监理合同

时间:2023-04-25 12:36:54 合同范本 我要投稿

监理合同模板九篇

  在人们愈发重视契约的社会中,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同也是非常有必要的行为。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是小编为大家收集的监理合同9篇,欢迎大家分享。

监理合同模板九篇

监理合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  为进一步拓展工程建设监理市场,充分发挥双方在工程监理市场中的作用,本着互惠互利的原则,经双方共同协商,就 工程合作监理事项达成一致意见,特订立本协议,为了明确双方职责、权利及义务,以利双方共同遵守。

  一、本工程以甲方名义商签工程监理合同。

  二、甲方负责开具发票并承担国家规定的有关税费(个人所得税除外)。乙方必须提供相应的发票给甲方。

  三、监理费的分配:业主付款必须付至甲方指定帐户,甲方收取整个工程项目监理费的23%作为管理费(根据本工程监理合同监理费支付进度收取)。

  四、乙方根据工作需要,可自行选聘使用有关专业工程技术人员,并负责支付所聘人员工资费用。乙方不得将甲方公司人员相关证书抵押。

  五、乙方接受甲方的指导和监督,重大问题应向甲方及时汇报,甲方应为乙方进行正常工作提供各种便利。

  六、乙方必须按照甲方对项目的管理制度和监理程序保证监理工作质量,安全生产,遵守国家、地方法规及监理合同规定,杜绝责任事故发生。如乙方不能保证工作的质量,不能按照甲方对工程监理的管理制度和监理程序做好监理工作,甲方有权不支付相应应给予乙方的监理费用,如果因乙方工作原因导致甲方被行政主管部门通报批评,甲方有权对乙方停止合作并给予一定的.经济处罚,直至解除本次合作监理协议。因工程质量和安全事故导致监理应当承担的责任和相关经济损失支出均由乙方承担。

  七、乙方负责对所发生的工作业务资料进行统一编号(按照甲方资料要求归档),建立资料挡案,以备上级主管部门检查,项目完成后,乙方负责向甲方提供监理竣工验收报告、业务手册。

  八、本协议自起正式生效,直至本工程竣工验收后本协议自动失效。

  九、在本协议期间,如遇国家或行业主管部门政策性变更及双方公司重大变化等原因,致使本合同无法履行,本协议则自行解除,但甲乙双方必须处理好本协议书规定的经济利益等问题。

  十、本协议一式肆份,乙双方各执二份,经双方签字盖章后生效,期满及财务手续结清后自行失效,未尽事宜由双方另行协商。

  十一、双方若有重大争议,可由上级主管部门进行协商处理。

  十二、本工程如有延期增加监理费,另行计算延期部分的监理费。

  甲方代表签字: 乙方代表签字:

  甲方盖章: 乙方盖章:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

监理合同 篇2

  第 1 题

  在施工合同履行中,由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付,则( )。

  A.发包人无权要求交付工程

  B.发包人有权要求交付工程

  C.发包人未要求交付工程的,承包人仍应承担工程照管责任

  D.发包人未要求交付工程的,承包人不再承担工程照管责任

  E.承包人可以留置该工程

  正确答案:BC

  第 2 题

  (20xx年)设备安装工程的竣工验收阶段,下列有关组织试车的论述中,正确的有( )。

  A.单机无负荷试车由发包人组织

  B.单机无负荷试车由承包人组织

  C.联动无负荷试车由发包人组织

  D.联动无负荷试车由承包人组织

  E.竣工后的试车由承包人组织

  正确答案:BC

  第 3 题

  下列合同中,属于效力待定合同的有( )。

  A.与限制民事行为能力人订立的合同

  B.因重大误解订立的合同

  C.与无代理权人订立的合同

  D.与行政法人单位订立的合同

  E.与超越权限的法定代表人订立的合同

  正确答案:ACE

  第 4 题

  根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有( )。

  A.要约所处法律效力状态不同

  B.撤回和撤销的目的不同

  C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同

  D.受要约人对要约知晓的情况不同

  E.对要约人的约束条件不同

  正确答案:ABCD

  第 5 题

  FIDIC合同条件下,关于用于永久工程的设备和材料预付款,下列说法正确的是( )。

  A.订购物资经工程师确认后,按发票价值的80%作为材料预付的款额

  B.可以在专用条款内修正这个百分率,通常在60%-90%内

  C.材料和设备只有进场后,才能将费用计入工程进度款结算支付

  D.材料的质量和储存条件符合技术条款的要求

  E.扣除预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同

  正确答案:ABDE

  第 6 题

  (20xx年)工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括( )。

  A.在原定设计范围内的内容,经发包人同意,设计人可以进行必要的修改和调整补充

  B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工

  C.经过批准的设计文件需要修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改

  D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批

  E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

  正确答案:ACD

  第 7 题

  招标项目开标后发现投标文件存在下列问题,可以继续评标的情况包括( )。

  A.没有按照招标文件要求提供投标担保

  B.报价金额的大小写不一致

  C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致

  D.货物包装方式高于招标文件要求

  E.货物检验标准低于招标文件要求

  正确答案:BCD

  第 8 题

  下列情况中,属于额外监理工作的有( )。

  A.由于变更而需延长的监理工作

  B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作

  C.业主因承包商严重违约解除合同后,监理人的善后工作

  D.不可抗力影响消失后,恢复监理业务的工作

  E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作

  正确答案:CD

  第 9 题

  按《合同法》规定的基本原则,因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力,( )。

  A.不免除迟延履行方的相应责任

  B.双方的风险责任均不免除

  C.如果是发包人办理的工程险,承包人获得工期顺延时,发包人应办理保险的延续

  D.如果是发包人办理的工程险,因承包人原因不能按期竣工,承包人自费办理保险的延续手续

  E.保险公司的赔偿不能弥补损失,由合同约定的责任方承担赔偿义务

  正确答案:ACDE

  第 10 题

  依据FIDIC《分包合同条件》,分包商应立即执行的变更指令包括( )。

  A.工程师直接送达的书面指令

  B.工程师代表直接送达的书面指令

  C.承包商代表直接送达的书面指令

  D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令

  E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令

  正确答案:CE

  第 11 题

  依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,施工合同发包人的义务包括( )。

  A.办理临时用地、停水、停电申请手续

  B.向施工单位进行设计交底

  C.提供施工场地地下管线资料

  D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

  E.开通施工现场与城乡公共道路的.通道

  正确答案:ACE

  第 12 题

  (20xx年)甲乙两公司签订的购货合同约定,乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初,乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站,此时甲公司享有的权利有( )。

  A.拒收货物

  B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用

  C.不接收货物并要求对方承担违约责任

  D.接收货物后不立即付款,仍按合同约定时间付款

  E.接收货物并不对保管不当造成的损失负责

  正确答案:ABD

  第 13 题

  (20xx年)根据建设工程监理委托合同示范文本的规定,委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的,下列文件中,属于合同组成部分的有( )。

  A.中标函

  B.监理委托函

  C.工程监理合同标准条件

  D.投标保函,

  E.规范和规程

  正确答案:ABC

  第 14 题

  在监理招标中,体现监理单位能力的评标内容包括( )。

  A.投标人资质

  B.监理大纲

  C.总监理工程师业绩

  D.监理单位业绩

  E.监理费报价

  正确答案:ABDE

  第 15 题

  某设备安装工程,由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求,发包人的责任在( )。

  A.要求设计单位修改设计

  B.承担设备拆除的费用

  C.负责设备重新安装

  D.承担重新安装的费用

  E.重新组织单机无负荷试车

  正确答案:ABD

  第 16 题

  在建设工程委托监理合同的履行中,监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。

  A.选定施工合同的承包人

  B.批准施工合同承包人选定的分包人

  C.确定工程规模

  D.主持工程建设有关协作单位的组织协调

  E.审核承包人的索赔

  正确答案:DE

  第 17 题

  指定分包工作属于承包商无力完成,不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作,即承包商投标报价时没有摊入( )的工作,因此不损害承包商的合法权益。

  A.间接费

  B.管理费

  C.人工费

  D.机械费

  E.材料费

  正确答案:AB

  第 18 题

  下列解决合同争议的文件中,具有法律强制力的有( )。

  A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

  B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

  C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

  D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

  E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

  正确答案:CD

  第 19 题

  工程A.师对分包合同的管理包括( )。

  检查确认分包工程质量

  B.对分包商索赔的批准

  C.对分包商发布变更指令

  D.对分包商资质进行审查

  E.计量、确认分包商完成的工程量

  正确答案:ADE

  第 20 题

  某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时,下述作法中正确的有( )。

  A.计量98吨,则应补交2吨

  B.计量98吨,则应补交1.5吨

  C.计量99.8吨,则不再补交

  D.计量99.8吨,则应补交0.2吨

  E.计量102吨,则退还2吨

  正确答案:ACE

监理合同 篇3

  本合同的宗旨是:________________通过监理单位(以下简称"乙方")对业主(以下简称"甲方")和第三方所签订合同的.有效服务和管理,使甲方在承发包合同规定的期限内,以合理的造价,获得符合规定质量标准的工程项目。同时,甲方接受乙方通过高效的服务获得合理报酬的要求。

  本合同书由项目法人(业主)(以下简称"甲方")与监理单位(以下简称"乙方")协商一致签订。

  一、甲方委托乙方,按本合同书要求进行工程项目的建设监理。

  1.1建设监理范围与内容在合同附件中予以确定。

  1.2建设监理服务期限由________年________月________日至________年________月________日。

  1.3本工程项目建设监理费用金额(人民币)由甲方按附件规定向乙方结算支付。

  二、本合同组成文件及其顺序为:________________

  2.1建设监理合同书;

  2.2建设监理实施过程中甲乙双方共同签署的或按合同文件规定有效的补充与修改文件;

  2.3建设监理合同附件;

  2.4建设监理合同专用条件;

  2.5建设监理合同标准条件;

  2.6建设监理投标书;

  2.7建设监理招标书(或委托书)及其澄清文件。

  三、合同组成文件形成一个整体,互为补充和解释。其内容若有歧义,以所列顺序,在前者为准。

  四、本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖本单位公章后生效。合同双方各持合同正本一份和副本若干份。

  甲方(章):________________乙方(章):________________

  法定代表人:________________法定代表人:________________

  地址:________________地址:________________

  电话:________________电话:________________

  邮编:________________邮编:________________

  传真:________________传真:________________

  开户银行:________________开户银行:________________

  账号:________________账号:________________

  本合同签于________年________月________日,签约地点:________________

监理合同 篇4

  委托方(以下简称甲方)

  监理方(以下简称乙方)

  甲方委托乙方监理装饰装修工程,双方经协商一致,同意签订以下合同:

  一、服务内容、方式和要求

  1、服务内容:

  ①工程名称: 德善堂东浦药店、德善堂金鸡亭药店及门诊、德善堂瑞丽门诊

  ③工程规模:室内工程建筑面积 合计约 1000 m2。 ④监理范围: 装饰装修图纸内部分 。

  ⑤服务范围如下:

  (1)前期监理

  审定设计方案及图纸;审核工程预算;设计方案确定后5个工作日,按设计图纸核算工程量按定额套预算,把控整个工程总造价。

  (2)中期监理

  根据图纸及物料表对各节点的材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量;对各节点隐蔽项目的质量验收及确认各节点是否有按图施工;对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更的,与施工单位对接确认变更签证;

  (3)后期监理

  工程结算审核;对施工单位的增减项及工程竣工时行结算审核。

  2、服务方式:

  ①施工前期,乙方配合甲方完成监理审核工作.

  ②施工期间,乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。

  ③施工后期,乙方进行工程结算审核,协助甲方签订工程质量保修合同。

  3、服务承诺:

  ①乙方在工程监理过程中,根据工程实际情况为甲方提供相关的合理化建议。

  ②乙方以主动、认真、负责、公正的服务态度为甲方提供监理服务。 ③乙方对工程各施工重要环节进行详细监控,确保工程质量达到预期目标。

  二、委托方提供如下条件:

  为乙方提供已使用的与本工程有关的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录,和与本工程有关的协作单位、配合单位名录。

  三、授权范围

  甲方在委托的工程范围内,书面通知施工单位授予乙方以下监理权利:

  1、对选用材料和施工质量的检验权。

  2、施工工艺变更权,需经甲方同意。

  3、对施工单位的处罚建议权。

  4、对施工单位人员的调整建议权,对现场文明施工的管理权。

  5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。

  6、工程款支付审核,未经乙方签字认可,甲方不支付施工单位工程 1

  款项的管理权。

  7、对工程质量、进度、费用的监控权,施工日期(提前或超期的)签认权。

  11、与协作单位组织协调的主持权。

  四、合同期限:

  从签订合同之日起,即 20xx年12月 1 日至20xx年 2 月 28 日止。

  五、监理费用及支付方式:

  1、本次装修监理费用为捌万元。[监理工期限三个月,如果工程超期一个月以上,则监理费用应在原来的基数上增加百分之十作为补偿]

  2、支付方式:

  合同期间分两次支付,第一次支付50%,¥40,000(大写:肆万元正)。签定合同后三天内支付给乙方,工程竣工结算确认完成之日起三天内支付尾款50%,¥40,000(大写:肆万元正)。

  六、违约责任:

  1、在监理责任期限内,因乙方过失,给甲方造成了经济损失,甲方有权从乙方的监理费用中扣除相应的损失费用。

  2、因甲方不履行授予乙方的'权限,造成的损失,乙方不予承担。

  3、甲方不如期支付乙方监理费用,每超一天应承担合同价款5‰的违约金。

  七、争议和解决办法:

  1、如甲乙双方在工程监理责任出现争议时,以乙方的具体监理工作 行为是否符合国家相关监理规范和标准为依据进行裁定。

  2、如有工程监理责任不能认定的,甲乙双方有权提交有关部门进行认定或提交相关仲裁机关仲裁。

  3、因违约或终止合同引起的损失和经济赔偿,双方协商解决,如未能达成一致,提交相关仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。

  八、本合同一式两份,双方各执两份,签字后生效,工程结束后,自动作废。

  甲方单位(章): 乙方(章):

  委托代理人(签字)委托代理人(签字): 甲方地址:乙方地址:

  联系电话:联系电话:

  年月日 年 月 日

监理合同 篇5

  委托人 与监理人 经双方协商一致,签订本合同。

  一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:

  工程名称:

  工程地点:

  工程规模:

  总 投 资:

  二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

  三、下列文件均为本合同的.组成部分:

  1、 监理投标书或中标通知书;

  2、 本合同标准条件;

  3、 本合同专用条件;

  4、 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

  四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

  五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

  本合同自 年 月 日开始实施,至 年 月 日完成。

  本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执 份。

  委托人:(签章) 监理人:(签章)

  法定(委托)代表人: (签章) 法定(委托)代表人:(签章)

监理合同 篇6

  本合同书委托方为:______

  (以下称"甲"方)

  被委托监理方为:_______工程咨询监理公司

  (以下称"乙"方)

  甲方委托乙方,按本合同书要求进行:______工程项目的'施工监理,监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为____年__月至____年__月。总费用为:____万元。乙方接受甲方委托,签定本合同书。

  本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录,称为"本合同书")经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,合同双方各持合同正本壹份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。

  本合同书签于:____年__月__日 地点:_____

  甲方(公章):________ 乙方(公章):____

  法定代表人:_________ 法定代表人:_____

  地址:____________ 地址:________

  电话:____________ 电话:________

  电挂:____________ 电挂:________

  邮编:____________ 邮编:________

  开户银行:__________ 开户银行:______

  帐号_____________ 帐号_________

  合同一般条款

  第一条

  甲乙双方的监理依据是_________。

  第二条

  甲乙双方共同遵守合同书,并按本合同书开展监理工作。

  第三条

  甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。

  乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使甲方赋予的权力并对甲方负责。

监理合同 篇7

  委托方(以下简称甲方): 联系电话:

  受委托方(以下简称乙方): 联系电话:

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、诚信的原则上,就甲方委托乙方对甲方的室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议。

  第一条、工程概况

  1、 工程地点:

  2、 工程监理内容:

  3、 工程监理方式,双方商定采取下列第 种合作方式。

  a、全程式监理

  b、阶段式监理

  4、 合同价款(人民币) 元(金额大写)。

  第二条、甲方工作

  1、如果采取全程式监理,甲方负责协同乙方对该项工程现场,进行实际勘探工作。

  2、甲方需对乙方提供书面授权委托书。

  第三条、变更

  合同执行中如有事项变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程监理费用。

  第四条、执行标准

  双方约定本工程施工质量按下列第 项标准执行。

  a、《北京市家庭装饰工程质量验收规定》

  b、其他规定:

  第五条、监理款项支付方式

  a、双方约定合同生效后,甲方先支付乙方工程总监理费 %,即 元;工程中期验收后,甲方向乙方支付工程总监理费 %,即 元。

  b、 支付方式:

  第六条、质量报告

  如果甲方选择全程式监理方式,乙方待工程施工验收前一天要向甲方提供文字性的`各项验收报告单。

  第七条、违约责任

  因一方原因造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  第八条、合同争议的解决方式

  双方发生争议,协商解决不成时,按下列第 项方式解决。

  a、 向北京市仲裁委员会申请仲裁;

  b、 向 人民法院提起诉讼。

  第九条、附则

  本合同经甲、乙双方签订后生效。

监理合同 篇8

  1、 指定分包商由(A)指定或选定。

  A、业主

  B、承包商

  C、设计单位

  D、业主和承包商共同

  2、 施工合同履行过程中,施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全,属于工程师发出暂停施工的(D)。

  A、内外部条件的变化

  B、发包人应承担责任的原因

  C、协调管理的原因

  D、承包人的原因

  3、 在建设工程材料采购合同中,由供货方代运的货物,应由(A)在站场提货地点共同验货,以便发现灭失、短少、损坏等情况时,能及时分清责任。

  A、采购方和运输部门

  B、供货方和采购方

  C、供货方和运输部门

  D、供货方、采购方及运输部门

  4、 在设计合同的履行过程中,由于设计人自身原因,延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间,每延误1d,应减收该项目应收设计费的(B)。

  A、1‰

  B、2‰

  C、3‰

  D、5%o

  5、 甲施工企业与乙承重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同,约定5月10日甲付给乙

  100万元预付款,6月21日由乙向甲交付两辆起重机,但到了5月10日,甲经调查发现乙确已全面停产,经营状况严重恶化。此时甲可以(D),以维护自己的合法权益。

  A、终止合同

  B、转让合同

  C、行使同时履行抗辩权

  D、请求对方提供适当担保

  6、 下列财产中,不可以作为抵押物的是(C)。

  A、抵押人所有的房屋和其他地上定着物

  B、抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产

  C、耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

  D、抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权

  7、 由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的,所产生的后果由(A)承担。

  A、采购方

  B、供货方

  C、代运方

  D、采购方和供货方共同

  8、 承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定的开工日期前(A)d内,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。

  A、7

  B、14

  C、28

  D、30

  9、 FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定,应由承包商承担责任的事件是(D)。

  A、拖延支付工程款

  B、协调管理不力导致对分包工程施工的干扰

  C、施工图纸有错误

  D、分包商执行承包商代表指令导致的索赔

  10、 根据FIDIC《施工合同条件》的规定,保留金是按合同约定从(D)中相应扣减的一笔金额。

  A、合同价内的暂列金

  B、业主应交付的预付款

  C、承包商应交付的定金

  D、承包商应得的工程进度款

  11、关于抵押权实现的表述中,不正确的是(D)。

  A、抵押物折价或者拍卖、变卖后,其价款超过债权数额的部分归抵押人所有

  B、抵押物折价或者拍卖、变卖后,其价款不足部分由债务人清偿

  C、债务履行期届满抵押权人未受清偿且双方协议不成的,抵押权人可以向人民法院提起诉讼

  D、债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以直接以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿

  12、施工合同履行过程中,单机无负荷试车时,承包人应在试车前48 h内向工程师发出要求试车的书面通知,通知的内容不包括(D)。

  A、试车内容

  B、试车时间

  C、试车地点

  D、对承包人的要求

  13、关于质押的表述中,不正确的是(A)。

  A、质权是一种法定的担保物权,以转移占有为特征

  B、债务人或者第三人为出质人,债权人为质权人,移交的动产或权利为质物

  C、质押后,当债务人不能履行债务时,债权人依法有权就该质押动产或权利优先得到清偿

  D、质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有,以担保债权履行的担保

  14、 FIDIC《施工合同条件》规定,所签合同内注明的完

  完成全部工程的时间,加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后,经工程师批准顺延工期之和称

  为(B)。

  A、缺陷通知期

  B、合同工期

  C、合同有效期

  D、施工期

  15、甲公司与乙公司经协商达成买卖合同,双方均未加盖公章或签字,不久甲公司交货,乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题,遂诉至法院,根据《合同法》的规

  定,下列表述中正确的是(C)。

  A、合同无效,但已履行部分双方不再返还

  B、合同无效,已履行部分双方返还

  C、合同已成立,甲公司承担违约责任

  D、合同未成立,已履行部分双方相互返还

  16、工程建设施工过程中,(C)是最为常用的一种担保方式。

  A、定金

  B、留置

  C、保证

  D、质押

  17、按照《合同法》,债权人决定将合同中的权利转让给第三人时,转让行为(D)

  A、必须征得对方同意

  B、无须征得对方同意,也无须通知对方

  C、无须征得对方同意,但应提供担保

  D、无须征得对方同意,但要通知对方

  18、下列关于“缔约过失责任”的说法中,正确的是(C)。

  A、当事人履行义务不符合合同约定,给对方当事人造成损失的,应承担赔偿责任

  B、当事人按照合同约定履行义务时,给第三人造成损失的,应承担赔偿责任

  C、订立合同时,一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的,应承担赔偿责任

  D、订立合同时,当事人因判断失误对自身受到的损失应自负

  19、施工合同履行过程中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,则(B)。

  A、承包人承担全部费用,工期相应顺延

  B、发包人承担全部费用,工期相应顺延

  C、发包人承担全部费用,工期不予顺延

  D、承包人承担全部费用,工期不予顺延

  20、担保方式中的保证,在实际运用过程中应理解为(B)。

  A、保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定给予赔偿

  B、保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务

  C、债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务

  D、债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务

  21、 合同约定的工期,是指在(A)中写明的时间与施工过程中遇到合同约定,经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。

  A、协议书

  B、通用条款

  C、专用条款

  D、附件

  22、 关于提前或者部分履行合同的说法中,不正确的.是(D)。

  A、提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用

  B、提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务

  C、部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务

  D、债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务,由此增加的费用由债权人承担

  23、 FIDIC《施工合同条件》通用条款规定,为了帮助承包商解决订购大宗主要材料和设备所占用资金的周转,订购物资经工程师确认合格后,按发票价值的(C)作为材料预付的款额,包括在当月应支付的工程进度款内。

  A、50%

  B、65%

  C、80%

  D、95%

  24、 下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中,不正确的是(C)。

  A、安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车

  B、承包人应在试车前48 h内向工程师发出要求试车的书面通知

  C、试车记录由发包人准备

  D、试车合格,工程师在试车记录上签字

  25、 由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止,无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔,这种索赔叫做(A)。

  A、合同被迫终止的索赔

  B、意外风险和不可预见因素索赔

  C、工程加速索赔

  D、工程变更索赔

  26、 工程师判定承包人索赔成立的条件不包括(D)。

  A、造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任

  B、与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误

  C、承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告

  D、索赔意向通知必须在28 d内提交

  27、 FIDIC《施工合同条件》规定,将合同争议提交争端裁决委员会决定的,裁决委员会应在收 到争议文件后(D)d内做出合理的裁决。

  A、15

  B、28

  C、72

  D、84

  28、 招标代理机构评标委员会的专家人选,应是从事相关领域工作满(D)年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。

  A、3

  B、5

  C、6

  D、8

  29、 FIDIC《施工合同条件》通用条款中未明确规定业主必须向承包商提供(C),具体工程的合同内是否包括此条款,取决于业主主动选用或融资机构的强制性规定。

  A、投标保函

  B、履约保函

  C、支付保函

  D、预付款保函

  30、 FIDIC《施工合同条件》规定,自工程接收证书中写明的竣工日开始,至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为(B)。

  A、缺陷通知期

  B、施工期

  C、合同有效期

  D、合同工期

监理合同 篇9

  第 1 题

  通过招标选择的承包人,在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。

  A.招标文件要求的天数

  B.投标书内承包人承诺的天数

  C.发包人和承包人协商的天数

  D.承包人提交的施工组织设计中的天数

  正确答案:B,

  第 2 题

  某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人( )。

  A.无须赔偿承包人损失,工期也不顺延

  B.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延

  C.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延

  D.应当赔偿承包人损失,工期不予顺延

  正确答案:C,

  第 3 题

  建设工程施工合同(示范文本)》规定,承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定 的开工日期前( )天,以书面形式向工程师提出延期的理由和要求。

  A. 18

  B. 2

  C. 7

  D. 14

  正确答案:C,

  第 4 题

  某施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因,已完工程的质量不符合标准要求,工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中,正确的是( )。

  A.费用由承包人承担,由此延续的工期不予顺延

  B.费用由承包人承担,由此延续的工期可以顺延

  C.费用由发包人承担,由此延续的工期不予顺延

  D.费用由发包人承担,由此延续的工期可以顺延

  正确答案:A,

  第 5 题

  发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的,应( )。

  A.支付由此增加的追加合同价款并相应顺延工期

  B.只给予工期顺延,不支付由此增加的追加合同价款

  C.只支付由此增加的追加合同价款,不顺延工期

  D.支付由此增加的追加合同价款,视情况决定是否顺延工期

  正确答案:A,

  第 6 题

  施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,( )。

  A.发包人应在14天内直接确认顺延的.工期,通知承包人

  B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人

  C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师

  D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

  正确答案:D,

  第 7 题

  承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议,需经( )同意。

  A.设计单位 B.施工单位负责人

  C.发包人 D.工程师

  正确答案:D,

  第 8 题

  施工中发生不可抗力事件,承包人应迅速采取措施,并在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报受灾情况和损失情况,及预计清理和修复费用。

  A. 78

  B. 14

  C. 24

  D. 48

  正确答案:D,

  第 9 题

  依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,投料试车工作应在工程竣工( )。

  A.验收后由发包人负责 B.验收前由发包人负责

  C.验收后由工程师负责 D.验收前由工程师负责

  正确答案:A,

  第 10 题

  某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告,发包人于3 月15 日组织生产设备启动试车检验,3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书,则承包商的实际竣工日应为( )。

  A. 3月1日

  B. 3月15日

  C. 3月18日

  D. 3月20日

  正确答案:A,

  第 11 题

  依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,发包人( )后,及时办理竣工结算价款的支付手续。

  A.经工程师审核批准

  B.接收工程

  C.组织竣工验收

  D.认可竣工结算报告

  正确答案:D,

  第 12 题

  在设备采购合同履行过程中,供货方将货物运到现场后,采购方未在合同规定的时间内开箱检验,产生的后果由( )承担。

  A.供货方

  B.采购方

  C.双方共同

  D.监理方

  正确答案:B,

  第 13 题

  FIDIC《施工合同条件》规定,合同履行过程中,某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿,工程师应以( )为判定准则。

  A.承包商的报价是否包括对该事件的费用

  B.该事件是否由不可抗力事件造成

  C.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见

  D.该事件是否非承包商原因造成

  正确答案:C,

  第 14 题 (单项选择题) FIDIC施工合同条件规定,为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险,在合同内要约定调价方法。如因承也商的原因发生工程延误,在后续支付时,( )。

  A.调价方法继续有效

  B.调价方法无效

  C.按对业主有利的原则执行

  D.应酌情扣减违约金

  正确答案:C,

【监理合同】相关文章:

监理施工合同03-26

监理聘用合同09-01

监理聘用合同02-27

监理终止原合同08-31

工地监理聘用合同09-06

施工监理合同09-08

委托监理合同08-09

装修监理合同11-05

监理委托合同11-24

监理合同通用03-07