消防专业承包简单合同范本（通用7篇）
在当今不断发展的世界，合同的用途越来越广泛，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编帮大家整理的消防专业承包简单合同范本（通用7篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
消防专业承包简单合同1
发包方：____________（以下简称甲方）
法定注册地址：____________
法定代表人：____________
联系电话：____________
承包方：____________（以下简称乙方）
法定注册地址：____________
法定代表人：____________
联系电话：____________
按照《_____》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。
第一条：工程概括
1、工程名称：项目工程________栋及地下室。
2、工程地点：
3、承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价________元，总建筑面积约_______万平方米，总工程造价约_________万元。
4、工程内容：
（1）室内消防栓系统；
（2）自动喷淋系统；
（3）自动火灾报警系统；
（4）排烟系统、消防加压系统；
（5）室外消防栓系统；
（5）乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。
5、消防报建费由乙方负责。
第二条：合同价款及承包形式
1、合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米________元，总造价为________万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方承担。
2、本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。
3、如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。
4、该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。
第三条：付款方式
1、本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款____%，即________万元。
2、该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款____%，即________万元。
3、工程施工完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款____%，即________万元。
4、本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后____日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留____%质保金，一年满后支付）。
第四条：施工日期
1、工程总工期为_______日历天；开工日期：______年___月___日；竣工日期：______年___月___日。
2、实际开工时间以甲方确认的现场通知为准，实际竣工日期按政府消防部门出具的“消防验收合格”或备案证明文件所标示的最后日期为准。各节点工期、区段工期按甲方通知。
3、若甲方有必要调整某节点工期、区段工期时，乙方须全力配合，所需费用已包含在合同价款中。乙方不因此而向甲方索赔相应费用。
第五条：设备及材料供应方式
1、本工程所需要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。
2、乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。
第六条：工程质量及验收交工
1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。
2、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。
3、本合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工图纸四套。
4、工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。
5、工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期______年。
第七条：双方职责
（一）甲方职责
1、派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。
2、根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。
3、如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。
4、协助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。
5、因不可抗力的因素造成的工期延误，协助乙方同监理方办理工期顺延签证。
6、在工程竣工交付时，如甲方因资金造成工程不能按时交付，甲方愿以在建工程的房子以当时的市场价格按九折抵足乙方工程款。
（二）乙方职责
1、施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。
2、按合同规定，做好材料和设备的采购、供应及管理工作。
3、严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。
4、已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。
5、及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。
6、在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对项目消防工程进行不定期的维修工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。
7、严格遵守甲方颁布的有关规章制度，服从甲方的统一安排和指挥。
8、工程竣工后，甲方办理与乙方的结算事宜，乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修工作。
第八条：
因本合同的签订、履行而发生争议的，合同各方应本着友好、协作的态度进行协商；协商不成的，可以提起诉讼，双方同意由________________地的人民法院管辖。
第九条：
施工过程中的一切安全事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。
1、本合同一式______份，甲、乙双方各执______份。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。
3、本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
甲方：_______（盖章）乙方：_______（盖章）
法定代表人：_______（签字）法定代表人：_______（签字）
委托代理人：_______（签字）委托代理人：_______（签字）
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
消防专业承包简单合同2
甲方：_________________
乙方：_________________
依据《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
一、工程概况：
1、本合同为大包干合同，乙方已知悉施工场地的要求及困难性。乙方需保证将施工场地原有的消防联动报警点全部更换完毕，保证消防联动系统能正常运行，并且能通过梧州市消防大队的消防检查。若消防大队提出因消防联动报警点不够所以未能通过消防检查，由乙方负责增加消防联动报警点，并自行承担由此所产生的所有增加的报警设备的费用，以达到能通过梧州市消防大队的消防检查为准。
2、工程名称：_________________
3、工程施工地址：_________________
4、工程内容：_________________
二、承包范围：
消防火灾自动报警联动系统
三、承包方式：
包工包料。
四、合同工期：
1、开工日期：_________________
2、竣工日期：_________________
五、工程造价及付款方式：
1、工程造价：_________________金额(大写)：_________________(含税价)
2、付款方式：_________________本合同预付款为合同价款的10%，全部货到现场经甲方工作人员点算核实后付至合同价款的30%，安装调试完毕经过甲方初步验收合格后付合同价款的30%，消防检测合格后付至合同价款的25%，工程结算总金额的5%作为工程质量保修金。
六、质量标准及要求：
1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收,且乙方必须能确保通过甲方所在地消防主管部门的最终验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、检验报告单，使用说明，检测、国家消防检验报告和设备验收标准。甲方可以随机抽检原材料和设备，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20__、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
4、消防报警主机应设置及可兼容联动甲方现有设备的远程手动启动及自动联动防火卷帘门、消防水泵、消防风机功能。消防报警主机应具备监视泵故障功能。火灾自动报警联动系统中的消防电话系统应正常通话。火灾自动报警联动系统必须正常工作，一旦出现故障，无工作报警的，经过查证原因是产品质量问题导致的时，乙方须负责修复和处理赔偿相应的损失。
5、消防主机移交使用时如厂家所生产的主机操作系统存在需要密码开启操作的所有系统，乙方须无条件提供使用密码供甲方保存使用。一旦出现须要密码开启至甲方消防主机系统无法正常使用时造成的损失，乙方必须无条件全部负责修复和保证甲方消防主机能够正常使用。
6、乙方交工前应做48小时的试运行试验。
七、安全施工：
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2、乙方在施工过程中，所产生的安全事故及质量问题由乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
八、质量保修：
1、本工程免费质量保修期限为：_________________经双方签字验收后报警主机三年、前端设备两年。期满后须提供零部件采购渠道和相关供应厂商的联系电话。
2、乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理，必须修复正常。
3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到至少1次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收3%的劳务费。乙方联系电话：_____________乙方联系人：_____________
4、保修金支付方法
(1)质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，七个工作日内，甲方一次性无息付给乙方。
(2)在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在本条第二点规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。
(3)在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。
九、甲、乙双方责任：
1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。
2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。
4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。
7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。
8、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。
9、乙方负责为甲方培训操作维护人员4人，正常维修维护处理人员2名。直至能够完全独立处理操作和维护工作。
十、违约责任、索赔
1、甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。
2、甲方无正当理由未按合同约定付款，超过5个工作日的，工期顺延推迟。
3、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。
4、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。
5、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故等，乙方承担由此造成的一切损失。
6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
十一、争议的解决
本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。第十三条其他约定
1、本合同一式四份，双方各执贰份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
委托代理人：_________________委托代理人：_________________
合同经办人：_________________合同经办人：_________________
电话：_________________电话：_________________
传真：_________________传真：_________________
开户银行：_________________开户银行：_________________
帐号：_________________帐号：_________________
通讯地址：_________________通讯地址：_________________
邮政编码：_________________邮政编码：_________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
消防专业承包简单合同3
发包方 （甲方）：_______
承包方 （乙方）：_______
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：_______
2、工程地点：_______
3、工程地点：_______
4、承包方式：_______
二、工程承包方式
包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。
三、工程工期
1、本合同工期为____日，自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后____日内进场施工。
2、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：
（1）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的；
（2）因甲方不能按期提供施工图，材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的；
（3）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的；
（4）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的；
（5）非因乙方原因造成前道工序没有完成，影响本工程进度的；
（6）隐蔽工程乙方通知甲方验收，甲方没有按时验收的；
（7）甲方未按约定支付工程款的。
四、工程价款
1、工程价款为：（大写）__________________，（小写）__________________。
2、在合同履行中出现下列情况时，应调整本工程的工程价款：
（1）经批准的设计变更；
（2）非乙方原因造成的现场施工与图纸不符，需增加工程量。
3、工程结算价格调整计算方法：上述引起的任何洽商增减，在洽商签订时双方确定金额，最终工程结算为固定合同价+洽商金额，不再另行结算。
4、工程结算价格需第三方审计机构完成的：乙方施工完毕后20日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后，应在3个月内组织第三方审计机构给予确认，延期视为认可乙方所报结算金额。
五、材料设备供应
1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）。
2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。
3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。
六、工程质量
1、甲方应在乙方进场前7日，向乙方提供施工图纸和施工说明____套，并向乙方进行技术交底。
2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。
3、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前2日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方应在验收记录上签字；验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前1日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过2日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。
4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。
5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。
七、工程验收
1、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知5日内组织自行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
2、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。
3、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。
八、工程价款的支付方式
1、合同签定后，预付工程总价的_______%，计RMB：_______元；
2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内，付工程总价的60%，计RMB：_______元。
九、维修责任
乙方负责保修期限为_____年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙方相应的费用。
十、违约责任
1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款1‰的违约金，最高不超过合同价款的3%。
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。
3、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按工程价款的1‰向乙方支付违约金。
4、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的，乙方应返工，返工费用由乙方承担。
5、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。
十一、争议解决
1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。
2、双方在合同执行期内如有争议，应由双方友好协商解决，如协商无效任何一方均可向 ___________地人民法院提起诉讼。
甲方（公章）：_______乙方（公章）：_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
消防专业承包简单合同4
发包方：_______（简称“甲方”）
承包方：_______（简称“乙方”）
现经双方友好协商，甲方同意将 消防水、电；地上建筑单体消防水、电；以及室外综合消防管网等消防工程发包给乙方施工，为了明确双方的权利与义务，确保本消防工程项目能按期按质按量顺利完成交付验收使用，特签订以下合同条款，以资双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：_______
2、工程地点：_______
二、发包劳务安装的工程范围及施工内容：
包括地上建筑单体楼层、地下车库、水泵房以及室外消防管网，具体分项发包工程内容如下：消防喷淋自动水灭火系统安装、消火栓水灭火系统安装、水泵房内设备及管道安装、火灾自动报警联动控制系统安装、火灾自动报警联动系统安装、室外消防埋地综合循环管网安装；单体楼层及地下车库消防应急照明系统安装等。具体工程量以实际发生的工程量累加核算后为准。
三、施工工期：
该工程施工总工期跟随建筑总包土建工程工期配套，同步施工同步验收。合同签定后乙方即进场开始施工。如遇下列特殊情况工期则相应顺延，并由此而造成的一切相应后果乙方概不负责。
1、由于甲方及总包土建或业主方原因造成；
2、原工程设计施工图纸的设计变更；
3、甲方不按合同条款规定支付乙方劳务费用并由此造成的损失；
4、不可抗力的事件。
四、承包方式及工程造价：
1、承包方式：包工不包料（即包清工劳务费，甲方提供六回路二级配电箱、压槽机，割管机，开孔机以及本工程所有机械损耗工具）。
2、本合同暂定劳务费为人民币：3500000.00元整（叁佰伍拾万元整）
3、如需委托乙方进行其他本合同外消防工程施工内容，劳务费用按实际发生的工程量双方结合市场价协商另行结算，并补充施工协议。
五、劳务费支付方法及结算方式：
1、合同签定后乙方组织人员进场开始施工，甲方根据实际施工已完成工程量情况必须每月定时足额支付发放已完成工程量的70%作为工人生活费。
2、待分项工程施工工程量完成至100%时，甲方须支付乙方全部施工工程量劳务费的80%。
3、工程在进行消防设施检测时开始完成双方的结算手续，消防设施检测后甲方须支付本合同所发包施工内容劳务费的95%给乙方，甲方在本项目经芜湖消防监督管理部门竣工消防验收合格后的'30个日历天内，须支付乙方合同所承包工程内容的全部劳务费，扣留1%的质保金在质保期满一年后一次性付清给乙方。
4、发包劳务费结算总价：按实际施工安装的工程量乘以各个分项工程计价节点的合同劳务费单价为本工程合同乙方承包劳务费的最终总价；共三部分其中
（A）、地下室部分：
1.消防喷淋自动水灭火系统安装-----按72元/个点（喷淋头）累加核算，以喷淋头实际安装个数来计算点数；包括所有大小管道（DN150--DN25）安装刷漆、支吊架制安刷漆、阀门、风管上下避让绕行管道安装，管道安装临界点从系统湿式报警阀后的所有管道安装。
2.消火栓系统安装----按500元/套累加核算，包括所有大小管道（DN150--DN65）安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装，管道安装临界点从室外第一个阀门开始计算到室内消防箱内消火栓阀。
3.水泵房内所有消防设备按45000元一次性包干（包括水泵控制箱安装，但不含设备到控制箱电源线缆穿管及钢导管或金属桥架敷设安装在内）
4.火灾自动报警联动系统安装----按62元/个点累加核算，按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装点数，包括管内穿线、报警设备编码、安装（金属桥架、线槽安装不在内，只含线槽、桥架放线），所有预埋管必须具备穿线使用条件。
（B）、地上单体楼层部分：
1.消防喷淋自动水灭火系统安装----按72元/个点（喷淋头）累加核算，以喷淋头实际安装个数来计算点数；包括所有大小管道（DN150--DN25）安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装等。
2.消火栓系统安装--按515元/套累加核算，包括所有大小管道（DN150--DN65）安装刷漆、楼层现浇板预留孔洞打铆、钢套管制作安装、封堵，支吊架制作刷漆、阀门，砌体预留箱体孔洞、箱体背面二次补平加固等，管道安装临界点从室外或单体地下室第一个阀门开始计算到室内消防箱内消火栓阀、到屋面实验栓。
3.室外消防栓、水泵接合器等安装--按500元/套累加核算，但不含砖砌井和土方挖填。屋面高位补给消防水箱安装--按6000元/台（包括阀门、溢流管、法兰焊接预留安装，出水管安装刷漆等，但不含水箱本体垂直二次运输和保温以及混凝土基础）
4.火灾自动报警联动系统安装-----按62元/个点累加核算，按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装点数，包括管内穿线、报警设备编码、安装，砖砌体二次开槽配管及恢复（金属桥架、线槽安装不在内，只含线槽、桥架放线），所有预埋管必须具备穿线使用条件。
5.楼层单元消防应急照明系统安装---按单体建筑所有消防应急照明系统灯具个数62.00元/套累加计算，包括预埋管管内穿线、消防应急照明灯具安装、插座和盖板安装、系统回路双电源送配电调试，砖砌体二次开槽配管及恢复。备注：本消防设施系统工程所有管道及设备等在与其他班组（特别是油工班组）交叉施工完成后，如再被造成二次人为污染或损坏，乙方概不负责清理维修。
（C）室外埋地部分
1.室外埋地消防水偱环管网安装--热镀锌钢DN150及以下沟槽连接按30元/米累加计算。热镀锌钢管DN150焊接法兰连接按60元/米计算。（具体以实际施工发生工程量按上述单价累计核算为准，包括过马路套管制作安装、阀门、防腐、管沟砂垫层，但不含所有管道埋地沟槽土方挖、填及砖砌阀门井）
备注：本消防设施系统工程所有管道及设备等在与其他班组（特别是外环境班组）交叉施工完成后，如再被造成二次人为或机械损坏，乙方概不负责维修
六、双方责任：
甲方：
1、必须按计划及时采购提供施工安装所需的相关设备和材料；提供施工用水、用电，生活、住宿便利条件。提供其分包范围内的消防施工图纸两份，按设计图纸解决与土建及建设和监理等各方的协调事宜。
2、委派现场专业代表对工程进度、质量进行监督，确定详细的施工进度计划节点，合理安排制定应急施工措施，检查隐蔽工程，施工中由于现场因素的需要进行设计变更的，及时办理相关手续并与乙方进行技术交底。负责协调乙方与其他各施工队伍、班组交叉施工等各项事宜。
3、对乙方的现场施工进行配合及三级安全教育。协助解决影响工程施工、生产机器安全等方面现场检查、督促。提供的加工机器和安装机器应满足建筑工程施工规范安全管理的有关规定。
4、必须按合同约定的时间和数额及时足额支付劳务费给乙方；并对非本合同内的工程量其必须要委托乙方施工安装的，劳务费由双方协商后予以确认签证，形成补充协议作为本合同附件在本工程合同劳务费最后结算时一并支付。
5、对乙方的施工不合格项出具限期整改通知单，并对乙方施工不合格项衍生施工材料的浪费进行教育督促
6、甲方必须对其自身及发包工程施工现场的乙方全部雇员办理工伤意外保险。
乙方：
1、本着“认真、负责”的工作态度和“节约、规范”的施工方法，配合甲方现场代表的施工管理、监督、协调，做好各项施工准备工作、安全、文明施工等。
2、合同签订后即开始进场施工，按图纸设计要求并参照现行国家有关消防安装工程的质量规范规定施工，服从配合甲方施工专业管理人员的工作安排确保工程质量和进度。
3、对工程施工质量不符合施工图纸设计和现行消防验收规范要求的，应及时无偿维修或返工；对甲方开具施工不符合项的限期整改通知单，应在规定的时限内完成并报甲方现场代表复查。
4、因工程仅对需要安排加班施工的，与甲方进行协商。施工中遇到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的，先通知甲方代表，经甲方研究同意后方可施工。
5、承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定。参照现行国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定组织施工，对违章操作、不服从指挥、违反劳动纪律和规章制度者，给予纠正教育、责令整改、处罚，直至辞退出施工现场。
6、对承包人在施工中的安全隐患，在发包人多次发出指令要求整改，而承包人拒不执行的情况下，发包人有权勒令承包人停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人自行承担。
七、工程质量标准及保修期限：
1、该工程消防设施系统的安装质量，必须符合现行消防设计及施工验收规范的规定要求。确保各个系统的使用功能稳定、可靠、满足设计及验收规范要求。
2、本工程自消防检测单位消防设施、电气安全防火技术检测合格之日起，乙方对该工程所有合同内施工内容施工质量保修一年。
3、保修期内，属安装施工质量问题的，由乙方负责检修并承担维修劳务费用；属安装施工材料问题的，由甲方负责可委派乙方维修并承担相应维修劳务费用，因不可抗力因素造成的设备和系统损坏的，乙方提供有偿维修服务，费用由甲方承担。
八、违约责任：
甲方未能按本合同履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，按劳动合同法有关规定赔偿乙方因此而发生的损失；若乙方不能按合同规定日期交付使用，按本合同有关规定赔偿甲方损失。
九、其他：
（1）、乙方必须爱护甲方所提供的施工机具，在确保工程质量前提下节约使用材料，若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复。
（2）、乙方必须确保工程进度，若乙方耽误工期给甲方造成损失由乙方负责。
（3）、若甲方发现乙方不按图纸及国家有关标准规范施工，技术低劣，造成工程质量差.业主投诉，甲方有权终止协议。
（4）、甲方的所有设备、构件、工具、材料等，乙方只能使用，而无权进行挪用、转借、及变卖等，一旦发现乙方有上述行为，甲方有权扣除乙方十倍之劳务费及开除相关人员。
（5）、若本工程在施工中途，非乙方原因造成施工停工一个月或不能继续施工，甲方必须把乙方已完成的所有工程量按合同条约结清所有施工劳务费。
（6）、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同在双方签字后生效，在本消防工程质保期完并结清安装劳务费后自行失效；合同执行期间未尽事宜双方另行友好协商，商定协议作为本合同附件与本合同同样具有同等法律效力。双方履行本合同时，如发生纠纷应采取友好协商的方式解决，协商不成可以到当地人民法院起诉。
甲方（签字）：_______乙方（签字）：_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
消防专业承包简单合同5
甲方(发包人)：____________________________________
乙方(设计人)：____________________________________
现因甲方委托乙方进行消防设计，为明确双方责任，签订本协议。
一、工程概况
1、工程地点：__________________________________
2、工程名称：__________________________________
3、消防设计范围：消火栓、喷淋系统;火灾自动报警系统;应急照明、疏散指示系统;防排烟系统的设计
消防设计范围不包括：__________________________________________
(未明确列举在消防设计范围内的，视为不在本次合同范围之内)
4、工程期限：________年____月____日前完成。
5、乙方应提供下列符合要求的资料与图纸作为工程完成：
包括消防工程的消火栓、喷淋系统、火灾自动报警系统、应急照明、疏散指示系统、防排烟系统的全套图纸各3份;消防申报资料一份。
二、费用
1、本次设计服务费为：￥______________元(__________________元整)人民币
2、支付进度安排：
第一次付费20%，该款项作为定金，于本合同签订后三个工作日内支付;
第二次付费30%，于本合同签订后十个工作日内支付;
第三次付费50%，于乙方提交全部符合要求的设计图纸后三个工作日内支付。
三、其它权利义务
1、本合同签订后三个工作日内，甲方应提交设计委托书、原土建施工图及装修电子版图纸等资料。因甲方未提交资料导致工程延后的，乙方不承担责任。
2、在审批过程中，因审批原因引起的正常合理的修改内容，乙方应配合甲方进行修改并不收取额外费用。相关修改内容乙方应在1~5个工作日内完成修改设计工作。在提交施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。图纸有修改不再计费(不包括装修及现场改动，消防图纸修改或追加晒图，只收取打图、晒图费)。
四、违约责任
1、甲方逾期付款的，每逾期一天应向乙方支付0.1%的违约金。逾期超过15天的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成工作对应的费用。
2、乙方逾期完工的，每逾期一天应向甲方支付5%的违约金。甲方有权从应付款项中扣除违约金。逾期超过10天的，甲方有权解除本合同并要求乙方退回所有费用。
五、其它
1、本合同如有争议，协商不成时，双方同意在____工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
2、本协议一式两份，具有同等法律效力。
3、本合同自双方签署后生效。
甲方(盖章)：_______乙方(盖章)：_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
消防专业承包简单合同6
甲方（建设单位）：__________
乙方（施工单位）：__________
乙方承包甲方火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统消防工程，根据《中华人民共和国经济合同法》之规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、工程情况：
1、工程名称：__________________________。
2、安装施工范围：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统、消防水泵房及屋顶消防水箱稳压系统安装施工。
3、施工期限：自签订本合同之日起_____天。乙方_____年_____月_______日按时进场施工，进场时向甲方提交施工方案、施工进度表。逾期不能完工，每拖延一天工期罚款________元。
4、乙方在合同签订时向甲方提供本工程安装所用设备、主材、副材清单（要注明产地品牌、规格型号、价格）:______________________________。
5、承包安装施工方式：包工包料。
二、质量标准要求：
1、乙方必须提供消防工程安装施工资质证书、消防产品样本书、产品合格证和国家消防检测权构出具的产品检测报告书、消防产品合格证。选派安装技术好、认真细致、听指挥的安装队伍，各项目施工队长必须固定并常驻工地。
2、乙方必须严格按合同规定，使用甲方认可的《_________消防工程产品报价表》中确定的产品品牌、规格、型号（所用消防产品必须是目前最新款国标产品），按照甲方图纸，国家标准规范、消防规范安装，保证施工质量。
3、吊针、吊架角钢、接线盒、电线套管、罗栓等辅料全部用国标产品，按规范制作。吊针、吊架垂直牢固不松动。
4、乙方必须按甲方要求的高度进行安装，消火栓、按钮、层显等墙面安装设备，安装前须先向甲方确认安装位置。穿线管顺梁底走，缚设在梁底面上。
5、喷淋管、消火栓管采用天津利达火镀管，安装平整、不下垂、不歪邪，所有喷淋管整齐划一。接线盒、电线管、探测器、按钮安装牢固方正，穿线管变向必须使用穿线管弯头且对接牢固。所有喷淋管、接线盒、电线管必须用清擦干净，涂一遍底漆后用白漆粉涮均匀，不得露出底色。
6、水泵房安装：按国家有关标准规范、消防规范标准安装，达到水泵、管道布局和走向合理，安装整齐、便于维修、焊缝均匀美观，必须安装水泵试水装置。按图纸要求标准进行管道防腐处理。
7、保温质量：消火栓水管、喷淋水管用容重50㎏/m3以上带铝泊超细玻璃丝棉保温，消防水箱保温用厚度10㎝、容重50㎏/m3以上超细玻璃丝棉，外覆盖玻璃丝布涮玻璃钢漆，稳压罐、消防水箱至管道井的管道用厚度10㎝以上的聚氨酯发泡保温，外緾玻璃丝布涮玻璃钢漆。保温必须使用国标材料，按规范施工，达到均匀平整、包扎牢固、不凹凸、不开裂。
7、本工程安装质量：市级优良工程标准。达不到优良标准，甲方不付工程款。
三、质量检查验收：
1、乙方消防产品、材料进入工地，乙方要向甲方及时提出检验申请，甲方工程管理人员和工程监理人员，按照消防产品样本书、国家标准和本合同第三条2款质量标准要求为标准检验质量，如达不到标准，不得用于本工程。如果乙方使用《_________消防工程产品报价表》以外的产品及使用不合格产品，每次罚款______元。
2、经甲方检查发现乙方施工安装质量不合格，乙方无条件整改，并每次给予乙方罚款______元。
3、工程完工经验收达不到设计使用标准和消防验收不合格的，甲方不付货款，乙方无条件整改。属设备问题的甲方退货，乙方退款并按工程总造价的一倍赔偿甲方损失。
四、质保期。
自验收合格之日起质保期___________年（质保期内发生质量问题，乙方无条件免费维保）。
五、工程合同价款、拨款和结算。
1、合同承包总价_________万元包定。总价中已包含：消防设备主材费、副材费、安装费、机械费、管理费、利润、税金、规费、社保费等、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统检测费、电检测费，所有消防产品（消防排烟、木质防火门、防火卷帘、强电、空调、装修等）送样检测费、验收检测费，图纸报审费等一切与消防有关项目的检测、验收检测费用。本工程一次性包定，在施工过程中发生的图纸变更，甲乙双方办理书面签证，待工程竣工时结算。
2、本合同签订后（乙方向甲方提交消防产品样本书、检测报告后）甲方预付工程款______%，工程进度款按月按完成工程量的__________%付给，全部安装完成甲方付至总工程款的_____%，消防验收合格拿到公安消防部门签发的合格证后，甲方付至工程款的__________%，保修期满，甲方付给余款_______%。乙方必须开具正式发票结算。本工程安装用电费用由乙方承担，乙方自备配电箱、电表。
六、安全施工：
1、乙方在施工中，不得损坏甲方场内的设施、物品，保护好土建、电梯、电力及照明线路、空调设施、电安装设施和装修工程，如有损坏乙方赔偿全部损失。
2、乙方要服从甲方管理，乙方必须加强对施工人员的安全教育，严格按照《安装安全技术规程》、《安装工人安全操作规程》等国家有关规定施工，佩戴好安全、防护用具，确保无安全事故。乙方必须对其全部施工人员投意外伤害保险，并交保险单复印件与甲方。要教育工人文明施工，确保原有设施不受损坏，做到工完场清。杜绝一切偷窃行为，否则按十倍罚款。乙方在施工中发生的一切安全事故责任，乙方自负，甲方概不负责。
七、纠纷处理：
发生合同纠纷，双方协商解决，协商不成由人民法院裁决。
八、附件：
乙方所提供的消防产品样本书、《______消防工程产品报价表》为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
九、本合同经双方签字盖章生效。
十、本合同一式二份，甲乙双方各一份。
甲方（章）：____________ 乙方（章）：________________
地址：__________________ 地址：______________________
法定代表人：____________ 法定代表人：________________
委托代理人：____________ 委托代理人：________________
开户银行：______________ 开户银行：__________________
帐号：__________________ 帐号：______________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
消防专业承包简单合同7
发包单位(以下简称甲方)：_______
承包单位(以下简称乙方)：_______
经依法招标确定乙方为中标单位，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招投标法》及其它法律、行政法规的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商，本着自愿、平等的原则，签订本合同，双方共同遵守。
第一条：工程概况
工程名称：_______
工程地点：_______
工程规模：_______
第二条：承包方式
本消防安装工程项目按包工、包料、包设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包报建及相关备案手续办理、包竣工验收、包工程保修、包全套竣工资料、包管理费、利润、各种规费和税金、包人、材、机价格上涨的大包干形式进行，按4.1.2《合同承包价格》明确的相应项目承包固定综合单价和承包总价包干，不再存在任何签证。
第三条：承包范围
3.1、本工程承包范围为_______设计研究院所设计的_______室内、室外、地下室消防施工图范围内包含的全部内容。
3.2本工程承包主要内容还包括：
A、消防报批报建、竣工验收备案等相关手续;
B、消火栓系统(室内消火栓管道、消火栓水泵接合器及室外消火栓安装、室外消防环管);
C、自动报警(包括探测器、各类型模块安装及调试);
D、消防排烟系统(含风机、风管及风口安装，送风机组、机座及其土建预埋预留后的修补);
E、灭火器配置(包配电房的液体灭火器);
F、广播系统;
G、自动喷淋系统、消防泵及稳压系统(含喷淋泵、消防泵、稳压泵及气压罐安装);
H、主机、水泵房及水泵控制系统(包括控制柜及机座);
I、屋顶消防水箱的采购安装，自动进水装置的采购安装;
J、地下室消防水池进、出水口都由消防采购安装;
K、高层走道、电梯前室有喷淋系统，手动启动时的排水管道、消防电梯排水泵及排水管道归消防采购安装;
L、清场防火门及防火卷帘门，消防控制水泵房门、配电房门、电梯机房等防火的门、锁、安全标记牌由消防制作安装;
M、所有应急照明灯具及安全指示牌(灯);
N、消防强、弱电划分：
①甲方提供所有动力电源到控制箱，所有控制箱到消防动力的连接线由消防自行安装(包含消防联动的出线);
②公共区域消防强电应急照明、安全指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)、楼层指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只提供电源接线点;
③地下室楼层应急照明、安全指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只提供电源接线搭火点，其材料按图要求采购;
④消防弱电由消防根据设计与消防规范负责安装;
⑤公共区域所有配电箱柜的强电检测均由消防负责。
O、上述项目中未明确的消防设计施工图中的所有消防工程皆由消防负责。
3.3、按设计图纸、甲方要求、国家有关消防工程施工验收质量标准、合同工期承担本项目的工程施工、资料整理备案、竣工验收、交付使用，并承担任何质量缺陷的保修责任，承担相应的经济与法律责任。
3.4、乙方应处理好消防主管单位关系，自行承担消防主管单位及相关部门的各种赞助费用和处罚。
第四条：工程造价
4.1、合同价款
4.1.1本工程合同总造价为
人民币大写：_______元整，￥：_______元。(结算以按每平方米建筑面积承包项目的综合单价__相应实际完成的经双方确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价)
4.1.2 合同承包价格
本工程室内消防工程分高层(主楼部分)、商铺、地下室(本身专用消防设施)以每平方米建筑面积按固定综合单价承包;室外工程(消防环管、消防栓等)、地下室公共消防设施(非地下室本身专用的消防设施)按固定总价承包。合同承包价格见下表：
序号承包项目名称
承包面积/㎡承包单价(人民币/元)
合价/元
程高层(主楼部分)每㎡建筑面积承包固定综合单价_______元/㎡
商铺每㎡建筑面积承包固定综合单价_______元/㎡
1地下室(本身专用消防设施)每㎡建筑面积承包固定综合单价_______元/㎡
2室外工程(消防环管、消防栓等)合同承包固定总价_______元
3设在地下室非地下室本身专用的公共消防设施合同承包固定总价_______元
4.1.3上述“承包固定综合单价”和“承包固定总价”已包含第二条工程承包方式和第三条承包范围内的所有工作内容和费用。已包含按设计施工图、技术规范要求、现场施工条件、招标文件及合同要求完成消防安装工程全部工作可能发生的所有费用，包括分部分项工程费、措施项目费、管理费、利润、各种规费、安全文明施工措施费、技术措施费、设备进出场、人员食宿、工程保修、税金等工程直接、间接的所有费用在内。以及招标文件与合同明示或暗示的所有责任和义务所需的费用，不论国家政策和市场行情如何变动都不另进行价格调整。
4.1.4 上述承包价格为承包固定价。是中标承包单位在认真阅读图纸，全面熟悉和理解设计施工图的全部项目内容，熟悉了解现场施工条件环境，按投标邀请函规定的格式编制完整准确的工程量报价清单，准确计算后双方确定的承包价格。合同签定后不再因承包单位投标时没有认真研究图纸，踏勘现场，漏报少报工程项目与工程量，或因对图纸和现场施工环境条件理解不全面而产生报价偏差以及施工期内市场变化引起的造价变化做任何调整。
4.1.5按政策须向建设行政管理部门缴纳的养老保险费、其他保险费、农民工工资保证金、安全文明施工专项费等均由承包方负责自缴自返，且已经含在承包价格中。
4.1.6建设行政管理部门备案、办理相关手续费用和招投标费用以及上缴主管部门的其它费用按建设主管部门要求各自承担其费用。
4.1.7施工用水用电由发包人提供现场安装用水用电接驳点至用地红线边，承包人自行从接驳点接出并安装水表电表，其费用按市政供水供电价格由中标承包人自行承担。
第五条：施工工期
5.1本项目原则上定于_______年_______月_______日进场(具体进场开工日期以甲方工程部的要求为准)，施工总工期根据土建工程进度，以不影响土建和工程整体验收交付使用为准。
5.2 承包单位所承包的全部工程竣工，应向监理方提交竣工报告(含备齐竣工备案的全部竣工资料)，由监理方提请建设方组织验收，工程验收合格之日为竣工日期。因承包方原因造成工期延误，影响土建或工程整体进度，给予5000元/天违约罚款，并承担由此给甲方造成的相应的损失费用。
5.3工程全部完工，乙方必须及时退场，乙方接到拆场通知后，必须在 5 天内拆场完毕，否则，每延期一天向甲方支付10000元违约金，并承担相关责任及由此给甲方带来的经济损失。
第六条：工程质量
6.1本项目工程质量要求达到国家消防安装工程质量验收规范的合格标准以上，乙方必须严格按照设计文件，国家现行质量检验标准及相应技术规范标准和上级单位有关规定进行规范施工以保证工程质量，并接受建设行政主管部门、监理方和甲方的质量监督管理，服从甲方与监理方代表的指挥及安排。
6.2 乙方在施工过程中的工程质量经甲方、监理方及质量监督部门检测达不到规范和设计要求的质量标准，乙方必须无条件返工直至达到合同规定的质量标准，并承担相关责任及由此给甲方带来的相关经济损失，费用在乙方的工程进度款内扣除。
6.3 本工程除设计文件(施工图纸等)另有规定外，用于工程的所有材料、设备和工程施工的质量均应符合招标时已颁布的国家和邵阳市现行标准和规范的相应规定和要求。标准和规范文件不一致时，以要求高的为准。用于工程的主要设备、材料等需提供相应的出厂合格证书和符合规范要求的检测报告，需要现场抽样检测的必须进行现场抽样检测，凡不符合质量规范与合同要求的产品一律禁止使用。
6.4本工程所涉及的主要材料、设备、各种报警设施必须是三证齐全的国家标准产品，并符合消防主管部门认定合格的产品。镀锌钢管采用天津友发牌或衡水华歧牌热镀管，报警系统设备采用海湾公司生产的海湾牌，水泵采用上海连城牌。在材料、设备订购或进行施工之前，中标承包单位须向监理和建设方代表呈示有关样品或试料样板及有效的质量证明、产品技术数据说明，获得批准，并由监理方封样;主要设备采购进货前应呈报建设方代表到供货方现场察看，符合设计和合同要求方可采购进场。如因材料质量、规格、型号等指标不符合设计要求及规范要求，所造成的工程返工，一切损失由投标方全部自行负责。
6.5 所有材料、设备进场乙方必须填写材料进场验收报告单，及时报请甲方和监理方现场施工代表验收签证，且应向监理和建设方提供产品合格证明、质量保证书及检验单原件(如为复印件，则需说明原件存放于何处，以备查)等，验收合格并签证后方可用于施工，未经验收签证或验收不合格的产品一律不得用于工程，对与样品或设计和规范要求不符合的材料及设备，监理和建设方有权责令其调换，中标承包单位须按照建设方要求的时间将不合格产品运出施工现场，重新采购符合要求的材料及设备，并承担由此发生的所有费用，工期不予顺延。由此给建设方造成的损失由承包单位负责赔偿。
6.6 所有隐蔽工程隐蔽前必须报甲方和监理方进行隐蔽工程验收签证，验收合格方可进行隐蔽，未经验收或验收不合格不得隐蔽，否则甲方和监理方有权要求乙方打开重新检查验收，由此产生的费用由乙方承担;分部分项工程完工必须填写分部分项工程验收报告，及时报请甲方和监理方现场施工代表验收签证，验收合格并签证后方可进入下道工序施工，否则甲方和监理方有权要求乙方停工，由此产生的损失由乙方承担。
6.7 分部分项工程验收不合格乙方应自觉组织及时返工直到符合要求为止，若乙方拒不服从建设监理方和甲方现场施工代表的管理，不按规范要求进行返工，建设监理方和甲方现场施工代表有权对乙方处以3000—5000元/次的质量罚款。情节严重的，视乙方违约，甲方可解除合同;
6.8 无论发包人、监理公司、国家质量监督机构是否对承包工程进行并通过质量检验，承包人都应对所承包工程及所采购的材料、设备负责，除非质量问题是由于设计原因引起的。对后者承包人应及时通知发包人及监理公司，并等待发包人和监理公司的指令。
6.9 承包人应按照有关技术规范的要求，设置专门的监测岗位，完成各项工程的检测、调试、测量与观测，并累积形成完整的技术资料。
6.10 工程保修：本工程质量保修期二年。工程竣工验收合格后，以合格证书签发日为准在合同规定的保修期内，各系统工程因安装不当或设备、材料质量所致发生故障，由承包人无偿进行保修，需要更换的设备必须及时更换。承包人必须在收到监理公司、发包人的通知后及时派专业人员到场免费修复。否则发包人可自行组织修复，由此产生的费用由承包人承担，发包人直接从预留质量保证金中双倍扣除，不足部分由承包人另行支付。
第七条：设计变更
7.1 乙方应严格按甲方提供的设计施工图与合同约定进行施工，不得擅自改变设计进行施工，施工过程中若乙方认为设计有不合理的地方，应以文字与图示方式向甲方和监理方提出修改意见，得到设计单位同意并经甲方和监理方签证认可后方可进行变更。
7.2 因甲方原因需要变更原设计时，由甲方或监理单位向乙方发出变更通知，乙方按变更要求进行施工。
第八条：安全生产与文明施工
8.1 安全生产
8.1.1乙方必须严格按照安全生产规范进行施工，配备专职安全生产管理员，随时对现场的安全隐患进行检查整改，施工现场应严格按安全规范做好安全生产防护措施，施工区域应进行安全围护，树立安全警示标牌，确保施工安全;
8.1.2乙方必须对施工人员进行全面的安全教育，施工人员进入现场必须按规范戴好安全防护工具，严禁违规操作，若检查发现有不载安全防护工具或违章操作的情况，甲方有权对乙方进行500-1000元/人次的安全处罚;
8.1.3 油料等易燃易爆物品乙方必须安排专人按安全规范进行保管，施工用电用火必须严格按安全规范进行管理，所有施工机械设备均应专人专职使用管理，采取相应的安全措施确保施工安全;
8.1.4 现场所有设备、材料乙方应安排专人进行看护保管，因守护管理不善造成丢失或损坏均由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任;
8.1.5 乙方对施工安全和设备材料管理负全部责任，施工过程中造成的任何安全事故或财产损害均由乙方负全面的经济责任和法律责任。
8.2、文明施工
8.2.1 乙方应按照文明施工的规范要求组织施工，对全体施工人员进行全面的安全文明施工基础教育，制订安全文明施工管理制度，设置安全文明施工标牌，把工地建成文明施工的样板工地;
8.2.2 乙方应教育施工人员遵纪守法，遵守国家法律和甲方的管理制度，处理好与兄弟施工单位及当地百姓工的关系。严禁在施工现场或生活区内聚众赌博，吵架闹事，否则甲方有权视情节轻重处以500-1000元/次罚款;
8.2.3 工地现场所有施工材料必须分类堆放整齐，施工垃圾每天下班之前必须清理运出施工现场，工地现场必须清扫干净，若检查发现材料乱堆乱放或垃圾未及时清理，每次处以500-1000元罚款;
8.2.4 乙方应采取一切必要的措施，选择正确合理的运输路线、运输工具，避免设备、材料进出场对现场周围或通往现场的道路、桥梁造成环境污染或破坏损伤，由于设备、材料进出运输造成任何环境污染或破坏损伤而引起的一切索赔、罚款均由乙方自行承担责任，同时乙方应为自己的运输路线道路通行办理相关的许可手续并承担全部费用。
第九条：工程验收
9.1、隐蔽工程和分部分项工程中间验收
9.1.1 隐蔽工程(如暗敷预埋的管道等)隐蔽前、分部分项工程完成后乙方应及时报请甲方和监理方进行验收，经验收符合设计和规范要求后方可进入下道施工工序，未经验收或验收不合格不得进入下道工序，更不得进行隐蔽，否则甲方和监理方有权要求乙方打开重新检查验收，由此所产生的费用和延误的工期均由乙方负责;
9.1.2分部分项工程验收不合格时乙方应及时整改返工到合格为此，不及时整改返工，甲方有权拒绝验收，由此产生的工期延误和其他经济损失由乙方负全部责任。
9.2工程竣工验收
9.2.1全部工程按设计施工图、合同约定、甲方要求全部完成，施工方自检合格，符合设计与有关规范及消防主管部门的要求后向甲方提出工程竣工验收申请报告，由甲方组织相关部门及时对工程进行整体竣工验收;施工承包方必须保证工程通过消防部门验收合格，验收所发生的一切费用由施工方负责。
9.2.2乙方竣工验收申请报告的内容按规范要求提供且必须具备以下条件：
①工程已全部按合同约定和设计与规范要求完成，经有权部门检测质量符合规范与设计要求;
②各项竣工技术资料已按规定整理齐全装订成册并按程序签认备案完成;
③提供资料清单和竣工技术资料一式陆份。
9.2.3 工程实际竣工交付以经甲方、监理方、消防质量监管部门验收合格，各方正式签字盖章通过为准。
第十条：工程结算
10.1结算条件：
10.1.1全部工程按设计施工图、合同约定、甲方要求全部完成，经竣工验收检查符合施工技术规范、工程验收标准要求，经有权部门竣工验收合格;
10.1.2所有竣工资料按规范和甲方要求整理齐全，并按规定备案完成;
10.1.3承包范围外增加工程和合同内减少工程已全部按合同约定完成签证，且签证手续及时规范齐全;
10.1.4符合上述条件后由施工方按合同约定编制完整的工程结算书送甲方有关部门审核;
10.2 结算方式
10.2.1、以甲方、乙方、监理方三方按本合同第四条《工程造价》约定的计价方式、合同“承包固定综合单价”与“承包固定总价”、现场核定的实际完成的施工面积和工程项目进行按实结算;
10.2.2 工程结算总造价=以按每平方米建筑面积承包项目的承包固定综合单价__相应实际完成的经甲乙双方、监理单位确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价;
第十一条：工程款支付方式
11.1工程预付款：本项目无工程预付款;
11.2 工程进度款：
11.3工程结算款：工程经有权部门竣工验收合格，竣工资料整理齐全并备案完成，提交验收合格证书后办理工程结算，结算经审定双方签字认可后一个月内付至工程结算总价的95%;
11.4 留工程结算总价5%的质量保修金，在质量保修期满无质量问题一个月内支付完毕。
11.5 付款发票：每次付款施工单位应开具相应的税务发票方可付款，否则发包方财务有权拒绝付款或按当次所付金额的6%暂扣税金，暂扣税金在施工方向发包方财务提交税票时无息返还。
第十二条：履约保证金
12.1履约保证金的提交：乙方在本合同签定前三天内按合同总价10%向甲方提交履约保证金人民币大写：_______元整，￥：_______元;
12.2 履约保证金的返还：履约保证金在完成承包工程总量50%后10天内无息返还60%，工程全部安装完成，初验合格后10天内全部无息返还。
第十三条：双方的权利与义务
13.1甲方的一般权利与义务：
13.1.1负责组织相关方面进行施工技术交底，工程施工中如有设计变更，及时向乙方传达变更意图及提供变更图纸。
13.1.2负责组织工程量的现场及时核定与签证，负责组织分部分项工程的验收与签证;
13.1.3负责组织各有关单位召开工程会议，听取汇报、安排工作，及时了解、协调解决施工中存在的问题，确保施工各方面工作的顺畅开展。
13.1.4施工过程中，甲方和监理人员有权对乙方的工程质量、进度进行监督检查，对不符合要求的部分，有权要求乙方及时进行返工处理。
13.1.5施工过程中如乙方拒绝或不服从甲方和监理方的监督管理，影响工程质量进度者，视为乙方违约，甲方有权对乙方处以3000-5000元/次罚款。
13.1.6有权对乙方施工过程中不安全因素提出整改要求和处罚决定，乙方不服从管理时有权进行强制性处罚。
13.1.7按合同约定及时审核和支付工程进度款，及时组织工程验收办理工程结算。
13.1.8负责向乙方提供临时设施的搭建场地，提供施工用水源电源接驳点至项目红线边，由乙方自行安装水表电表，并按市政供水供电价格计价向甲方支付水电费。
13.1.9协助乙方处理施工过程中与当地政府和当地群众的关系。
13.2乙方的一般权利和义务
13.2.1进场施工前向甲方提交切实可行的施工组织设计，负责施工过程中人员、机械设备、材料、项目施工的组织与管理，负责管理好施工人员的安全，自行办理意外伤害险及第三责任险，施工设备保险，并承担其费用。
13.2.2 负责及时向有关部门缴纳养老保险、安全文明专项措施、材料设备检测检验等合同约定或政策规定应由施工方缴纳的各项费用、及时办理相关报建报备手续，并承担其费用。
13.2.3 负责处理施工过程中发生的一切周边矛盾，施工过程中妥善处理与当地居民的关系，避免纠纷的发生，如因乙方在施工中因自身原因造成的矛盾导致停工，赔偿等损失，由乙方自行负责，并不得要求工期顺延。
13.2.4 乙方确定_______为项目负责人，_______为技术负责人，全面负责现场施工管理，负责按规定配备相应的岗位管理人员并报监理和甲方备案。负责配备足够的机械设备、工程材料、各专业施工技术人员，按合同要求组织施工，确保工程质量、进度和施工安全。
13.2.5 按国家有关规定处理好施工人员的报酬、农民工工资保证、劳动保险、养老保险等相关事宜，及时支付劳动报酬，解决好劳资纠纷，杜绝工人上访事件发生，因未处理好以上关系引起的一切后果由乙方全部负责。负责加强内部管理，教育施工人员遵纪守法，不得有违纪违法行为，不得聚众闹事，不得损害他人的财物;
13.2.6负责按规定编制整理好工程竣工验收资料和工程结算资料交甲方和监理方审核，及时按规范整理完成竣工资料的备案工作;
13.2.7乙方应自行处理好一切债权债务，乙方与材料、设备供应商或其他第三者在业务过程中所有现有发生的、将来发生的或潜在发生的法律、经济责任均由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任，若因此给甲方造成信誉或经济上的损失，甲方有权追究乙方的法律与经济责任;
13.2.8全面履行合同条款，按时保质完成合同约定的全部工作;
13.2.9负责安排好施工人员工作、生活，保障施工人员的基本生活条件与环境，确保施工人员能全力、安心、安全的进行工作;
13.2.10负责施工临时设施的修建，负责施工用水表电表和管线安装，按合同约定向甲方交纳水电费用。
第十四条：违约责任
14.1因甲方原因不能按合同约定及时办理工程签证、分部分项和隐蔽工程验收，因此造成停工，由甲方承担相关责任并顺延工期，因乙方原因不能按合同约定及时办理工程签证、工程验收，因此造成停工，由乙方承担相应责任工期不予顺延;
14.2甲方如不按合同约定支付工程款，每推迟一天按应付款金额的银行同期贷款利率向乙方偿付违约金，因乙方不能及时提供合格的付款资料而影响付款由乙方负责;
14.3因乙方原因延误工期，不能按合同约定的时间完工，每推迟一天，给予5000元/天违约罚款，延误工期10天以上，每推迟一天，给予10000元/天违约罚款;逾期20天仍不能按约定完工的甲方有权解除合同;
14.4任何一方非对方原因而单方终止或不履行合同，由此而给守约方造成的经济损失由违约方全额赔偿，另由违约方按合同金额的10%对守约方给予补偿;
14.5乙方未处理好劳资纠纷或其他事宜，导致工人上访、新闻媒体曝光，严重影响到甲方形象和声誉的，甲方有权要求乙方支付10万元违约金并采取补救措施。情节严重的，甲方有权解除合同;
14.6严禁乙方转包、分包，否则视乙方违约，甲方可解除合同;
14.7如乙方违反本合同其他约定，拒绝整改或整改不到位的，甲方有权解除本合同;
14.8因乙方违约被终止合同，乙方结算工程价款按其已完成工程量的60%进行结算，且由乙方原因解除合同，乙方必须在5天内完全退场，否则每延1天，另支付违约金1万元。
第十五条：其它
15.1承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，质量保修内容与保修期按本合同约定执行。
15.2未尽事宜双方共同协商解决或另签补充协议;
15.3本合同的附件如招投标文件，投标报价单、设计图纸、设计变更、技术交底、工程签证等都是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力;
15.5合同执行过程中如发生争议，双方应本着友好的原则协商解决，如经协商仍不能达成共识，任何一方都可向项目所在地人民法院起诉，按法律途径解决。
第十六条：本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，经双方代表签字、加盖公章后生效。
甲 方：_______乙 方：_______
签约代表人：_______签约代表人：_______
电 话：_______电 话：_______
开户银行：_______开户银行：_______
银行帐号：_______银行帐号：_______
单位地址：_______单位地址：_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日