管网施工合同

时间:2021-09-26 11:29:59 合同范本 我要投稿

管网施工合同范本(精选6篇)

  在人们的法律意识不断增强的社会,我们用到合同的地方越来越多,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编为大家收集的管网施工合同范本(精选6篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

管网施工合同范本(精选6篇)

  管网施工合同1

  发包方(甲方): 委托代表人: 电话:

  承包方(乙方):委托代表人:电话:

  为确保一号城邦小区污水排水通畅,本着公平公正平等自愿、互利共赢的原则,经甲乙双方协商同意定立本小区雨污排水管网施工协议内容如下:

  一、 工程承包方式:

  包工、包机械开挖回填和各种大小型工具,包施工技术,包使用材料运输及二次搬运,不包料。

  二、 工程承包内容:排水管网,检查井,化粪池施工

  具体做法:

  1. 排水管网做法:根据设计及甲方要求确定管网位置,坡度,坡向放管沟线——挖管沟土方——根据坡度清理平整,沟底找平——拉线安装排水管 ,临时用土稳固——回填松散土方——管沟全线回填。

  2. 检查井做法:根据排水管底标高找出井底标高,井底标高完成面低于管底20cm——原土夯实——浇10cm厚混凝土垫层,直径≥1.5米——砖砌240mm净直径1.0米——0.7米检查井壁——内粉井壁内侧——根据标高安装井圈和井盖。

  3. 化粪池做法:确定化粪池位置、标高进行放线——挖化粪池土方——找出化粪池底,做到进高排低——安装化粪池——连接进排水管网——回填土方——砌化粪池井口——安装化粪池井圈井盖。

  三、 质量要求:

  1.排水管网坡向坡度正确、连接严禁,到位牢固、排水通畅、覆土回填到位、做好成品保护。

  2.检查井施工要求井深、直径符合甲方要求、砌体灰浆饱满、抹灰后井壁不透水,井圈井盖安装平整稳固。

  3.化粪池施工,埋深要求与排污管网的标高一致,做到进高排低,四周回填土轻压或水侵填实。

  四、 包工费计取办法:

  排水管网(管径110mm~500mm)按每米15元计取包工费,检查井(净内径底口1米,上口0.7米)按每个180元计取包工费,化粪池(4m3~16 m3)均按200元/个计取包工费。最终按实际完成工程量结算。

  五、 包工费支付办法:

  按工程量完成50%经甲方验收合格支付已完工程量的40%,工程全部完成经甲方验收合格,通水试验无质量问题付清包工费。

  六、 工期要求

  总工程量排水管网约500米,检查井约50个,化粪池约9个。总有效工期要求15天完成,开工日期以实际开工日期为准。逾期一天罚款200元。

  七、 安全文明施工:乙方进入施工现场的施工人员以及管理人员在施工过程中,无论任何原因发生的任何工伤事故,带来的一切经济损失和法律责任均由乙方承担。乙方进场的施工人员应遵守甲方各项管理制度,听从甲方的指挥,配合甲方管理,接受甲方管理人员的管理和检查监督,做到安全生产文明施工,否则甲方有权按相关规定对乙方经济处罚。

  八、 协议生效及终止:本合同自甲乙双方签字后开始生效,协议内容履行完毕自动失去效率。

  九、 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲乙双方应共同遵守,不得违约,任何一方违约,均应承担给对方造成的损失,如对协议内容双方有争议进行友好协商解决。

  调解不成向当地法院申诉。

  发包方(甲方): 承包方(乙方):

  法定代表人: 法定代表人:

  日期: 日期:

  管网施工合同2

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:

  一、 工程内容及承包方式

  1、工程内容:

  2、工程安装费 ____万元(具体明细见附表):具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量

  3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。

  4、工程工期:从________年____月____日至________年____月____日。

  二、工程价款的支付方式

  1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%

  2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。

  3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。

  4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

  三、工程管理

  1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

  2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

  3、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。

  4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。

  5、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0。5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。

  6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

  7、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。

  四、设备、材料供应与清理

  1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

  2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

  3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

  五、违约责任

  1、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:①责令乙方立即停止施工,②不付乙方工程款,③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

  2、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。

  3、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。

  4、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

  六、争议及其它

  1、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。

  2、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。

  3、未尽事宜,双方另行协商。

  4、附则:

  甲方(签章): 乙方(签章):

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人(签名): 委托代理人(签名):

   年 月 日 年 月 日

  管网施工合同3

  包发单位(简称甲方)

  承包单位(简称乙方)

  为了保证本工程施工安全,顺利完成工程任务,按照《中华人民共和国合同法》、国电公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全施工管理规定》和四川省电力公司资阳公司的有关规定,经甲、乙双方协商,签定本协议。

  一、协议范围

  本协议包括 石湍 镇 长沟 村高低压线路及户表工程安全工作。

  二、双方安全职责

  (一)甲方职责:

  1、施工管理中,严格贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,监促乙方在施工中提高安全施工管理水平,保障设备、职工在劳动工程中的安全。

  2、严格审查乙方施工人员素质(含负责人、技术员、工人)及特种作业人员取证(安全合格证、操作证)情况。

  3、严格审查乙方有满足工程需要,保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、安全用具。

  4、负责检查、监督执行工程的施工“作业指导书”乙方全部实施。

  5、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底和考核。

  6、有权监促检查乙方在执行安全工作规程和有关规定中的违章行为,制止违章作业,必要时有权令乙方停工或给予经济惩罚。

  7、监督与监促乙方对现场使用民工的安全管理。

  (二)乙方职责:

  1、在施工中要严格贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,落实各种安全工作规程、规定,保障设备、职工在施工过程中的安全。

  2、向甲方提供真实的保证安全施工的机构。经过检查和试验合格的机械,工器具及安全防护设施用具的配备资料。

  3、向甲方提供真实的施工人员的技术素质(包括负责人、技术人员和工人)及特种作业人员取证资料(安全合格证、操作证)。

  4、严禁使用未成年和不适合现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。

  5、工程开工前必须自上而下进行安全技术交底,全体施工人员均应掌握工程特点及施工安全措施。

  6、在施工过程中要严格执行施工“作业指导书”。 开工前应组织施工人员学习《电业安全工程规程》、《电力建设安全工作规程》等规程规定,并经考试合格后方可进行工作。

  7、加强对临时工的现场管理工作,对所使用的民工进行安全知识教育,临时工不得从事高空和电气作业。

  8、定期或不定期组织施工现场安全检查,及时纠正违章行为,制止违章作业,必要时应停工处置不安全因素。

  9、乙方必须接受甲方的监督、管理和指导,对甲方提出的安全意见必须及时整改。

  10、严格按照《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》组织施工。

  三、双方在工程中如违反安全合同中任何条款,导致发生的事故,按其责任划分各自承担安全责任。

  四、参照《电力建设安全施工管理规定》的通知中第八十条规定,甲方预扣与乙方签定的施工合同价款的5%作为安全施工保证金。发生死亡事故扣除保证金的100%;发生重伤事故扣除保证金的50%。

  甲方:法定代表人(委托人):

  乙方:施工负责人:

   年 月 日

  管网施工合同4

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则,就乙方承建的甲方 工程有关事宜,进行了认真协商,双方取得了一致意见,特订立了本协议,具体内容如下:

  一、 工程承包内容和结算方式:

  施工内容: 工程(包工包料)。

  工程类别结算方式:

  本工程包干价 ____万元。

  乙方应严格按施工图及方案要求进行施工。最终以乙方现场的实际做法、乙方完成竣工资料及竣工图。

  设计变更和经济签证必须经甲方工程部审核签字加盖公章后生效,否则无效。设计变更和经济签证进入工程竣工结算,不作为支付进度款的依据。

  二、工期

  ________年____月____日开工;室外给排水工程________年____月____日竣工交付甲方使用。

  三、工程款拨付:

  合同包干价: ____万元。

  合同签订后,工人进场施工,完成工程一期部分的工程内容后7日内付完成工程量的70%工程款,依次执行。工程进度达80%后支付至暂控价70%工程款,工程完工、验收合格后报建设单位施工资料及甲方代表核实后签证认可的资料进行工程结算定案后,支付到工程结算总价的95%,预留5%保修金,保修期两年。

  四、违约责任

  该工程若因甲方原因造成工期延误,则工程工期相应顺延。若因乙方原因未能按期交工每拖延一天向甲方支付违约金壹仟元,均从工程结算款中扣除,归甲方所有。

  若因乙方的原因,不执行合同或终止合同,则乙方向甲方赔偿合同总价的10%的违约金。

  五、质量和质量保证金:

  工程质量:一次性验收 合格 。

  若因乙方原因未能使工程质量一次性验收合格,乙方给甲方支付质量保证违约金 ____万元,从工程结算款中扣除,归甲方所有。

  六、验收标准:工程验收依据建筑工程质量检验评定标准、建筑工程施工质量

  验收统一标准、砌筑工程施工质量验收规范等相关技术标准规范。给水工程所使用的材料严格执行乌鲁木齐市水务集团有限公司2011年8月8日<关于规范使用小型供水工程材料的通告>的要求。保证供水工程竣工使用后正常交接 市水务集团管理。

  工程竣工后,由乙方向甲方提交工程竣工资料及竣工验收申请报告,甲方组织乙方、监理公司三方参加共同进行工程验收。

  七、工程其它事项

  1、乙方人员进场应听从甲方管理人员的协调安排。应对进场工作加强安全教育,如发生人员伤亡事故,甲方不承担任何责任。

  2、乙方应按照甲方的要求组织施工,接受监理人员的监督。若工程质量达不到质量要求,施工进度不能按计划完成时,甲方有权拒付工程款,并有权与乙方解除合同。

  3、乙方施工时,不得破坏甲方现场已有的其他管线及设施,否则由乙方自行恢复,费用自理,造成损失的,由乙方承担。

  八、乙方同意在工程竣工验收合格之日起七日内,给甲方提供工程竣工资料两套,将工程交付甲方使用;该项条款作为双方进行工程结算的前提条件之一。

  九、工程结算完毕后,乙方同意33万元采用非货币形式进行支付工程款。

  其它未尽事宜,双方协商或另外签订补充协议,本协议一式四份,甲乙双方各执二份。。

  甲方: 乙方:

  代表人:代表人:

  ________年____月____日

  管网施工合同5

  发包方(全称):

  承包方(合称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。

  合同内容如下:

  一、 工程概况

  工程名称:蔬菜种植、光伏发电

  工程地点:嘉祥县梁宝寺镇燕尾河村

  工程内容:本园区内的所有道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的施工及设计。

  工程立项批准文号:________年底前齐备

  资金来源:开工前已备齐该工程款。

  二、 工程承包范围:大包,包工包料,保质量安全,绿化保设计。

  三、 合同工期:道路、给排水在________年底前完工电线电缆、路灯、绿化等具体开工日期依工地现场实际施工情况定。

  四、 质量标准:合格工程

  五、 取费标准:道路硬化、绿化、给排水、路灯照明等均按山东省最新定额取费。

  六、 合同价款:以实际发生的'工程量为准(见预算报表)。道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的预算报表,为本工程施工合同的补充条款,具有相同的法律效力。

  七、 付款方式:乙方的机械人员进场拨付总工程款35%的预付款,本工程施工一半拨到70%,完工拨至97%,剩余3%完工验收合格后一年内支付。

  八、 合同生效:

  合同订立时间 ________年____月____日

  合同订立地点:

  本合同双方约定: 后生效。

  九、 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,未尽事宜协商解决。

  发包人(公章):承包人(公章):

  住所 : 住所:

  法定代表人:法定代表人:

  电话:电话:

  管网施工合同6

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本消防工程施工事项协商一致签定本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:贵溪汽车城室外道路、给排水管网施工,包含沟槽开挖、雨水、污水、废水排水、强电、弱电、给水阀门检查井(含消防给水阀门井)砌筑工程;给排水管道安装、强电管路预埋、弱电管路预埋工程;给水阀门安装;混凝土垫层施工(含消防设施基础浇筑工程)、土方平衡、土方回填、土方外运、土方换填;道路基层、道路砼工程及路面装饰面层施工等;本工程分二期施工,第一期从5#楼西南角至11#西北角连接10#楼东北角及1#楼东南角范围内,第二期施工剩余项目范围。(其中不包含消防给水管道安装及设施安装工程)

  4、承包形式

  二、合同工期

  1、开工日期:以甲方开工通知为准。

  2、竣工日期: 三、工程造价(竣工结算方式):

  1、合同总价暂为 ____元,大写(人民币)

  ,单价包干项目清单详见附件1。

  2、本次使用施工材料的规格、型号、技术参数及材料价格见附件2。

  四、项目管理

  1、施工资质应符合当地管理部门要求,因上述问题造成的一切后果由乙方承担;

  2、乙方由担任驻工地负责人,合同负责其承包范围中的施工和管理,并对施工技术、质量、工期、安全文明施工、防火、保卫等进行全面负责。

  3、乙方必须按甲方批准的进度计划组织施工,接受甲方代表及监理工程师对进度的监督、检查。工程实际进度与进度计划不符时,乙方应按甲方代表及监理工程师的要求提出改进措施,并报甲方代表及监理工程师批准后实施。

  4、施工用水、用电由乙方自行承担费用,甲方负责提供接驳点。

  五、付款方式

  1、乙方每月 日前向甲方上报上月施工进度总量,甲方于每月日前按审批后的该期施工进度总量的70%支付进度款(每次付款前,乙方提供经当地税务部门认可的税收发票)。

  2、工程完成后经甲方、监理验收合格,支付至该期工程合同总额的90%。

  3、由政府相关部门验收合格,办理竣工结算后七日内支付至决算总价的95%(同时提供至决算总造价全额的经当地税务部门认可的税收发票)。

  4、剩余的5%作为质保金,保修期二年,保修期政府部门验收合格后开始计算,二年后一次性无息付清。

  六、材料设备供应

  施工用主要材料在进场施工前须报甲方审批。(主要材料相关资料详见附件<<主材表>>)。

  1.1乙方采购材料设备的约定:乙方必须在材料及设备进场前三天向监理单位及甲方报送材料设备每月进场计划,含材料设备名称、品牌、规格/型号、生产厂家、产地、数量、单价(主材须按甲方指定的品牌、规格、要求采购),经监理单位及甲方审定后方可购进,材料进场的同时,必须提供该材料的质保书、出厂证明及检测报告等,否则,甲方将不允许进场堆放。

  七、工程变更

  工程设计变更须经甲方、监理和设计单位叁方代表签字并盖章确认后生效。

  八、竣工验收与结算

  1、竣工验收:

  乙方提供竣工资料的约定:乙方必须在合同工期内申请竣工验收或分阶段竣工验收,在申请竣工验收或分阶段竣工验收的同时免费提供符合要求的完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图纸)壹式捌套,

  九、甲方责任

  1、协调乙方与参建单位的关系,尽量为乙方的工作提供方便。

  2、及时办理工程款的结算与支付。

  3、甲方在合同签订之后即免费向乙方提供经总包审查的施工设计图一式四份。

  十、乙方责任

  1、本消防工程未交付甲方前,负责对甲方成品工程的保护工作(未验收交工、但甲方已使用的除外)。

  2、整理本工程综合要求的竣工资料共捌份(电子版壹份)交付建设单位;

  3、保证施工场地符合环境卫生的相关规定。

  4、服从甲方、监理单位现场管理及工期要求。

  5、乙方必须在合同工期内提供全部的配合工作。

  6、乙方保证不损坏甲方已完成项目(含原市政工程),如有损坏,乙方自费予以修复并承担相应的工期延误责任。(除工程施工必须,但须报甲方、监理审批)

  7、乙方负责本工程所用的材料(包括甲方限价材料)、半成品、成品的场内运输及看管、堆放、仓储、装卸车的工作,费用自理。

  8、乙方项目经理必须参加由甲方组织的工程例会,甲方提前一天通知。

  十一、质量标准

  1、按照国家有关施工、验收规范执行,并根据实际情况进行施工安装,乙方确保工程质量并通过相关政府部门验收合格。

  2、所有材料进场时乙方向甲方提供检验报告、合格证,甲方有权进行随机抽样并进行送检,再次检测费用由乙方承担。

  3、工程质量达不到相关标准的,由乙方按甲方限定的时间返修至达到标准,工期不予延顺,并由乙方承担全部费用。

  4、乙方应认真按照标准、检验、并按要求返工、修改、承担由自身原因导致工程质量未达到本合同约定的标准而发生的费用。

  5、隐蔽工程具备隐蔽条件时,乙方进行自检,并在进行隐蔽前24小时以书面形式通知甲方及监理验收。乙方准备验收记录,如验收合格,甲方及监理方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽,验收不合格,乙方必须在二日内修改完毕至重新验收合格。

  十二、违约责任

  1、甲、乙双方在履行合同期间,任何一方不得无故终止合同,违约方向对方交纳人民币伍万元违约金。

  2、甲、乙双方在合同期间发生纠纷,友好协商解决,协商不成,任何一方可以申请工程所在地的仲裁机构仲裁或直接向合同履行地人民法院提起诉讼。

  十三、工期处罚约定:

  1、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期(甲方要求的总工期、日历天数)或任何允许延长竣工期期限内竣工,则每逾期一天乙方应向甲方支付3000元/天的违约金。

  2、为确保工程按期完工,乙方进场后,须按照甲方要求编制详细的施工组织设计,并按照甲方批复的施工进度计划进行施工。甲方在支付工程进度款时,若由于乙方的原因造成实际进度远低于进度计划时(未达到计划的90%),甲方有权在支付工程进度款时直接暂时扣除实际与计划滞后天数的工期违约金(3000元/天),若下一期工程进度款支付时,乙方将工期挽回,甲方将暂时退还上一期工期违约金的80%。若乙方竣工日期满足甲方要求的竣工日期时,中间付款所扣除的工期违约金将视乙方的配合情况无息退还80~100%;若乙方竣工日期无法满足甲方要求的竣工日期,且最终延误的工期大于中间延误的工期时,竣工决算除按

  最终实际延误的工期扣除工期违约金外,中间付款所扣除的工期违约金不予退还;若乙方竣工日期无法满足甲方要求的竣工日期,但最终延误的工期小于中间延误的工期时,竣工决算除按最终实际延误的工期扣除工期违约金外,中间付款所扣除的工期违约金按50~80%无息退还。

  十四、其他

  1、甲、乙双方遵守社会市场规则,信守商业道德,保守商业机密,相互支付,相互配合。

  2、合同中未尽事宜,双方协商解决或按合同法有关规定执行。

  3、保修期内,乙方接到甲方的维修通知后二十四小时内到场,超过或不来甲方有权请第三方施工,费用从保修金里扣除。

  本合同一式陆份,甲方执四份、乙方执两份。本合同自双方签字盖章之日起生效,双方履行完合同规定的义务和责任后自行失效。

  甲方(章) 乙方(章)

  代表: 代表:

  签订日期: 年 月 日

【管网施工合同范本(精选6篇)】相关文章:

施工合同范本04-01

配合施工合同范本12-25

水工施工合同范本01-15

矿山施工合同范本01-12

道路施工合同范本04-05

装修施工合同范本02-11

普通劳务施工合同范本(精选5篇)12-26

施工总承包简单合同范本(精选5篇)12-26

分项施工合同范本12-26

个人花园施工合同范本12-26