安装合同

时间：2020-12-17 08:46:59 合同范本我要投稿

【精选】安装合同范文合集七篇

　　随着法律观念的日渐普及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编帮大家整理的安装合同7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

【精选】安装合同范文合集七篇

安装合同篇1

　　建设单位：武安顶峰热电有限公司（简称甲方）

　　施工单位：邯郸县德祥春电力架线安装有限公司（简称乙方）

　　一、工程内容：

　　1、根据甲方要求对亿峰电厂“厂格线”47-50#杆塔路径进行改造设计；

　　2、负责对改造使用的铁塔提供图纸（包含土建施工图和铁塔图纸）；

　　3、组装779和7713铁塔并负责切改线路；

　　4、负责拆除原有47-50#杆塔；

　　5、负责甲方原有铁塔材料的核对及拆卸工作并保证新组装的终端塔材料足够；

　　6、负责从原有切改线路中拆卸固定架空线路用的绝缘子、耐张线夹、防震锤等金具。以上工程内容经双方协商，总计费用为贰万元（元）。

　　二、甲方应付责任：

　　1、负责在铁塔具备架线前的工程场地联系和协调工作。

　　2、负责线路的停、送电联系。

　　3、根据乙方提供图纸及施工要求，按图纸进行质量验收。

　　4、负责按图纸设计所需的标准和非标准的金具及部分零星材料。

　　5、协助乙方联系施工人员的住宿、生活用水、用电等工作。

　　6、乙方进场前甲方预付30%施工费，工程验收后30天内一次结算付清。

　　7、甲方负责组织有关部门到电厂进行验收、送电、调试工作。

　　三、乙方应付的责任：

　　1、乙方应严格按照图纸要求进行施工，严把质量关，因施工质量不合格的返工，造成的责任由乙方全部承担。

　　2、乙方接到甲方通知切改线路时间后，应提前3天到现场，并组织人

　　员做切改准备。

　　3、乙方应根据甲方要求管理本施工队伍人员的生活、住宿。

　　4、乙方在施工中应严格安照电力部《电业安全工作规程》(电力线路部分)进行管理，配备人员必须经国家有关机构认可，对在施工出现的一切人身事故、设备损伤由乙方负责。

　　5、乙方在施工中严格加强材料管理，不得丢失和浪费。

　　6、本工程从甲方联系停电时间起，共5天，乙方必须保证在该段时间内施工完毕并负责验收条件。如遇特殊天气影响或其它情况的影响受阻，工程顺延。

　　四、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。

　　五、未尽事宜，双方协商解决。

　　武安顶峰热电有限公司邯郸县德祥春电力架线安装有限公司

　　单位公章：单位公章：

　　代表人签字：代表人签字：

　　年月日年月日

安装合同篇2

　　根据XXXX县政府“燃气锅炉工程”要求，公司(以下简称需方)与 (以下简称供方)签订本合同。

　　一、合同编号：

　　二、签订地点：

　　三、签订时间：

　　四、合同内容：根据《中华人民共和国合同法》及xx-xx县政府“燃气锅炉工程”要求，供需双方协商一致，签订本合同。

　　1、货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见附件供货一览表。

　　2、价格解释：合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用，价格一次确定不再变更。

　　3、包装要求：不论采取何种包装形式，供方均需确保无破损，无污染，且方便二次运输。因包装不当造成的损失由供方负责，包退包换。

　　五、招、投标文件，评标结果表，合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与招、投标文件和评标结果表不一致时，以招、投标文件和评标结果表为准。

　　六、合同金额：，大写：。

　　七、一般条款：

　　1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准，并为正规制造厂商生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。

　　2、本项目系交钥匙工程，供方统一负责供货一览表内设备安装调试并承担交货前的一切责任和费用。

　　3、需方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供方负责。

　　4、供方在发运货物时需提供相应的技术文件，包括操作手册(使用说明)、装箱清单、产品合格证等。

　　5、免费培训需方操作人员。

　　6、安装完毕调试合格后，供方全权负责办理国家技术监督部门颁发的锅炉安全运行许可证，需方负责提供司炉工证、水处理证、管理员证。。

　　7、供方对所供产品保质期应按生产厂商的承诺执行，质保期为调试验收合格之日起壹年或发货之日起18个月(先到为准) 。

　　8、交钥匙工程周期：合同签订预付款支付后95天内完成。

　　9、合同签订后预付货款30%，发货前付到合同金额的70%，安装调试完毕付款25%，5%质量保证金质保期到后设备无质量问题7天内付清。

　　10、违约责任：供方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给需方带来的损失由供方负责。

　　11、质量验收：

　　(1)到货验收需方应当在7个工作日内完成，验收合格后在验收单上签署 “验收合格”字样，逾期验收视为验收合格。

　　(2)需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担，如发现货物质量严重不符合质量要求的，需方可通知供方停止供货。

　　八、交货时间、交货地点和验收单位：

　　1、锅炉交货时间：合同签订预付款支付后60天内交货。。

　　2、交货地点：需方锅炉房。

　　3、验收单位：甲方、监理以及当地检验机构和相关职能部门。

　　九、经济责任：

　　(一)供方责任：

　　(1)供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，供方须向需方支付拒收货物价款总额5%的违约金。

　　(2)供方必须按合同规定的日期完工，每逾期一日，供方必须向需方支付逾期交货部分货物总额1‰的违约金。

　　(二)、需方责任

　　需方无正当理由，不能中途退货或拒绝收货;需方需按时支付货款，否则按日支付延期货款额1‰的违约金;如果供方提前完成交钥匙工作，需方应予以适当的奖励。

　　十、合同解释：

　　如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。

　　十一、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。

　　十二、其它未尽事宜由供需双方协商约定。

　　十三、本合同一式六份，均具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

安装合同篇3

　　委托方:(甲方): 中山市X房地产开发有限公司

　　受托方:(乙方):

　　根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民合同法》及国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方制作及安装的事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守。

　　一、承包方式及承包范围

　　本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险,乙方采用以固定总价包干形式进行包干,施工过程中不管市场价格如何变化,双方均按本合同确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案,保质保量的完成如第三条所列之项目的整体制作、安装工程。

　　二、总费用及付款方式

　　1、本合同总费用(含税)￥: 元 ,大写: 元整。进入合同期后,在本合同所列的各项制作、安装过程中产生的一切费用均有乙方负责。

　　2、甲方在本合同签订后且双方确定大样稿喷画的第个工作日内向乙方付款总金额的30%,即: 元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同规定的验收标准后的26个工作日内付款65%,即元,其余5%作为质量保证金,在质保期满且经过甲方验收合格后的12个工作日内全部付清。

　　3、以上付款甲方将以的方式支付,支付的同时乙方必须提供相应发票。

　　三、制作材料及要求、费用预算

　　序号项目规格单价(元)单位数量总价(元)完成时间保修期

　　合计合计: 元

　　优惠价: 元

　　备注：甲方视实际情况，提前2个工作日增加或减少工程量，乙方须根据甲方签章确认的《项目增减委托书》上所列明的增减项目开展工作，合同总金额按照实际工程量作出调整，合同单价不变。

　　四、制作安装时间:

　　具体参考第三条完成时间。

　　五、验收流程

　　1.制作标准:乙方必须按照所提供给甲方的制作工艺及材料进行制作安装,如制作工艺及材料需要有变动的必须要事先经甲方同意,否则甲方有权不再履行本合同之任何条款。

　　2.制作安装:甲方根据乙方提供的制作原材料的工艺标准验收,并由乙方安全可靠的安装完毕,甲方现场签字验收合格。

　　六、双方责任

　　1.甲方负责在约定的时间内确定有关项目的资料(画面设计效果图),并对所确定的资料负责;

　　2.甲方按本合同的的规定,按期如数向乙方支付广告制作、安装费;

　　3.乙方必须按本合同的约定在规定的时间内保质保量完成所有安装制作工程,乙方如未能按照合同要求完成各项制作、fdcew.com安装工程,则根据每项工程的总费用,每超时一天(未够24小时的,则按一天计算),则按未完成工程1%的违约金扣罚。如果材料或者是在工艺方面达不到甲方要求的,甲方有权终止与乙方合作,乙方应返还甲方已付款项并赔偿甲方损失。

　　4.保修期详见第三点,如在质保期内有损坏现象的,必须保证在48小时内赶到现场进行维护工作,每超时一天按照质量保证金(总金额的5%)的5%对乙方进行扣罚,甲方还有权视情况自行维修,所需款项可从质保金中直接双倍扣除;

　　5.在履行合同期间,所有的安全事故均由乙方全部负责,如出现直接安全事故,甲方不负任何连带责任。

　　七、违约责任

　　1.甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付费用,逾期不付的,乙方有权追讨所欠费用。

　　2.乙方承诺严格履行合同各项条款,并同意如出现以下情况时承担相应违约责任:乙方必须各项制作、安装工程的规定时间内完成,在超时5天内(包括5天)完成,甲方可据第六项第3点向乙方追讨赔偿,超过5天,甲方有权终止本合同且可以要求乙方按本合同总额双倍赔偿甲方损失。

　　3.合同生效后,甲方无正当原因要求终止或解除合同,应赔偿乙方的损失。乙方擅自终止或解除合同的',应向甲方双倍返还已付款项和赔偿甲方损失。

　　4.乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的资料及所完成的本合同规定的委托项目,否则甲方有向乙方索赔的权利。

　　八、解决争议的方法

　　凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如协商不能解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　九、其他

　　1.如若终止合同,任何一方均需以书面提出,经双方协商同意,方可终止。

　　2.由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

　　3.本合同在甲、乙双方签署后即生效,双方履行完本合同的职责后,本合同即自行终止。

　　4.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

　　5.本合同一式二份,甲乙双方各执一份,每份均有同等法律效力。

　　6.其它约定: 。

　　甲方:中山市X房地产开发有限公司乙方:

　　地址: 地址:

　　法定代表人(或授权签约人): 法定代表人(或授权签约人):

　　投诉监督电话: 投诉监督电话:

安装合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。

　　一、工程项目：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。

　　4、工程所用的主材及厂家：

　　1)安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压器有限公司。

　　2)安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司

　　3)敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX实业有限公司。

　　4)安装欧变基础一个。

　　二、原始资料：

　　甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其它基础资料，并保证上述资料的真实性。

　　三、施工图纸：

　　乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。

　　四、合同价款：

　　甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。

　　五、付款方式：

　　第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。

　　第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。

　　第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写: XX元整)

　　备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取(银行帐户名：XX)，如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给XX(电话：XX)电话确认。

　　六、市政报建

　　1、本工程所需报建工程资料由甲方提供，乙方全程协助。

　　2、本工程所报建的费用由乙方承担。

　　七、施工地代表人：

　　甲方：联系电话：

　　乙方：联系电话：

　　八、施工工期：

　　1、乙方收到第一期工程款后，立即组织设备和材料订货，并在三个工作日内开始施工。

　　2、甲方应在乙方进场施工前，按设计要求为乙方进场施工作好场地准备工作。

　　3、工程开工工期：乙方收取甲方第一期工程款后个工作日内。

　　4、工期：施工工程工期为

　　5、如遇下列情况，工期应按顺先延，乙方不承担由此造成的损失。

　　(1)甲方需在签订合同之日起3天内提交完整的报装资料。供电局规定的报装资料：营业执照、税务登记证、法人身份证、房产权证/规划报建许可证、土地使用证及业主身份证、客户缴交电费银行存折及身份证、办理用电业务经办人身份证、两个高压进网作业许可证电工证、总体规划图、平面布置图(标明变配电房位置及负荷分布情况)、高压电气设计资质证明(设计单位及客户盖章确认)、高压电气施工单位的《承装(修)电力设施许可证》(施工单位及客户盖章确认)。

　　(2)甲方协助乙方清除施工场地障碍物，以免影响进场进度。

　　(3)甲方提出设计变更，致使设计方案改变而影响进度。

　　(4)甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。

　　(5)甲方代表未能签证，影响下一工序的进度。

　　(6)人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　(7)与本工程有关的供电线路未能按乙方的要求安排停电而影响施工。

　　(8)与本工程有关的供电线路超载而不能接入的。

　　(9)因施工地政府部门或当地村民阻挠施工而影响进度的，甲方自行解决。

　　(10)其他因甲方责任引起的工期延误。

　　九、工程质量：

　　乙方应按设计图纸和国家有关标准施工，确保工程质量达到合格。施工过程中所有安全责任由乙方承担，与甲方无关。

　　十、工程变更：

　　任一方如提出工程修改意见时，应书面通知对方，在取得对方同意后，双方办理增减工程费确认手续。

　　十一、成品保管：

　　1、设备材料进场后，乙方通知甲方签收设备材料收货单。

　　2、设备材料安装好后，由甲方负责保管(即安装好后的设备材料如被盗或人为损坏由甲方承担所有损失)。

　　十二、工程竣工：

　　1、工程整体竣工后，乙方向甲方发出竣工书面通知书，提交竣工资料(包括竣工报验表和工程竣工图纸)及工程移交证明书。

　　2、甲方未能在乙方提交竣工验收报告之日起三天内按上述约定组织检查验收，或未经竣工验收，甲方擅自使用分段工程，视为建设工程已经竣工并通过验收。

　　3、乙方在收到甲方提供的有关报验资料及拨付的工程结算款后，立即向施工地供电管理部门办理有关部门报验手续，并会同甲方对工程进行验收，验收合格后双方签署工程整体移交证明书。

　　4、甲乙双方对上述工程质量出现争议需要对上述工程质量进行鉴定时，鉴定时间不列入施工工期。

　　十三、工程施工完毕后：

　　1、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，造成有关设备试验期过期(有效期为半年)，则重做试验费用由甲方自行承担。

　　2、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，由此引起的设备材料看守费用及如因设备材料被盗造成的损失由甲方负责。

　　3、工程施工完毕后(具备通电条件)，因乙方原因造成一个月内仍未能通电使用的，甲方有权扣除乙方20%的工程款以作补偿，如因甲方原因造成一个月内仍未能通电使用，甲方必须支付乙方所有工程款，以免造成乙方资金积压造成损失。

　　十四、工程保修：

　　工程竣工验收合格当天起壹年内保修。在保修期内非甲方造成的工程、设备、材料质量等问题，乙方负责修理，修理费用由乙方负责。

　　十五、违约及违约处理：

　　1、甲、乙双方不能及时按合同约定履行自己的各项义务，即必须承担相应违约责任。

　　2、乙方因工程延误，造成不能按本合同所定的时间内通电，乙方按每逾期一天罚扣1000元给甲方(此罚扣最高不能总工程款百分之十)。

　　3、若因乙方原因，致使本合同工程质量未达到合同约定的合格等级质量标准，则甲方有权要求乙方负责返工，并直到达到本合同约定的质量验收标准为止，返工期计入总施工期内，但甲方必需按本合同要求送达告知，否则因此而造成的工期延误由甲方承担。

　　十六、责任：

　　1、施工过程中，所有安全责任由乙方承担;所有因乙方自身原因引起的纠纷与甲方无关，乙方自行解决。

　　十七、合同补充：

　　1、本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

　　2、本合同任何内容的修改，须由甲乙双方进行协商并签订补充协议或书面文件，所签订的补充协议或相关文件(包括合同签订前双方签署的忘录、会议纪要、工程预算书、承诺书等)均为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。

　　十八、争议管辖：

　　凡属有关执行本合同所发生的一切争执，应通过友好的协商解决。如发生违约且不能调解时向XX人民法院提起起诉。

　　十九、合同份数：

　　本合同一式三份，每份具备同等的法律效力，甲方执一份，乙方执两份，自签定合同,签定当天起生效.

　　二十、合同的生效与终止:

　　自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,至甲方向乙方支付完所有的工程款、工程保修期过后及相关款项之日终止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同篇5

　　甲方：_________________________________ （以下简称甲方）

　　乙方：大连传媒广告有限公司（以下简称乙方）

　　甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规，就甲方委托乙方广告牌工程施工的有关事宜达成如下协议，供双方共同遵守：

　　一、项目概况

　　1、项目名称：广告牌设计与安装。

　　2、数量、规格、材料与报价表；详见本合同附件一（报价单）。

　　3、安装地点：

　　二、合同价款及付款方式

　　1、合同价款

　　甲方应支付给乙方的制作和安装费用总计：￥元（大写：整）。

　　2、付款方式

　　①甲方于合同生效后 3 日内支付乙方合同总额%的款项，即人民币元整，即大写：整。

　　②本合同第一条项目概述中所述项目整体安装验收合格后，甲方支付给乙方合同总额的％，即人民币元整，即大写：整，在安装完毕后 7 日内支付。

　　③以上工程费用乙方如向甲方出具等额的合法有效的发票。

　　三、制作、安装方式及质量、安全要求

　　1、甲、乙双方共同负责相关部门的协调工作。

　　2、乙方包工包料，包质量包安全，全面负责所述项目的制作、运输和安装的整个过程。

　　3、乙方保证严格按照本合同附件一的材料标准制作、安装本合同一所述项目，所采用的材料与报价一致，符合相关设计要求，并保证结构达到设计强度。

　　四、制作、安装工期

　　1、乙方应在20xx 年月日前制作安装完成。

　　2、在乙方制作、安装广告牌期间，因甲方单方面的原因导致未按合同约定付款而造成乙方无法按期完工，责任由甲方负责，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、台风等自然灾害，工期顺延。

　　五、制作、安装的验收

　　乙方在合同规定期限内制作安装完成后，甲方须在3日内验收，并通知乙方验收是否合格，甲方3日内未通知乙方视为合格，如不合格，乙方应在接到甲方的通知后返工达到合同约束的制作标准与安装要求。

　　六、双方权利和义务

　　1、甲方应向乙方提供广告所需的资料，保证其内容符合法律、法规的规定。

　　2、广告牌制作和安装的施工过程中所出现的一切安全事故，造成的经济损失和人员伤亡的责任均由乙方负责处理并承担所有法律责任。

　　3、甲方及其委派人员有权监督乙方的施工。甲方发现乙方施工材料不合格、工程质量不达标、施工不规范及施工过程中发现广告牌施工方案不合理等问题时，有权要求乙方予以整改，乙方应立即整改完毕。

　　4、甲方应当负责现场施工的总协调工作，并为乙方提供水电，施工过程中产生的电费由甲方自行承担。

　　5、乙方应当保证施工程序符合行业标准，保证所提供的钢制材料质量符合合同约定。

　　6、乙方应当确保工地现在周围的清洁、施工废料及时清理干净。

　　7、广告牌所有权归甲方所有，拆除工作由甲方组织实施。

　　七、违约责任

　　1、若甲方逾期付款的，乙方有权催促甲方付款，并要求甲方支付违约金，每逾期一日的逾期违约金为500元支付给乙方。

　　2、乙方不能按本合同的约定完成制作、安装工作并经验收合格的，每逾期一日应向甲方支付违约金人民币500元。

　　八、其他事项

　　1、本合同附件是本合同的有效组成部分。双方在执行合同中，若发生争议协商不成，任何一方均可向合同签署地所管辖权的人民法院提出诉讼。

　　2、本合同若有未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力，若补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

　　3、本合同自甲、乙双方签字盖章起生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代表人：代表人：

　　联系电话：联系电话：

　　签订时间：

安装合同篇6

　　甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

　　经甲乙双方协商，甲方将的制作安装承包给乙方施工。为了明确双方的责任，确保工程质量与进度，经双方商定达成如下合同条款，以便双方共同遵守。

　　一、工程项目：

　　二、工程承包形式：本工程由乙方包工包料、包运输、包安装。

　　三、工程质量：合格

　　四、主辅材料：

　　五、产品质量要求：

　　1、乙方根据甲方要求式样制作，双方商议确定式样尺寸，甲方签字后乙方开始制作（具体尺寸按每个窗框测得的具体尺寸为准。）

　　六、工程量与单价：

　　工程量计算按实际加工尺寸为准，最终以实际安装面积进行结算。

　　遮光布每平方米单价元/㎡，窗帘杆每米单价元/m，安装费元，工程量约为，合计元，大写：。

　　七、工程进度：

　　1、为了保证质量和进度，安装期间，甲乙双方应相互协商配合，互创安装条件。

　　2、甲方在乙方安装人员进场前应提供安装电源。

　　3、不可抗力造成的安装延误，双方察看后认定解决。

　　八、付款方式：

　　安装结束，验收合乎要求后所有费用一次性付清。

　　九、其他事项：

　　1、安装好的遮光布不得损坏，如有损坏由责任方负责。

　　2、乙方安装人员进入现场，应遵守甲方现场管理和安全制度。甲方应向乙方提供安装条件,并密切配合乙方完成施工任务。

　　3、本合同签订后双方要相互监督执行，若出现违约，责任由违约方承担。

　　4、本合同未尽事宜双方本着实事求是、公平公正和诚实信用的原则协商解决。

　　5、本合同一式二份甲、乙双方收存，签字盖章后生效，财务结算完毕后自动失效。

　　甲方: （盖章）乙方: （盖章）

　　甲方代表: 乙方代表:

　　年月日年月日

安装合同篇7

　　发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：

　　“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：江语城小区配电工程

　　2、工程地点：恩施市施州大道608号——红庙经济开发区下官田

　　3、承包方式：包工包料

　　4、工程内容：安装630KVA箱变一台、400KVA箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、10KV高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。

　　5、承包方式：包工包料

　　6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)： ( )包干。

　　二、工期：

　　1、本工程总工期为：以建筑工程同步

　　2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。

　　3、400KVA箱变一台，必需在年月日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。

　　4、乙方必需在年月日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。

　　三、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。

　　(2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。

　　(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。

　　(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。

　　2、乙方责任：

　　(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。

　　(2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。

　　(3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。

　　(4)负责对已完工程在未交付使用前的维护，并清理好现场。

　　(5)代理甲方负责整个供电工程的验收并承担发生的一切费用。

　　四、工程价款支付：

　　合同签定后，甲方在2日内向乙方支付计人民币元为定金，400KVA箱变到工地安装支付人民币元，其它工程设备材料到场后甲方支付50%工程款材料款，工程竣工经甲、乙双方和供电、消防等相关部门验收合格后，甲方10日内支付给乙方工程总价款45%的工程款(定金冲减)，其余5%留作工程质量保修金，一年保修期满后工程无质量问题一次性付清(保修金不计息)。

　　五、争议和违约：

　　1、对在执行本合同过程中出现的争议由双方共同协商解决，或提交仲裁机构冲裁。

　　2、凡出现违反本合同条款均视为违约，违约方除负责赔偿损失外，还应支付工程总费用8%的违约赔偿金。

　　六、其它事项：

　　1、本合同经双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自变更或解除，否则一切后果由责任方承担，本合同在所有款项结算完毕后自动效。

　　2、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。

　　3、本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　甲方(章)：法定代表人：委托代理人：

　　乙方(章)：法定代表人：委托代理人：

　　年月日

【【精选】安装合同范文合集七篇】相关文章：

精选技术咨询合同范文合集七篇03-04