开发商购房合同

时间:2022-12-27 09:31:03 开发合同 我要投稿
  • 相关推荐

开发商购房合同(精选5篇)

  现今社会公众的法律意识不断增强,合同的用途越来越广泛,签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编为大家整理的开发商购房合同,希望能够帮助到大家。

开发商购房合同(精选5篇)

开发商购房合同1

  卖方(以下简称甲方):_______

  买方(以下简称乙方):_______

  第一条房屋的基本情况

  甲方房屋坐落于____;位于第____层____户,房屋结构为____,房产证登记面积____平方米,地下室一间,面积____平方,房屋权属证书号为____。

  第二条价格

  以房产证登记面积为依据,每平米____元,该房屋售价总金额为____万元整,大写:____。

  第三条付款方式

  乙方于本合同签订之日向甲方支付定金____元整,大写:______,____日内交付____万元,余款____元在房屋过户手续办理完毕之日支付。

  第四条房屋交付期限

  甲方应于本合同签订之日起____日内,将该房屋交付乙方。

  第五条乙方逾期付款的违约责任

  乙方如未按本合同第三条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,每逾期一天,乙方按累计应付款的____%向甲方支付违约金。逾期超过____日,即视为乙方不履行本合同,甲方有权解除合同。

  第六条其他

  1、因本房屋所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。

  2、本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。

  3、本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由____方所在地人民法院起诉。

  4、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。

  甲方:_______

  乙方:_______

  日期:______年____月____日

开发商购房合同2

  甲方(卖方):_____________

  乙方(买方):_____________

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就房屋买卖相关事宜达成如下协议:

  第一条:住房的基本信息

  乙方购买甲方合法拥有的房产,建筑面积___________平方米,地下室___________平方米。由于业主去世,该房产由业主的六个子女共同继承,并授权委托业主的第三个儿子明负责所有房屋事务,承担房屋买卖协议中的全部责任和义务。甲方在以下条款中承担的所有责任和义务由李根明履行。

  第二条:支付条款

  双方同意上述房产的售价为人民币___________万元整(大写:人民币___________万元整)。本协议签订后,乙方应向甲方支付保证金人民币10,000.00元整,剩余房款由乙方于___________日前给到甲方。

  第三条:房屋转让

  1、由于该房产在签订本合同时是下花园煤矿塌陷区的拆迁房屋,没有房产证,因此甲乙双方均不具备过户条件。当转让条件成熟时,甲方应协助乙方办理产权手续,责任方应赔偿守约方因甲方或乙方不合作而造成的损失,甲乙双方经协商同意,将张家口市下花园区中雪西街盛源社区9号楼1单元2层2号房产转让给乙方时需要缴纳的税费、手续费及各种费用由乙方承担。

  2、本合同签订后,甲方对张家口市下花园盛源社区9号楼1单元2层2号房屋的使用权、收益权、租赁权、担保权、抵押权、买卖权均转让给乙方。

  3、本合同签订后,甲方保证乙方享有与甲方同等的居住权,乙方保证按期支付全部物业费。本合同签订后,甲方不得与他人就该房屋签订任何买卖合同。

  第四条:甲方的责任

  1、保证产权清晰,无抵押、扣押等纠纷,保证提供的材料真实有效,无虚假内容。任何违反上述协议的行为均由甲方承担责任。

  2、乙方付清全部房款后,甲方应出具付款证明,并将该房产的所有相关资料、收据及所有钥匙移交给乙方。

  3、甲方应在房屋交接日前结清所有费用,交接后发生的费用由乙方承担,甲方应在房屋交接前结清天然气、水电费、物业费及其他费用。

  4、如因规划部门和设计部门的原因造成房屋质量和使用功能问题,甲方应通知乙方,如有赔偿,甲方应全额返还给乙方。

  第五条:合同变更

  1、合同履行期间,任何一方不得擅自变更。如需变更合同内容,应书面通知对方,并在征得对方同意后的规定时间内(书面通知发生后三日内)签订变更协议,否则造成的损失由责任方承担。

  2、本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。

  第六条:违约责任

  本合同签订后,双方均不得违约。如甲方违约,押金将退还乙方两次。乙方违约,押金不予退还。

  第七条:合同争议的解决

  本合同履行过程中如有争议,双方应协商解决。协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第八条:本合同自双方签字之日起生效。

  第九条:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  第十条:其他协议:___________。

  甲方:_____________

  乙方:_____________

  日期:_____________

开发商购房合同3

  甲方(卖方)

  乙方(买方)

  依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定,买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就房屋买卖有关事项,达成如下协议:

  第一条:房屋基本情况

  乙方购买甲方合法拥有的坐落于,建筑面积平方米,地下室平方米的房产一套,由于房主已故,该房产由房主6子女共同继承,经房主6子女协商一致同意授权并委托房主三子李根明全权代表负责房屋的一切事务及承担房屋买卖协议中的所有责任和义务,以下条款中所有甲方承担的责任和义务均有李根明履行。

  第二条:付款方式

  双方议定上述房产出售价格为万元整(大写万元整)协议签订后乙方支付甲方合同保证定金万元整,剩余房款乙方须在年月日

  第三条:房屋过户

  1、因本合同签定时该房产为下花园煤矿沉陷区拆迁房,暂无房产证,所以甲乙双方都不具备过户条件,等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续,因甲乙任何一方不配合所造成的`损失,由责任方赔偿守约方。经甲乙双方协商一致同意办理张家口市下花园区中学西街盛源小区9号楼1单元2楼2号房产过户乙方时所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担。

  2、本合同签订后,甲方对张家口市下花园盛源小区9号楼1单元2楼2号的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

  3、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立任何《买卖合同》;

  第四条:甲方责任

  1、保证产权清晰,无抵押、查封和任何纠纷,保证所提供的材料真实有效,不含虚假内容,若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。

  2、甲方应在乙方全额付完房款后出具收款证明并将该房产的有关资料、收据和所有钥匙全部移交乙方。

  3、甲方应结清该房屋交接日期前的所有费用,交接后发生的费用由乙方承担。甲方应结清房屋交接前的天然气、水、电表入户费、物业等费。

  4、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。

  第五条:合同变更

  1、在合同履行期间,任何一方不得擅自变更,若需变更合同内容,应书面通知对方,征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议,否则造成损失由责任方承担。

  2、本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。

  第六条:违约责任

  本合同签订后,双方不得违约,如甲方违约,双倍返还乙方定金,如乙方违约,定金不退。

  第七条:合同争议的解决

  本合同履行过程中,如发生争议,甲乙双方应协商解决,解决不成时,可向有关有管辖权的人民法院起诉。

  第八条:本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。

  第九条:本合同共页,一式份,甲、乙双方及见证人各执一份,均具有同等效力。

  第十条:其他约定

  甲方:________乙方:________

  身份证号:________身份证号:________

  电话:________电话:________

  签约日期:________签约日期:________

  见证人:________见证时间:________

开发商购房合同4

  甲方:___________乙方:___________

  代理人:_________

  根据中华人民共和国以及_________市房地产法规的有关规定,甲、乙双方经过平等协商,签订本协议。

  一、销售模式说明

  本项目商业类产品施行分期销售。

  本协议不表明甲乙双方对_________商业类产品进行认购或者进行类似性质的活动,而仅是甲、乙双方约定,待_________商业类产品正式发售后,乙方有按优先权顺序依次享有优先挑选、认购、购买产品的权利。

  二、标的物

  1.产品:_________商业产品

  2.物业地址:_________。

  三、优先权确认

  姓名/公司名称:_________

  代理人:_________

  身份证号码/护照号码:_________

  公司注册号/法人代码:_________

  地址/法定地址:_________

  电话:_________

  邮政编码:_________

  传真:_________

  电子邮箱:_________

  乙方有意购买本协议第二条第一款所指明的物业产品类型,本协议确认的优先权号码为_________。_________居住类产品正式发售后,乙方按优先权顺序依次享有优先挑选、认购、购买本种类产品的权利。

  四、优先权保证金

  1.为了确保在项目正式开盘销售时,乙方能够按照所拥有的优先权享有相应的优先挑选及购买产品的权利,经甲乙双方协商一致,乙方愿意以每套产品_________元金额向甲方支付优先权保证金。乙方意向购买的产品数量为_________套,乙方向甲方支付人民币_________元整。

  2.甲、乙双方正式签订《_________市商品房预售合同》,本协议优先权保证金自动充抵部分乙方所购产品首期款。首期款不足部分根据甲、乙双方签订的《_________市商品房预售合同》,乙方需另行补齐。

  五、优先权终止及失效

  1.甲方在正式签订《_________市商品房预售合同》前三个工作日电话或书面通知乙方选房,并办理相关购房手续。

  2.乙方与甲方正式签订《_________市商品房预售合同》之前,乙方有权放弃优先权。

  3.在甲方正式通知乙方选房后的三个工作日内,若乙方尚未与甲方正式签署《_________市商品房预售合同》,则视为乙方自愿放弃本协议约定的优先权。

  4.自甲方接到乙方书面告知其自愿放弃优先权之日起,甲方开始为乙方办理免息退还优先权保证认金的手续,并在十五个工作日内将乙方按本协议支付的优先权保证认金无息退还给乙方。同时,本协议自动终止。

  六、其他

  本协议共三页,一式四份,甲、乙双方各执二份,自双方签章之日起生效。

  甲方(盖章):_______________乙方(签字):_______________

  法定代表人(签字):_________代理人(签字):_____________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:___________________签订地点:___________________

  甲方:____________________

  乙方:____________________

  甲乙双方为购销________渡假村商品房事宜,经洽商签订合同条款如下,以便共同遵守。

  一、乙方向甲方购买座落在________渡假村________组团内________楼房________栋。建筑面积为________平方米。其面积以________省《建筑面积计算规则》为准。

  二、商品房售价为人民币________元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用,但不包括建筑税和公证费。

  三、付款办法:

  预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%,计人民币________元,(其中10%为定金)。待房屋建设工作量完成一半时再预付30%.房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。四、交房时间:

  甲方应于一九____年____月将验收合格的房屋交付乙方。

  五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时,须委托甲方代管,并付甲方代管费(按房价的万分之一/日计取)。

  六、乙方从接管所购房屋之日起,甲方按照国家规定,对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年,水电半年,暖气一个采暖期)。

  七、违约责任:

  1、本合同生效后,如乙方违约,乙方已缴定金不退;如甲方违约,则应双倍退还定金。

  2、甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方承担应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋,乙方又同意提前接管时,以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。

  八、乙方需要安装电话,由甲方解决,费用由乙方承担。

  九、乙方对所购房屋享有所有权,但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。

  十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执,应首先通过友好协商解决,如双方不能达成一致意见时,应提交有关仲裁机关进行仲裁。

  十一、本合同一式九份,正本两份,双方各执一份;副本六份,双方各执三份,正副两本具有同等法律约束力。

  十二、本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜另行协商。

  十三、本合同附件:

  1、房屋平面位置及占用土地范围图(略)

  2、________渡假村别墅暂行管理方法(略)

  甲方: (盖章)乙方: (盖章)

  代表: 代表:

  地址及电话: 地址及电话:

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  ____年____月____日____年____月____日

开发商购房合同5

  购房人在购置商品房时,尤其是其购置期房的时候,往往是看了开发商印制的《售楼书》,才决定是否购买。售楼书中往往列明了该楼盘的特点、交通、规划设计、房型、配套、装饰、设备等情况。购房人认为《售楼书》是开发商的承诺,因此,一旦交付的房屋与《售楼书》不一致,大有上当受骗的感觉。实践中,这类争议不在少数。

  从法律意义来讲,《售楼书》是一种要约邀请,是开发商向购房人发出的,请其购买房屋的意思表示,并不具有法律效力。双方正式签订的《合同》或《补充协议》才是双方真正的意识表示,是双方的承诺,具有法律上的效力。

  尽管〈〈最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释〉〉第三条规定"出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定,并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的,应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同,亦应当视为合同内容,当事人违反的,应当承担违约责任。"但为了避免未来可能产生的纠纷,建议购房人将开发商在楼书中承诺的与其有关的重要内容写在补充协议中。

  二、房屋质量的约定

  房屋质量的问题,是购房人入住后与开发商最容易产生争议的地方。因此,在《合同》或《补充》中约定房屋质量的内容是十分重要的。

  购房人应当与开发商约定的内容包括:墙体平直的标准; 防水的标准,即房屋顶棚无水渍、厨房及厕所防水良好、上下水管与地板结合处无漏水、渗水;表面裂缝的标准:即开发商承诺商品房内部无任何裂缝,保温层墙壁表面平整,瓷砖地板平整无松动、无爆裂、无间隙;管线安装与室内表面的平整标准:即开发商承诺不在商品房内通行任何公用管线,承诺任何管道的安装不影响房屋室内表面的平整。采用的建筑材料应达到国家强制性标准等。

  三、商品房交付的约定

  房屋交付时,履行的手续有:房屋入住通知;钥匙收条。

  开发商应向购房人提交的资料有:《北京市建设工程竣工验收备案表》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》(该两书内容不得低于《商品住宅实行质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》、实测面积等。

  四、违约责任与解除合同的约定

  双方约定:如开发商交付房屋时,所交付的房屋达不到《合同》或《补充协议》的约定,购房人有权拒收房屋。并约定开发商因其违约行为所应支付违约金的数额或比例。同时,也可约定开发商限期更正或修复,如在规定的时间内达

  不到约定的标准,购房人可以单方解除《合同》。并同时约定《合同》解除后的处理办法,包括开发商应支付给购房人的违约金和损失赔偿额计算的方法。

  五、产权证取得期限的约定

  产权证是认定房屋权属的法律依据,实践中,常会出现购房人在完全支付房款后的几年内,都拿不到产权证,至使产权处在一种不确定的状态之中,因此,约定产权证取得的最后期限十分

【开发商购房合同】相关文章:

开发商购房合同06-12

开发商购房合同07-19

开发商购房合同模板11-03

开发商购房的合同范本06-13

开发商购房合同5篇11-03

开发商购房合同(5篇)11-03

开发商购房合同6篇12-08

开发商购房合同(精选4篇)12-22

开发商购房合同范本09-30

开发商购房合同4篇07-27