安装劳务合同

时间:2022-04-22 17:02:37 劳务合同 我要投稿

安装劳务合同

  随着法律知识的普及,合同对我们的约束力越来越不可忽视,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编收集整理的安装劳务合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

安装劳务合同

安装劳务合同1

  发包人:(以下称甲方)

  承包人:(以下称乙方)

  甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。

  一 工程概况

  1.工程名称:望城才子城。

  2.工程地点:湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

  3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

  住宅建筑面积176287.16平方米

  住宅商业建筑面积20372.91平方米

  地下室面积27336.3平方米

  二 承包方式及承包内容

  1.承包方式:实行包工,包水电安装。

  2.承包内容:

  强电:防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座,灯具安装调试。

  户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位,调试检测。

  预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

  专变部分:(不含人防部分的预留,预埋其人防配电系统。不含消防部分,其消防设备的预留、预埋。)

  配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱,至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

  弱电:(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

  给水:水表之后第一个阀门至户内的指定给水点,(不含立管安装)预留给水立管套管。

  排水:主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋。

  三 施工工期

  总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工,正常情况下必须保证4天/层楼)。

  四 承包单价

  地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干,建筑面积按最新国家标准。《建筑工程,建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

  五 工程质量

  1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

  2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后,乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

  3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收,要求所有分项目工程合格率达到90%。

  4.本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。

  六 工程付款方式

  1.工程造价计算方法:

  依图纸要求的工程量施工,按建筑面积每平方米 元计算,不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

  设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算,按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

  定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

  ④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

  七 结算及付款方式

  1.主体部分,工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%,0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡,二次预埋(每层)按 元/㎡。

  2.装饰部分,穿线按灯具做给排水每月付款一次,按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

  3.余额在全部验收合格后,三个月内付到95%,剩余5%作为质保金,一年期满后一次付清。

  八 双方职责

  1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度,并承担制度和时间,节点施工的责任。

  2.乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部,环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定,做到文明施工。

  3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方,否则甲方有权解约本合同。

  4.乙方自行提供必要的劳保用品。

  5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件,特种工种操作证等有效证件,进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质。

  6.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

  7.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责。

  8.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工。

  9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

  10.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备。

  11.甲方及时提供技术交底,施工进度计划。

  12.甲方及时检查乙方施工质量,施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收,中间验收及竣工验收。

  13.甲方提供民工劳务,工伤事故保险。

  14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

  十 工伤事故责任分担

  1.3000元以内安全事故,由乙方承担。

  2.3000元以上安全事故,乙方承担3000元,其余的由甲方承担。

  十一 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

  十二 争议解决

  双方因履行本合同发生正义的协商解决,协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

  本合同一式三份,经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日 

安装劳务合同2

  甲方:

  乙方:

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程承包范围:

  工程范围与内容:工程所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程,(室外散水1.5米),施工图改变后工程量另行计算。

  四、工期要求:乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

  五、工程承包方式:只包括人工费,不包括材料。

  六、合同价款:本合同价款为人民币:___元每平方米(以建筑面积结算)

  七、付款和结算方式:

  (1)由于本工程量较大,工期较长,计划采用按月支付劳务费,即每月实际完成工程量的80%支付劳务费,当工程竣工验收合格,付清所有工程款,我方支付总劳务费的5%剩余价款,即为总劳务费的5%,作为施工质量保证金,质保期为半年,质保期满且无质量问题,甲方无息支付乙方质量保证金。)

  八、设计变更:因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。

  九、材料设备供应:

  本合同工程所有用于水电主材由甲方采购提供。

  十、双方职责:

  1、甲方职责:

  (1)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

  (2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。

  (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。

  (4)预留孔洞细石砼浇筑及线盒周边补烂由甲方负责。

  2、乙方责任:

  (1)土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程,

  (2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准

  (3)施工现场水、电材料上下车均由甲方负责。

  (5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。

  (6)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

  (7)清洁卫生由乙方清理

  十一、安全文明施工:

  1、乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故。

  2、乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生。如因乙方造成的安全事故发生意外伤害的费用,一千元以下(含一千元),乙方承担全部费用,一千元以上,甲方承担超出全部费用。

  3、甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵守安全规章制度。

  十二、其它管理制度:

  1、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以______元的罚金,并依法追究其法律责任。

  十三、如有工程增加量,甲方应按实际工程量收方。

  十四、未尽事宜,甲方和乙方共同协商:

  1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。

  2、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,均具有同等法律效力。

  甲方(签字):乙方(签字):

  日期:日期:

安装劳务合同3

  甲方:______________

  乙方:______________

  甲方将安排林承磊任该项目的项目经理,全权负责该项目协调工作;工程部唐二军任项目经理助理,协助项目经理处理本项目的协调工作。乙方派工协助甲方之机械式停车设备(以下统称停车设备)安装工程,经双方同意订立本合约,其权利及义务如下:

  第一条、安装工程基本资料(附停车设备平面配置图:

  PSH-460D/X-KX,PJS-200X-KX):

  1、工程名称:______________

  2、安装地点:______________

  3、机型及数量:_____ (人民币:_____元)

  4、工程期限:自20____年11月5日起,至20____年12月15日止(含电

  第二条、工程价款及支付方式(工程进度附表1):

  1、安装工程款总价:合计人民币拾贰万陆仟陆佰叁拾元整(126630元)。

  2、付款方式依工程施工进度:

  第一期付款:钢结构进场验证施工人员(按照第十一条,第4项条款)三日内,支付总安装费的百分之三十(30%)。计人民币叁万柒仟玖佰捌拾玖元整( 37989元)。

  第二期付款:钢结构部分、安全机构部分、载车板部分即整体结构全部安装完毕经工程部检验合格后,支付总安装费的百分之三十(30﹪)。计人民币叁万柒仟玖佰捌拾玖元整(37989元)。

  第三期付款:整体工程安装完成(含电控)经业主、特检院共同验收通过,如甲方或特检院提出有整改项,整改完成经甲方验收后支付总安装费的百分之四十(35﹪)。计人民币肆万肆仟叁佰贰拾点伍元整(44320.5元)。

  第四期付款:经业主方验收通过后三个月支付总安装费的百分之五(5﹪)。计人民币陆仟叁佰叁拾壹点伍元整(6331.5元)。

  3、本合同安装费不开具发票。

  4、本合同安装费包含施工用电和安装人员生活用电。(电表由安装队安装)

  第三条

  (1)、检验费用由甲方承担。

  (2)、因甲方发货不及时乙方要第一时间主动反馈,并积极配合甲方,

  第四条、出货作业:

  1、甲方出货时乙方应负责接货,其卸货费由乙方承担,并事先勘查现场,协调物料放置事宜。

  2、甲方排定出货日期并提前通知乙方准时到工地接货,并妥善保管。

  3、若乙方无故不到场接货,甲方从总工程款中扣除百分之五(5%),作为

  4、乙方接货时要对货物数量、质量进行确认,签字确认后出现差异的责

  第五条、双方配合工作范围及承担义务:

  1、乙方负责保管停车设备零部件,使其不受潮、不变形、不失少。

  2、乙方负责安装所需脚手架的搭设,及其产生的费用。

  3、甲方协助乙方与业主单位解决安装人员的膳宿问题,费用由乙方承担。

  4、甲方调配技术员提供技术支持。

  5、乙方负责人(芮捷)在整个项目开始至结束必须在现场管理与协调,包括车库业主单位的协调,并将协调结果及时向甲方汇报,否则乙方承担瞒报、漏报的相应责任。一旦发现乙方负责人(芮捷)离开项目所在地扣款500元/天(扣款从项目剩余工程款中直接扣除)。

  6、乙方负责人要定期参加甲方的项目会议,一次不参加从所剩工程款中罚200元。

  第六条、接货作业:

  1、乙方负责安全卸货及搬运到指定地点,并配合人车安全管制。

  2、物料堆放应求稳固、整齐并集中摆放,不可凌乱影响出入安全。

  3、物料堆放应有适当的垫高、防浸措施,易弯曲变形物品不得重压,整齐排放后应覆盖,以防雨水浸入。

  4、乙方负责保管物料,到货应清点,货抵工地清点后,若有遗失、被窃、损毁等乙方应负全责。

  5、货抵工地后乙方须配合甲方管理人员,于当日清点所有零部件。因特殊现场或台数较多无法一日清点完成,须于3日内完成,并于出货单

  6、若未在规定时限内完成物料清点手续,甲方视出货数量无误,乙方应对缺少及损坏的物料负完全责任。

  7、甲方所供应之物料被乙方变卖或提供其他厂商使用,甲方除有权终止承揽合约外并有权依法追究乙方法律责任及赔偿。

  第七条、安装作业:

  1、乙方在接到甲方进场通知后,当天安排人员、工具进场施工。若无

  2、乙方必须使用甲方所供材料进行安装作业,并按设计图的要求完

  3、乙方从事安装作业应符合甲方要求的品质,并无减少或灭失价值。施

  4、乙方安装作业如未符合甲方要求的品质,应于甲方指定期限内无条件

  5、乙方于安装工程进行中,应负责主动与业主协调下列事项:

  (1)、立柱基座固定后,协调业主,柱基水泥灌浆工程。

  (2)、注意排水管路不得影响设备装置组立空间。

  (3)、梁下净高之再确认。若因其他管线影响净高应协调业主改善。

  (4)、现场建筑物尺寸与放样图尺寸不符时,协调处理。

  (5)、电源预设位置协调告知。

  (6)、消防试水应告知业主三天前通知甲方配合处理。

  (7)、乙方从事安装作业应在合同期限内完成。

  6、乙方安装过程中因现场因素须停工者,除现场与业主协调外,应电告

  7、乙方于安装完成后,对剩余物料依下列原则处理:

  (1)、整理并搬运到地面楼层,联络甲方余料运退事宜。

  (2)、乙方借用之工具器皿应缴回原借出单位。

  (3)、乙方应负责停车设备材料包装废弃物的清理及清运,以及每日工

  8、停车设备调试完成后,应保留适当人员直至政府部门验收整改,并再次验收合格为止,方可撤离人员,乙方应做好设备的清洁及防护及现场的清洁工作。

  9、工程进行中禁止擅用非甲方供应之物料,及乙方来路不明之原物料等,由此造成的工期、质量方面责任,由乙方承担,甲方保留对乙方的追溯责任。

  10、甲方供应材料,于安装过程中,乙方发现有误的,应立即告知甲方

  11、各合同附表与合同具有同等法律效力,未按期完成,乙方承担违约

  12、安装作业人员必须持有特种设备作业人员证,如发现未持证安装,

  第八条、与现场建筑物配合尺寸的汇报与制作:

  1、建筑物预留尺寸与设计图不符,须变更停车设备材料与之配合者,乙

  2、配合业主现场需要的固定栏杆安装,由甲方供应材料,于工程进行中乙方应配合现场制作,制作费用已包括在总价内。

  3、其他有关甲方制作上需要的现场尺寸,经甲方通知后,于工程进行中,乙方应配合汇报现场尺寸。

  第九条、安装品质认定:

  1、甲方执行品质认定检查,依甲方设计图为准。

  2、甲方执行检验阶段如下:(附表恒盛豪庭项目检验附表2、3、4)

  (1)、第一阶段:放样及钢结构安装完成品质检验。

  (2)、第二阶段:梁柱结构体、传动系统、安全机构部分及载车板整

  (3)、第三阶段:停车设备整体安装、调试完成品质检验。

  3、乙方安装作业进行到上述各阶段之前三天,应预先通知甲方派员工来检验,乙方须于事前做好自行检查,填写相关资料。

  4、经甲方品质检验确认后,乙方如有不符合甲方约定品质要求,在甲方开列整改通知单后,应在规定时间内修改到符合要求为止。乙方不得以任何理由拒绝或要求追加工程费用。

  5、完工检查中无法察觉,或未经察觉之品质缺失,属安装作业不良者使用中发觉,经甲方告知,乙方应负责修改。乙方不得拒绝、拖延或要求追加工程费用。

  第十条、人员管制:

  1、乙方应以甲方的名义实地安装工程,对外视同甲方员工,进场应着制

  2、现场需配合协调时,乙方即应代表甲方主动与工地负责人协调不得推

  3、乙方不得任用甲方因案开除以及自甲方离职一年内之员工。

  4、乙方不得雇用甲方在职员工,支援从事乙方的安装作业。

  5、乙方安装本工程不得再另行招聘其他厂商参与安装,若有特殊情况,应事先报备并经甲方核准。

  6、乙方禁止把本项目任何按装项目转包,一旦发生将从总工程款中扣100%的工程款并追究相关法律责任。

  第十一条、安全卫生管理办法:

  1、乙方进行工程中应依下列安全卫生法令做好安全措施

  (1)、当地安全卫生管理办法。

  (2)、工地营造安全卫生设施标准。

  (3)、乙方在施工场地内,特别注意防火、放电工作,严禁从事违法活动。

  2、乙方从事本工程安装作业,必须严格执行合同所载之各项内容,从合同签订日起到维保期限止,倘有隐蔽工程或在甲方检查中未发现的安装质量问题发生,一概由乙方负责整改,直到甲方检验合格为止,与甲方无涉。若因而造成甲方损失,乙方应负责赔偿所有损失。

  3、乙方必须对安装作业人员投保.(工程意外险),责任由乙方承担。

  4、乙方提供安装人员信息留甲方工程部存档。(符表5)所填写施工人员每天必须在作业现场,如发现缺席每天扣50元/次。

  第十二条、逾期罚款:

  1、除因天灾、人力不可抗拒之因素,或经由甲方或业主认可之原因外,

  2、乙方从事本工程安装必须在安装期限内完工,如因乙方原因造成不

  第十三条、特别条款:

  1、乙方因从事安装工作,从甲方获得的商业机密技术图纸资料,应严

  2、乙方从事本停车设备安装作业,自工程完成日起,永不得经营该项

  3、如因工程安装质量问题致使一次检验无法通过,则需复检及相关招

  第十四条、附则:

  1、超出本合同行为以外事项,在甲、乙双方发现后,可协议另设临时

  2、本合同如有未尽事宜,依照国内各有关法令处理,若无规定时依甲

  3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  立约人

  甲方:______________乙方:______________

  _______年_______月_______日_______年_______月_______日

安装劳务合同4

  甲方(劳务发包方):

  乙方(劳务承包方):

  甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:

  一、工程概况

  工程地址:

  工程名称:

  工程内容:

  二、承包价格

  1.室内消火栓系统只按箱体数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:箱体规格:1600*700*240,单价:450元/只

  2.室内喷淋系统只按喷头数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:喷头类型:下喷,单价:75元/只

  3.消防报警系统按探头数量计算,另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价如下:探头单价:70元/只

  4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管,约120米),不计配件等其他安装费用。共计3200元,土方开挖费用不包含在内。

  5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下:费用内容:开DN150洞,单价:45元/只

  6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容,人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。

  7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。

  8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费,小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。

  三、付款方式

  1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。

  2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后,甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

  四、材料及施工施工场地

  1.工程材料由乙方开列数量清单,甲方选择品牌给乙方购买,乙方负责施工,材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

  2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单,甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.

  3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租,乙方支付水电费。

  五、合同争议

  1.出现争议甲乙双方先协商。

  2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

  3.本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方代表(签字):乙方负责人(签字):

  联系电话:联系电话:

  日期:日期:

安装劳务合同5

  安装方: (以下简称甲方)代表: 承包方: (以下简称乙方) 代表:

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就教育学院二标段工程(A、B、D、学生食堂及后勤保卫房)的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程承包范围:

  工程范围与内容:(包括教育学院二标段的A栋、B栋、D栋、后勤保卫房及学生食堂等所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程,施工图改变后工程量另行计算)

  (1)室内给水管网预埋及安装;

  (2)室内排水管网预埋及安装;

  (3)室内给水设备预埋及安装;

  (4)室内照明线路预埋及安装;

  (5)室内照明灯具及开关预埋及安装;

  (6)防雷接地安装

  (7)消防预埋及安装

  (8)弱电预埋及安装

  四、工期要求:乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

  五、工程承包方式:包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

  六、合同价款:本合同价款为人民币:19 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干,该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

  七、付款和结算方式:

  (1)由于本工程量较大,工期较短,计划采用分阶段支付劳务费,即当水电班组完成预定工

  (2)甲乙双方签订施工劳务合同后,乙方交给甲方50000元作为履约保证金,竣工后三日内,甲方退还乙方50000元履约保证金。

  八、设计变更:因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。

  九、材料设备供应:

  1、本合同工程所有用于水电主材料均有甲方采购供应。

  2、水电安装的小型工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。

  十、双方职责:

  1、甲方职责:

  (1)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

  (2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。

  (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿

  2、乙方责任:

  (1)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程

  (2)给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填

  (3)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准

  (4)施工现场水、电材料上下车及现场转运

  (5)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

  (6)现场由甲方提供的原材料严禁浪费,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。

  (7)在没有交付甲方时前必须保护设备设施

  (8)乙方食宿自理

  (9)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

  十一、违约责任:

  1、甲方违约责任:如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

  2、乙方违约责任:

  (1)如乙方违约,甲方有权终止合同、拒退保证金,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

  (2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

  (3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同,另行安排劳务班组作业,或另行增加劳务班组作业。

  (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并200元/次向乙方收取违约金。

  (5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

  (6)乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

  (7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务,对不能按期完成各项指标任务的,甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。

  (8)乙方未经甲方允许擅自到有关单位上访、滋事的,甲方按5000元/次向乙方收取违约金。

  (9)以上违约金,凡未指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

  十二、安全文明施工:

  1、乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责

  2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用

  3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款

  4、乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关

  5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间,发生意外伤害费用,一万元以下(含一万元),乙方承担全部费用,一万元以上,甲方承担超出部分的70%费用,乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发

  十三、其它管理制度:

  1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度,乙方必须在施工现场,如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象),甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

  2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以100—1000元的罚金,并依法追究其法律责任。

  十四、如有工程增加量,甲方应按实际工程量收方。

  十五、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商:

  1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。

  2、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,均具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

安装劳务合同6

  甲方:______________

  乙方:______________

  一、施工项目名称

  红河集团新疆卷烟厂联合工房项目塔吊安装、升降、拆卸,总高度40 m,暂定升至40 m的施工项目。

  二,施工地点:

  乌市经济技术开发区二期延伸区

  三、合同总价

  小写:16.1000.00 (大写)壹拾陆万壹仟元整

  四、付款方式

  1.自本合同签订之日起的10天内,甲方应按合同总价的30%预付给乙方,共48300元;(肆万捌千叁佰元)

  2.乙方安装,特检验收合格,交付甲方使用后,甲方付给乙方48300元;(肆万捌千叁佰元)

  3.甲方应在乙方就该设备拆卸告知后,正式拆卸前付给乙方32200元;(叁万贰千贰佰元)

  4.甲方应在乙方完成该施工项目塔吊、拆卸后按合同付清余款:32200元(叁万贰千贰佰元)给乙方。

  五、甲方责任与义务

  1.甲方必须把经检验合格完整的设备交给乙方安装;(厂家的随机资料)

  2.塔机的每一次安装、升降、拆卸时,甲、乙方安全员必须到场;

  3.乙方所需的一切资料,数据,报告,证书。

  六、乙方责任与义务

  1.自合同签订之日起2天内乙方应将营业执照、资质证书(复印件)、特殊工种作业人员名单交甲方备存。

  2.乙方进入施工现场必须服从甲方,建设方项目部管理,遵守制度,听从安全人员指导。

  3.乙方施工人员食宿自理。乙方承包范围:包安装,包拆卸,包机械,包人员,报备案,包所需资料,包各种特检验收费用。

  七,安全责任.

  1.乙方在安装,拆卸,顶升施工中,严格按照安装,拆卸方案及产品使用说明书进行,并报有关部门和其它有关部门批准后方能进行。

  2.设备安装完工后经过安检部门检测合格后,交付于甲方使用,双方签字认可。

  3.在安装,拆卸,顶升过程中,如出现安全事故(非设备质量事故)由乙方自行负责。

  八、不可抗力

  因不可抗力导致本合同无法履行,双方互不承担责任,任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力,是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况,包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。

  九、争议解决方式

  本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决,也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,应依法向乌鲁木齐水磨沟区人民法院起诉。

  十、其他

  1.甲乙双方特别约定本合同债权不得转让,如违反本约定,除转让行为无效外,违约方应支付另一方合同总价款20%的违约金,并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。

  2.本合同附件是本合同的组成部分,和本合同具有同等法律效力;

  3.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,本合同与补充协议不一致的地方,以补充协议为准;

  4.本合同一式4份,甲方执2份,乙方执2份,具有同等法律效力。

  甲方法人:______________乙方法人:______________

  年月日:_____________________

安装劳务合同7

  甲方:

  乙方:

  一、工程内容

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.承包范围: 干挂石材安装(包括龙骨架焊接、石材安装、设计、保温、打胶、下料等)。

  4.工程造价:现场暂估量为 ㎡,安装费 ㎡(详见后附清单)。合同暂估价为人民币

  5.结算方式:本合同为固定单价合同,单价一次包死,期间不再调整,结算面积以实际完成工程量计算。

  6.工期:施工工期暂定为四个月。乙方必须按照男方要求按时完工,如因乙方原因延误工期,给甲方造成损失,乙方应承担违约责任,包括每延迟一日支付合同总价1%的违约金。

  二、施工要求

  1.乙方必须按图施工,图纸变更需经项目经理认可。

  2.工程质量要求:安装工程质量要求为合格。石材安装应遵守国家和北京市的有关规定执行,严格施工,确保通过业主方、总包方、和监理方的验收合格。

  3.安全生产:乙方人员进场后,应遵守甲方、总包方和监理方的规章制度,服从现场人员指挥。按国家、有关施工规范要求,

  安全施工,杜绝现场安全事故,承担安全责任,一旦发生安全事故乙方负全部责任,若因施工不当发生安全事故及经济赔偿以及违规罚款等均由乙方负责。

  4.工程保修:本安装工程保修期为壹年,自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内乙方承担因安装质量问题造成的一切损失。保修期内免费维修,如遇使用不当或人为损坏,乙方免人工费维修,材料费用由甲方或责任方承担。保修期满后,乙方负责维修,费用由甲方或业主方承担。

  三、劳保与工具

  1.乙方应为所属管理人员及劳务人员签订劳务合同,办理人身意外伤害保险。由于乙方安全措施不力及违反甲方安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费用由乙方自负。

  2防护用品、劳动人员工资发放等事宜均由乙方负责。

  3.乙方自备必要的安装工具

  4.甲方提供宿舍。

  四、双方责任

  1.甲方责任:

  (1)负责对乙方的施工质量、安全文明施工的监督检查。

  (2)负责对施工现场的生产、安全、技术等组织协调。

  (3)负责业主方、监理方、总包方各方面的配合和现场协调。

  (4)负责按时支付安装费用。

  2.乙方责任:

  (1)若工程质量不符合合同规定,不能通过甲方、总包方、监理方的验收,乙方负责返工返修直至符合要求,乙方承担由此造成的一切损失。

  (2)由于乙方的责任造成的工期延误,所有损失由乙方负责。

  (3)禁止乙方使用童工和北京市规定禁用的其他人员,如违反责任自负。

  (4)成品保护:乙方在工程竣工验收前负责自己的成品保护。

  3.如遇不可抗力造成损失,双方损失各自承担。

  五、付款方式

  人员进场资金自备,其次每月向甲方提报工程完工量,经甲方项目部核对工程量,按完成工程量的80%支付安装款,以此类推,竣工验收合格且甲乙双方核对完工程量后付至结算价的98%,剩余结算价的2%作为质量保修金,待质保期满后付清。

  六、本合同一经鉴定,双方应当遵守,不得无故解除,如有违约,给对方造成经济损失的,按有关规定给予对方赔偿。

  七、其他未尽事宜双方协商解决,协商不成的可向工程所属地的仲裁机构申请仲裁或向工程所属地的人民法院提起诉讼。

  八、本合同一式四份,双方各执二份,经双方签字之日起生效。

  甲方: 乙方:

  负责人 负责人:

  日期: 日期:

安装劳务合同8

  发包方:【】(以下简称甲方)承包方:【】(以下简称乙方)

  甲方将【】消防工程承包给乙方施工安装。按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合土木工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实守信用的原则,经双方协商一致,达成如下合同条款。

  一、工程名称:

  二、工程地址:

  三、工程内容:喷淋系统、消火栓系统、自动报警系统与消防联动等内容,按图纸预埋、安装,直到该项目消防工程竣工验收。

  四、承包方式:包工、包预埋、包安装调试和配合检测验收。

  1、本工程按建筑面积12元/平方作结算依据。由于建设方原因造成工程返工、变更或追加工程量,乙方所产生的费用由乙方填制工程签订单甲方办理签订结算。

  2、本工程采用包工的方式,施工所需机械设备和工具由乙方负责,甲方负责机械设备所需的耗材。根据现场情况,安装期间甲方需提供脚手架6套。

  五、工程期限:依据建设单位工期为准,配合土建、装修工程同步进行。

  六、工程质量:乙方应认真施工、确保工程质量,如因乙方不按规范施工或操作失误,造成的工程质量问题,返工费用损失由乙方自行承担,因乙方在施工过程中出现质量问题,甲方提出整改意见,乙方拒不整改的,甲方有权终止合同和下达处罚通知单,从工程进度款中扣除。

  七、设备材料供应:

  1、乙方进场施工,甲方负责提供乙方施工用电电源和施工用水及大型设备材料的垂直运输,费用由甲方承担。

  2、施工需要的沟槽、洞口的修补由甲方负责,预埋未到位由乙方负责。

  3、材料及时到位,乙方提前一周报表,甲方七天到位,如产生的误工甲方应付乙方150元/天误工费。

  八、用于甲方提供的材料质量问题,所造成的施工质量问题由甲方负责。

  九、工程款支付:

  1、工程款支付方式:乙方签订合同后人员进场施工,一周后甲方预付【】生活费。在预埋期间,按预留形象进度的工程量(甲方审定的工程量)按70%支付工程款。进入安装期间,按当月工程进度款(甲方审定工程量)的70%支付进度款。工程施工完工后由甲方自检确认合格后甲方支付到工程的90%,余下工程款总人工费用10%在竣工验收后,并在消防验收合格之日起两周内支付,余下5000元待工程保修期满一周内付清(保修期1年)。

  2、乙方在每月28日前报进度给甲方,甲方应在次月5号前按甲、乙双方协商的付款方式支付给乙方。

  十、安全生产:

  乙方进场人员应接受甲方现场安全教育、安全作业交底,严格按安全操作规程进行施工、严禁高空作业时嬉闹,酒后上班,高空乱抛乱扔等违章情况。乙方在施工过程中出现的安全责任事故,壹万元以内由乙方自行负责,属重大安全责任事故与甲方协商解决。

  十一、甲方职责:

  甲方负责协调现场施工场地,所需材料由甲方负责,并提供仓库一间作存放工具用房。

  甲方负责提供的图纸不准,造成的返工费、拆卸费、工时等费用由甲方负责。

  甲方负责提供标准有效的施工图蓝图壹套。

  甲方负责配合乙方在各个工种之间协调,所发生的费用由甲方承担。乙方发现图纸与现场不符时应及时报甲方及建设方现场管理人员处理。

  十二、乙方责任:

  搞好本工序、下工序、上工序。做好现场安全生产,文明施工、爱护材料、保护成品、做到节约材料,合理施工。如乙方损坏成品由乙方自行负责。遵守甲方有关规章制度,服从指挥。现场签订部分由乙方报量给甲方,由甲方整理后报建设单位。乙方根据双方确认施工图进行工程施工,调试工作,负责现场施工安全、质量事宜。配合甲方进行隐蔽工程验收和做好验收记录及竣工资料。工人保险费用,由甲方负责办理。

  十三、合同有效期:工程竣工验收结清工程款项后自行失效。十四、未尽事宜双方协商解决。

  十五、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字后生效具有同等法律效力。

  甲方:乙方:

  委托代理人:

  身份证号码:身份证号码:

  联系电话:联系电话:

  日期:日期:

安装劳务合同9

  甲方: 乙方:

  依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定,强制性条文规范、标准,施工图设计文件,以及施工现场环境,

  根据平等、自愿的原则,经双方友好协商达成以下协议,双方共同遵守。

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  3、结构型式:

  4、建筑风格:

  5、工程规模:

  二、承包范围:

  1、该分项工程施工,属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

  2、施工设计图,强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

  3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡,不干胶,扎带,生料带,麻丝,石笔,刷子等),试压、通球试验由乙方自备;

  4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

  5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

  6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;

  7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

  8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;

  9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时,应现金支付给作业员工高温补贴。

  10、根据该项目实际情况,员工的住宿由甲方统一安排。

  三、施工工期:

  1、乙方必须在甲方要求的时间进场,并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

  2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期,由甲方负全责。乙方不延长工期。

  3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度,否则将处以200元/天的违约金。

  5、若遇发包方调控施工进度,需加快施工进度或要求暂停施工时,乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此,甲方承担因发包方调控进度,乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

  四、质量要求:

  1、执行标准:

  《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)

  《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20xx

  《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

  《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20xx

  《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20xx

  《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)

  2、质量体系要求

  (1)该项工程质量交验合格工程。

  (2)施工过程中,每道工序在完成后,必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求,完工后按此要求进行检查验收,质量等级达到合格标准。

  3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年,在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题,属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修,甲方有权另请他人维修,维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

  4、乙方人员在施工现场,必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

  六、工程款的结算及支付办法:

  1、本工程工程量约为 平方米,工程总价约为 元。

  2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额对照本工程施工图纸进行计算。

  如增加、变更、零星用工:甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工,按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。

  水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料,如因返工、有意识的损坏造成材料浪费,乙方应按其采购价进行赔偿。

  3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

  4、费用的组成:

  (1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用: 元/m,主体完后电气配管费用: 元/m、给水费用: /m、排水费用: 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。

  本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息),质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。

  七、文明施工

  1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐,标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清,不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净,堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工,对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

  2、作业人员管理

  乙方施工人员必须是身体健康者,禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工,以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工,乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。

  3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

  八、安全事项

  乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。

  九、其他事项

  1、本合同一式四份,甲、乙方各持贰份。双方签字后生效,工程完工,双方履行 完合同义务后自动失效。

  2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。

  3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行,未尽事宜,双方协商解决。

  4、双方因合同履行发生争议时,应协商解决,协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

  5、材料的领用:各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。

  6、本合同签约地点:

  甲方: 乙方

  身份证号码: 身份证号码:

  电 话: 电 话:

  签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日

安装劳务合同10

  发包人【简称甲方】

  劳务分包人【简称乙方】

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建业·天筑7#楼及所属地下车库工程工作事项协商一致,订立本合同。

  第一条:工程概况:

  1.1工程名称:

  工程地点:

  建筑面积:平方米,地下车库(据98定额人工工资结算)。

  结构形式:框架剪力墙结构,层。

  1.2工程承包范围:

  水电安装工程承包范围依据为施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、工作联系单、建筑安装工程施工验收规范。

  1.2.1、水施部分:给排水系统预留洞及设备安装;

  1.2.2、消防部分:防火自动报警系统预留洞及管子的预埋;

  1.2.3、电气部分:强电(公共部分线管预埋、穿线、电缆、灯具、开关、插座、配电箱、配电柜及桥架安装),住宅部分线管的预埋、穿线、灯具、开关及插座的安装;

  1.2.4、弱电部分:弱电(电视、电话、宽带、对讲)线管的预埋,桥架及弱电箱的安装。

  1.2.5、空调部分:中央空调洞的预留;

  1.2.6、通风部分:排风排烟、正压送风系统洞的预留及管的预埋;

  1.2.7、室外部分:室外雨水管安装、避雷、接地焊制;

  1.2.8、采暖部分:采暖系统预留洞、室内地暖安装及井道主管安装。

  承包方式:清包工

  建筑面积包干报价。包人工、包安装工具(包括除垂直运输以外的其它一切必须工具如套丝机、手电钻、电焊机、冲击钻)的提供、机械、导管钢丝、包工期、包质量、包安全及文明施工、包竣工验收合格通过;

  1.3质量等级:中州杯

  1.4合同价款:

  1.4.1主楼单价:(建筑面积,地下车库另算)

  1.4.2合同价款:¥:元(不包含地下车库)

  第二条:图纸

  开工前七天,发包人应提供图纸壹套(未含竣工图)

  第三条:甲方驻工地代表

  3.1甲方驻工地代表姓名:

  3.2职责:按合同约定,及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。

  第四条:甲方工作

  甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作:

  4.1负责组织图纸会审和技术交底,编制总的施工组织设计,审查乙方分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划;

  4.2负责组织阶段验收和竣工验收工作,对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督;

  4.3定期组织召开业主例会,对施工生产情况进行协调;

  4.4提供施工现场的施工用临时水源、电源,临水供水至主干管,临电供电至二级电箱;

  4.5甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系;

  4.6及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。

  第五条:乙方驻工地代表

  5.1乙方驻工地代表姓名

  5.2职责:乙方负责编制安装工程专业施工组织设计。按照甲方的工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工,履行分包合同中规定的义务,遵守甲方的《项目管理办法》及规章制度。

  第六条:乙方工作

  乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作:

  6.1按照甲方通知的时间准时进场,并在一周内根据所负责项目图纸提出设备材料计划,并对数量负责;

  6.2严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求;

  6.3按照甲方代表批准的施工方案进行施工,未经甲方代表认可,不得擅自更改施工方案;与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照甲方的指令进行施工,乙方应对甲方指令进行复核及确认。

  6.4在施工过程中必须服从甲方代表对质量、进度的管理,必须建立质量保证体系,并按甲方要求配备专职或兼职安全员和质量检查员;

  6.5乙方必须严格遵守河南省及郑州市政府关于外地施工企业管理的相关法律、法规及条例,任何因乙方违反上述有关规定、条例造成的案件、事故、事件等的经济及法律责任均由乙方承担,由此造成的甲方的经济损失由乙方承担;

  6.6乙方所有工人必须具备国家、河南省及郑州市要求的全部证件。凡因乙方工人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担,由此造成的甲方的各种损失由乙方承担;

  6.7乙方必须向甲方上报进入施工现场的全部人员名单,乙方人员经甲方审核后方可进入施工现场,且未经甲方同意不得擅自变动。如有人员变动应上报甲方,经甲方同意后方可变动,否则视为违约,自行承担由此产生的后果及费用。

  第七条:结算与付款

  7.1结算依据:以建筑面积按照设计图纸依据河南省建设工程建筑面积计算规则计算。

  7.2按节点进度支付工程款:十五层封顶支付8%,主体封顶支付12%;十五层二次线管预埋完成支付4%,主体封顶二次线管预埋完成支付6%;安装十层、二十层、封顶完成按工程量付款80%;工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的90%;结算完成支付95%;剩余5%为保修押金,保修期按照业主与总包方的合同约定贰年;

  以上支付节点均按实际完成面积支付。

  第八条:工程质量的监督与验收:

  8.1乙方在施工中必须按设计图纸及国家颁布的操作规程和规范施工,质量应符合国家规定的施工和验收标准。分部分项工程按要求达到预定的标准95%;

  8.2施工中的隐蔽工程,在隐蔽前由乙方提前24小时通知甲方验收;

  8.3每次完成的分部分项工程,由乙方专职人员报请甲方质检部门,经检验合格后进入下道工序施工;

  8.4乙方应按照国家标准、规范和设计图纸进行施工,并随时接受甲方检查、监督。乙方应配合甲方做好各项检查,对查出的问题,应按甲方要求及时进行返工、修改、自行承担费用。甲方有权酌情给以200—20xx元罚款。造成业主或监理的批评或罚款均由乙方承担,根据业主的罚款数额,由乙方承担双倍罚款;

  8.5非乙方施工项目对工程最后质量评定造成影响,乙方不负责任;

  8.6乙方工程在具备验收条件时,甲方五日内组织项目部有关部门进行验收,经验收符合要求,双方在验收单上签字,资料由甲方负责保存。

  第九条:材料及设备保管

  9.1乙方严格要求工人按照施工质量验收规范施工,杜绝浪费材料,做好工完场清工作(材料、建筑垃圾);因乙方原因造成的质量问题由乙方承担,甲方收取材料损失费,所造成的罚款由乙方承担,甲方在乙方工程款中扣除;乙方需切合实际根据施工工期的用量需要,提前三天向甲方上报施工所用材料。

  9.2乙方需要的材料由甲方供应到施工现场,乙方应负责卸料并及时清点并办理领用手续,按甲方指定堆放整齐;材料一经领用,圴由乙方负责保管,直至工程完工,由于乙方现场管理不善造成丢失或损坏,圴由乙方负责;

  第十条:补充条款:

  10.1工程量的增加及减少按98定额工程量结算;

  第十一条:甲乙双方管理人员在工作中要秉公办事,如发生违法违纪行为要追究责任人的'经济和法律责任。

  第十二条:争议解决及违约责任:

  12.1甲乙双方在履行合同中如发生纠纷和违约时,应双方协商解决如双方解决不了,可根据一方当事人的请求提交本工程所在地的有关部门或仲裁机构解决。

  第十三条:合同的生效与终止:

  13.1本合同双方签字、盖章之日生效;

  13.2本合同规定结算付清尾款之日终止。

  第十四条:本合同一式贰份,甲乙双方各存一份。

  合同订立时间:年月日

  合同定立地点:

  本合同双立约定签字盖章后生效。

  发包人:分包人:

  年月日年月日

安装劳务合同11

  甲方:xx建设集团有限公司xx项目部

  乙方:__________________________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。

  一、工程名称:

  __________________________________。

  二、工程地点:

  __________________________________。

  三、承包方式:

  劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

  四、承包范围:

  五、工期要求:

  在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序, 造成甲方其他后续工序不能如期完成, 拖延项目完工期,甲方除有权向乙方处以xx元以下的罚款外,造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

  六、质量标准:

  按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59—99安保体系和当地主管部门的其他要求,作为本工程质量验收标准。

  七、质量验收程序:

  1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。

  2、对安装工作的正确性与符合性检验,由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

  3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。

  4、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时 间内整改至符合要求,乙方拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

  5、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务,凡因乙方施工安排不善, 在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外),均由乙方自费修补恢复原状,造成甲方其他损失的,另行赔偿。

  八、质量保修责任:

  乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

  九、本工程施工中,甲方除向乙方提供下列机具外,其余操作工、器具均由乙方自备。

  十、承包工费计算方式:

  本工程按乙方承包的总工作量约为 ,计工程款约为 元。

  十一、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费,施工中发生的安全事故处理费用,全由乙方承担。

  十二、本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。

  乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价;达到业主的质量要求的定为85分,得本工程的完全价格;85分(不含85分)以下的每下降一分。扣xx元/m2。

  十三、付款办法:

  1、施工阶段,甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量,向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款,除此之外,甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

  2、乙方承包的安装工程全部施工完毕,经甲方、业主、监理验收合格后,甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%。其时,如乙方无后续工程施工,乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。

  3、乙方剩余部分的施工工费,如在年终春节前已通过竣工验收备案,由甲方在扣除乙方应扣款项后,向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案,则乙方只能按承包总工费的90%收取,待竣工验收备案后的二个月内,除预留3%的保修金外付清余款。

  4、乙方在每月领取生活费和工费结算时,应按班组人员编制一式二份的工资结算方案,方案中须有每人结算金额和领款人签名,其中将一份报送甲方财务部门。

  十四、保证金的交付与退还:

  乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金xx元。(按承包总价的的5%缴纳)。保证金于合同签订后,队伍进场施工前一次性交清,待乙方承包的工程竣工验收备案后,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同,保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

  十五、限额用料:

  甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材料的种类由甲方确定,包括:各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等,限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算,报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担,节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。

  十六、甲方的责任和义务:

  1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

  2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

  3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

  4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

  5、按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。

  十七、乙方的责任和义务:

  1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。

  2、严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。

  3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。

  4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖, 一旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

  5、妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。其它违法乱纪,扰乱治安的,甲方按有关规定进行处罚,情节严重的送至公安机关处理。

  6、做好施工现场的工后落手清,及时清理现场、回收安装材料,每天打扫宿舍内外环境,保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

  7、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。

  十八、违约责任。

  (一)有下列情况之一,均属乙方违约:

  1、乙方承包人常擅离工作岗位,或施工人员严重不足,屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的,

  2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;

  3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

  4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

  5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;

  乙方有违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

  (二)发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失:

  1、由于甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用。

  2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的,由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

  十九、其他:

  1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由甲方统一采办发放,费用由乙方自理。

  2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用,乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

  二十、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,报甲方公司一份,双方签字后生效。

  至工程结束,款项结清时除保修条款继续履行外,其余条款自行终止。保修期满,保修条款自行失效。

安装劳务合同12

  甲方:

  乙方:

  双方就工程 项目达成如下协议:

  一、 工程名称:巩留县综合农场公共租赁住房建设项目

  二、 工程地点:巩留县综合农场

  三、 承包方式:单包工

  四、 工程价格:按建筑面积 元/M2

  五、 工程内容:水、暖、电气设备安装。

  1、 质量要求:按国家相关质量验收规范。

  2、 材料节约:按施工图纸及相关变更通知计算水、暖、电材料用量,水、暖、电材料总用量的 %,超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。

  3、 现场文明施工:按地方政府相关规定,建设方相关规定,甲方有关文明施工实施细则,违者接受相关处罚。

  4、 现场安全施工:按国家及地方政府有关规定,建设方有关规定,甲方有关安全施工实施细则,违者接受相关处罚。

  5、 安全责任:乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工,乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故,由乙方自己承担一切责任及所发生的费用。

  六、 结算方式:每月按工作实际完成量的 %支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算,收到剩 余工程款后一次付清。

  1、 因甲方原因造成返工的水、暖、电安装费用由甲方负责,因乙方原因造成的水、暖、电安装费用返工的损失由乙方负责。

  2、 因乙方原因造成延误工期,甲方有权扣除乙方总承包费的 。

  七、 其它:

  1、 本合同甲、乙双方签字盖章生效,工程款付清自行失效,如任何一方违约,违约金 万元(大写 )。

  2、 本合同一式二份,甲方、乙方持一份,未尽事宜,双方现场协商解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

安装劳务合同13

  甲方:乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方经友好协商,在平等互利的基础上,就甲方向乙方购买锅炉、锅炉房设备及安装服务事项订立以下合同条款: 标的:

  第一条、 设备明细价格及设备安装服务费用

  注: 1、锅炉报价包括锅炉本体、意大利利雅路燃烧器、燃气阀门组、控制器;

  2、我公司将燃烧器与阀门组连接,阀门组与燃气主管路连接需由燃气公司连接。

  为总金额为人民币:大写元整RMB:元整)(小写元整) 第二条、 质量要求、技术标准:

  以《蒸汽锅炉安全技术监察规程》为技术标准、质量要求。 第三条、 运输方式和费用负担:

  1. 运输方式为汽运,乙方负责运输货物至汽车可达地坪卸货;甲方负责道

  路通畅及地坪平整、宽敞,利于吊车卸货作业。

  2. 装卸费用、运输费用、运输卸货保险费用由乙方负担。 第四条、 交货方式、时间、地点及安装工期、验收工期:

  1. 交货地点:

  2. 交货方式:由乙方采用公路汽车运输的方式将货物送抵交货地点,并负责卸货至地坪。

  3. 交货时间:合同生效后30日内;如果甲方不具备货物接收条件,须书面通知乙方推迟交货。

  4. 安装工期:甲方支付乙方到货款后且现场具备施工条件情况下15日内(不包括验收时间)。

  5. 验收工期:乙方会同甲方验收,甲方指定人须在接到验收报告7个工作日内组织验收。 第五条、 验收:

  1. 货物验收:货到现场后,至迟在乙方安装完毕日及由于甲方原因无法施工乙方暂时撤离现场前当日内,甲方指定人对所有乙方已经安装在现场的设备、管道、阀门、电路与乙方共同清点、验收,如甲方不组织验收,则视为甲方验收。

  2. 安装验收:由乙方提供安装验收报告,甲方指定人须在接到验收报告3个工作日内组织验收,如甲方不组织验收,则视为甲方验收。 第六条、 结算方式及期限:

  1. 合同签定后叁个工作日内,甲方预付乙方定金人民币 元整(¥元整)。

  2. 余款人民币 叁仟 元整(¥ 元整)于2011年5月15日前一次付清。

  3.支付方式:采用电汇、现金。 4.补充说明:如果由于甲方原因造成不能提货,甲方应于合同生效后规定的供货期到达后一个月内支付第2项所列款项;由于甲方原因造成不能调试或验收,甲方应于乙方将设备安装完毕后一个月内或年月日前支付第3项规定款项;由于甲方不使用设备,甲方应于设备安装完毕后12个月内付清余款。 第七条、 货物所有权和风险转移:

  1. 货物所有权转移:自甲方指定人验收货物后,并且按合同规定支付货款后,货物所有权即转归甲方所有。

  2. 货物风险转移:自甲方指定人验收货物后,货物的毁损、灭失的风险由甲方负责。

  第八条、 甲方职责:

  1. 甲方负责提供:

  施工配合:提供锅炉安装材料、工具存放房间。

  冷水供水:甲方须提供的供水管径不小于40mm,压力为0.2~0.5 MPa,流量不低于5m3/h,并且原水硬度符合国标GB/T 18300-2001《自动钠离子交换器技术条件》中规定一级自动钠离子交换器进水硬度小于6.5mmol/l。

  供电:甲方须提供电电压380V,电功率不低于4KW,3相5线(含零线、地线)的供电电路至锅炉房内配电柜内进线端。

  土建:用户须完成锅炉房的土建建设;锅炉间门宽(用于进出锅炉考虑)不小于1400mm,净高不低于4000mm,辅助设备间门宽不小于XX00mm,净高不低于3000mm,下部设置百叶窗进空气,空气量按照17m3/XX000KCAL·h锅炉额定功率考虑;锅炉房顶设置天窗、风帽,加强室内外空气对流。

  燃气:如果采用天然气作为锅炉的燃料,须负责安装相应的供气管线,并保证燃烧器阀门组前供气参数同时满足表压力为6~8KPa,总流量不低于80Nm3/h(热值按照8400KCAL/Nm3考虑)。

  运行:须安排符合当前当地质量技术监督局特种设备管理部门要求的锅炉房运行管理人员进行运行管理;在锅炉运行期间,须保证锅炉水符合国家标准GB1576-2001《工业锅炉水质》的规定。 第九条、 乙方职责:

  1. 乙方负责按甲方提供或乙方设计甲方认可的锅炉房设计图纸、说明书及国家有关锅炉安装规范完成第一条所列设备的供货及安装;配合燃气供应单位连接好燃气供应管线与燃气燃烧器阀门组。

  2. 乙方在安装验收后一周内向甲方交付各种设备的出厂资料及安装过程

  文件。

  3. 乙方负责本合同涉及的锅炉房设备的调试及甲方操作人员培训,使达到正常使用设备及能够进行设备日常维护保养。 第十条、 品质保证:

  1. 品质保证期:自安装完毕起12个月;详见后附质量及服务承诺书。 2. 品质保证期后:双方可以签定维护保养合同,有偿服务。 第十一条、 违约责任:

  1. 按照现行法律规定执行。

  2. 乙方迟交货物若超过30天,甲方有权终止本合同。 3. 甲方晚提货物若超过60天,乙方有权终止本合同。 第十二条、 合同的变更、争议的解决方式:

  1. 合同履行过程中,如遇设计变更、水、电、燃料供应变更、使用要求变更及发生本合同未明确规定的事项,须经双方协商签定补充协议,补充协议为本合同不可分割部分。

  2. 合同履行过程中,甲乙双方发生争议时,应首先协商解决;协商不成时,任何一方均可依法在鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁解决。 第十三条、 合同的解除、顺延或意外终止:

  1. 如一方要求解除合同时,应在交货前15天以书面形式向对方提出,双方协商一致后,签定补充协议。

  2. 由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不可预见并且对其发生后果不可防止或避免的不可抗力原因,致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时遇有上述不可抗力事故的一方,应立即将事故情况电告通知对方,并在十日内提供事故详情及合同不能履行,或者部分不能履行,或者需要延期履行的理由的有效证明文件,此项证明文件应由事故发生地区的公证机构出具,按照事故对履行合同影响的程度,由甲乙双方协商解决,或者部分免除履行合同的责任,或者延期履行合同。

  3. 任何一方在下述情况均可终止合同。

  1) 某一方宣布结束、解散、破产、转产或财产被他人接管。 2) 某一方有违法经营现象。

  3) 某一方无能力履行本协议所列的责任。 第十四条、 合同的生效及终止:

  1. 本合同经甲乙双方委托代理人签字盖章后,并在甲方支付乙方预付款后生效,一式四份,具有同等法律效力,双方各执二份。

  2. 甲乙双方履行完本合同规定的全部义务后,本合同自行终止。 第十五条、 合同有效期:

  1. 本合同有效期至20xx年月日。

  甲 方:

  签定日期:20xx年 月日地 址:

  法定代表人:

  委托代理人:

  电 话: 传 真: 开户银行: 账 号: 税 号: 邮政编码: 乙 方: 地 址:

  法定代表人:

  委托代理人:

  电 话: 传 真: 开户银行: 账 号: 税 号:

  邮政编码:签定日期:日

  年 月20xx

安装劳务合同14

  发包单位:(以下简称甲方)

  承包单位:(以下简称乙方)

  经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。为了明确双方的责任和义务,双方协商一致,制订如下合同条款,供双方共同遵守。

  第一条:承包方式

  采取甲方驻现场项目部统一管理,乙方组建施工队伍,包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。

  第二条:承包内容及承包价格

  1、承包内容:按甲方提供的施工图纸及变更内容施工,主要有:

  1)层以上给水立管安装(改装)。

  2)排水管道改装或安装。

  3)卫生间给排水管道安装

  4)其他零星增加工程。

  2、承包价格:包工不包料,人工单价执行附表一价格(附表一附后),按实际完成工程量结算。

  3、管道开孔应用机械开孔,不应采用大锤凿打方式,以免造成楼面钢筋混凝土松动。

  4、所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好;有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净,分两次填堵,做到不渗不漏;如因乙方原因造成的渗漏,乙方负责返工的一切费用。

  第三条:付款方式

  每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用,全部合同工程量完工,经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%;剩余5%工程款作为保修金,保修期为六个月,保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。

  第四条:材料供应与管理

  本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场,乙方领用时点数验收使用,对质量不合要求的可以拒绝收货,但材料一经验收,即视为可满足工程使用要求。乙方在施工中应精心组织,仔细计划,避免材料浪费,并对所领用材料妥善保管使用,超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。管道施工时要根据材料尺寸长短搭配,下料尺寸准确,减少材料损耗和施工废料。严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料,一旦发现,处以被盗材料价格的10倍罚款。做好现场的成品、半成品保护工作,对因乙方造成的损坏由乙方负责,并按现场项目部成品保护制度进行处罚。

  第五条:工程工期

  一、合同工期:

  开工日期:20 年07月20日竣工日期:20 年12月20日

  二、工期控制计划:

  按照甲方项目部编制的工程进度计划配合装修工程执行。

  乙方必须按照甲方编制的施工进度计划组织足够的人员进行施工,并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的检查督促。

  第六条:工程质量执行标准及检验验收

  按图纸设计要求和现行施工规范规定进行控制。

  本工程质量要求为:合格。

  乙方在施工过程中达不到约定标准,甲方可随时要求乙方停工和返工或罚款警告,停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担甲方材料费用。验收不合格,甲方限定的时间内整改合格后重新验收,如因乙方原因造成隐蔽不合格遭业主罚款的,由乙方承担。

  第七条:安全及文明施工

  乙方必须确保施工期内无任何重大安全事故,轻伤事故率控制在2人以内,并保证达到文明工地。当现场发生工伤事故时应马上进行治疗,防止事故的扩大;相关人员应及时做好现场的保护,经甲方专职安全员根据事故发生的情况进行分析后做出相应的处理、整改意见。统一由公司代买工伤保险,在总工程款中扣除1%作为保险费,其保险公司赔偿金全归乙方所有。每次工伤事故超出保险公司赔偿现场因打架所发生的一切医疗费用甲方一概不理。对违规操作而发生2次及以上工伤事故的班组,甲方有权将其清退出场,并对乙方承包者处以1000~3000元罚款。

  第八条:双方责任

  (一)、甲方工作:

  1、向乙方提供工程所需的施工图纸一套;

  2、提供工程所需的技术资料,并及时发放到乙方;

  3、负责现场的管理工作,全面组织安排各施工班组参与施工,协调好乙方与其他各班组配合工作;

  4、协助乙方作好工伤事故的调查和提出事故隐患整改意见、措施,确定事故处理方式;

  5、对乙方的文明施工工作进行检查,符合要求后予以确认;

  6、及时将所有材料提前供至施工现场,并按总平面规划堆放整齐;

  7、甲方可以随时制止正在执行中的违规操作和存在安全隐患的工作并及时安排有关班组进行整改;

  8、根据施工要求将各水源、电源引至各主要用水、电部位,乙方根据需要再自行连接,所有用电应由有相应操作证的电工连接。

  (二)、乙方工作:

  1、严格执行现场的有关规章制度,服从施工现场项目部的工作安排;

  2、根据施工图纸、有关图纸修改内容及有关标准规范,合理组织、调配相关技术水平的人数参与施工,按质、按时完成工作任务;

  3、自行安排食宿;

  4、各施工项目必须经乙方技术人员验收合格后才能报到甲方检查、组织验收;

  5、施工机械如电焊机、冲击钻、钢管开槽开孔机和劳动保护用品、用具等费用均由乙方承担。

  10、乙方必须对工人经常性地进行安全教育,做好班前安全活动教育,对施工工作进行监督检查,发现隐患时及时消除;全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章操作,且有权拒绝任何人要求的违章作业。

  11、凡患高血压、心脏病、癫痫病者不得参与工程的施工。

  12、乙方必须按照甲方整体规划搞好现场文明施工,所有领用材料均应按不同型号、用途堆放整齐,施工现场每天下班前做到材料排列、堆码规范,并将作业层垃圾运至工地指定地点堆放,不得到处乱堆乱扔。

  第九条:违约责任

  甲方:赔偿乙方因此而产生的所有费用;

  乙方:未按甲方要求及本合同规定的,甲方根据所产生的违约程度提出警告、罚款、清理出场并只按所做工程量的80%结算,要求赔偿所有损失费用。竣工验收时,质量验收不符合要求的乙方赔偿50%业主罚款。

  第十条:本合同与合同有关的协商同意的附件具有同等效力。

  第十一条:本合同经双方代表签字(加盖公章)之日起生效,合同双方权力、义务终止时失效

  第十二条:本合同壹式貳份,双方各执正本壹份,所有涂改无效。

  发包单位:

  承包人(单位):

  代理人:代理人:

  年 月 日 年 月 日

安装劳务合同15

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成以下条例:

  一、工程内容

  钢结构安装,甲方负责提供一切材料、辅材及耗材,乙方负责安装(含工人工资、吊车费)。

  二、工期

  经甲乙双方协商,本工程从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,总工期为_____天,如遇不可抗力因素(如战争、地震、雨天等),工期相应顺延。

  三、双方责任

  1、甲方提供标准的施工图纸,如有变更,及时给予解答,并及时提供变更图纸,甲方提供材料堆放场地,配合乙方解决施工中出现的问题。

  2、乙方认真领会图纸及设计要求,按图施工。如需现场复查,可联系沟通,但费用甲方承担,在施工过程中,乙方要遵守国家的法律法规,工程质量确保合格。

  四、劳务费用

  乙方进场施工,甲方预付工程款_______万元整,工程完工经甲方和监理验收合格付至总工程款的______%,余款______%作为工程质量保证金,一年后付清。

  五、安全施工

  乙方工人进入工地,必须遵守工地的安全规范、统一安排,自备安全用品,高空作业必须系安全带,佩戴安全帽,使用电气设备要规范,必须安全可靠,特别室外用电要防水、接地,配电箱要配备漏电保护器,以防为主,安全施工,如发生不安全事故,一切责任由乙方自负,甲方不承担任何事故责任及经济损失。

  六、工程质量

  1、乙方对钢结构工程的安装质量负责。

  2、乙方必须严格按施工图纸说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求安装施工。

  3、乙方应按钢结构工程质量要求发现质量问题及时通知甲方。

  4、工程保修期为_____年,在质保期内,如有工程质量问题乙方应给予及时维修。

  七、违约责任

  按合同约定的工期完工,每延误工期一天,须向甲方支付本合同总价款_____%的违约金。

  八、争议解决方式

  1、本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成,可向____________人民法院起诉。

  2、本合同一式____份,甲乙双方各执____份,工程结算完毕,付清工程款项后,合同自动失效。

  甲方:(签章)

  法定代表人:

  地址:

  联系电话:

  ______年______月______日

  乙方:(签章)

  家庭住址:

  联系电话:

  ______年______月______日

【安装劳务合同】相关文章:

劳务用工合同04-21

劳务聘用合同04-21

劳务雇用合同04-21

标准劳务合同04-21

人工劳务合同04-21

个人劳务合同04-21

关于劳务合同04-21

聘用劳务合同12-20

施工电梯安装合同04-21

空调维修安装合同04-21