水电安装劳务合同

时间：2022-11-29 11:06:52 劳务合同我要投稿

水电安装劳务合同(合集15篇)

　　随着法律观念的日渐普及，很多场合都离不了合同，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编为大家收集的水电安装劳务合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

水电安装劳务合同(合集15篇)

水电安装劳务合同1

　　合同编号：88597

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：代表（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就福兴商住楼1#2#楼工程的水电、防雷、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一：工程名称

　　二：工程地点

　　三：工程承包范围

　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内（包含变更）所有的水电、防雷、消防及弱电安装（含电话及网络）工程。

　　（1）室内给水管网预埋及安装；

　　（2）室内外排水管网预埋及安装；

　　（3）室内给水设备预埋及安装（含卫生洁具）；

　　（4）室内照明线路预埋及安装；

　　（5）室内照明灯具及开关预埋及安装；

　　（6）防雷接地安装

　　（7）消防预埋及安装

　　（8）弱电预埋及安装（含电话及网络）

　　（9）施工临时用电安拆

　　四：工期要求

　　1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五：工程承包方式：

　　包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　六：合同价款

　　本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　七：付款和结算方式

　　（1）由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电施工组完成预定工程量主体预埋的时候，支付总劳务费的30%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的20%（剩余价款，即为总劳务费的10%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。）

　　（2）甲乙双方签订施工劳务合同后，工程竣工验收合格后30内进行竣工结算。

　　八设计变更

　　因设计变更导致延误的工期相应顺延。

　　九材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电材料均有甲方采购供应。

　　2水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十双方职责

　　1甲方职责

　　（1）按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

　　（2）负责协调配合管理施工现场。

　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点。

　　2、乙方责任

　　（1）土建面积、施工图内（含变更）所有的水电、消防及弱电安装工程

　　（2）给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填、破坏后的修复。

　　（3）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

　　（4）施工现场水、电材料上下车及现场转运

　　（5）乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　（6）现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　（7）在没有交付甲方时前必须保护设备设施

　　（8）乙方食宿自理，施工人员应具有响应的操作证件。

　　（9）乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

　　十一、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　（1）如乙方违约，甲方有权终止合同、拒退保证金，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　（3）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

　　（4）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并200元/次向乙方收取违约金。

　　（5）乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

　　（6）乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　（7）乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。

　　（8）乙方未经甲方允许擅自到有关单位上访、滋事的，甲方按5000元/次向乙方收取违约金。

　　（9）以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

　　十二：安全文明施工

　　１乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责

　　２乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用

　　３乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款

　　４乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关

　　5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

　　十三、其它管理制度

　　1、乙方必须在施工现场，乙方有义务参加甲方的施工会议。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十四：未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方乙方

　　公司名称居住地址

　　项目经理身份证号码

　　联系电话

　　日期日期

水电安装劳务合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　双方就工程项目达成如下协议:

　　一、工程名称：巩留县综合农场公共租赁住房建设项目

　　二、工程地点：巩留县综合农场

　　三、承包方式：单包工

　　四、工程价格：按建筑面积____元/M2

　　五、工程内容：水、暖、电气设备安装。

　　1、质量要求：按国家相关质量验收规范。

　　2、材料节约：按施工图纸及相关变更通知计算水、暖、电材料用量，水、暖、电材料总用量的%，超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。

　　3、现场文明施工：按地方政府相关规定，建设方相关规定，甲方有关文明施工实施细则，违者接受相关处罚。

　　4、现场安全施工：按国家及地方政府有关规定，建设方有关规定，甲方有关安全施工实施细则，违者接受相关处罚。

　　5、安全责任：乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工，乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故，由乙方自己承担一切责任及所发生的费用。

　　六、结算方式：每月按工作实际完成量的%支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算，收到剩余工程款后一次付清。

　　1、因甲方原因造成返工的水、暖、电安装费用由甲方负责，因乙方原因造成的水、暖、电安装费用返工的损失由乙方负责。

　　2、因乙方原因造成延误工期，甲方有权扣除乙方总承包费的。

　　七、其它：

　　1、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程款付清自行失效，如任何一方违约，违约金万元(大写)。

　　2、本合同一式二份，甲方、乙方持一份，未尽事宜，双方现场协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

水电安装劳务合同3

　　合同编号：JD~2

　　水电安装施工劳务

　　承包合同

　　工程承包人:山东天一建设有限公司劳务承包人:签订地点：

　　签订日期:年月日

　　水电安装施工劳务承包合同

　　工程承包人(甲方)：山东天一建设有限公司劳务承包人(乙方)：]依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就金都花园小区二期工程水电分项工程施工事项协商一致，特订立本合同，望双方共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：金都花园小区二期工程水电分项工程工程地点：济宁市任城区济安桥路东，机电路北

　　二、承包方式及内容：

　　本工程甲方提供主材，乙方包人工、包机械、包质量、包安全文明、包进度、包验收合格。

　　承包主要内容：包施工图和施工方案中的室内给排水安装工程，包括室内给排水、暖、消防的全部安装工程，智能化系统等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用水用电设备安装及维护。具体如下：

　　A、给水、暖通部分：自来水、暖从外墙米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至楼外排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　B、从墙外米处预埋管至室内施工图中和施工方案中的强弱电的全部安装及专业配套工程的预留孔洞、工程临时用电线路电箱的安装及维护，室内总箱内（含总箱）所有分线箱盒、桥架、配管、户箱、开关、插座、强弱电井线槽、灯具。电话电视，智能化设计图纸讲线管铺设到位，穿好铁丝，消防系统的室内铺设。

　　辅助材料及工具：

　　给排水及消防、电气辅助材料：如铁丝、锯条、电焊条、切割片、胶布、碘钨灯等由乙方负责；所有电器项目甲方只将电源布置到固定位置，开关箱以后电线电缆均由乙方负责。

　　主材提料单应由乙方提供，甲乙双方共同确认，提料单且虽经甲方确认，但在实际施工中出现提料单严重不准确、不相符的或主材浪费超过3％的，损失由乙方自行承担。

　　三、承包范围：

　　图纸及设计变更内电气、给排水、消防、采暖工程预留预埋及安装、调试、验收，弱电、智能化、空调工程预留预埋，临时用水用电设备安装及维护。具体项目范围及施工要求详见该工程施工图纸。

　　甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　四、工程款支付及结算方式

　　合同单价：包清工。地上部分水电66元/平方，其中电32元/平方，水34元/平方；车库水电42元/平方，其中电24元/平方，水18元/平方；电预埋管占35%，墙体开关盒、配电箱预埋管占25%，穿线安装占40%。

　　计算方式：按确认的实际工程量乘以单价计算。工时及工程量的确认

　　最终确认的工程量是以设计图纸和技术交底为基础，参考乙方实际完成、依据法定的工程量计算规则由技术负责人计算确定、生产及预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程量为准。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

　　拨款方式：甲方给乙方按工程施工进度支付进度款。±以下完成按实际完成工程量的约75%支付首款，2#~7#主体工程封顶（1#、8#楼同高）按±以上按实际完成工程量的约75%二次付款，二次结构完成按实际完成工程量75%付款，工程竣工验收交接付至承包总额的55%，剩余40%工程款抵商品房，待工程竣工验收后办理房产手续。剩余5%作为质保金,待保修期满,如乙方无质量问题,甲方支付剩余工程款。

　　甲方在收到乙方相应金额的收据后向乙方履行结算义务，若因乙方未及时提供收据，导致甲方未付款或延迟付款的，甲方不承担违约责任。

　　五、承包工作期限及工作进度

　　按甲方施工组织设计和月施工进度计划安排施工进度。乙方必须服从和执行甲方下达的施工生产计划，并根据进度要求，合理调度作业人数和其他资源。

　　工程验收标准执行国家和地方先行标准，如质量不合标准，必须返工修理，工期不得顺延。其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

　　六、质量及安全文明要求

　　工程质量：本工程质量必须达到国家现行施工及验收规范标准以及建设、监理单位和甲方的要求。

　　确保所承担的分项工程合格率100%。由于工程质量不合格造成的返工（人工、材料、机械）损失及其他损失由乙方承担。

　　安全文明：严格按施工总承包合同的标准施工，现场临电施工管理，从现场到料场；从材料到人员，必须达标。因乙方原因导致工程达不到要求时甲方有权扣除乙方结算总值的5%。上级各部门检查、评比中达不到要求或不能按期整改时罚款200元。前述扣款或罚款不足以补偿甲方因此遭受的损失时，乙方应当另行向甲方补足。

　　七、标准规范

　　执行本工程总包合同约定的标准规范，本合同亦适用标准规范如下：二标五规范及康居标准省市施工工艺标准及各项规程质量／安全／环保与职业健康管理体系发包人、监理管理办法及工地各项规章制度

　　八、甲方义务

　　组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。

　　甲方提供现场办公室1间，住宿由乙方自行提供简易板房并负责接通水电，管理由乙方负责。垂直运输及其他劳动保护及所有工具均由乙方负责。

　　负责工程测量定位技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

　　统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、工作用水及施工场地。按本合同约定，与乙方进行费用结算。

　　负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　九、乙方义务

　　负责组织具有相应资格证书，能够胜任本职工作，并在数量上能满足工程进度要求的员工队伍，全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向甲方负责。

　　负责与员工签订劳动合同，为员工办理社会保险；对所属员工进行安全、质量、操作技能等教育培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实施，直至所有义务及工作程序完结。

　　负责在接到图纸（或技术交底）后10天内，向甲方提交材料设备周转工具等供应计划，并负责验收,保管、使用、维护。甲方的设备在使用完后负责向甲方交回。需要乙方进行装卸的，乙方必须及时执行（注;项目现有材料要合理使用）。

　　对经验收的材料与机具应按甲方统一规划堆放。生活区的管理，并负责自身责任区的治安保卫工作。

　　负责对已完工程部分的成品保护工作按甲方标准化工地的要求进行。接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，与现场其它单位协调配合，照顾全局。

　　实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方应承担的安全防护措施费用，以上特殊行业操作人员须持证作业。

　　十、乙方的工作职责质量

　　对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责，并按照总包合同的保修时间对工程保修。

　　执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、项目部制定的各项规章制度。接受发包人代表及监理的管理，服从工地管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调，积极配合工作，对所下达的整改通知书、停工令等必须无条

　　件执行。严禁与发包人代表及监理发生争执，严禁与管理人员争吵，发现问题及时汇报。根据工程进度及各方面需要，合理调配组织。在施工中严把质量关，建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格，不得进行下道工序施工。严格按施工图、规范、安全技术操作规程施工。

　　安全

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方现场管理不善、措施不力、违章操作、野蛮施工等造成事故的责任和因此而发生的费用，以及法律责任等，均由乙方承担；且若因此造成甲方损失的，乙方应当向甲方予以相应赔偿。乙方应负责对其所属员工进行安全教育，严禁违章违规作业，一经发现将严肃处理并追究相关责任；严禁拆除、损坏安全设施；严禁无防护和无警戒进行拆除施工；严禁高空坠物，严禁私拉乱扯电线；严禁打架斗殴、酗酒闹事；加强安全意识和劳动保护，杜绝安全事故。拒绝甲方要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方的原因导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用。

　　进度

　　保证合理安排工作，积极穿插施工，满足工程需要，一切服从工程大局。因不服从指挥，不按要求施工，造成工作方面无法按时完成，工地另行组织、安排、协调，所发生的费用直接从乙方劳务费中扣除。

　　乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，严格实施。综合管理

　　按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱差造成的损失及各种罚款。

　　自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。

　　乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工程程序。

　　十一、安全防护

　　乙方在施工现场内使用的.安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方负责提供。

　　十二、事故处理

　　发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方，配合上级主管部门按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。乙方和甲方对事故责任有争议时，按照相关规定处理，如因乙方的原因或劳动者自身违法违规原因造成工伤事故的，其经济责任由乙方承担；因此造成甲方损失的，乙方应当予以相应赔偿。

　　十三、材料、设备供应

　　乙方应在接到图纸或技术交底后，根据现场现有材料向甲方提10天提交材料、设备等供应计划；经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要乙方帮忙卸车的，乙方必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理；乙方未在验收时及时提出的，视为货源合格。

　　乙方（及其工作人员）应妥善保管，合理使用供应的材料、设备及周转工具，如存在有意切割、损坏，经甲方发现一次则罚款500元并提出警告，经发现第二次则罚款1000元，如仍继续发生则一次性罚款5万元/次。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿并承担因此造成的一切经济损失。

　　十四、施工变更

　　施工前，乙方必须组织人员认真阅读施工图纸，发现问题，以书面形式向甲方提出，甲方负责解决。

　　施工中如需对原工作内容进行变更，甲方应提前通知乙方。

　　十五、施工验收

　　乙方应确保所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工

　　完毕，应向甲方提交完工报告，书面通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工质量进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作；若甲方在前款所述7日内无法及时组织验收的，可由甲乙双方另行确定验收时间。但甲方与发包人之间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　十六、施工配合

　　乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工现场内第三方的工作需乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，乙方因提供上述配合而导致工期延误的，工期作相应顺延。

　　乙方按约定完成劳务作业，需由甲方或施工现场内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合，且甲方应承担因此而发生的费用。

　　十七、劳务报酬最终支付

　　全部工作完成，经发包人认可后30天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

　　甲方收到乙方递交的结算资料后30天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后30天内向乙方支付劳务报酬尾款。

　　乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同约定的方式解决争端。

　　十八、违约责任

　　甲方应承担违约责任的情形如下：

　　1、甲方不按时向乙方支付劳务报酬；

　　2、甲方不履行或不按约定履行其他合同义务；

　　甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，甲方应当按拖欠金额向乙方支付每日‰的违约金。

　　甲方不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金20xx元，同时承担并赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作时间。

　　乙方应承担违约责任：

　　1、乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付20xx元的违约金；

　　2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付总报酬1%的违约金；

　　3、乙方不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金20xx元，同时承担并赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

　　一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　十九、争议

　　甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或请求有关主管部门调解，调解不成的，任一方可以向济宁市仲裁委员会申请仲裁。

　　二十、合同解除

　　如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬超过30日的，乙方可以停止工作。

　　如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，乙方接到通知后应当在5日内撤离现场。

　　如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以协商解除合同，双方互不因此承担违约责任。

　　合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理欠款的效力。

　　二十一、合同终止

　　双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，劳务报酬价款支付完毕，本合同即告终止。

　　二十二、合同份数

　　本合同正本两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份。

　　二十三、补充条款

　　因乙方原因造成的发包人、监理单位对甲方的罚款由乙方承担。乙方进入施工现场后，一人/次不带安全帽罚款50元；一人/次大便罚款100元；一人/次违章、拆除安全设施罚款50元；出现一次高空抛物罚款500元。

　　因乙方原因发生安全事故，轻伤罚款500元，重大事故罚款1万元以上；若甲方因此遭受的损失高于前述罚款金额的，乙方另行予以赔偿。

　　无论任何原因出现打架闹事时，乙方对打架闹事者予以开除，并对班组罚款500元。

　　凡发生辱骂、殴打管理人员时，乙方除开除打人者外，还应对班组罚款500元，并由乙方公开赔礼道歉，对所有工人进行教育，保证下不为例。

　　发生偷窃行为，不管情节大小，一律罚款20xx元以上。违法犯罪的移送司法机关处理。

　　因乙方原因发生的安全事故所造成的一切损失，由乙方负责。因甲方的原因造成安全事故，所造成一切损失由甲方负责。

　　如因乙方原因造成其他损失，均由乙方承担。

　　因乙方无正当理由发生集体上访事件，每次罚款元。乙方应于合同履行期间，在每月的25－31日向甲方上交工人实际考勤及工资单明细，不上交者一次罚款1000元。

　　乙方人员在施工现场外发生的任何意外伤害，甲方不承担任何责任。本条以上条款所涉及的各项罚款，由乙方直接交予甲方，或由甲方在向乙方结算劳务报酬时予以相应扣除。

　　其他未尽事宜，双方协商解决。

　　二十四、合同生效

　　合同订立时间：

　　年月日

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　甲方代表（签字）：

　　乙方代表（签字）：

水电安装劳务合同4

　　发包单位：以下简称甲方：

　　承包单位：以下简称乙方：

　　根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。

　　2、工程地点：耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。

　　3、三-五层为砖混结构，总高约20米，总建筑面积约

　　二、承包内容及方式;

　　1、承包内容：

　　⑴、承包工种：水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、工地临时用水用电安装) 。

　　⑵、图纸上所承包工种的内容为内容。

　　⑶、本工种均含小型工具。

　　2、承包方式：一次性平方面积包干，纯包干，以每平方米计算，按图纸尺寸及计算规则计算面积。

　　三、工程结算及付款方式：

　　1、工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。

　　2、付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程完成月报，送甲方审核确认后，甲方在本月20日前支付应付工程进度款的80%，工程竣工验收合格办理结算后，甲方15天内将余款一次付清。

　　四、工期：

　　本工程计划开工日期为20xx年4月20日，总工期为120天，(开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最后结算中扣除。

　　⑴、甲方确认非乙方原因影响工期。

　　⑵、不可抗拒的因素影响工期。

　　五、工程质量：

　　1、本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准为依据，要求单位工程一次验收合格，如因乙方原因，工程质量达不到质量标准，乙方承担所发生的一切费用。

　　2、因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的期限完成，甲方有权另外组织施工，其发生的全部费用从乙方相关工程款中扣除。

　　六、双方职责范围：

　　1、甲方职责：

　　⑴、乙方进场后，负责组织施工，及时提供施工图纸，组织班组认真搞好图纸技术和安全技术交底工作。

　　⑵、负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。

　　⑶、按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。

　　⑷、负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表，督促和指导乙方施工。

　　2、乙方职责：

　　⑴、接到甲方开工通知三天内，及时组织好各工种足够所需的施工人员进场。

　　⑵、按图施工，严格执行各项规范规定的操作规程，服从甲方施工员的安排指导，确保工程质量。

　　⑶、各工种必须做到工完场地清，确保安全文明施工。

　　⑷、严格执行甲方的施工进度计划，按期完成所承包范围内的施工任务。

　　⑸、必须服从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断电。

　　⑹、配合甲方施工员做好测量放线工作。

　　⑺、严禁违章作业，否则造成一切安全事故，后果自负。

　　七、其它要求：

　　1、无正当理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。

　　2、本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。

　　本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。

　　发包人(签字)：

　　承包人(签字)：

　　电话：电话：

　　签订时间：年月日

水电安装劳务合同5

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　为了明确发包单位与承包单位的责任，分工合作、互相配合、相互促进、共同努力完成本项工程。根据《中华人民共和国合同法、建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程实际情况，经甲乙双方友好协商制定本合同，望双方共同遵守。

　　一、工程名称：水电暖安装劳务合同;

　　二、工程地点： ;

　　三、工程概况：本工程主体为结构;

　　四、劳务承包形式：清包工模式(包安全、质量、工期及安全文明施工);

　　1、水电暖预埋套管(含通风、空调、消防)安装;

　　1)、给水距外墙皮1.5米以内，所有给水管道工程的安装施工(不包含消防水箱和人防部分的给排水系统安装);

　　2)、建筑物室内排水管道安装，排水管接到外墙皮1.5米处或接到室外井;

　　3)、楼体范围内的强、弱电桥架系统安装及一般照明、动力系统的安装，弱电系统配管及穿引线;

　　4)、暖管距外墙皮1.5米以内，室内地暖按照图纸要求施工

　　2、乙方只自备一切施工用小型机械和小型机械使用的耗材及劳务人工，施工所需主材、耗材均由甲方提供，乙方提前叁天向甲方报请材料清单;

　　五、承包价格：按建筑面积计算，按甲方中标面积为准计 m，单价 /m，合计大写：元，：元。

　　六、施工工期：随主体施工工期每因乙方原因推迟一天罚元;

　　七、质量标准：合格;

　　八、付款方式：合同签订且乙方进场施工后到主体 8层封顶后15天内付工程总造价的 %，合同范围内的全部工程完成可交验收前累积付至工程总造价的 %，工程完工验收合格交至甲方其余工程款(扣除5%质保金外)一次性付清，5%质保金到 1 年内付清。

　　九、安全文明施工：乙方在施工期间，应对施工人员加强安全教育，严格执行各项安全操作规程规范，杜绝事故发生。施工期间因乙方原因导致的安全事故由乙方全部承担。

　　十、甲方责任：

　　1、甲方委派工程师为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、安全文明施工、工程分部分项验收及其它事宜;

　　2、提供乙方现场施工的临时住宿、用水、用电(用水用电量见补充合同);

　　3、按合同约定的付款方式支付乙方工程款，如因甲方原因不能按合同约定支付乙方工程款，乙方有权停工，由此产生的工期延误乙方不承担任何责任;

　　4、按时提供乙方申请上报的施工所需材料，如因甲方原因不能按时提供材料每耽误一天工期顺延天;

　　5、对工程进行现场管理。

　　十一、乙方责任：

　　1、服从甲方统一指挥、管理，对甲方负责;

　　2、严格按照设计图纸及施工规范要求施工;

　　3、保证达到合格工程，文明工地，如因乙方原因达不到合同约定标准，罚乙方工程总价款的 0.5 %;

　　4、乙方要确保农忙期间工人不放假，工程正常施工;

　　5、如乙方在施工中工程质量发生问题，甲方有权责令返工、停工直至终止合同，已完成的工程按合同单价的 85 %结算，由此造成的损失乙方负责;

　　6、乙方在工程施工中，每道工序施工完成先自检合格后，报工程项目部验收，并配合工程监理及建设单位现场人员共同验收合格后，签字后方可进行下道工序，否则后果自负。

　　7、保证不拖欠任何民工工资，如果甲方不能按合同约定支付工程款，由此产生的一切后果由甲方负责。

　　8、乙方员工在施工期间出现打架、斗殴、闹事、不服从甲方管理等现象，由此产生的一切后果及责任由乙方负责，造成情节及后果严重的由乙方承担民事和刑事责任。

　　十二、补充条款;

　　1、安全帽和安全带、安全绳及自身安全用品均由乙方负责。

　　2、甲方要求乙方使用年轻力壮，身体健康的工人上岗施工，否则，对突发疾病的人员伤亡均由乙方负责。

　　3、乙方厨房、生活区等的卫生由乙方负责。

　　4、伙食乙方自理。

　　5、乙方不准使用照明电做饭、取暖，否则后果和费用自付。

　　6、材料损耗;超1%以外的损耗均由乙方照价支付给甲方损失。

　　7、提前上报材料必须以书面形式，不得因材料误事而停工，否则一切损失由乙方负责，注;上报材料量不得超过图纸范围，若材料上报不真实与实际施工中误差太大，一切后果由乙方负责。

　　8、施工过程中若发现乙方施工人员私自将材料贩卖，之前工地内甲方丢失的所有材料将按市场价从乙方工程款中扣除;

　　9、机械操作人员必须持证上岗，机械维修由乙方负责。

　　10、建筑面积计算;按甲方中标面积为准计 m。

　　11、乙方不得将工程再次转包他人，否则，甲方有权终止合同，由此产生的一切后果由乙方承担。

　　十三、补充条款;本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，双方签字盖章后生效，共四页。

　　甲方：法定代表人乙方：法定代表人

　　委托代理人委托代理人

　　年月日年月日

水电安装劳务合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　为了适应市场经济发展需要，建立规范有序的建筑劳务市场，依据国家有关法律法规的规定，准许平等，资源，合理和诚信的原则，明确双方的责任，权利和义务，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：灵璧广业凯旋门1#楼

　　2、工程地点：灵璧县迎宾大道

　　3、结构类型：框架剪力墙结构

　　二、承包内容、工期及质量标准

　　1、承包范围：1#楼图纸范围内所有地坪(含地坪清理、冲洗、做灰坪、做细石混凝土地坪及成品养护和后期的维修等内容)

　　2、现场文明规范要求：市县级文明现场标准

　　3、承包方式：保工不包料，小型工具自备。

　　4、工期：以项目部制定的进度计划为准，实行奖罚制度。

　　5、工程质量：合格工程标准

　　三、承包价格及付款方式：

　　(1)承包价格：按每平方米壹拾壹点伍元(￥11.5元/m2)计(以所做的房间实际面积计算即房间的净长乘以净宽)

　　(2)付款方式：工程完工支付总工程款的50%，年底付至95%，剩余5%工程款作为维修金一年后付清，如中途退场，无论什么原因结清已完成工程量的50%,自动清场余款不予再结算。

　　四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

水电安装劳务合同7

　　甲方：（发包方）

　　乙方：（承包方）

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称武川县第一小学教学楼、公寓楼及餐厅

　　2、工程承包方式：乙方承包人包清工。并自备工具

　　3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

　　4、合同价款：按建筑每平米建筑实际面积元一次性包死

　　第二条：关于材料供给的约定

　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　第三条：关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　4、本工程由_______方设计施工方案。

　　第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定

　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

　　1、付款按每层完成后工程量的％工程款支付给乙方，整体竣工验收合格后支付％。剩余5%保修金。竣工一年后如无问题后一次性付清。

　　2、本工程保修期1年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　3、双方款项住来均应出具收据。

　　4、工程结算方式：按建筑（每平米）一次性包死

　　5、乙方承包内容：

　　1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；

　　2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；

　　3、水电施工穿墙、打孔、切割；

　　4、开关插座面板安装；

　　5、小五金的安装；

　　6、后期灯具的安装（水晶灯另计）；

　　7、临时用水电的施工及维护

　　8、地暖安装

　　9、消防设施及管道

　　第六条：纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条：全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条：其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

　　3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第九条：附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　4、合同有效期至_______。

　　5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方________签字（盖章）

　　乙方________签字（盖章）

　　___年___月___日

水电安装劳务合同8

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致，现将######商品房工程的水电安装、防雷接地及弱电预留、预埋安装等劳务施工承包事宜承包给乙方，为了明确双方权利、义务，特订立如下劳务分包合同，双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：_________商品房工程。

　　二、工程地点：_________。

　　三、工程建筑面积：以图纸结算为准。

　　四、工程承包范围及幢号：

　　1、按甲方投标清单水电中（含设计变更）的工程量和内容全部做完。

　　2、所有的水电洞口吊洞浇筑（不包括防水抹灰和电梯井内的封堵）。

　　3、所有幢号的临电搭设、维护。

　　五、质量要求：

　　工程质量：达到总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》的要求。由于乙方自身原因造成的返工人工费及材料损失费由乙方负责。由于图纸变更工程量的增加另行计费。施工过程中所需的材料乙方提前3天提交计划，甲方保证材料及时到位。

　　六、单价、付款及结算方式

　　（1）本工程按建筑面积计算，车库按14.00元/平方米计算，住宅按22.00元/平方米计算。9、10号楼按22.00元/平方米计算。

　　（2）车库预埋完成一月内支付10、00万元，每幢主体封顶后一月内支付8.00元/平方米，全部安装完成后一月支付5元/平方米。外墙涂料完一月内付2.5元/平方米，竣工验收合格后一月内支付至所完工程量的97%、剩余3 %作质保金一年内未出现质量问题一次付清。

　　七、材料设备供应

　　水电安装的小型工器具如钳子、卷尺等由乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。乙方负责的辅材为钉子、封口胶、焊条、扎丝和铁丝。

　　八、双方职责

　　1、甲方职责

　　（1）甲方及时提供给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的技术交底和工作内容。

　　（2）甲方指定现场负责人，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　（4）甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用、保管情况。乙方如违反规定和工作达不到相应标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　（5）按工程合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　2、乙方责任

　　（1）完成本合同承包范围内所有水电安装工程内容。

　　（2）按照设计图的要求及施工规范施工，达到合格工程验收标准。

　　（3）施工现场承包范围内水、电材料现场上、下车及转运。

　　（4）乙方进场人员必需服从甲方管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　（5）现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。完工时把现场清理干净，把材料分类堆放整齐并放在甲方指定的位臵。

　　（6）乙方提前3天提出材料计划，由甲方审核购买。

　　九、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资，如甲方有客观原因造成工期延误承担乙方相应的人工费用。

　　2、乙方违约责任

　　（1）如乙方在生产过程中，人员不足，工程质量、施工安全等不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，结算按工程量单项价款的70%支付给乙方。

　　（2）双方约定的工期不论何种原因不得延长。

　　（3）在施工过程中如乙方因施工质量低劣造成的返工损失均由乙方自行承担。

　　（4）乙方必须服从甲方及建设单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。

　　（5）乙方必须按甲方要求做好各项工作。

　　十、安全责任

　　在施工过程中乙方应遵守甲方的安全管理，做好自身的安全防护。施工过程中造成的单次安全事故医药费2万元（含2万元）以内由乙方承担，单次安全事故医疗费用超过二万元以上时，甲方同意承担乙方扣除国家医保认可医疗点的医疗费后的70%，剩余的30%由乙方自行承担并附有效的医疗发票。

　　甲方承担费用计算式：=（医疗费+工伤赔付费—2万元—医保赔付费）×70%

　　十一、履约保证金

　　1、合同签订前，乙方向甲方缴纳保证金10万元（不计利息）。

　　2、保证金主体工程完工10层退一半、封顶退完。

　　十二、特别约定

　　1、班组工人进场当天必须提供身份证复印件且男年龄不超过60周岁、女年龄不超过50周岁。专业工种具有上岗证，否则工人在施工场内所发生的一切事故甲方不承担任何经济和法律责任。

　　2、工人在施工场外所发生的一切事故与甲方无关。

　　3、乙方现场负责人每月在现场16天，代理人员在现场26天（以甲方打卡为准），少一天扣500元，在保证金中扣除。

　　4、累计罚款达到2万元，甲方有权终止合同，并取消乙方作业资格，结算按已完合格工程量70%计算。

　　5、乙方须配臵足够的无线电对讲机，以便通讯联络，提高工效。

　　十三、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖印后生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　电话：_________

　　_________年_________月_________日

水电安装劳务合同9

　　甲方:

　　乙方:

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等法律的有关规定，结合本工程的实际情况，甲、乙双方经友好协商，同意签定本合同。

　　一、工程名称：隆鑫国际Ⅱ标段水电安装工程，建筑面积约为80000平方米(以实际工程结算数为准)。

　　二、工程地址：石坪桥

　　三、工程承包范围和内容

　　乙方按工程设计施工图承包水施、电施和会审纪要、技术核定变更单的全部工程内容承包隆鑫国际Ⅱ标段散水范围内的全部水电安装工程的劳务，但不限于以下工程内容：

　　1、给排水工程：

　　1) 室内生活给水管道安装，一户一表后接至户内各功能房间用水点。

　　2) 室内外雨、污水(含空调冷凝水)管道安装，主管接至小区综合管网图所示的第一个雨、污水井或沟。

　　2、防雷及接地安装。

　　3、电气工程：

　　1) 照明部分：一户一表(电表箱)后至户内各功能房间开关、插座等用电点的安装及相关电线、电缆、桥架的敷设;公共楼梯间、电梯前室、走道间、车库、设备房等的照明系统，疏散指示系统及应急照明系统的线缆敷设及配电箱、灯具安装。

　　2) 专用部分：动力配电箱、水泵及电梯用电、照明等按设计施工图说(含电梯安装图)的要求完成施工。

　　3) 智能建筑：智能如通信网络、有线电视、建筑设备监控、安全防范等系统，按设计预留套管、管道和安装各类箱体盒体位置，预埋管道附带丝不穿线。

　　4、其他工程的预留预埋。

　　5、不包括土建所有相关工作(孔洞、线槽的剔打及后塞口、吊补、防水、抹灰，管沟开挖、砌筑、回填等相关土建工作)。

　　四、工程期限(以主合同为准)

　　开工日期：

　　合同日期：以土建工程进度同步。

　　五、工程劳务费用及付款方式。

　　1、劳务费用：以上水电安装劳务费用按建筑面积12元/m2包干计算。

　　2、乙方派一名水电施工人员到现场负责施工、质量、安全、进度、文明施工等工作，甲方每月补贴

　　3、全部水电安装的资料由乙方负责整理完成合格后，交甲方归档向建设单位移交，甲方提供空白表格。

　　4、支付方式：(以主合同为准)

　　1)、在土建任何一栋楼主体达到11层以上后，甲方收到工程进度款开始支付水电安装预留预埋进度款。11层以下的水电安装预留进度款，甲方在收到11层以下的进度款后按该部分工程款的30%支付，剩余50%由甲方逐月分四次平均支付。

　　2)、工程一审结算完毕甲方收到进度款后十日内付至总劳务费用的85%。

　　3)、竣工验收合格后待甲方的工程结算办理完毕，甲方收到工程尾款，扣除质量保修金，向乙方支付应付的劳务工程费用。

　　六、物资供应

　　1、本工程所用的全部工程设备和材料均由甲方采购并组织到场。并保证现场安装进程需要。

　　2、工程所用的全部工程设备和材料均须符合设计和要求，必须符合国家相关标准并有相应的合格证书。

　　3、因甲方购买的工程材料、工程设备不能满足相关质量要求导致乙方停工(拆除、重新安装)的相关劳务费用，发生时分清责任另行协商解决。

　　七、工程质量：按主合同要求

　　八、双方责任及违约

　　1、甲方为乙方提供水电安装施工图叁套。甲方应协助乙方协调、疏通与其他各施工单位、建设单位、监理单位的联系。

　　2、甲方按合同按时按期支付劳务费。

　　3、甲方为乙方提供临设住宿、库房、加工场地。

　　4、乙方按合同工程进度同步完成相关工作。

　　5、乙方负责施工过程中的安全文明生产。

　　6、乙方负责本安装工程所需的设备、机具及其他低质易耗品。

　　7、甲乙双方任何一方如违反以上所有条款视为违约，违约责任，另行协商。

　　九、争议的解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方应及时解决。协商不成时，任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

　　十、工程保修

　　1、本工程水电安装保修期为两年，自工程竣工验收合格之日起计算。

　　2、水电安装保修金为总费用的3%。

　　3、保修期满一个月内无息退还全部保修金。

　　十一、其他

　　1、进度、质量、安全、文明施工等的奖罚按甲方与建设单位签订的主合同的条件参照执行。

　　2、甲乙双方签定合同时乙方向甲方支付履约保证金伍万元整(大写：人民币伍万元整)，履约保证金在签定合同三日内交纳。履约保证金的退还时间视情况另行协商。

　　3、附甲方与建设单位签订的主合同复印件一份。

　　4、本合同经双方签字盖章即生效，甲方向乙方付清全额工程款自动失效。

　　5、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　日期：年月日

　　日期：年日月

水电安装劳务合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程施工合同》的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方的共同协商，特定此劳务合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　二、承包方式及范围

　　1、承包方式：人工劳务承包

　　2、承包施工范围：凡施工图所列的所有水暖安装项目。

　　三、质量要求

　　乙方所承包的各项施工项目必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》保证各职能部门一次验收合格。

　　四、竣工日期

　　从开工之日起至竣工之日止天完成。从月日开始，月日全部完工。

　　五、承包价格

　　1、每平方米15元人民币，

　　2、付款方式：按照本价款每月完成的实际工程量拨80%作为工程进度款。以本项目部负责人核定量为付进度款的依据，竣工验收一月内付清全部余款、

　　六、甲方的权利和义务

　　1、提供施工所需的材料。

　　2、对乙方相关施工人员进行技术交底、安全教育、。

　　(1)、不按照图纸、施工规范施工;

　　(2)、乙方不服从甲方现场管理人员的的指挥、安排、协调;

　　七、乙方的权利和义务

　　(1)、乙方负责施工所需工人组织、安排、协调、管理工作。严禁动乱、违法乱纪行为。

　　(2)、乙方派1名管理人员与甲方协调、洽谈工作

　　(3)、乙方负责派人搞好现场内的文明施工、安全生产工作。必须做到工完料清，不浪费所有的材料。

　　(4)、乙方严格执行合同约定的工期要求，按照甲方制定的工程进度计划要求施工。

　　(5)、乙方必须严格按照现行安全生产规范、规程、条例及相关文件规定进行施工管理及操作。若违反上述规定施工、操作发生的安全事故由乙方承担法律、法规、经济责任。

　　八、违约

　　其中一方违反本合同约定的相关条款而造成损失，由违约方承担由此而产生的经济、法律责任。

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　此合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方:

　　乙方:

　　年月日

水电安装劳务合同11

　　发包人：(以下称甲方)

　　承包人：(以下称乙方)

　　甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

　　一工程概况

　　1.工程名称：望城才子城。

　　2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

　　3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

　　住宅建筑面积176287.16平方米

　　住宅商业建筑面积20372.91平方米

　　地下室面积27336.3平方米

　　二承包方式及承包内容

　　1.承包方式：实行包工，包水电安装。

　　2.承包内容：

　　强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

　　户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

　　预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

　　专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

　　配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

　　弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

　　给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

　　排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

　　三施工工期

　　总日历天数为天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。

　　四承包单价

　　地下室及商铺按建筑面积每平方元/㎡。住宅按建筑面积每平方米元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

　　五工程质量

　　1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

　　2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

　　3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。

　　4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

　　六工程付款方式

　　1.工程造价计算方法：

　　依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

　　设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

　　定额外用工。(计时工)按每日元计算。

　　④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

　　七结算及付款方式

　　1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按元/㎡，二次预埋(每层)按元/㎡。

　　2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

　　3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

　　八双方职责

　　1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。

　　2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

　　3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

　　4.乙方自行提供必要的劳保用品。

　　5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

　　6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

　　7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。

　　8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。

　　9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

　　10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。

　　11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。

　　12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。

　　13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。

　　14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

　　十工伤事故责任分担

　　1.3000元以内安全事故，由乙方承担。

　　2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。

　　十一一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

　　十二争议解决

　　双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

　　本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

　　甲方： 乙方：

　　年月日年月日　

水电安装劳务合同12

　　发包单位：_________（以下简称甲方）

　　承包单位：_________（以下简称乙方）

　　根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。

　　2、工程地点：耒阳市小水镇（水泥厂厂区西南角）。

　　3、三—五层为砖混结构，总高约20米，总建筑面积约

　　二、承包内容及方式。

　　1、承包内容：

　　（1）承包工种：水电（其中包括强电、弱电、给、排水、消防、

　　（2）图纸上所承包工种的内容为内容。

　　（3）本工种均含小型工具。

　　2、承包方式：一次性平方面积包干，纯包干，以每平方米_________。

　　三、工程结算及付款方式：

　　1、工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。

　　2、付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程

　　四、工期：

　　本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，总工期为120天，（开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准）。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最后结算中扣除。

　　（1）甲方确认非乙方原因影响工期。

　　（2）不可抗拒的因素影响工期。

　　五、工程质量：

　　1、本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准

　　2、因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的

　　六、双方职责范围：

　　1、甲方职责：

　　（1）乙方进场后，负责组织施工，及时提供施工图纸，组织班组

　　（2）负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。

　　（3）、按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。

　　（4）、负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表，督促和指导

　　2、乙方职责：

　　（1）接到甲方开工通知三天内，及时组织好各工种足够所需的

　　（2）按图施工，严格执行各项规范规定的操作规程，服从甲方

　　（3）各工种必须做到工完场地清，确保安全文明施工。

　　（4）严格执行甲方的施工进度计划，按期完成所承包范围内的

　　（5）必须服从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断

　　（6）配合甲方施工员做好测量放线工作。

　　（7）严禁违章作业，否则造成一切安全事故，后果自负。

　　七、其它要求：

　　2、本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。

　　本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

水电安装劳务合同13

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称甲方)

　　现甲、乙双方遵循平等自愿、诚实守信、协商一致的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它法律、法规的相关规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：重庆千方交通信息产业园一期工程中的_ 6号楼、7号楼、10号楼、30号楼

　　2、工程地点：重庆南岸区茶园新区新塘科技园(经侦业务楼对面)

　　3、工程面积：约4.5万方(此方量不作最终结算依据)，以工程最终施工实际面积和甲方项目核定面积结算;

　　二、承包范围及内容

　　乙方按甲方提供的"施工图及图说"、"施工图会审纪要"、"设计变更"、"技术变更核定单"等作为施工依据，相关施工图纸及资料由甲方借给乙方一套由乙方自行复印，具体承包内容如下：

　　本工程全部水、电、防雷设施等分项工程的预留洞口、预埋管道、安装等(其他建设单位专业分包除外)。即包括施工图及设计变更中所有安装内容(属于总包范围内的);承包范围内的进场材料上下车、材料场内转运、堆码整齐;文明施工满足项目部的要求。

　　内容说明：

　　(1)给水部份：从客户水表起至客户室内的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。室内一户一表及主给水管网安装由自来水公司按施工图纸施工到各户水表，乙方负责配合施工。

　　(2)排水部份：室内污水、雨水、空调冷凝水的排放按施工图施工，至小区综合管网所示的第一个井或沟。

　　(3)强电部份：从本工程各单元室外手孔井至各栋总配电箱、各楼层配电箱、各户电表箱的系统安装及属生活用电的一户一表范围表前部份由供电局施工，表后部份由乙方施工，具体范围界面以业主方或供电局所提供的设计图为准。房间、公共厅堂、楼梯间、走道的照明、电梯动力及照明、设备用房出高压配电柜至专用设备线路的安装，乙方按施工图(含电梯安装图)施工。

　　(4)弱电部份：电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安全防范等系统，按设计图预留预埋各类管道和各类箱体盒体位置预留。并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作。

　　(5)燃气工程：按设计管道走向预留预埋穿墙和穿楼板的套管。

　　(6)对楼层管道吊洞管井的封堵。

　　(7)对墙体开槽用细石砼的补槽。

　　(8)二级电箱以后的电箱和线缆均由乙方提供。

　　(9)甲方除提供塔吊外，其它机械、机具、工具设备均由乙方提供。

　　三、承包方式：

　　1、本工程采用人工费包干，包括小型机具、工具、合格的安全防护用品及低值易耗品在内的承包形式。

　　2、施工工具、机具及耗材的范围包括：如：焊条、元丝、扎丝等辅材;安装用中小型机具如：电焊机、切割机、车丝机等;工具如：断线钳、压线钳、夹钳、管钳、电焊钳、电焊罩等及相关机具工具的耗材、末级配电箱后电线电缆、照明灯具器等由乙方自行提供。

　　四、工程工期：以甲方通知时间为准，乙方在接收到甲方通知后5日内进场。

　　五、工程质量

　　乙方所分包的分项工程必须按照现行国家及地方行业主管部门颁发的验收规范标准、图纸及甲方要求认真组织施工，保证验收合格。每到工序完成经乙方自检合格后，乙方必须陪同建设单位、监理公司及甲方质检员、现场管理人员统一验收。如因乙方原因造成质量不合格，由乙方自行的返工及承担材料损失，费用在乙方当月工程款中捐出。

　　六、劳务款结算依据及结算单价

　　根据设计施工图说等要求施工，基础、主体水电安装工程中的预留、预埋单价分别是：预留元/m，安装为元/m(建筑面积按《99定额》计算规则进行工程结算)。

　　上述结算单价包含本工程全部承包工作及承包范围内容(水电安装工程劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护服务器、应按相关法律规定支付的各种工资、税金、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、岗位培训费、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工程的其他所有费用);本工程的劳务结算价款均为一次性包干价，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

　　七、工程其它费用的确定

　　当不可避免地发生计时工时，技术工按 80 元/工日计算，普工按 50 元/工日计算，并经项目主管审批同意。

　　八、工程款结算支付方式(单位工程)

　　1、时间及付款方式：乙方应垫资至承包楼栋号施工面积达1万方，完成垫支之日起半个月内支付清之前工程款的80%，以后工程量每月30号报进度，经甲方审核后次月15日前支付上月核定完成工程量的85%。

　　2、在工程全部完工验收后一个月内工程款付至总额的90%。余款在工程竣工验收合格后2个月内付清，不计息。

　　3、工程完工后双方应及时对已完成工程量进行结算。

　　九、安全文明施工

　　1、乙方必须严格按甲方及相关规定进行安全生产，文明施工。乙方进场进必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，牢固树立"安全第一，预防为主"的方针，同时与每个工作人员签订安全责任书，保证安全文明施工达标。

　　2、乙方必须按安全生产施工规范、施工操作，配备完整的安全工具、用具，如发生安全事故，费用在30000元内(含30000)，由乙方自行承担，超出30000元以上部份，甲方承担70%，乙方承担30%，但乙方必须承担主要责任。若乙方野蛮施工所造成的事故，所发生的任何损失概由乙方自行全部承担。

　　十、甲方责任

　　1、提供必要的施工图纸一套(白图)给乙方复印，做好技术交底，按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料。

　　2、提供施工用水、用电接口。

　　3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。

　　4、按时支付乙方劳务工资。

　　十一、乙方责任

　　1、按设计施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工，确保工程质量。未经许可不得擅自变更施工，必须安全生产、文明施工。必须保证工完料净场地清。

　　2、乙方管理人员必须坚守工地，负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须确保每栋楼随时有一位施工员负责现场管理及技术指挥工作。

　　3、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查，不得无故拒绝。否则，每发生一次上述情况，甲方对乙方处以500元/次罚款。

　　4、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管，必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果，不得损坏。否则，照价赔偿;若乙方人员发生偷盗行为，甲方对乙方处以1000元以上/次罚款。

　　5、乙方工人必须按照要求佩戴好安全带、安全帽(安全带、安全帽、雨具等由乙方自行购买合格产品)，否则，甲方将对乙方进行经济处罚：50元/人.次。

　　6、乙方工人必须遵章守纪，不得发生打架、斗殴及偷盗等事件，否则，甲方将给予经济处罚500-5000元/人.次，情节严重者，将被追究刑事责任。

　　7、乙方必须保证按相关规定按时按月发放乙方管理人员和工人工资，按有关要求将工资表实名制签字盖手印，并交甲方保存;如因乙方不按时发放工资，引起工人闹事，甲方将重罚乙方，其善后事宜由乙方负责处理。

　　8、甲方支付乙方工程款，乙方必须提供正规票据给甲方。

　　9、乙方应严格控制安装材料的损耗，若材料超出3%的损耗，由乙方承担超出部分材料的相关费用。

　　10、若发现乙方人员在现场有意长流水或长明灯，甲方给予乙方200元每次的处罚;在宿舍私接使用电气设备(如煮饭、取暖、烧水等)每次罚款500元，甲方当场没收电器。

　　11、乙方必须满足甲方工程进度、质量要求，因乙方原因造成工期、质量不能满足甲方要求，甲方可单方解除合同，责令乙方无条件退场，甲方按乙方实际已完工程量的60%结算给乙方，结算时间按合同有关规定时间执行。

　　12、甲方负责给乙方提供食堂;若发现乙方人员乱倒饭菜，甲方对乙方按50元每次罚款。

　　13、甲方对乙方的经济处罚，均在当月结算工程款中扣出。乙方不得以任何理由，向甲方索赔相关技术难度，施工难度及停误工费用。

　　14、乙方不得以任何理由，扰乱现场，投诉及围堵甲方现场。

　　15、乙方必须将进场人员造册并附身份证复印件一份，照片三张，所报花名册必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在三天内向甲方提供变更人员清单。

　　十二、其他

　　1、乙方在签合同时缴纳给甲方 5 万元的履约保证金给甲方(如乙方不能按甲方要求按时进场或无能力履行本合同时此履约保证金不予退还)，全部工程主体封顶后一周内，甲方全额退还乙方保证金，不计息。

　　2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。经甲、乙双方签字盖章(乙方交纳保证)后生效，结清全部劳务条款后，本合同即自行终止。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　负责人：负责人：

　　年月日年月日

水电安装劳务合同14

　　甲方：代表(以下简称甲方)

　　乙方：代表(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就住宅小区的水电、弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一：工程名称：

　　二：工程地点：

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水，电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

　　(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;

　　(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;

　　(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

　　(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;

　　(5)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;

　　(6)防雷接地安装;

　　(7)消防所有管网预埋;

　　(8)弱电预埋及设备安装;

　　四、工期要求

　　乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

　　六、工程承包方式：

　　包工、包安装(含防雷接地、水，弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。

　　七、合同价款

　　本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机

　　八、付款和结算方式

　　7.1 由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费;

　　7.2 当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%;

　　7.3 当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的60%;

　　7.4 当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的15%

　　7.5 总劳务费的5%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。

　　九，保证金的交付与退还;

　　乙方承诺确保甲方的工程进度，工程质量，安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关规定。愿交履约保证金(按承包总价的5%缴纳)保证金于合同签订时一次性交清，待乙方承包的工程验收备案后，全部退还，(不计息)如乙方不能履行合同，保证金则抵做违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

　　十、设计变更

　　因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　十一、材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。

　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十二、双方职责

　　1甲方职责

　　(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

　　(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

　　(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

　　(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

　　(7)乙方食宿自理。

　　(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。

　　(9)乙方现场负责人：

　　十三、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。

　　(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

　　(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。

　　(8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

　　十四、安全文明施工

　　1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。

　　2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

　　4 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

　　5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。

　　十五、其它管理制度

　　1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十六、甲方现场所有临水临电全部由乙方负责不在另行计费。

　　十七;未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

水电安装劳务合同15

　　发包人【简称甲方】

　　劳务分包人【简称乙方】

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建业·天筑7#楼及所属地下车库工程工作事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况：

　　1.1工程名称：

　　工程地点：

　　建筑面积：平方米，地下车库（据98定额人工工资结算）。

　　结构形式：框架剪力墙结构，层。

　　1.2工程承包范围：

　　水电安装工程承包范围依据为施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、工作联系单、建筑安装工程施工验收规范。

　　1.2.1、水施部分：给排水系统预留洞及设备安装；

　　1.2.2、消防部分：防火自动报警系统预留洞及管子的预埋；

　　1.2.3、电气部分：强电（公共部分线管预埋、穿线、电缆、灯具、开关、插座、配电箱、配电柜及桥架安装），住宅部分线管的预埋、穿线、灯具、开关及插座的安装；

　　1.2.4、弱电部分：弱电（电视、电话、宽带、对讲）线管的预埋，桥架及弱电箱的安装。

　　1.2.5、空调部分：中央空调洞的预留；

　　1.2.6、通风部分：排风排烟、正压送风系统洞的预留及管的预埋；

　　1.2.7、室外部分：室外雨水管安装、避雷、接地焊制；

　　1.2.8、采暖部分：采暖系统预留洞、室内地暖安装及井道主管安装。

　　承包方式：清包工

　　建筑面积包干报价。包人工、包安装工具（包括除垂直运输以外的其它一切必须工具如套丝机、手电钻、电焊机、冲击钻）的提供、机械、导管钢丝、包工期、包质量、包安全及文明施工、包竣工验收合格通过；

　　1.3质量等级：中州杯

　　1.4合同价款：

　　1.4.1主楼单价：(建筑面积，地下车库另算)

　　1.4.2合同价款：￥：元（不包含地下车库）

　　第二条：图纸

　　开工前七天，发包人应提供图纸壹套（未含竣工图）

　　第三条：甲方驻工地代表

　　3.1甲方驻工地代表姓名：

　　3.2职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。

　　第四条：甲方工作

　　甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作：

　　4.1负责组织图纸会审和技术交底，编制总的施工组织设计，审查乙方分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划；

　　4.2负责组织阶段验收和竣工验收工作，对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督；

　　4.3定期组织召开业主例会，对施工生产情况进行协调；

　　4.4提供施工现场的施工用临时水源、电源，临水供水至主干管，临电供电至二级电箱；

　　4.5甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系；

　　4.6及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。

　　第五条：乙方驻工地代表

　　5.1乙方驻工地代表姓名

　　5.2职责：乙方负责编制安装工程专业施工组织设计。按照甲方的工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工，履行分包合同中规定的义务，遵守甲方的《项目管理办法》及规章制度。

　　第六条：乙方工作

　　乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

　　6.1按照甲方通知的时间准时进场，并在一周内根据所负责项目图纸提出设备材料计划，并对数量负责；

　　6.2严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求；

　　6.3按照甲方代表批准的施工方案进行施工，未经甲方代表认可，不得擅自更改施工方案；与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照甲方的指令进行施工，乙方应对甲方指令进行复核及确认。

　　6.4在施工过程中必须服从甲方代表对质量、进度的管理，必须建立质量保证体系，并按甲方要求配备专职或兼职安全员和质量检查员；

　　6.5乙方必须严格遵守河南省及郑州市政府关于外地施工企业管理的相关法律、法规及条例，任何因乙方违反上述有关规定、条例造成的案件、事故、事件等的经济及法律责任均由乙方承担，由此造成的甲方的经济损失由乙方承担；

　　6.6乙方所有工人必须具备国家、河南省及郑州市要求的全部证件。凡因乙方工人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担，由此造成的甲方的各种损失由乙方承担；

　　6.7乙方必须向甲方上报进入施工现场的全部人员名单，乙方人员经甲方审核后方可进入施工现场，且未经甲方同意不得擅自变动。如有人员变动应上报甲方，经甲方同意后方可变动，否则视为违约，自行承担由此产生的后果及费用。

　　第七条：结算与付款

　　7.1结算依据：以建筑面积按照设计图纸依据河南省建设工程建筑面积计算规则计算。

　　7.2按节点进度支付工程款：十五层封顶支付8%，主体封顶支付12%；十五层二次线管预埋完成支付4%，主体封顶二次线管预埋完成支付6%；安装十层、二十层、封顶完成按工程量付款80%；工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的90%；结算完成支付95%；剩余5%为保修押金，保修期按照业主与总包方的合同约定贰年；

　　以上支付节点均按实际完成面积支付。

　　第八条：工程质量的监督与验收：

　　8.1乙方在施工中必须按设计图纸及国家颁布的操作规程和规范施工，质量应符合国家规定的施工和验收标准。分部分项工程按要求达到预定的标准95%；

　　8.2施工中的隐蔽工程，在隐蔽前由乙方提前24小时通知甲方验收；

　　8.3每次完成的分部分项工程，由乙方专职人员报请甲方质检部门，经检验合格后进入下道工序施工；

　　8.4乙方应按照国家标准、规范和设计图纸进行施工，并随时接受甲方检查、监督。乙方应配合甲方做好各项检查，对查出的问题，应按甲方要求及时进行返工、修改、自行承担费用。甲方有权酌情给以200—20xx元罚款。造成业主或监理的批评或罚款均由乙方承担，根据业主的罚款数额，由乙方承担双倍罚款；

　　8.5非乙方施工项目对工程最后质量评定造成影响，乙方不负责任；

　　8.6乙方工程在具备验收条件时，甲方五日内组织项目部有关部门进行验收，经验收符合要求，双方在验收单上签字，资料由甲方负责保存。

　　第九条：材料及设备保管

　　9.1乙方严格要求工人按照施工质量验收规范施工，杜绝浪费材料，做好工完场清工作（材料、建筑垃圾）；因乙方原因造成的质量问题由乙方承担，甲方收取材料损失费，所造成的罚款由乙方承担，甲方在乙方工程款中扣除；乙方需切合实际根据施工工期的用量需要，提前三天向甲方上报施工所用材料。

　　9.2乙方需要的材料由甲方供应到施工现场，乙方应负责卸料并及时清点并办理领用手续，按甲方指定堆放整齐；材料一经领用，圴由乙方负责保管，直至工程完工，由于乙方现场管理不善造成丢失或损坏，圴由乙方负责；

　　第十条：补充条款：