市政管道施工合同

时间:2021-11-30 10:10:40 合同范本 我要投稿

市政管道施工合同范本

  在当今不断发展的世界,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编收集整理的市政管道施工合同范本,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

市政管道施工合同范本

  市政管道施工合同1

  甲方:______

  地址:______

  乙方:______

  地址:______

  由于工程建设需要,甲方委托乙方承包______工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定,双方协商一致签订本合同。

  第一条工程概况

  1、工程名称:__________________。

  2、工程地点:_______________。

  3、工程内容:在_______________内安装_________球墨铸铁管约_________米,_________水表___套等,详见施工图及《工程预算书》。

  4、工程承包方式:综合单价承包,乙方包工包料。

  5、结算原则:根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。

  6、开工:乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。

  7、本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等(以下统称工程材料)均由乙方自行采购使用,工程材料符合国家相关标准。

  第二条合同价款(工程款)及支付

  1、合同总价(人民币,下同):(大写):__________________(小写):________________________元。

  本合同为综合单价承包合同,单价标准见附件工程预算书,前述合同总价为暂定价。

  2、工程款支付:

  第三条双方权利义务

  1、甲方权利和义务

  1)按合同要求及时支付工程款。

  2)提供具备施工条件的施工场地。

  3)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。

  4)协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。

  5)在工程开工前,向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料,以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸,并保证该等资料的真实性和有效性。

  2、乙方权利和义务

  1)乙方在收到工程预付款,并在在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。

  2)严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工,施工质量必须符合国家现行有关施工标准,并需通过验收合格。

  3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。

  第四条工期的约定

  1、工期:自开工之日起十个工作日。在工期未顺延的情况下,乙方应在前述工期内竣工,并在竣工后通知甲方验收。

  2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,必须征得乙方同意。

  3、因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因(如天气因素影响等)导致停工的,工期顺延。

  第五条质量、验收及结算

  1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)为施工管理及质量评定验收标准。

  2、本工程质量要求:合格。

  3、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收,并在验收开始后五日内完成验收,办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的,视为验收合格,甲方应及时办理工程结算及支付工程款。

  4、验收完成后乙方提交结算资料,甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后四十日内未作回复(或未提出意见),视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料,甲方应按要求剩余部分工程结算款。

  第六条免责条款

  施工期间,由于恶劣天气(如:雨季天)等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等,工期相应顺延,乙方不承担责任。

  第七条争议解决

  因本合同发生争议的,双方友好协商解决,协商不成的,按以下方式解决争议:向乙方住所地人民法院提起诉讼。

  第八条合同的签订和生效

  1、本合同经双方盖章后生效。

  2、本合同一式柒份,甲方执贰份,乙方执伍份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_______________________

  法定(授权)代表:_______________

  经办人:____________________________________

  联系电话:_______________________________

  乙方(盖章):_______________________________

  法定(授权)代表:___________

  帐号:________________________

  经办人:________________

  联系电话:_______________________

  签约日期:______年______月______日

  开户银行:__________________

  市政管道施工合同2

  甲方:_________

  乙方:_________

  为确保浙赣铁路(江西段)通信工程安全、优质、高效的完成施工任务,甲方将_________施工任务交由乙方完成,为明确双方的责任和义务,经双方协商达成如下协议。

  一、施工承包范围及金额

  隧道电缆槽道盖板整治共计_________元;通信过渡工程及调试共计_________元;上述工程共计_________元(包工包料)交由乙方负责完成。除此费用之外,甲方不负责其他任何费用。其中税金_________元由甲方代扣。

  二、工期

  20xx年1月16日~20xx年7月30日

  三、双方职责

  1、甲方职责

  (1)负责对乙方进行技术交底、安全教育及质量交底,解决乙方施工中遇到的技术问题。如出现因甲方原因造成乙方的损失由甲方责任人对乙方做出相应的赔偿。

  (2)负责对外协调与建设单位及路内单位之间的关系。

  (3)负责施工资料的整理、签证。

  (4)负责对乙方每道工序完成后的检查签认。

  (5)负责对乙方施工过程中出现的变更工程数量核实、签认。

  (6)负责对乙方施工队施工过程的监督、管理。

  2、乙方责任

  根据甲方的要求,安全、优质、高效的完成甲方交付的每一项施工任务。如因自身原因造成损失,责任乙方自负。协助甲方对施工资料的收集工作,配合甲方整理、签认。如因乙方施工质量达不到要求,而不能签认,造成损失由乙方负责。

  及时向甲方汇报施工中出现的情况。施工期间服从甲方必要合理的安排调配。工作中严格遵守企业各项规章制度。生活中严于律己不得做出任何有损企业形象的事情。严格按照施工技术交底施工,没有甲方责任人签认不能进行下一道工序。根据施工现场调查,向甲方提出合理化方案,配合甲方及时调整施工方案。配合甲方填写施工日志。

  四、安全质量

  1、安全

  (1)乙方必须提高自身安全意识,所有参加施工的人员,在施工前须接受甲方的安全质量教育,经甲方同意后方准施工。

  (2)杜绝挖坏、破坏铁路沿线或地方地下既有光、电缆和民用设施等。发生以上情况予以相应处罚,并按照相关规定追究责任。

  (3)乙方在施工过程中,一旦发现施工现场存在施工安全隐患时,必须及时通知甲方现场安检人员和技术人员,积极协助消除影响施工的安全隐患。

  (4)乙方一意孤行、盲目蛮干、不遵照甲方施工安排而造成施工安全事故者,将对相关责任人予以严厉处罚。

  (5)甲方合理安排施工,对可能发生的安全隐患应及时预防,如有安全隐患应立即做出相应反映,确保人身、施工安全。

  (6)对乙方的施工过程进行严格细致的安全检查,实行有效的监控。

  2、质量:

  (1)乙方必须保质保量按甲方要求完成施工任务,并达到甲方技术交底所要求的标准。

  (2)乙方不按甲方要求施工而导致工程出现质量问题,甲方有权责令乙方返工或停工,直至符合质量要求为止。由此发生的一切费用由乙方全部承担。

  五、付款方式

  甲方根据施工需要在乙方人员签字后由甲方预先支付乙方施工所必需的资金,待工程竣工验收后甲方对乙方进行一次性清算。

  六、其他事宜

  本合同未尽的其他事宜,经双方共同协商解决。

  七、生效期限

  本合同自双方签字盖章之日起生效,在双方就工程价款清算结账完毕后,自行失效。

  八、合同份数

  本合同一式四份,甲乙上方各持两份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  市政管道施工合同3

  甲方(发包方):(以下简称甲方)_________

  乙方(施工方):(以下简称乙方)_________

  经友好共赢协商,甲乙双方就《郑东新区龙湖区域环路通信管理工程》埋设施工事宜,达成如下协议:

  1、甲方发包给乙方_________区_________区域_________路通信管理埋设工程施工,长度约_________公里。地点位于_________。

  2、按图纸设计的通信管道与通道施工要求进行施工。

  3、根据工程地质情况,甲方必须具备良好的施工条件和施工环境,协调周边和政府、监理人员的.关系,积极推进工程施工顺利进展;乙方不参与本工程地形地貌的填充和平整,只保持正常而具备条件路段的管材埋设施工。

  4、本工程通信管材确定为最高32孔,外径在110mm的塑料管,过路支管为一层4孔,正常四层叠铺,每层8根,入孔井相距120m—150m,井深1.2m。

  5、甲方无偿提供管材、入孔井盖和施工所需用的沙子、水泥、砖。

  6、承包单价为税后综合单价,每千米壹拾柒万元人民币(不含预算规费、均按延长米计取单价)。

  7、付款方式为5000米一个支付节点,支付已完成工程的90%的款,余款10%待工程全部验收合格后付清。

  8、通讯管道材料保证金为拾万元,工程进入施工时,每遇一个支付节点甲方返还保证金20%,工程按四个节付点返完。

  9、施工过程中,如果没有经乙方同意,因甲方的原因而造成停工,甲方应承担乙方的一切经济损失,如果经甲乙双方同意停工时,停工不得超过3个工作日,超过3个工作日甲方承担乙方工人工资。

  10、甲方在支付点时,如果不支付乙方已完成的工程款或欠缺工程款,乙方有权停工。

  11、双方责任和义务:甲乙双方履行以上10条各自的责任和义务时,不得推诿或回避。甲方必须保证有连续管道铺设场地,必须保证所供材料,按节点支付承包费,不得借助业主拨款才给施工队付款,不得借口不良事项回避付款。甲方对施工方有监督及协调的权利和义务。乙方必须按图施工,必须按要求工期完成任务,保证施工质量,防范安全事故,服从甲方安排。乙方对甲方有建议献策的权利和义务。

  12、争议的解决:发生争议,双方友好协商解决,协商不成时,可诉至当地人民法院。

  13、违约责任:违约方承担一切违约经济损失和法律责任,同时加罚工程造价2%的违约金。

  14、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章生效,工程相关事项履行完毕本协议自然终止。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【市政管道施工合同范本】相关文章:

管道施工合同模板12-09

燃气管道施工合同模板12-09

市政施工员的个人工作总结范文12-20

花园施工合同范本12-18

正规公路施工合同范本12-20

设备拆除施工合同范本12-18

最新改造施工合同范本12-18

压力管道应急预案11-30

水沟工程施工合同范本12-21

简易建筑施工劳务合同范本12-20