建设工程施工合同

时间:2021-03-12 11:51:22 合同范本 我要投稿

2021建设工程施工合同范本

  在人民愈发重视法律的社会中,关于合同的利益纠纷越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编收集整理的2021建设工程施工合同范本,仅供参考,欢迎大家阅读。

2021建设工程施工合同范本

  建设工程施工合同1

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:

  第一条:工程名称_______(指分包部分之间工程名称)

  第二条:工程地点_______。

  第三条:工程范围_______。

  第四条:质量标准_______可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。

  第五条:承包人_______(如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包人负责供应之材料,分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。

  第六条:工程总价

  本工程包价计人民币_______元整。

  第七条:工程包价

  本工程包价计人民币_______元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。

  第八条:付款办法:_______。

  第九条:工程期限

  按本合同第三条的'工程范围自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止全部完工。

  第十条:本工程范围内的_______工程,自_______年_______月_______日开工于_______年_______月_______日完成交工。_______第十一条:双方联系制度及协作办法_______。

  第十一条:本合同正式两份,双方各执一份,副本_______份,总承包人收执_______份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执_______份。

  甲方:

  乙方:

  _______年________月_________日

  建设工程施工合同2

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将______工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

  一、工程名称:______地点:______

  二、承包方式____________。

  三、工程承包内容_________。

  四、合同价款_________。

  五、付款方式_________。

  六、总工期要求______个工作日。

  七、甲方责任

  1、甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。

  2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

  八、乙方责任

  1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

  2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款___元。

  九、工程质量、安全及保修

  1、乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。

  2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

  3、工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。

  十、争议及解决办法

  未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:

  第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;

  第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

  十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。

  甲方:

  乙方:

  日期:

【2021建设工程施工合同范本】相关文章:

建设工程施工合同范本12-02

建设工程施工总结03-16

建设工程施工格式12-02

建设工程施工合同11-30

工程施工合同范本12-02

建设工程施工协议书格式02-21

建设工程施工合同示范文本12-03

工程施工劳务合同范本03-01

建设工程施工协议书11篇02-24

建设工程施工合同担保协议书01-24