____月____日

屋面防水施工合同2

　　（简称甲方）

　　（简称乙方）

　　本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，认真商议应共同遵守，严格履行以下条款：

　　一、工程概况：

　　1、工程地点：文三西路2号古荡街道办事处

　　2、工程名称：屋面防水维修工程

　　3、工程内容：进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材

　　4、承包方式：包工、包料

　　5、承包价格：28200元

　　二、乙方职责：

　　1、本工程开工之日起，听从甲方安排、服从甲方指挥，不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业，要带安全帽，屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成

　　2、在屋面防水维修过程中，乙方要严格遵守文明安全规章制度，如有违反安全规章制度所造成的安全事故，由乙方自己承担

　　3、质量保证，乙方所施工的屋面防水维修工程，在一年之内发现渗漏，乙方无条件免费保修（如自然灾害、人为破坏不在保修之列）

　　三、甲方职责：

　　1、甲方免费为乙方提供三通：路通、水通、电通

　　2、协助乙方搞好安全设施，配合乙方进行施工，确保补漏工程顺利进行

　　四、付款方法：

　　屋面防水维修工程开工后，甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后，通过关水48小时测试不漏水，甲方应在五天之内一次性付清工程款（不包括任何税金）

　　五、法律责任：

　　1、合同签订之日起，任何一方不得擅自终止合同，违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金

　　2、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神，及时协商解决，如协商不成，任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁，及向人民法院提起诉讼

　　3、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，以上条款望双方共同遵守，此合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方签字盖章生效、

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

屋面防水施工合同3

　　甲方：青岛__建筑工程有限公司乙方：

　　甲乙双方经友好协商，达成工程合作协议，为了明确双方的责任与义务，特制定本协议，双方都应严格遵守。

　　一、工程名称：

　　__花园地下室防水工程

　　二、承包内容及价格：__牌400克JS地下室防水（水泥甲方提供）价格为______元/㎡；

　　三、拨款方式：工程款抵顶公司房屋，具体办法执行公司规定。

　　四、质量要求：

　　1、乙方进场首先要做样板工程，做好后由工程部组织验收，合格后方可按照承包范围全面施工，一次不合格维修至合格，二次不合格清出现场，永不雇佣，协议自动失效。

　　2、乙方在施工过程中，必须严格按甲方的技术交底、质量管理细则、现行国家施工技术验收规范、质量检验评定标准以及上级主管部门的有关规定认真组织施工，保证工程达到合格标准（注：JS水平搭接不小于10cm，筏板基础与剪力墙翻包宽度预留不小于50cm；每单位工程点渗不得超过3处，且无明显渗漏现象。点渗位置超过3处，按每处20xx元罚款；出现明显渗漏不予结算），并按规定由现场管理人员书面确认合格后，方可结算工程量。（若达不到合格标准，甲方有权中止合同，不与乙方结算。）

　　3、保修：

　　（1）工程保修金按10%扣除，保修期（6年）内若出现质量问题，乙方接甲方通知后24小时内必须到达现场，甲方视情况定维修时限，乙方必须按时维修好，否则甲方另安排人员维修，费用双倍从乙方工程款中扣除。

　　（2）在保修期内出现点渗第一次由乙方负责按甲方要求维修，如出现第二次不但要维修好同时罚乙方200元，同样出现第三次罚乙方400元，依次类推。

　　五、安全生产：

　　1、首先乙方必须为进场工人办理劳动保险或意外伤害险，所用工器具必须符合建管处要求。否则不得进场。

　　2、乙方进入施工现场必须服从甲方及项目部管理，严格执行施工现场管理规定。乙方应提高安全意识，加强对工人的安全教育管理，认真执行国家和甲方的有关安全技术交底，按安全操作规程进行施工，不得违章进行作业。屋面施工必须捆保险绳，甲方有权根据公司统一管理制度汇编对乙方的违章作业进行违约金的扣除和罚款；乙方必须正确使用“安全三宝”，对暴露出来的不安全因素必须及时整改。乙方有权指出工程的安全隐患，若达不到安全生产条件，乙方有权拒绝施工。若乙方出现安全事故，一切经济损失由乙方自负，甲方根据情节给予处罚。

　　六、文明施工：

　　乙方在施工的过程中，必须严格遵守甲方的文明施工要求，在各自的施工工作面上，做到物料堆放有序、工完料净场地清。否则甲方有权按规定给与经济处罚或安排人工协助乙方对施工工作面进行整理，达到文明施工的要求，所有费用应由乙方双倍承担。乙方在施工过程中，必须注意交叉污染与成品保护，若出现污染或破坏现象必须按要求整改完好，需甲方整改的费用从结算中双倍扣除。七、施工管理：

　　乙方在施工过程中，应加强工人的素质教育，不得出现随地大小便现象，若有违反，则对乙方扣除500元/人次违约金。乙方在施工过程中，应与其他工种配合好，不得出现打架斗殴的情况，若有发生，不论任何原因，甲方对乙方扣除1000元的违约金，并承担相应损失。乙方在施工过程中，若出现偷盗现象，不论偷盗物品价值大小（即使是一个钉子）最低罚款1000元，并负担现场所有失物的赔偿。乙方应积极配合甲方进行临时户口的登记办理，且不得出现违法乱纪现象，若有发生，交公安机关处理。

　　八、工期控制：

　　施工工期根据甲方的形象进度执行。为保证工期，乙方必须服从甲方的工程进度计划安排（筏板基础防水不超过两天，剪力墙防水不超过五天），随时调配工人，配合其他工种的施工，而且劳动力必须满足施工进度计划的要求，若属建设单位和不可抗拒的要素的影响，工期顺延，若因乙方的原因而造成工期的延误，按20xx元/日罚款，严重延误者清出现场，不予结算。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字后生效。本协议解释权归甲方。

　　十、双方发生争议，由莱西市人民法院判决。

　　甲方：乙方：_____

　　负责人：______负责人电话：______

　　____年__月__日___年__月__日

屋面防水施工合同4

　　甲方：：

　　乙方：

　　依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

　　一、工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米

　　1、工程地点：____市____区下马槽宜化循环经济工业园区

　　2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理

　　3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。

　　二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

　　三、主材选用及工程价款等：

　　1、选用材质：3B 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

　　2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

　　3、施工厚度要求：采用外3厚 B防水卷材

　　4、全部包工包料，单价为 27元平方。

　　6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。

　　四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。

　　五、工程质量：

　　1、工程质量标准：合格工程质量标准。

　　2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。

　　六、合同价款与支付方式

　　按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。

　　在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。

　　达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

　　七、工程款支付办法：

　　1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。

　　2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的____日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　十、安全施工文明施工

　　安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。

　　十一、工程转包和分包

　　本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。

　　十二、保险

　　承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

　　十三、工程质量保修

　　本防水工程的保修期为________年；

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　十四、违约责任：

　　1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

　　2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

　　3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的.违约金。

　　4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

　　5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

　　6、在保修期间(保修期为________年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。

　　7、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。

　　8、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。

　　十五、其他事项：

　　1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

　　2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　甲方负责人签字：乙方负责人签字：签约日期：签约日期：

屋面防水施工合同5

　　发包单位： (以下简称甲方)

　　承包单位： (以下简称乙方)

　　鉴于甲方采取邀请方式选择周书芳防水工程施工承包单位，乙方自愿接受邀请并对本工程承包内容作出实质性响应，承诺全面履行本合同义务。故甲方在充分让利的情形下，以合理低价法确定乙方作为施工单位，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。

　　甲方以邀请方式确定乙方为施工单位，故乙方对本合同全部内容已经充分知悉，是其真实意思表示，不存在合同无效或者被撤消的法定事由，同时乙方也明知甲方是在做出很大让利以合理低价方式选定的，而其并非报价最低的

　　项目简介

　　1.1工程名称：欧蓓莎购物中心

　　1.2工程地点：大丰市人民北路

　　1.3承包范围：公寓楼南侧天沟防水工程(在原SBS防水基础上重新施作SBS防水层)。

　　1.4承包方式：本防水工程采用“大包干”的形式。一次性包定,包所有人工、材料、机械设备、工期、质量、安全、文明施工、等一切费用。

　　1.5工期：

　　1. 6材料品牌及施工要求：SBS厚度3㎜.表面有铝箔面卷材.

　　1.7合同价格：

　　第一条

　　1、本工程采用“大包干”的形式，屋面按 32.00 元/平方米，合同价格不因政策和市场价格变化或其他原因而作任何形式的调整。

　　2、本合同结算办法是按甲,乙双方根据实际面积进行计算。

　　3、本合同单价是乙方在清楚其承包范围、技术要求和甲方的要求，并在充分考虑了一切条件的情况下，依据现行的标准、规范.为完成本工程施工承包范围内全部项目所需的一切费用，一次性包定，不做任何调整方承诺并保证。

　　第二条甲方驻工地代表

　　2.1甲方任命驻工地现场代理人 ; 。

　　第三条乙方的责任和义务

　　3.1工程施工过程中，乙方应当按照甲方要求进行施工。

　　3.2乙方应服从甲方的管理,用水用电及材料堆放等服从的安排.

　　3.3乙方应按甲方要求立即撤换施工队伍中行为不轨、不能胜任、玩忽职守及表现不良的人员，撤换后未经甲方同意不得重新在本工地工作。

　　3.4乙方必须按甲方的要求进行施工,乙方不得擅自更改工序施工，否则，由此造成的一切损失，包括但不限于返工、维修、质量缺陷所导致的索赔等均由乙方承担。

　　3.5乙方施工过程中所发生的一切质量安全事故不论大小，均由乙方自行承担责任，并立即报告甲方和建设主管部门。

　　3.6施工完成后，必须清理现场，保证施工场地达工完场清要求，

　　3.7乙方在工程施工过程中，必须维护工地现场及其周围的公用设施，对任何违反文明施工的行为，甲方有权责令乙方限期整改，若仍未整改时，甲方有权制止该项工作并责令其退场，由此产生的费用由乙方自行承担。

　　3.8乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。

　　3.9施工过程中，乙方采用新技术、新工艺、新措施、新材料必须征得甲方同意方可实施。

　　3.10乙方现场管理人员和施工人员必须对甲方的来访客户文明有礼。

　　3.11乙方专现场施工员在有重大事情时，必须随叫随到。以上规定以甲方通知为准，若有违反或者冒名顶替，所发生的责任事故由乙方全权负责

　　3.12乙方工人必须遵守治安管理的规定，如果乙方工人有打架、斗殴等违反治安管理条例的行为，除接受治安管理条例的处罚外还必须向甲方支付每次伍千元的违约金;乙方必须遵守劳动法的规定，及时向本单位工人发放工资，否则，甲方有权在监理单位的见证下，按照乙方本项工程报送的工人工资表正本(有工人岗位描述、工人身份证及工人按的手印等)代付部分或者全部工资给工人，以确保工程顺利进行，代付款额在乙方工程款中直接扣除，并且由于工资纠纷所造成的停工、投诉等不良后果和对甲方造成的所有损失由乙方负全部责任

　　第四条工程质量等级

　　施工要求;必须严格按照GB5027-20xx(屋面工程质量验收规范)及设计规定施工。基层应有一定的强度，不应起壳、松动、凹凸不平、对屋面及分仓缝的尘土及异物必须清除。基层要求干燥。达到要求。方法用热熔喷枪烘熔融卷材粘结面。卷材与基层可以全粘，不可点粘或条粘，面积以坡度大小而定，最小粘接时，应先烘烤页岩的面至沥青熔融并覆盖页岩片后，再烘烤与其搭接的卷材。应随烘烤、随压实。搭接边处必须有多余沥青挤出。卷材长边搭接，满粘法不小于80mm，短边搭接，满粘时不小于100mm。(备注:本工程采用双层做法时上下两层卷材应错开1/2幅宽，不同缝。在屋面阴阳角，天沟、雨水口、屋脊、搭接和收头节点部位，不允许存在皱折、空鼓、翘边、脱层和滑移等现象,二次施作的立面界面要高与原有的8~10㎝并将上口采用聚氨酯沥青胶进行收口)。施工完毕后自行观察检查施工质量。不得穿钉鞋从事操作。施工用材料如属易燃品，应注意防火安全，并应备有灭火器材。卷材应竖立贮放通风处，切忌日晒，或与热源接触。

　　第五条付款方式 5.1所有防水工程施工完毕经甲方验收合格并办理验收合格后，支付至工程总造价的85%，剩余的15%工程款作为工程保质金，在20xx年梅雨季节过后(6、7、8、9月份)一次性付清其余款

　　第六条合同的生效与终止

　　本合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字，甲方与乙方签字后生效。工程竣工结算完毕，除有关质量、安全责任条款外，其它条款即告失效。

　　第七条合同份数

　　7.1履行本协议过程中，对协议条款解释权归甲方。

　　7.2本合同一式两份份，由甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

　　7.3本合同其工程款金额为不含税,税收另行安排.

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

屋面防水施工合同6

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合当前有关规定，和本程的具体情况，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，经双方协商订立本合同。

　　一、工程地点：

　　二、工程名称：

　　三、工程内容：

　　1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚SBS防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。

　　2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250mm高。

　　四、工程量计算及工程造价

　　1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000㎡)。

　　2、屋面防水二层SBS，按每平方米43元结算。

　　3、卫生间天沟按20元/㎡结算。

　　五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，一年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。

　　六、甲方义务：

　　1、提供乙方用于本工程的有关图纸。

　　2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。

　　七、乙方负责：

　　1、必须按照施工图纸及施工方案施工。

　　2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。

　　3、防水保修期为3年，如屋面有漏水现象，由乙方免费维修。

　　八、其他：

　　1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

　　2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

屋面防水施工合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方共同协商决定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下：

　　一、施工期限：

　　自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。逾期、日罚金￥元。如遇降雨或因甲方的原因而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。

　　二、施工方式：乙方包工、包料。

　　三、结算方式：

　　乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。完工后，甲方按乙方实际施工的平方数，经验收合格，给予支付全部工程款。

　　四、质量责任：

　　因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。

　　五、甲方责任：

　　非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。

　　六、乙方责任：

　　1.乙方施工人员必须持证上岗。

　　2.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。

　　3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

　　七、质保要求：

　　乙方应保证使用材料的质量（附产品材质书）属实。乙方应保证施工质量达到优良。

　　八、未尽事宜，双方协商解决。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　十一、本合同自签订之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　负责人：负责人：

　　经办人：经办人：

　　年月日年月日

屋面防水施工合同8

　　甲方：___

　　乙方：___

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：___

　　2.工程地点：___食堂

　　3.工程内容：食堂屋顶防水及食堂室内粉刷（含人工、材料费）

　　二、合同工期：

　　计划开工日期：

　　计划竣工日期：

　　三、施工要求：

　　1、必须严格执行施工规范。安全操作。

　　2、施工期间乙方因工程需要使用该场地，乙方负责承担施工现场的清洁，做好施工现场保护及消防等工作。

　　3、乙方必须严格按照合同规定进行施工。

　　四、乙方在组织施工中必须按照甲方要求组织施工，要求全部过程合格标准；在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，材料损耗等产生的费用均由乙方自行负担。

　　五、验收工程、工程款及付款方式：乙方应主动配合甲方完成验收工作，该工程经甲方验收小组验收合格后，按工程实际造价（乙方提供发票）甲方付款。

　　六、在组织施工过程中，乙方应对施工人员进行安全教育，做好设施安全防护，如果乙方施工人员疏于防范，操作不规范等造成的安全事故均由乙方负责。

　　七、在组织施工过程中应科学规范，统筹安排，因乙方技术原因或操作不规范导致的其他损失，乙方必须向甲方承担。

　　八、对特别情况，尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效率，但不得与本合同抵触。

　　九、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，即双方签订之日起生效。

　　发包人（公章）：承包人（公章）：

　　法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

　　___年___月___日___年___月___日

屋面防水施工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：

　　一、费用及付款方式：

　　甲方委托乙方修补，乙方以包干价的形式承包，包干费用元，大写，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：。

　　二、施工责任：

　　乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工安全，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。

　　三、工期及保质期：

　　自本合同签订之日起____日内，乙方需安排施工人员进场施工，工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并承担因质量问题而产生的各种费用，质保期为年。

　　四、人员管理：

　　乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度，服从甲方管理人员的安排，无条件配合甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；

　　五、施工垃圾：

　　施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。

　　六、违约责任：

　　甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。

　　七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　甲方代表：

　　联系电话：

　　住址：

　　签字日期：________年____月____日

屋面防水施工合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方以包工、包料、包工期、包质量与包安全的方式将屋顶防漏工程交于乙方负责完成，为了明确双方责任，组合具体情况，经协商一致签订协议，并共同遵守。

　　一、协议内容

　　屋顶防漏工程。

　　二、施工费用

　　屋面为45元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。

　　三、施工期约

　　20xx年11月日到20xx年11月日，总工期天。

　　四、施工结算

　　工程总费用为元。

　　五、工程质量

　　质量标准应达达到防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实，无渗漏现象。

　　六、施工安全

　　1、开工前、乙方应做好本单位工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照防水施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。

　　3、遵守油库规章制度，服从甲现场管理人员的指挥和监督管理。

　　七、施工保修

　　1、本防水工程保修期两年。

　　2、施工按合同完成后，如不符合标准，继续发生渗漏现象，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。

　　八、本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

屋面防水施工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方共同协商决定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水《作业》施工。具体约定如下：

　　一、施工期限：

　　自年日起至年月日止。逾期、日罚金￥如遇降雨或因甲方的原因而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。

　　二、施工方式：

　　乙方包工、包料。

　　三、结算方式：

　　乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。完工后，甲方按乙方实际施工的平方数，经验收合格，给予支付全部工程款。

　　四、质量责任：

　　五、甲方责任：

　　非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。

　　六、乙方责任：

　　1.乙方施工人员必须持证上岗。

　　2.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。

　　3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

　　七、质保要求：

　　乙方应保证使用材料的质量(附产品材质书)属实。乙方应保证施工质量达到优良。

　　八、其他

　　未尽事宜，双方协商解决。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　本合同自签订之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

屋面防水施工合同12

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　依据<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实、守信原则，甲乙双方友好协商，订立本合同，以便双方共同遵守。

　　一、概况

　　1、工程地点：

　　2、工程名称：

　　3、工程内容：照图纸设计要求，及国家现行施工规范质量验收要求，施工本工程全部的地下室底板、外墙及室外顶板，以及屋面的改性沥青防水卷材。(施工内容包含防水底部基层处理，按照规范要求施工的管道周边、伸缩沉降缝、后浇带以及阴阳角等部位附加层施工。)

　　二、承包方式

　　乙方以“包工、包料、包质量，包进度、包安全文明施工”的方式，完成甲方委托的全部施工内容。

　　三、材料

　　1、主材选用耐低温-10°的，高聚物改性沥青防水卷材(SBS)。

　　2、辅助施工的基层处理剂(底子油)、接缝粘结剂等配套材料应与铺贴的卷材材性相容，为厂家配套使用的无毒、环保产品。

　　3、乙方在施工前，提供材料出厂生产合格证书、材料质量检验证书。

　　4、乙方将防水材料采购到施工现场后，乙方应配合甲方现场工程师及监理工程师，对材料抽样送检。材料检测质量符合《弹性体改性沥青防水卷材》(GB18242-20xx)及合同约定的要求。在施工过程中，甲方工程师或监理工程师对材料质量有怀疑时，有权随机抽样送检，检验结果如不符合本合同约定的材质要求，一切返工损失费用由乙方承担。

　　四、工程造价

　　1、本工程防水施工按照每平方米的施工单价结算。

　　2、本合同施工单价已包含防水施工的材料费、人工费、乙方应缴的营业税费，

　　以及材料进场的检验费。

　　3、本工程施工面积约2，施工合同总造价暂定为元整。(竣工结算时候，施工面积按照图纸实际施工面的面积计算。)

　　五、工期

　　按甲方指定的土建总承包项目部所安排的进度施工，乙方承诺施工进度不影响项目部安排的施工工期需要。

　　六、施工工艺及技术要求

　　1、施工工艺及技术要求符合《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-20xx)和《屋面工程质量验收规范》(GB50207-20xx)要求，以及国家建筑标准设计《地下建筑防水构造》(10J301)

　　2、乙方在组织施工前应根据施工规范和图纸设计要求，编制《防水专业施工方案》，报监理工程师审批。

　　3、乙方施工前应对进场施工工人进行安全、质量、技术交底。

　　七、工程质量及验收

　　1、乙方施工质量应符合《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-20xx)、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-20xx)、《地下建筑防水构造》(10J301)要求。

　　2、施工过程中的分部、分项验收，必须经甲方现场工程师、监理工程师检查验收合格后，方可进入下道工序施工。

　　3、施工过程中应根据规范要求做好淋水、蓄水检验，对有渗漏部位应做好技术处理，直至质量验收符合要求。

　　4、在全部工程完工后，乙方向甲方提供工程验收所需具备的一切文档资料。

　　八、安全施工文明施工

　　1、乙方进场施工人员应遵守本工程土建总承包方的安全文明施工规章制度，进场作业人员必须戴好安全帽，作业人员必须经上岗培训，持证上岗。

　　2、乙方(承包人)负责本专业承包施工过程中的人员安全生产和文明施工，一切因此而发生的直接、间接损失费用，完全由乙方自理。

　　九、工程款支付

　　1、本工程竣工验收合格后，乙方提交工程造价结算书，经监理工程师审核确认后，甲方在10个工作日内，向乙方支付70%的合同结算款。

　　2、在第一次付款后6个月内，如防水工程返修问题较少，甲方向乙方继续支付25%的合同结算款，留5%的结算款作为质量保修款;如在第一次付款后6个月内，防水工程返修问题较多，甲方向乙方继续支付20%的合同结算款，留10%的结算款作为质量保修款。

　　3、质量保修期到期后，甲方支付乙方剩余工程款。

　　4、工程款支付均为无息支付。

　　十、工程质量保修及其他补充约定

　　1、本防水工程施工质量保修期为五年。

　　2、在质量保修期内，因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接到甲方维修通知后，应立即组织人员赶赴现场进行维修，并承担由此引起的一切费用损失。

　　3、本工程严禁乙方再次分包和转包，一经发现，甲方有权立即终止合同，并要求乙方限期改正，如乙方拒绝执行，甲方有权对乙方诉求停工、怠工等经济损失费用补偿。

　　4、对于施工期间发生暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害的不可抗力影响时，双方的经济损失分别由各自承担。

　　5、工程款结算时，乙方应开工程业务结算发票给甲方。(其票务税金已包含在本合同单价中。)

　　6、乙方现场防水施工技工人员必须有防水专业上岗证，持证上岗率100%。

　　7、乙方施工人员如需要在现场食宿，统一由甲方指定的本工程土建总承包方协调安排，费用由乙方自理。

　　8、乙方施工期间，应派驻一名项目经理或工长常住现场，全面负责协调本专业施工的生产、进度、质量、安全管理。

　　十一、违约责任

　　在合同履行期间，甲、乙双方应认真履行自己应尽的义务，如有违约，由违约方支付合同总价的20%款，作为合同违约金赔偿。

　　十二、合同争议解决及法律效应

　　1、本合同执行中，如发生合同外争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向工程所在地人民法院申请仲裁。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份。合同经双方签字盖章后立即生效。

　　3、本合同以工程质量保修期满，甲方按合同约定支付结清乙方应得工程款为合同执行终止期，合同到期后，即告无效。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：

　　电话：电话：

　　签约日期：年月日签约日期：年月日

屋面防水施工合同13

　　甲方：______乙方：______

　　经甲乙双方充分协商，秉着互利互惠的原则，甲方自愿将坐落在衡阳松木港区一期工程三标段仓库、综合楼防水工程发包给乙方承做，并达成以下合同条款：

　　一、承包工程范围及工程验收方法：屋面、卫生间、天沟、地面及屋面地面的分格缝，验收时以展开面积实际丈量为准计算。

　　二、承包方式，本工程以单价包干，包人工、材料（屋面以SBS卷材，油膏为主，卷材厚度达标3mm，卫生间，天沟，以广州大禹牌聚氨脂为主，刮两遍，地面刮热油两遍并洒马蹄石，分格缝以淋油膏为主。

　　三、承包工程单价（不含税费价，烧油膏柴火由工地提供），卷材屋面33元/㎡，聚氨酯卫生间，天沟26元/㎡，油膏地面两遍19元/㎡，屋面和地面分格缝淋油6元/m计算。

　　四、质量要求，乙方施工时，必须按照防水规范及验收标准和甲方施工要求操作程序进场施工，乙方在甲方防水范围内保质保量，并免费保修五年。

　　五、付款方式：本项目防水工程款分贰次付款，先付材料款后付工资款，甲乙双方在合同签字生效后，乙方材料进场施工时，甲方付给乙方工程总款的50%作为材料款，防水工程完工后由甲方验收合格后，付剩余工程总款的45%即工资款，剩余工程总款的5%作为工程的质保金，以完工日起，期限为壹年，并立下欠条字据，到期无质量问题，限五个工作日支付给乙方，以上款项如有拖欠，视为违约，乙方有权停止施工（乙方要负责提供原材料、资料、合格证）。

　　六、工期要求：按甲方施工进度计划施工，不得延后。

　　七、甲方双方责任：

　　1、甲方责任：甲方必须清理好建筑垃圾，基面必须符合防水要求的施工工作面和施工现场要求，用电接头，电源，垂直运输，并协助乙方在施工中所遇不可预测之情况处理，在保修期内如楼面超出规范要求，使屋面强烈裂缝及人为损坏，所造成的防水处渗漏，由甲方负责维修费用。

　　2、乙方责任：乙方由专业技术人员按时进场施工，按安全施工要求采取预防事故的措施，确保施工安全，在保修期内乙方如有质量问题应及时免费维修，在保修期外乙方可提供有偿维修服务。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效，受法律保护，甲乙双方应严格遵守合同规定，履行职责。

　　甲方：乙方：______

　　联系电话：______联系电话：

　　____年__月__日

屋面防水施工合同14

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属________广场大厦、________公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议：

　　1、工程具体范围：________广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理，具体工程量见<附件清单>，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。

　　2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包，包干价为_________元。

　　3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，采用符合国家标准的材料，确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题（人为或不可抗力因素除外）乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复，乙方承担修复的.所有费用。如在保修期内，出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方，甲方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。

　　4、工程进度及完成时间为7天，自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工，工期顺延，由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。

　　5、工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的80%即_________元，其余20%即_________元留作质量保修保证金，一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方。

　　6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定，避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

　　7、本协议一式三份，双方各执一份，甲方物业公司一份，自双方签字之日起生效。

　　8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决，不能协商一致的，任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　甲方：________商贸有限公司乙方：_________

　　授权人签字：_________授权人签字：_________

　　____年____月____日