- 相关推荐
土石方挖运施工合同（精选10篇）
在人民愈发重视法律的社会中，合同起到的作用越来越大，签订合同也是避免争端的最好方式之一。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编收集整理的土石方挖运施工合同，欢迎阅读与收藏。
土石方挖运施工合同 1
甲方：______________
乙方：______________
甲乙双方结合各自优势本着“公平、公正、平等互利”的原则，经协商达成一致，特立本合同，以供甲乙双方共同遵守。
第一条工程概况
工程名称：温州市人民检察院侦察办案用房及专业技术用房室外工程
工程地点：温州市瓯海区老店后检察院侦察办案用房及专业技术用房工程工地。
第二条承包内容
1、乙方负责所有该项目工程的室外土方、矿渣回填，但不包括碎石垫层和二灰稳定层。
2、按甲方要求的进度进场回填，土方进场前需先提供样品由甲方确认，并按确认的样品进场；
3、负责土方的场内外运输，堆放在指定地点、部位，按甲方现场施工员确定的标高按要求回填，土方到现场卸料和翻土所需机械及费用由乙方承担，但不包括回填压实和整形。
第三条承包方式
包工包料、包运输、包卸料和翻土挖机，包安全、包文明施工、包场外发生的一切事项处理及费用。
第四条工期
1、整个项目土方回填总工期定为20天，自___年___月___日至___年___月___日止。
2、如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因造成停工，经甲方代表签证确认后工期顺延。
第五条计量方式和承包价格
1、计量方式：土方回填前甲乙双方先实测确认现场地坪面标高和回填土面标高，土方回填后实测是否达到甲方确认的回填地坪标高。若达不到甲方要求的回填高度，按实量给予扣减，超过合同约定标高的甲方不予补差，乙方可在3天内将超过标高部分土方运出场外，否则视为乙方自动放弃。本工程原始地面平均高程米，完成面高程根据设计图纸和甲方的具体要求实测计量。
2、承包单价：单价￥25元/M3（不含税价），综合报价包含土方、矿渣工料费及按要求运输、卸料、回填的一切费用。本合同承包单价为一次性包干不调差。
第六条质量要求
1．乙方必需按甲方的要求对现场的有机物进行清理后方可回填。
2、回填土方质量必需符合要求，道路和景观铺装地面表层200mm部分采用优质矿渣回填，其余部分可采用砖块和混凝土块回填，不得回填建筑垃圾、生活垃圾、淤泥土。回填土方需符合设计和规范要求。
3、乙方必须服从甲方管理人员指挥，做好技术交底，严格按照约定的标准进行施工。
第七条甲方职责
1、乙方进场时，甲方应书面就回填范围、回填标高、原地坪标高、向乙方交底，并办理双方确认手续。
2、负责按时拨付工程款。如因甲方未按时拨付工程款造成工人劳资纠纷，甲方向乙方支付___万元违约金，及时拨付工程款并承担其它相应的法律责任。
第八条乙方职责
1、组建素质良好的技术熟练的施工机械操作手，持证上岗，并配备相应固定的管理人员到现场进行衔接和管理。
3、乙方进场时，须按当地政府有关主管部门，申报办理有关手续，否则，发生的一切责任由乙方承担。
4、乙方自行保管进入施工现场的施工机具。安排固定人员冲洗工地大门内外道路的泥土。
5、乙方应确保土方运输过程的安全、道路清洁和处理好“城管”及交通管理部门的`关系。
6、乙方应组织足够的机械和土方料进场回填，以每天不低于500M的进度回填，确保按时按质完成本工程。
7、乙方如未按时给工人发放工资而引起纠纷的，乙方向甲方支付___万元的违约金，并不结算所完成的工程量，同时乙方无条件退场并承担其它相应的法律责任。
第九条安全及文明施工
1、乙方自行承担其在施工中发生的一切安全事故责任。
2、乙方应做好新工人及本班组人员的安全教育工作，确保乙方人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识，认真执行安全技术交底，建立班前活动记录，落实工人安全生产责任制。确保零安全事故。
3、严格遵守《建筑安全施工生产十禁令》等有关规定，按有关安全规定施工，杜绝违章生产、违章作业。随时接受各级主管部门的检查。如违章作业出现安全事故，乙方应承担违约责任及其它相应的法律责任。
4、乙方应加强施工文明教育，并有实际措施进行施工队伍的管理，加强防盗及卫生工作，遵纪守法，否则，造成损失或受到有关部门处罚，均由乙方负责。
5、乙方应教育工人礼貌待人，严禁工人在工地赌博、吵架、斗欧。
第十条验收条款
施工完成后，经验收不合格，乙方应无条件及时返工至合格为止，费用由乙方承担，否则甲方可自行组织人员处理，费用由乙方承担。验收合格之日为本工程实际竣工之日，逾期的按工期逾期处罚。
第十一条结算及付款方式
1、本项目无预付款，每月完成工程量经双方按实签证确认，经甲方验收审批、核算后，按现场实测工程量的80％付工程进度款；
2、本项目土方回填全部完成验收后5个工作日内，乙方将结算书送甲方审核。工程结算书自甲方接收之日起5个工作日内完成复核手续，结算手续经双方确认后15天内结清余款；
第十三条违约责任及处理办法
1、如乙方无法按甲方规定的时间完成，每延误一天乙方应向甲方支付工程总造价___%的违约金，延误7天以上的，甲方有权清退乙方，已按完成工程量60％结算。
2、乙方若有，但不限于如下行为之一的，甲方有权提出批评及限期整改要求，乙方仍不听劝阻影响工地正常施工及管理，甲方有权终止合同，清退乙方出场同时已完成的工程量按60％结算。
（1）不按安全文明施工的有关规定施工。
（2）施工质量达不到合同约定的标准和要求。
（3）不服从工地管理人员指挥，不遵守工地现场规章制度。
3、乙方中途放弃，已完成工程量按60％结算。
第十五条附则
1、本协议一式2份，甲方执1份、乙方执1份，本合同自双方签字后生效。
2、本协议未尽事宜，由双方协商、签订补充条款。
3、如本合同执行中双方发生争议，双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方都可向工程所在地人民法院申请裁决。
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
土石方挖运施工合同 2
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关的法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方新星煤矿有限公司土石方剥离施工承包给乙方，现结合施工现场的实际情况，以“安全第一、预防为主”为指导思想，为了明确双方的责任，权益和义务，遵循平等互利的原则，经双方协商一致，签订本合同供双方共同遵守执行。
一、工程概况及承包范围
1、工程名称：乌海市新星煤矿有限公司第 标段土石方剥离工程。
2、工程地点：内蒙古乌海市天宇集团新星煤矿有限公司 机械数量：开工之前先上8组以上机械
3、工程范围拐点坐标：由甲乙双方共同认定。
4、工程承包范围及内容：
完成甲方划定的工作面坐标区内土石方剥离工程及装卸，运输包括作业区范围内土石方剥离、土石方挖、运、施工区域内的道路修复，机械道路的维护平整，道路洒水降尘的辅助作业，安全证明的各项措施由乙方负责。
5、工程运输距离：不超出2公里。
6、工程施工任务量：每个月完成施工量不低于50万立方。
二、施工开工日期及工期：
1、施工工期 年，自 ______年______月______日。（开工日期）以接到甲方开工通知书之日为准。工程量 立方。
2、工程期限：暂定 年，如遇特殊情况工程量变化，不可抗拒自然因素以及政府方面原因造成停工的，工期顺延。
三、承包方式及价款结算
1、承包方式：乙方独立完成合同规定范围内的工程。
2、工程单价和结算：
1）方量结算：按实际测量方量计算，单价为税后价，每立方米/2公里以内 ______元每立方米，超出运距按实际路程每增加100米加______元每立方米，深度40米以每延深1米加 ______元每立方米，合同履行期间工程价格不受任何因素而变化。
注：因是税后价，甲方在向乙方支付工程款时不用向甲方提供发票，只需提供财务收据。
2、工程款结算：该工程正式施工之日起，由乙方全额垫付一个月工程款、第二个月5号前甲方应支付乙方第一个月90%的工程款、第三个月以后支付100%，工程完工后支付第一个月10%。
3、甲方除支付上述工程款外，不再承担和支付其它任何费用。
4、如油款等施工材料保障，涨幅8%之内由乙方自行承担，乙方只负责每吨柴油价格 ______元，如超出8%则由甲方负责，油料及爆破材料由甲方提供，在工程结算款中扣除。
5、在施工过程中若出现有水的情况，排水的一切费用都由甲方承担。
四、工程保证金
1、如矿管相关部门要求缴纳工程保证金，与乙方无关。
2、在本合同履行过程中乙方发生违约行为或安全事故的，甲方有权在施工款中扣除相关费用用于抵扣违约金或支付赔偿款。上述费用扣除后甲方有权在乙方当月工程款中扣划一定数额款项作为保证金。
3、在本合同履行过程中甲方发生违约行为的，如甲方不能按时支付乙方工程款的，乙方有权在低于市场价20%的价格销售甲方所有矿产品用于抵顶工程款。
4、合同终止或解除，工程款及违约金、赔偿款等其他费用在一个月内结清。
五、甲乙双方的责任和义务
1、甲方的责任和义务：
1）甲方有权对施工现场进行监督、指导，确保施工作业的安全。
2）乙方应积极配合甲方协调施工过程中与地方政府、村民的协调工作。
2、乙方的责任和义务
1）乙方生产所需的各种机械设备由乙方自行解决，其维修保养，修理及其他后勤保障所产生的费用由乙方自行承担。
2）乙方应严格遵守甲方作业规则，相关制度，严格执行安全生产，文明施工规范。承担施工过程中所有安全责任，严格执行政府有关部门的政策法规，否则承担所有责任。
3）乙方必须积极配合家访工作，配合相关部门的各项检查，负责排渣道路的维修，洒水降尘，平整渣台。
4）乙方负责其作业人员的生命财产安全及民事责任。
5）乙方必须加强管理，确保施工现场安全，如发生一切交通、工伤事故，全部由乙方自行负责并承担全部责任。
6）乙方应在施工现场设立安全标牌，防止无关人员进入施工现场，以“安全第一、预防为主”为指导思想，消防安全隐患。
7）乙方保证本项目涉及的所有合同及相关文件不得复印或向第三方泄露，一经证实，甲方有权终止合同并由乙方承担一切责任。
六、验收及办法
1、验收依据：建设单位的《工程验收管理办法》。
2、验收办法：每月有业主方、甲乙双方组织人员共同参与完成工程验收，由业主方和甲方出具验收结果，经业主方、甲、乙三方确认签字后生效，作为结算依据。
七、工程技术及其要求
1、乙方必须严格执行矿山开采有关规程，规定及国家有关法律法规以及矿产部下发的.《质量标准化标准及考核评级实施细则》，《安全管理办法》，《土石方管理方法》，《统计报表管理办法》，《关于加强保密工作的通知》及有关矿规矿纪，精神文明建设，社会治安综合治理管理办法。
2、工程施工中工程进度，工程质量，工程位置及出现破坏工程行为按甲方有关规定处理。
八、其它约定
1、遇有政府检查，爆破物品及当地石油公司油料供应短缺或天气恶劣原因延续五天不具备出车条件的，乙方当月的任务量可按甲方对应日计划量减除。
2、乙方特殊工程人员都必须有特种行业操作和上岗证。
3、乙方必须配备专职安全员，并积极参加甲方组织的安全学习和技能培训。
4、乙方应签订“安全、环保、消防协议书”，现场文明施工责任书。
5、合同价款中包括了安全施工管理，安全措施，现场文明施工等费用。
6、乙方必须严格遵守《安全生产管理条例》、《爆炸物品使用管理条例》、《安全法》等有关规定，文明施工。
7、乙方各项施工队员在上矿前体检合格证，如有疾病隐瞒，后果乙方负责，乙方施工队所有人员的医疗费用全部由乙方承担。
8、乙方必须全额购买保险，重大伤亡事故按国家有关规定或保险公司条款执行，乙方不得无理取闹，同时根据相关部门的要求，乙方可自愿购买商业保险。
九、乙方必须自律和遵守以下条款
1、严禁酗酒和酒后上班及打架斗殴，如有发现甲方有权按规定予以处理。
2、乙方发生的任何车辆和机械事故，人员伤亡等经济及法律责任，由乙方自行负责赔偿。
十、特殊约定
1、如因业主及甲方原因未能按时向乙方支付工程款，乙方有权卖业主的所有矿产品。（注：低于市场价20%），作为所发生的工程款或相关费用。
2、乙方进场时间以甲方通知为准。乙方必须保证按时进场施工。
3、临建由乙方按照甲方要求统一管理，费用由甲方承担。
十一、合同期限
（合同生效与终止）自 ______年______月______日至 ______年______月______日结算付款完为止。
十二、违约责任
1、甲、乙双方不得单方违约，如单方违约，则由违约方承担对方合同总额的3‰执行违约金处罚。
2、若甲方资金不能按时支付乙方工程款项，乙方有权停工，如停工达到5天以上，停工期间甲方必须赔偿乙方的设备损失和人员工资，按（型号400以上的挖掘机每台2000元/天，型号300以上的挖掘机每台1500元/天，大渣车每台600元/天，小渣车每台400元/天，装载机每台400元/天，撒水车每辆200元/天，人员工资150元/天）及相关实际损失，并相应顺延工期，如因甲方的原因造成乙方停工一个月，甲方无条件退还乙方所有的保证金款项并赔偿由此带来的一切经济损失，并以业主方和甲方的所有矿石为担保。
3、本合同爆破作业由乙方承担施工，甲方提供爆破材料，如因甲方爆破材料不正常，每月累计不得超过48小时，超过48小时的每超过一天按本章第2条的赔偿标准执行，进行赔偿。
4、乙方如有违反合同约定行为的，应按照有关规章制度执行。
十三、违约、索赔和争议
1、甲方不按合同履行责任、义务导致乙方无法施工时赔偿误工损失，工期顺延。
2、因不可抗力或政策原因导致工程无法正常进行合同中止，甲方结清乙方施工进度款并支付乙方出场调遣费和人员遣散费。
3、本合同未尽事宜双方协商解决。
4、双方在履行合同中产生争议时，双方协商解决，如协商调解不成时向工程所在地人民法院提起诉讼。
十四、合同份数
1、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，本合同经甲乙双方盖章后生效，工程竣工、工程款结清后失效。
2、渣台管理、洒水甲方负责，第一个月乙方的生活费用、维修费用由乙方自理。
3、合同签订预交______ 元定金，乙方在规定日期进不了场，甲方不予退款。
4、爆破工程由甲方负责。
甲方签字：
乙方签字：
身份证号：
身份证号：
电 话：
电 话：
______年______月______日 ______年______月______日
土石方挖运施工合同 3
甲方:
乙方:
一、工程名称:
广州市亚运城D地块土方工程
二、工程地点:
广州番禺区亚运城
三、工作内容:
平基放线,劳动力及技术装备的组织,土石方的爆破及开挖,地表清障,土石方的场内调配及外运、弃渣,以及周边建筑物、居民的安全防护设施,现场的安全文明施工措施,同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企(事)业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。
四、工程范围:
按甲方提供的施工图纸和甲方批准的`施工组织设计在现场指定区域内进行施工,余土外运至渣场。
五、合同工期:
开工日期: ______年______月______日;
竣工日期: ______年______月______日。
合同工期总日历天数 天。
六、合同价款:
本合同采用单价包干合同,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金以及环卫出渣费、工程周边社会关系协调等全部费用组成,其单价为:
1、场内回填部分，按20元/m3(运距2公里内);
2、余土外运部分，按48元/m3
3、场内回填工程量约为11万立方，土石方外运工程量约为33万立方米,合同金额暂定1804万元。
七、工程结算:
工程完成5000m3时，甲方向乙方支付完成工程量80%，工程完工验收合格支付剩余钱款。
八、工程质量及技术要求:
本工程严格按照国家现行《土石方爆破工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等进行施工和验收。同时,本合同约定:
1、土石方工程施工完成后的验收标高与设计标高的误差不大于±10cm,垂直面无偏坡。
2、进场施工前,必须提前7天向甲方分别提交:土石方调配及外运施工方案、安全文明施工方案及质量进度保证措施。
3、场内填筑部分必须分层碾压密实,并优先选择页岩以内土石方回填,且在页岩以内土石方有剩的情况下,不得选用砂岩回填。
4、建筑物及其基础外边线6m以外范围内,回填土石方必须分层碾压,密实度不得小于90%。
5、竣工资料为壹式伍套。
九、安全施工:
乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工,采取严格有效的安全防护措施,在施工作业中,所遇任何与工程相关事故,均由乙方自行负责(不含地下市政设施)。
十、违约责任:
1、本合同工程不允许分包,若甲方核实乙方有分包行为,甲方有权单方面终止合同,乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场,并承担该工程总工作量20%的违约金。
2、若乙方延误工期,甲方按1000元/天扣罚乙方工程款。
十一、本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份,经双方签字盖章后生效,工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜,双方协商解决。
发包单位： 承包单位：
法定代表： 法定代表：
签订日期： 签订日期：
土石方挖运施工合同 4
发包方：_________（以下简称甲方）
承包方：_________（以下简称乙方）
经双方友好协商，甲方统一将“安置房项目”工程的土石方工程委托乙方施工，双方本着平等互利、友好合作、保质高效的原则，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况
1.1、工程名称：
1.2、工程地点：
1.3、工程性质：总建筑面积约160000m2（其中地下室建筑面积约30000m2，地上建筑面积130000m2），挖土深度约为5~6m。根据岩土工程勘察报告，开挖区土方主要由杂填土、淤泥组成。
1.4、承包范围：土石方（含淤泥）开挖机外运。
1.5、承包单价：按开挖工程量______元/m3包干（不因施工期间市场人工费变化、机械台班费变化、土质变化、开挖方法变化等原因而调整价格）。若应甲方要求不需要外运的土方（或砂）单价扣减______元/m3。
二、承包内容及结算方式
2.1、承包方式：采用包工包机械保运输车辆的方式承包施工，乙方自备末级箱，水管，夜间照明灯具等。
2.2、承包内容：包含排水沟土方开挖、地下室土方开挖、基坑土方机械开挖、人工开挖、承台与地梁砖胎模边土方回填（已综合在承包单价中，不另计算费用）、工程桩与水泥搅拌桩施工产生的浮浆硬化后开挖、冠梁施工时H型钢之间的土方开挖、土方外运，土方消纳、缴纳渣土受纳费和夜间施工费，冠梁、管桩与灌注桩、降水井的保护，基坑底集水坑、基坑底及基坑周边排水沟开挖，基坑内运输道路与坡道铺设（含必要时铺设钢板），挖掘机阶梯施工平台铺设，车辆出厂洗车，市政道路污染清洗，场外公关协调，车辆运输安全保险及因乙方原因造成的交通事故及相关罚款等，施工进度、质量、安全风险，台风、雨天、酷暑季节施工增加费，现场管理费用，财务成本等工作内容。
2.3、零星点工结算：按_________元/天计算人工费，数量按实签证。甲方需要使用乙方机械时，租赁单价按如下价格计算，其中PC60挖掘机_________元/小时；PC200挖掘机_________元/小时；PC350挖掘机_________元/小时；ZL50铲车_________元/小时，以上费用当月进行结算，过期不补。结算时需提供计算书、经现场施工员、材料员、安全员、技术负责人、商务经理签字并经项目经理确认后的签证单。
三、工程款支付及结算
3.1、工程量计算：
（1）地下室底板垫层底以上工程量按设计施工图纸，结合原始土面标高以体积计算，放坡部分工程量依据图纸并结合现场实际开挖情况综合确定，但不超过图纸计算工程量（工作面不计算工程量）；
（2）承台、基础梁按图纸尺寸再加砖胎模体积计算（工作面和放坡不计算工程量）；
（3）以下土方工程量不予计算：排水沟土方（已综合在承包单价中，不另计算费用）、土方的松散体积、由于乙方原因造成土方超挖部分；
3.2、进度款按当月完成量价款的80%支付，余下20%作为安全生产、质量、文明施工的保证金。在施工完成至+0.00结构顶板面后30天内，甲方支付已完工程进度款的95%给乙方。在主体结构封顶后3个月内且结算按甲方公司内部审核程序审批后，付清余款。
3.3、甲方将所有工人工资以转账形式转入双方约定的劳务公司账户，劳务公司所收取的.管理费等一切费用已由乙方承担。
四、施工质量
4.1、严格按照《土方工程施工技术操作规程》和《“安置房项目”工程土方开挖方案》的要求施工。
4.2、基地的平面位置、地面尺寸、边坡坡度、标高等应符合设计图纸要求，严禁超挖，开挖偏差应控制在施工规范允许范围内。
4.3、必须做好管桩、灌注桩、降水井的保护工作，且必须确保其垂直度不发生倾斜与勾断桩身，如因乙方责任造成破坏，所产生的一切费用由乙方负责。
4.4、雨季与台风期间施工应加强检查边坡稳定，发现异常，必须立即通知工地管理人员，以免造成严重后果，同时不得在大雨天开挖施工，在施工组织设计中尽量避开雨季开挖施工。
4.5、若发现地下水或预埋管道、电缆线等，必须立即通知工地管理人员，以免造成严重后果。
4.6、开挖时，必须呈阶梯形分层开挖（阶梯平台宽度必须大于10米），边挖边退。如遇流塑性淤泥，必须铺设钢板。
4.7、若因乙方不按照甲方规定要求施工造成施工周围房屋下沉、开裂及土方滑坡、溜土、塌方等，乙方应无条件负责清理、修复，并赔偿由此给甲方造成的损失。
五、工期要求
5.1、总工期：60日历天
5.2、工期顺延约定：
5.2.1、若因甲方提供设计变更给乙方的提前时间少于1天，且影响工期，经甲方确认后工期顺延。否则，不予顺延。
5.2.2、若因连续下雨超过4小时而影响工期，经甲方确认后工期顺延。否则，不予顺延。
六、安全生产文明施工
1、乙方必须闫哥遵守国家安全生产法规，遵守公司有关规章制度，严格执行《福州市建筑垃圾和工程渣土处置管理办法》（福州市任命政府令第37号）有关规定。确保现场安全生产文明施工，因乙方原因造成的安全事故或被有关部门处罚的，其经济和法律责任概由乙方责任。
2、一切服从现场管理人员指挥，不得任意盲目生产，若不安操作规程作业，导致事故发生，其费用均由乙方负责，并承担应有的法律责任。
3、应保护施工现场的各类防护设施，不得私自乱拆乱搭，如发现每处处罚300元，如施工需要须向项目部汇报后再实施。
七、甲方职责
7.1、甲方应与施工前向乙方提供地下室施工图纸一套并进行安全技术交底，监督乙方按照施工方案或单项作业计划进行施工。
7.2、甲方应根据工程特点与有关规定指定技术方案安全保证措施，以保证工人的施工安全。
7.3、甲方提供水源、电源。
7.4、若乙方需要，甲方可向乙方提供一间工人宿舍，乙方须支付300元/月·间的费用。
八、乙方职责
8.1、乙方负责提供建筑垃圾准运资格证明及建筑垃圾运输卡办理，若乙方不具备以上资质导致甲方遭受处罚的，一切损失由乙方承担。
8.2、乙方运输渣土的车辆离开施工场地前应当自行冲洗车辆，确保净车出厂，如发现没有清理干净，没发现一次罚100元。
8.3、乙方运输渣土的车辆应当定期清洁保养，保持车况完好，符合建筑垃圾运输要求，不得使用陈旧破损的运输车辆。运输车辆应当适量装载，随车携带建筑垃圾运输卡，并按指定的时间、路线行驶，运输途中不得泄漏遗散。车辆运输过程中沿途丢弃、遗散建筑垃圾，造成路面污染导致甲方受处罚的，一切损失由乙方承担。
8.4、未经甲方同意，乙方不得在现场堆土。
8.5、乙方应做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
8.6、乙方应严格按有关规范要求施工，对原施工的桩进行标志并做好保护，因乙方原因造成断桩或桩倾斜等质量问题，由乙方负责整改并承担一切费用。
九、乙方应遵守的主要规章制度及违规处罚
9.1、乙方进场的施工工作人员身体应健康强壮、素质高、不得出现各种疑难病症病人和传染病人，以及犯罪人员，否则立即清出工地。
9.2、严禁包庇窝藏各类犯法犯罪分子，如违反本规定的班组组长承担主要责任。不准集众用各种形式进行赌博、打架斗殴，在本工地如发生打架斗殴应及时制止并报项目经理部处理，情节严重者交送公安部门处理；乙方施工人员若在工地赌博及斗殴，每次处罚3000元，从乙方进度款直接扣除，参与人员无条件退场。
9.3、不得使用电炉、电炒锅、电饭煲、电热棒等大功率电器、煤油炉、液化气，否则发现没收，并每次处罚200元，从乙方进度款直接扣除。
9.4、乙方工人进场应持进城劳务证、身份证、计划生育证、当地派出所暂住证、职业资格证、并持证上岗。工人进场应上交一寸相片二张，身份证复印件二份。
9.5、乙方应组织工人做好安全活动及安全教育，并向甲方提供每次活动的内业资料，无提供资料者每次罚款100-200元。
9.6、乙方工人不得带家属和小孩进入工地，否则发生事故由乙方负责。
9.7、乙方不得穿“三鞋”、打赤脚或使用童工上班，正确佩戴好安全帽，否则每次罚款50元，由乙方进度款中扣除。
9.8、密切配合好兄弟班组的施工，以免耽误工期。
9.9、不能随意拆除或挪动工地安全防护措施，否则将给予严厉的经济处罚并追究责任。
十、履约担保与违约责任：
10.1、履约担保：乙方支付合同履约保证金—万元，交至甲方指定账户（开户行：_________），甲方出具收据，待地下室底板完成后7天内凭收据无息退还，履约保证金不计利息。
10.2、违约责任：
10.2.1、如乙方发生下列情况之一，甲方可以随时解除本合同，并按已完成工程量50%结算并罚没履约保证金。乙方必须在收到甲方的退场通知单后3天内付清所属人员的劳务工资并无条件退场，否则每拖延一天罚款壹万元：
（1）擅自停工超过2天啊（含2天）；
（2）严重违反甲方的规章制度、违反劳动几率且屡教不改的；
（3）违反操作规程，屡教不改的；
（4）施工过程中，连续3次综合考评达不到甲方对进度、质量、安全生产要求的；
（5）因技术力量、机械设备或劳动力不足导致进度严重滞后；
（6）因乙方原因中途发生较大的质量安全事故；
（7）多次不服从甲方管理人员合理指挥与调配的；
（8）乙方现场带班人员未经请假连续2天不在工地，或把该分项工程再次进行转包的；
（9）违反法律、法规和治安管理条例的。
10.2.2、总施工工期每拖延一天，按每天50000元处罚。
10.2.3、未经甲方同意并签字确认，乙方不得私自超挖基底土方，否则，超挖部分必须采用砂回填，其费用由乙方承担，并按每次1000元罚款。
10.2.4、若乙方未严格按照《土方工程施工技术操作规程》和《“安置房项目”工程土方开挖方案》的要求施工，造成出现安全事故，甲方将按土方工程总造价的20%处罚乙方。
10.2.5、若因土体挤压或机械碰撞对管桩与灌注桩、降水井等造成其垂直度发生倾斜与断桩，乙方必须承担全部责任并承担所有处理费用，并按每次1000元罚款。
10.2.6、若乙方在雨季与台风期间施工为加强检查边坡稳定，或发现异常，未立即通知工地管理人员，并造成严重后果的，乙方承担连带责任，并按每次5000元罚款。
10.2.7、若乙方发现地下水或预埋管道、电缆线等，未立即通知工地管理人员，并造成严重后果的，乙方承担连带责任，并按每次3000元罚款。
十一、争议解决：
凡执行本合同所发生的，或与合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，可向合同签订地人民法院起诉，本合同关于争议的解决方式的约定具有最高效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、往来罕见、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。
十二、乙方确认通讯联系地址和联系电话如下：
上述联系地址如有变更应及时书面通知甲方。所有往来罕见根据上述联系地址寄出后三日即视为送达乙方。
十三、其他：
13.1、合同的生效与终止：本合同自双方签署后立即生效，至合同约定内容全部履行完毕自动失效。
13.2、合同份数：本合同一式四份，甲方三份，乙方执一份。
13.3、合同福建：乙方身份证复印件（加盖手印）。
13.4、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商，作为本合同的补充。
甲方：_________
委托代理人：_________
乙方：_________
委托代理人：_________
合同签订时间：_________
合同签订地点：_________
土石方挖运施工合同 5
甲方：______
乙方：______
甲方将爆破施工工程承包给乙方施工，经双方共同协商，现就有关爆破施工事宜确定如下：
一、施工内容：______。
二、工程价格：______每立方(自然方即紧方)12.00元，此单价包括钻孔电费。如今后炸材费用出现增减情况，经双方协商后按炸材实际增减的费用，在原承包费上增减承包费。
三、计量方式：______
以装药施爆前，甲、乙双方现场实测验收，甲乙双方现场签字认可的《验收原始记录》为准，并以此作为结算依据。
四、付款方式：______
1、甲乙双方签订合同生效后，甲方预付乙方工人生活费(确保工人生活费)，该预付款在本合同届满时的总工程款中扣除。甲方需在5～10日前将爆破器材费交给乙方或打入乙方账户。
2、每次爆破后，3～5日内按《验收原始记录》工程量结算清并支付本次所有爆破工程款。若甲方逾期不支付乙方工程款，乙方有权停止爆破作业，甲方并承担乙方损失且按每天5000元赔偿给乙方。
3、不需要继续爆破的，甲方应提前告知，在最后一次爆破前结清乙方所有工程费用并支付给乙方。
五、甲方责任
1、为乙方提供储存爆破物品的库房或临时爆管箱。
2、现场施爆时，派人协助乙方做好警戒工作。
3、为乙方提供册亨县沙坝砂石场有关开采合法性手续或相关资料。
4、为乙方提供生活水电，水电费由甲方支付。
5、协调好沙坝砂石厂周边一切关系，保证乙方在施工作业时不受任何干扰和影响，确保乙方正常施工作业。爆破前、后，协助乙方对周边民房及其他构筑物做好爆安全检查记录、资料收集、检查结果对比，以避免爆破产生不必要的民事纠纷。
6、及时用挖掘机协助乙方排险，清理施工现场的费渣和乙方爆破出的石料，保证乙方现场正常施工作业，使用挖掘机相关费用由甲方承担。
7、甲方对施工现场四周建(构)筑物及地下网管线路等不安全因素作详细的文字记录整理(不安全之处的相关参数要清楚明了)，且向乙方做全面交底，提醒乙方在爆破作业时要注意的事项，甲方对不安全之处要进行提前处理，提供必要的安全防护设施及标志。
8、爆破危险区域设置的安全设施及警戒标志，双方人员都必须自觉维护和遵守不得毁坏。
9、加强对本方施工人员的'安全管理工作和安全知识教育，树立安全生产意识，正确使用安全防护用品、设施标志。
10、政府职能部门提出需要甲方完成的工作事项甲方必须尽快完成，若甲方遗误造成工程停工，所产生的责任由甲方承担。
六、乙方责任
1、为甲方作好爆破工程服务、保证甲方砂石用量。
2、负责办理申购炸材工作，承担炸材费用。
3、负责爆破施工机械设备，承担爆破施工机械设备费用、钻孔电费。
4、负责爆破物品储存库房的守卫、管理工作。
5、负责承担本班组施工人员和爆破物品储存库房的守护员的工资;
6、负责承担本班组施工人员和爆破物品储存库房的守护员的保险费用;
7、负责对班组施工人员和爆破物品储存库房的守护员安全管理工作，承担爆破物品的安全使用责任和经济责任;承担爆破施工作业时发生的安全责任和经济责任。
8、1立方以上、机械无法破碎解小的石块需要进行二次解小爆破，由甲方负责钻孔，乙方提供爆破器材。
9、为甲方做好沙坝砂石厂爆破设计服务，不再向甲方提取设计费用。
七、如甲方不按时付清乙方工程款，乙方可立即停止为甲方服务，并拍卖现场石料，作为补偿乙方的工程款。
八、爆破施工合同期限三年，如遇政策性或不可抗拒因素影响，本合同自行终止。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，签字盖章后生效，双方履行合同条款，如需变更，须经双方协商，任何一方不得随意更改或终止合同，否则违约方按直接经济损失赔偿对方。合同期满，付款清楚后，合同自然失效。
未尽事宜，双方协商处理。
甲方：______(章)乙方：______(章)
法人代表：______
联系电话：______联系电话：______
______年______月______日
土石方挖运施工合同 6
甲方：
乙方：
甲乙双方按照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规，为明确双方在工程承包中的权利、责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经双方协商达成以下协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程范围：土石方钻孔、二氧化碳破碎，二次破碎，装车另算。
4、总工程量：
5、开工时间：
6、工期：
7、破碎规格：岩石直经不大于
二、工程单价以及付款方式：
1、工程单价：每吨 ______元人民币。
2、计算方式：按实际车辆过磅重量为准。
3、付款方式：每吨结算壹次，全额付清。
三、甲方责任
1、在乙方开工前，须将三相电供到二氧化碳工作室，不低于150个千瓦。其费用由甲方承担。每月电费由乙方自行支付。
2、负责乙方所有机械设备的停放场地，其费用甲方承担。
3、保证工程真实、有效，由此造成的一切经济责任，法律责任由甲方承担。
4、负责相关该工程的施工许可手续以及坐标，水准点，红外线位置和交验手续，坐标、水准点出现差错由甲方承担损失。
5、负责协调当地政府，有关部门及社会关系，确保工程顺利进行。
6、手续不齐全或不具备，老百姓堵工，政府部门检查等原因造成乙方无法施工，石料不及时运走而造成乙方无法施工，油料供应不及时造成乙方无法施工，停电或电力不够造成乙方无法施工，甲方没按合同支付工程款致使乙方资金不足而造成无法施工，外部人员扰乱造成乙方无法施工等上述原因，由甲方承担一切经济和法律责任，并补偿乙方停工损失，补偿标准：钻机每天壹仟元；挖机每天壹仟伍佰元；二氧化碳机器每天壹仟元；人工每天贰佰元（上述机械指每天每台的`补偿，人工指每天每人的补偿标准）上述原因致使乙方无法施工2小时开始计算，累计到停工10小时为一天，则按每天的补偿标准补偿给乙方，累计不足10小时不算损失费用。
7、油料运输到乙方指定位置，提供油罐储存（油罐费用由甲方承担），油料价格不高于市场价，在乙方的工程款中扣出。油料质量需达标，低于市场
8、由施工造成的振动、灰尘污染、噪音污染，由主负责处理。
9、不可抗力因素，如：地震、海啸、自然灾害等原因，双方均不承担对方的损失。
10、主便道（指运输石料的便道）的修整和维护，表层植物、电线及其他的清理、泥土的清理等等概由甲方承担石料的转运及其多次转运、石料的场地概由甲方负责，在装车和石料转运时须将乙方的工作面预留好并清理地表面的泥土及碎屑。由上述造成乙方损失和停工概由甲方负责停工补偿标准按第三项第6条的标准补偿给乙方。
四、乙方责任
1、积极配合甲方做好工程施工相关工作，做到安全、文明。
2、施工过程中乙方有责任和义务与甲方共同商议，采取合理的施工方案及合理化建议，不得擅做主张。
3、保证工程施工技术力量的可投入及项目管理成员的完整性。
4、施工现场做到整洁有序，达到文明标准化施工。
5、乙方必须按照相关规定采取严格的安全措施，并购买相关人员的人身意外险，相关人员须持证入场，确保安全文明施工，如乙方自身原因发生的安全事故一切法律和经济责任概由乙方负责。
五、工程延误及工程变更
1、如甲方原因造成工程延续，其损失由甲方承担，标准按第三项第6条执行补偿给乙方，乙方有权终止合同。
2、工程变更，须经双方签字认可，另行签订补充协议。如工程变更造成乙方无法施工（无法施工具体指：价格不合理，技术质量要求超过乙方现有技术，工程量过少致使乙方无法收回成本及甲方不合理要求）上述原因甲方承担一切经济法律责任。结清乙方工程款并按第三项第7条标准补偿乙方停工损失。
六、合同违约
1、甲方未按合同支付工程款，超过24小时，乙方有权单方面停工（停工损失按第三项第6条的标准由甲方补偿给乙方），乙方有权利变买石料直至工程款结清和停工损失结清，乙方有权利终止合同，结清乙方工程款（同时乙方有权变卖石料直至工程款和停工损失结清），乙方有权利向甲方收取国家标准2至3倍的利息。
2、非乙方原因造成的停工、延误、窝工、误工等，所有经济法律责任由甲方承担。停工延误的经济补偿标准按第三项第6条执行，由甲方补偿给乙方，并且乙方享有第六项第1条所述权利，窝工、误工按实际成本翻倍由甲方补偿给乙方。
3、乙方未按合同相关条例条款执行以及施工，甲方有权利终止本合同。
七、合同争议
本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，并签订补充协议或附件，补充协议和附件签订后与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，签字、画押或盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
身份证：
身份证：
电话：
电话：
银行账号：
银行账号：
______年______月______日
______年______月______日
土石方挖运施工合同 7
发包方： (简称甲方)
承包方：(简称乙方)
依据《中华人民共和国经济合同法》和工程所在地有关政策、法规，结合本工程实际情况，签约各方都本着公平、公正、诚实信用的合作宗旨，经过友好协商，达成如下承包施工条款，以资共同信守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建设规模：框剪结构，十八层，建筑面积约78400㎡
二、承包范围
1、场内机械挖土方，将甲方划定的坐标点，轴线范围内的土方挖运至场外或甲方指定地方、机械移动，机械对基坑底边、边坡及底面修整，使基坑标高达到甲方要求，以及按《湖北省建筑工程消耗量定额统一基价表》中规定的工作内容和武汉市文明施工的规定，做到作业面整洁干净，不含地梁、承台等部位的精度挖运。
2、自卸车场内转运土方，专用机械配合土方堆放。
3、土方外运的部分，无论运距，土方出围墙外乙方自行解决;需运回回填的土方土源乙方自行解决。
4、如挖土过程中发现地下障碍物乙方自行解决。
5、工完场清，清理施工现场及场内道路余土，清理、清扫市政道路洒土。
6、甲方、乙方、监理共同对现场开挖前自然地面标高和开挖后坑底标高进行布方格网，实测实量，各方在实测方格网图(表)上签字，作为工程完工后结算时的.依据;
7、开挖面范围内的土方开挖、运输、倒土及车辆进出现场的清洗、防尘、土方运输道路的形成及修整全部由乙方自行解决。
三、工期要求
1、工期暂定每栋4天，自20__年7月24日开始施工;为了确保工期，乙方必须投入相应数量的挖掘机、大型自卸车、推土机等机械，确保晴天挖运土方800方以上。
2、乙方自行协调环保、城管等执法部门及其他各类社会关系，并承担一切费用，确保工地正常施工，如因外围环境关系造成施工困难，工期延误达3天，甲方有权安排其他施工力量进行施工，无须征得乙方同意和认可，乙方承担由此给甲方引起的一切责任及损失，已完工程量按 %结算。
3、雨天办理工期签证，工期顺延。
四、施工质量
乙方确保按甲方标定的标高、底面尺寸施工，否则无条件返工和整修并自行承担由此发生的费用。
五、合同价款及工程量确认
1、土方承包施工综合单价：场内挖、转、运、堆放(回填)共______元整/立方米，挖、外运、场外卸土(或运回回填)共 25 元整/立方米。
2、此单价除坑底排水、抽水、夜间照明、洗车台，沉淀池，排污外，包括但不仅限于人工费(含清洗车辆、道路)、机械费、管理费、利润、将土方挖运倒土等全过程的费用及地方性的不可预见的一切费用。乙方不得以市场物价上涨、货币价格浮动、生活费用提高等任何理由要求增加费用或提高价格。
3、当甲方另有施工需要使用机械时，乙方必须为甲方提供所需机械，使用机械按计时台班办理签证，大中型反铲挖机/小时，小反铲挖机/小时。
4、土方体积均以挖掘前的天然密实度体积计算，土方天然密实度体积与虚方体积比值为1：1.3(按《湖北省建筑工程消耗量定额统一基价表》确定的土方松散系数)。
5、当出现从一栋楼挖土方回填另一栋楼土方的情况时，只计算挖土方量，不计算土方回填量，当挖土方量不足回填，需额外运土回填的部分按松散系数折算成实方计量，其他类似情况按此原则类推。
六、结算及付款
1、从施工之日起，30天申报完成工程量，三天内协商核定完成工程量，二天内，甲方按核定工程量总价的 60 %支付进度款;
2、工程完工，经各方验收合格并在竣工图上签字后，十天内办理完工程结算，五天内工程款付至 20 %，余款十个月内按比例付清。
3、税金按结算总价的4.09%，由甲方在每次结算工程款时代扣代缴，从乙方工程款中扣除。
七、安全生产
乙方必须对全体施工人员进行行业安全规范和交通法规的宣传教育，必须做到警钟常鸣，如果发生意外安全事故，由乙方承担一切民事、经济责任。
八、甲方责任
1、向乙方提供施工用水电到施工现场;
2、给乙方提供所需的施工场地;
3、对所提供的地质勘查报告、基础设计资料的完整性和准确性负责;
4、按合同要求及时支付工程款;
5、由于甲方原因造成安全事故及经济损失，一切费用由甲方自行承担;
6、工程验收合格后三日内及时配合分包方测量计算工程量及结算审核工作;
7、乙方在办理渣土证时甲方需提供相应的资料，及时配合办理手续。
九、乙方责任
1、乙方自行负责城管、交管及渣土办理的有关手续和协调工作，并承担相关费用;
2、施工人员及机械设备及时到位，保证工期按时完成;
3、服从甲方指挥管理，确保工地文明施工，因乙方原因造成安全事故及经济损失，一切费用由乙方自行承担;
4、为确保基坑开挖安全，在施工期间根据现场实际情况，发现险情及时向甲方反应实际情况，甲方及时进行方案调整及设计变更;
5、负责完成本分部工程的基坑土方开挖及外运的工作;
6、在施工期间，乙方施工现场委派一名现场负责人配合工作，并服从甲方指挥;
7、工程验收合格后三日内及时配合甲方测量计算工程量及结算审查工作。
十、其他事宜
1、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，每份具有同等法律效力;
2、本合同自甲乙双方签字盖章之日起自动生效;
3、甲方付清所有工程款后之日起，本合同自行失效。
甲方： 乙方：
委托代理人： 法定代表人：
项目经理 ： 委托代理人：
合同签订地点：
合同签订日期：
土石方挖运施工合同 8
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就土石方工程承包一事，达成以下协议:
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围
甲方提供施工现场，乙方负责土石方清表、开挖、装车、运输、平整、弃置等，涉及车辆在道路上行驶掉泥清扫及清洗，由乙方自行解决。
三、甲方的责任
1、合同执行期间，甲方本着合作的态度，积极配合乙方执行合同约定的内容；
2、甲方进行线形放线、高程测量及现场指导；
3、对障碍物如管道、通信、电缆等由甲方负责协调搬迁，以保证乙方顺利施工。
四、乙方的责任
1、合同执行期间，乙方本着合作的态度，积极配合甲方执行合同约定内容；
2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规；
3、乙方应负责施工时的'人身安全责任及民事责任；
4、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全，机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系；
5、乙方应在现场设立安全警示标志牌、安全防护标志，防止场外人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患；
6、乙方应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁
五、工程量计算
工程量以双方现场实测标高按实结算。
六、工程单价
1、水田淤泥部分：包括清表、开挖、运输、弃置，综合单价______元/m，淤泥开挖深度原则上不超过50cm
2、土、石方部分：包括清表、开挖、运输，综合单价______元/m；
3、填方平整：综合单价______元/m，每层平整厚度不超过30cm；
4、石方部分：如遇挖掘机开挖不动，另补充协议。
以上价款为含普通税价款。
七、工程支付
所承包工程完工后支付工程款的30%，原则上中间可支取油费，剩余70%的工程款在年底付清。
八、工期
暂定日期为______年______月______日至 ______年______月______日，如遇特殊情况（设计变更、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停﹑窝工等）时，工期经甲方确认后顺延。
九、双方约定
1、双方必须按业主单位提出来的安全、进度、工期要求施工，同时服从甲方的各项安排。
2、乙方必须严格遵守项目部制定的各种规章制度，服从甲方管理，若有违反按规定处罚。
八、其它
1、本合同未尽事宜，经甲﹑乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同双方签字盖章后生效，款项结清之后本合同自行作废。
3、 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）：
电话： 电话：
日期： 日期：
土石方挖运施工合同 9
甲方：
乙方：
乙方在充分了解甲方内容和施工方法的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和甲方的有关规定，由乙方进行劳务分包，为了明确双方的责任和义务，达成如下协议条款，共同遵守执行。
一、工期：
______年______月______日到______年______月______日
按甲方要求工期完成，不可抗力因素除外。
二、承包范围：
1、范围及内容：本工程内容包括：甲方要求至完工的管沟土石方开挖，清淤、爆破、土方的就地消化等。
2、方式：乙方主要以劳务的形式进行承包，工程所有材料、水、电有甲方按工作消耗定额提供及供应，但一般的.操作工具（铁板、铁锹）由乙方自行解决，费用由乙方承担，乙方人员的生活及住宿自理。
三、承包价格：
混泥土每米______元，黄土开挖每米______元，柏油路开挖每米______元。
四、工程质量：
必须达到甲方规定要求，如质量不合格造成返工，其返工部分造成损失乙方全额承担，乙方无条件返工至合格为准。
五、工程款的支付：
______
六、安全：
乙方必须严格按照国家有关安全文明施工管理规定进行施工，自行配备好必要的安全设施，在施工过程中造成的一切伤亡事故（包括行人）均有乙方负责责任。
七、双方的责任：
甲方应做好周边关系的协调工作，
八、本合同未尽事宜双方协商解决。
九、本合同一式贰分，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
________年____月____日
土石方挖运施工合同 10
发包人：(甲方)
承包人：(乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，甲方同意将土石方工程承包给乙方，为明确双方职责，特制定以下条款，以兹共同遵守：
一、工程概况
工程名称：;
工程地点：;
资金来源：
二、工程承包范围：
本工程施工设计图纸、图说所明确的工程内容。主要包括土石方开挖、平场及下平场后形成的部分挡墙等，开挖土石方约10900m3，本工程土石比为1：9(土占开挖土石方的10%，软质岩占开挖土石方的90%)。
三、工期：
总工期45日历天。开工日期：以发包人通知的时间为准。
四、工程质量标准：
达到国家有关施工质量验收规范要求，并验收合格，平整后按施工图设计标高误差在-100mm范围内。
五、合同价款：
执行__市_年相关计价定额以及_年《建设工程费用定额》及相关配套文件，其中材料价格、人工价格按照施工期间《工程造价信息》公布的__地区信息价的平均价格执行，造价信息上没有的材料价格，按发包人市场询价后核定的材料价格执行，总价下浮10%后进入结算(其中由发包人核定的材料价差部份不予下浮)。
六、工程款支付：
工程完工经发包人和有关部门进行竣工验收，在竣工验收合格后，乙方提交的竣工结算经发包人(或委托中介机构)审核后，在15个工作日内一次性支付结算价款。
七、工程保修：自工程竣工验收合格之日起一年。
八、承包人提供的'材料和工程设备
本工程所有材料由承包人自行采购，必须符合国家、行业标准及设计文件要求;材料进入施工现场承包人须提前24小时通知监理工程师和发包人进行监督验收，凡验收不合格的材料一律不准用于该工程建设且立即清理出场。
九、违约责任
1、乙方不按施工规范进行施工，且拒不整改，甲方有权终止合同。
2、乙方因拖欠人工费等原因拖延或停止施工，并造成延迟工期，甲方将对乙方工期延误进行2000元/天的处罚。
3、乙方施工质量达不到要求，且无力整改达到要求，甲方有权终止合同。
4、乙方应对施工区域周边农作物、建构筑物等采取防护措施，在施工过程中若有损坏，乙方进行修复并承担相关费用。
十、安全文明施工
乙方进入施工现场，必须严格执行国家颁发的安全生产法规及甲方施工现场安全生产规章制度，保证过往人员安全、严禁违章作业，若发生安全事故，由乙方承担全部经济和法律责任。
十一、其它
1、本工程所需水、电由承包人在指定地点接入。
2、工程结算审计费用：承包人报送的竣工结算经中介机构审核后，若审减率≤10%，所发生的审核费用由发包人承担;若审减率>10%，所发生的审核费用由承包人承担。
3、本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，经双方签字盖章后生效。付清工程款后自动失效。
十二、合同生效
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【土石方挖运施工合同】相关文章：
土方挖运承包合同03-19
土石方施工合同04-04
工程挖机施工合同09-09
施工挖机租赁合同03-10
土石方施工合同13篇04-21
土石方施工合同15篇04-04
土石方施工合同(15篇)04-04
旋挖钻机施工合同07-20
人工挖孔桩施工合同10-25