工程施工合同

时间:2021-08-24 12:14:29 合同范本 我要投稿

关于工程施工合同范本(通用5篇)

  随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编为大家收集的关于工程施工合同范本(通用5篇),希望能够帮助到大家。

关于工程施工合同范本(通用5篇)

  工程施工合同1

  发包方(甲方):_________

  承包方(乙方):_________

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,结合本工程具体情况,经双方协商达成如下协议:

  第一条工程概况

  1、工程名称:平陆县西街初中迁建项目一标段。

  2、工程地点:平陆县西韩窑村,砥柱广场北侧。

  3、工程内容:载体桩施工

  4、工程范围:图纸范围内桩基工程

  第二条承包方、合同价款及支付方法

  1、承包方式:机械成孔,甲方提供水、电、扎丝、焊条、钢筋、混凝土,其余机械设备、材料、人工由乙方负责。

  2、合同价款:

  按实际施工桩数,以65元/米按有效桩长进行结算。

  3、合同价款支付方式

  (1)工程进度款:1#、2#、3#楼按每栋楼载体桩完成后,付每一栋楼载体桩合同价的50%,1#、2#、3#楼载体桩全部完工后付至合同总价的70%,载荷试验完成合格后付至合同总价的90%,剩余10%竣工验收后一个月内付清。

  (2)合同价款的调整:合同价款签订后,任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一时,合同价款按实际情况进行增

  1)甲、乙双方代表确认的工程量增减;

  2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;

  第三条工期

  施工现场达到“三通一平”,基坑开挖至标高,具备开工条件后,以监理书面签署的开工令日期为开工日期。有效工期为日历天,雨天除外。

  第四条工程质量

  乙方严格按照国家有关规定、桩基施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,质量达到合格。

  第五条甲方的权利和义务

  1、甲方应向乙方提供桩基施工所需的图纸、勘察报告、测量成果等有关资料负责放线、乙方人员配合。

  2、甲方负责在开工前施工现场达到“三通一平”,水、电接入施工现场相应位置,保证满足施工期间的需要。

  3、甲方委托桩基检测试验、材料试验、水电费、税收并承担相关费用,协调处理好周边关系,保证施工正常进行。

  4、对乙方施工过程进行质量安全的监督和检查。

  5、甲方负责放主轴线,乙方负责放线施工。

  6、严格按合同约定及时支付工程款项。

  第六条乙方的权力和义务

  1、乙方在施工前认真熟悉施工图纸,并按图纸要求进行放线

  2、严格按照国家有关规定、规范施工,接受甲方与监理的.监督和检查,服从甲方的现场管理;

  3、保证施工机械正常工作;

  4、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用。

  5、负责载体桩施工资料的现场记录、收集、整理、负责建设单位、监理单位的签字盖章。并按照山西省地方标准20xx装订,装订完成后交付给甲方。

  第七条双方施工现场代表

  本工程甲方指派同志、乙方指派同志为现场代表,共同解决施工中的有关问题,行使合同约定的权力、履行合同约定的义务。

  第八条违约责任

  甲乙双方应严格履行各自合同条款,保证合同顺利履行。如任何一方发生使合同无法履行的行为,应承担对方的经济损失。

  第九条本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同条款的补充内容,与合同条款具有同等效力。甲乙双方认真履行合同,双方发生纠纷应友好协商解决,若解决不成,可向项目所在地人民法院诉讼。

  第十条本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,具有同等效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  工程施工合同2

  甲方:

  乙方:

  甲方将________年期间的部分零星维修工程(每次的预算工程造价 在20元以内)发包给乙方施工,经甲乙双方平等友好协商,签订以下合同:

  一、工程地点:

  随甲方指定的施工任务确定,在主____区范围。

  二、工程内容:

  三、工期 : 。

  四、本合同有效期:在双方签字盖章之日起至________年____月____日止。

  五、承包方式和质量标准:或包工包料,或单包工,质量合格。 执行现行国家规范、标准。

  六、工程价款和结算方式:以派工单上的约定为准。

  七、付款方式: 施工完毕经甲方验收合格后,凭发票一周内付清全款。

  双方责任:

  (一)、甲方责任:

  1、协调工作由甲方负责。

  2、按时支付工程款。

  (二)、乙方责任:

  1、按照双方确定的维修方案,按时完成施工任务;工程保修期________年(如法律法规规定保修期超过________年的执行法律法规的规定),保修期负责无偿保修。

  2、 按规范要求组织施工;负责对施工人员进行安全教育和监督;采取安全措施,做到安全文明施工。现场若发生任何安全事故,概由乙方承担全部责任。

  3、乙方全权委托: 履行本合同。

  八、违约责任:按《民法典》有关规定执行。

  九、本合同双方签字盖章生效,本合同一式肆份,甲方叁份乙方一份。

  甲方:乙方:

  法人代表: 法人代表:

  经办人:经办人:

  ________年____月____日________年____月____日

  工程施工合同3

  工程发包方:(甲方)__________________

  工程承包方:(乙方)__________________

  为保证工程顺利施工,双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规经协商达成以下协议条款:

  一、工程概况

  工程名称:_________

  工程地点:_________

  工程内容:_________

  二、工程承包范围

  承包范围:

  三、合同工期

  1、工程施工日期_________年_________月_________日机械进场。

  2、打试桩结束时间_________月_________日。

  3、正式施工全部工期为_________天有效工作日,正式施工为_________年_________月_________日,正式施工日期有提前或退后业主提前_________天通知承包方。

  4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。(发包签证为准)。

  5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。

  四、质量标准

  1、工程质量标准:

  2、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。不得出现三、四类桩。

  五、合同价款

  合同总价:施工费用约_________元(_________元),管桩材料费用约_________元( _________元),结束后按实调整。

  六、双方权利和义务

  (一)发包方的权利和义务

  1、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整),由发包方在机械设备进场前3日内完成,并能满足桩机运输车辆正常通行,提供地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定,甲方负责实施)。

  2、负责在开工前3日提供施工图,场地地质勘探报告各二份,并组织图纸会审,形成书面纪要。

  3、负责协调建筑物主轴线的定位,确定现场水准点和坐标控制点。

  4、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。

  5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动,但不得强行干涉或违背可观规律去乱指挥,否则造成一切安全生产质量事故由发包方承担。

  6、有义务协调解决施工现场四邻关系。

  (二)承包方的权利和义务

  1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。

  2、提交承包方有效的资质文件。

  3、做好开工前的各项准备工作,包括场内定位放线,设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。

  4、编制施工组织设计,提交开工报告于开工前报业主或监理,经审批后方可正式开工。

  5、现场施工必须按照设计图纸、国家规范及安全操作规程,按章操作。

  6、应对施工人员进行安全教育后再上岗,做好文明施工,确保无安全质量事故。

  七、工程量确认

  1、工程量计算办法:

  (1)桩长度计算方法:按设计图纸及相关设计变更有效桩长以延长米计算。

  (2)施工综合单价:PHC600(130)AB:_________元∕米

  (3)材料单价:PHC600(130)AB:_________元∕米

  2、工程桩检测合格,甲方在接到决算报告30天内,按图纸核定已完工程量。若发包人在收到承包人决算报告30天内未进行计量或以各种理由不计量,则从第31天起报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付依据。

  3、决算审核,承包人必须派专人配合,如无人配合审计,中途缺席超过2天,甲方直接审计或事务所审计,结果仍然有效。

  八、工程款的支付

  针对桩基工程的特殊性双方约定:

  1、施工至_________付至工程量的_________%。

  2、施工结束后付总价款的_________%。

  3、桩基检测结束后质量齐全已完工程量的_________%。

  4、桩基工程资料提交主体封顶付至合同额的_________%。

  5、材料费用款到发货,合同签订后付材料费用的20%。

  九、竣工验收

  1、桩基竣工验收由甲方组织。

  2、乙方负责提交三套完整的桩基技术资料在验收后15天内提交给发包方。

  3、工程未经验收若发包方自行上部施工,出现一切问题由发包方负责。

  十、违约、索赔和争议

  (一)违约

  1、发包人违约;

  1)发包人不按时支付工程款,导致施工无法进行时;

  2)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;

  3)发包人不履行合同义务或不按合同履行义务的其他情况,发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的直接经济损失,顺延的工期,并支付违约金。

  4)因发包人原因造成承包人停工,由此造成承包方桩机台班停置费按1000元/天计算。

  2、承包人违约

  1)承包人不能按协议所约定的工期或监理工程师(业主)同意顺延的工期内完成。

  2)因承包人施工质量达不到协议书约定的质量标准。

  3)承包人不履行合同内义务的其他情况等,则承包人赔偿因其违约给发包人造成的一切损失。

  4)开始正式打桩后,发包方发现承包方不能满足经现场监理审批的工期要求(合同天数),发包方有权另加工程队伍,承包方不得阻挠。

  (二)索赔

  1、当一方向另一方提出索赔时,要有正当的索赔理由,且有索赔事件发生的有效证件;

  2、当一方向另一方提出索赔要在索赔事件发生后28天内送交报告,受理方要在28天内予以回复,否则视为该索赔已认可。

  (三)争议

  双方约定,在履行合同过程中或未尽事宜发生争议时,在协商未果的情况下,可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。

  十一、有关事项

  1、为保证工程能顺利实施,发包方委派同志为工地代表,承包方委派为工地代表,随时协调处理工程施工中的一切事项。

  2、本合同自签订之日起生效,工程款结清后自行废止。

  3、本合同条款与国家、省、市有关法律相抵触时,一律以国家、省、市法律法规为准。

  十二、其它

  1、合同价款中含第一次试桩检测期间的机械停滞周期为15天,超过此期间停滞费用另计。

  2、如因第一次试桩结果未能满足设计要求,再次要求打试桩,机械停滞费台班按投标报价所报费再行结算。两种规格一种试桩合格不计停滞费,两种都不合格按2000元/天/台。

  3、如需引孔或增加其它的技术施工措施所造成的费用另行协商结算。

  4、按照合同工期,乙方每提前或延期一天,甲方予以奖励或处罚2000元/天。因付款不及时造成工期延误,按机械停滞台班补偿。

  5、合同签订后,若乙方无正当理由机械设备不进场或甲方无故拒绝乙方进场施工,则违约方赔偿另一方10000元整。至合同签订后2天内。

  6、甲方要满足本合同签订幢楼桩基工程连续施工,如果中途停滞时间超过一周,甲方补偿乙方一周以外每天停滞费2000元/天,需要临时桩机退场,甲方补贴进退场费陆万元/次。

  7、合同中未尽之处,以现场实际进行签证。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  工程施工合同4

  甲方:___________

  乙方:___________

  经过甲乙双方协商同意打(吃水井/工业用井/灌溉用井)一眼,协商条件如下:

  1.井深___________根管,管高_________,直径_________。

  2.价格每根水泥管_____元。打井地点在__________________________

  3.甲方负责打井队的吃住。香烟。物品看管和所用的电费。压水。跟班。机油。柴油以及拉管运费,负责打井机的进出厂地碾压地的赔偿,下管人工等事宜。

  4.乙方负责机井能按拔水泵为标准,负责井管费用,不负责出水量大小。

  5.打井进料前预支___________元,其余放架子算清帐,不欠帐。

  6.双方各自负责自己人员安全问题。

  7.如果发生纠纷,由甲乙双方签字负责人负责,以此为据,双方共同遵守。

  电话:

  电话:

  甲方负责人:

  乙方负责人:

  ___年____月____日

  工程施工合同5

  甲方:

  乙方:

  为明确双方的权利和义务,遵循平等、公平的原则,根据相关法律和法规,甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议,望双方共同遵守。

  一、 工程名称:

  二、 承包工程内容:

  三、 承包及付款方式:包工包料,暂估价为 万元,每月按实际完成工程量的%支付进度款。

  四、 工 期:________年____月____日开工到________年____月____日竣工。

  五、 工程质量

  1、 乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。

  2、 隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后,方可进行下一道工序。

  3、 工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验,发现不合格工程部位,必须无条件返工,直到合格为止。

  六、 工程造价

  1、 工程承包预算造价执行(20)《____省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《____市建设工程造价信息》、《____省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。

  2、 工程竣工后,按实际工作量由乙方编制竣工决算,甲方报审价部门审核后,结算工程承包款项。

  七、 工程款拨付

  1、 工程竣工决算审核后,其余工程款付清。

  八、 施工安全 工程施工期间,乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,采取必要安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用,由承包人承担。

  九、 本合同一式四份,

  甲、乙双方各执二份。 甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________ ________年____月____日

  ________年____月____日

【关于工程施工合同范本(通用5篇)】相关文章:

工程施工合同范本12-02

钢结构工程施工简单合同范本(通用5篇)12-28

消防工程施工简单合同范本(通用5篇)12-28

建设工程施工合同范本12-02

新建筑工程施工合同范本01-12

修缮工程施工合同(3份合同范本)01-11

工程施工材料员总结(通用5篇)01-27

工程施工技术总结(通用12篇)01-27

工程施工年终总结(通用5篇)01-24

装修改造工程施工总结(通用10篇)01-28