地下室防水施工合同

时间:2023-11-25 17:30:06 秀雯 合同范本 我要投稿
  • 相关推荐

有关地下室防水施工合同模板(通用10篇)

  在人们越来越相信法律的社会中,合同对我们的帮助越来越大,签订合同也是非常有必要的行为。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编为大家整理的有关地下室防水施工合同模板,仅供参考,欢迎大家阅读。

有关地下室防水施工合同模板(通用10篇)

  地下室防水施工合同 1

  甲方:

  乙方:

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。

  一、 工程概况

  1)、工程地点:

  2)、工程名称:

  3)、工程内容:在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚,-15°),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

  二、 承包范围及方式:

  包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

  三、 主材选用及工程价款等:

  1、 选用材质:“聚酯胎3mm厚,-15° 防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

  2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

  3、 施工厚度要求:采用外 mm厚,防水卷材

  4、全部包工包料,单价为 元/平方。

  5、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。

  四、 工期:

  按甲方项目部所安排的进度施工。

  五、 工程质量:

  1)、工程质量标准:合格工程质量标准。

  2)、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材及《地下防水工程施工质量验收规范》,防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。

  六、合同价款与支付方式

  按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积 元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。

  在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。

  达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。

  七、工程款支付办法:

  1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕,经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准,并在主体施工单位施工完回填土方后, 7日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%;土方回填施工时,承包人应派专人在现场跟班作业,以防泥工施工时破坏防水层;

  2、在土方回填后30日内的适当时间,发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验;在此期间,承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有发现问题,资料提交齐全有效,发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%;若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时,顺延本次工程款的支付时间,直至承包人解决好所发现的问题;

  3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后,承包人应及时配合,完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的14日内,经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后,发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;

  4、承包人剩余5%的工程款转作保修金,在保修期满后的14日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  十、隐蔽工程和中间验收

  所有分部分项工程、工序的施工,必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后,方可进入下道工序的施工。

  十一、安全施工 文明施工

  安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。

  十二、工程变更

  施工过程中,承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的,双方另行协商,签订补充协议。

  十三、工程转包和分包

  本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。

  十四、不可抗力

  双方关于不可抗力的约定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力,双方的损失分别由各自承担自身的损失。

  十五、保险

  承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

  十六、关于意外停工的约定

  因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的,承包人的`窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出,发包人一概不予补偿;却因特殊原因,停工时间可能相对较长时,经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后,承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程,此费用均由承包人承担。

  十七、工程质量保修

  本防水工程的保修期为五年;承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。

  十八、违约责任:

  1、 在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

  2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

  3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

  4、 合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

  5、 在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

  6、 乙方必须按照合同所规定的时间完工,否则每延误一天,乙方必须向甲方支付合同总款1%的违约金,如超过三天仍未满足施工要求的,甲方可单方面中止合同,乙方所有工程款不予支付,所造成的损失由乙方自行承担。

  7、 在保修期间(保修期为五年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。

  8、 在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。

  9、 工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。

  十九、廉洁条款

  1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。

  2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请,如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动,一经查实,甲方有权单方面终止合同,且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失,所损失的金额以甲方确认的为准,并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为,则乙方可保留合同的权利和义务。

  二十、其他事项:

  1、 在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。

  2、 本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  甲方负责人签字: 乙方负责人签字:

  签约日期:签约日期:

  地下室防水施工合同 2

  甲方:____________ (以下简称甲方)

  乙方:____________ (以下简称甲方)

  经甲乙双方多次协商,形成一致性意见,达成如下协议:

  一、工程范围:屋面____________ m2左右,单价____________元/m2(以实际施工面积为准),合同价格为____________元整。

  二、材料要求:

  三、工程质量:屋面防水油做底层,边接、底连平退,保持整体平衡,工程质量保修期为5年,保修期间如有质量问题,乙方必须及时到场进行维修处理。

  四、工程时间:签订全同之日____________个工作日,雨天顺延,按甲方要求在规定时间内完工。

  五、施工安全:乙方确保施工安全,做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事,在施工过程中发生的一切安全质量事故均由乙方负责,甲方不负任何责任。

  六、付款方式:待工程完工,经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。

  七、本合同经甲乙双方签字后即可生效,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  _________年____月____日

  地下室防水施工合同 3

  甲方全称:

  乙方全称:

  根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则。双方就本工程施工项目协商一致签定本合同。

  一、承包内容:

  依照华优建筑设计院设计的杭州__公司(二期)商业用房的施工图中地下室砼墙板外侧防水工程,承包内容如下:

  砼墙板表面基层处理刷防水涂料(材料由乙方采购)铺贴无纺布铺贴成品防水涂料保护层

  二、质量要求:

  1、乙方必须按照建筑工程质量验收规范及项目部制定的质量目标,精心组织施工。

  2、防水涂料厚度不得少于1.2,最低不得少于1(以现场随机取样为准),如不能满足此要求的,必须返工重做,否则甲方不支付任何费用。

  3、在施工过程中,如发现砼墙板有裂缝的,必须先进行单独处理后,再施工防水面层。

  4、乙方必须对所施工的质量全面负责,如今后砼墙面出现渗水现象,必须无条件进行修补,直至完全符合要求,如修补后还不能满足要求的,甲方有权指派其他施工队伍进场修补,其费用从乙方中扣除。

  三、工程结算与付款方式:

  1、工程量按实际面积计算,每平方为贰拾元。

  2、工程款支付:

  a、工程完成后支付完成工程量的50%;

  b、工程竣工验收后支付完成工程量的30%;

  c、余款竣工验收________年内付清。

  四、安全方面:

  乙方必须严格按安全操作规程进行施工,做到预防为主,确保无事故发生,做好工人的.安全技术交底。如由乙方自己原因造成的安全事故,甲方不承担任何费用。乙方在施工过程中的劳保用品全部自行负责。

  五、本合同未尽事项,双方协商解决。

  六、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。

  甲方签字(盖章):

  乙方签字(盖章):

  ________年____月____日

  地下室防水施工合同 4

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方共同协商决定,由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水《作业》施工。具体约定如下:

  一、施工期限:

  自 年 月 日起至 年 月 日止。逾期、日罚金 如遇降雨或因甲方的原因而停工的,需经甲乙双方共同认定并签字后,工期予以顺延。

  二、施工方式:

  乙方包工、包料。

  三、结算方式:

  乙方进场后,甲方按乙方的施工进度,分批次预付工程款。完工后,甲方按乙方实际施工的平方数,经验收合格,给予支付全部工程款。

  四、质量责任:

  因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因,造成屋面防水工程完成后出现漏水,乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。

  五、甲方责任:

  非乙方施工的原因,甲方应配合乙方做好施工协调工作。

  六、乙方责任:

  1.乙方施工人员必须持证上岗。

  2.因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。

  3.乙方在施工现场出现的'安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

  七、质保要求:

  乙方应保证使用材料的质量(附产品材质书)属实。乙方应保证施工质量达到优良。

  八、其他

  未尽事宜,双方协商解决。

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  本合同自签订之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  地下室防水施工合同 5

  甲方:

  乙方:

  甲方将1-4号线及东西库房屋面天沟防水修缮工程承包给乙方,根据民法典及建筑实施有关条例规定,甲乙双方本着平等互利、自愿和诚实守信的`原则,为确保质量和施工顺利进行,经协商特签定如下合同。

  一、工程地点:

  二、单位工程名称:

  三、工程造价:(含税)

  以实际验收工程量每平方米:32元;

  注:其他零星项目未尽事宜,甲乙双方根据实际情况现场协商解决,结算费用按现场实际签证为准。

  四、质量要求:所有防水修缮项目必须涂刷三遍进行施工,乙方必须按照国家颁发的《GB50207》等有关屋面防水工程施工规范及标准进行施工,如有不按照国家规范和甲方要求施工所造成的返工,由乙方自行负责。

  五、工程期限:

  工期____天,即从________年____月____日至________年____月____日止。

  六、安全责任:乙方在施工过程中,必须时刻注意安全,强化施工安全教育和管理,要严格按照安全规范操作,如有任何不安全事故所引起的一切责任及经济损失等均由乙方承担。

  七、付款方式:本工程不付预付款,施工完成经验收合格后除预留5%保质金________年后支付外,其余一次性付清。

  八、违约责任:合同签订后,甲乙双方若任何一方违反以上条款,由违反方承担违约责任,并承担违约方给对方所造成的一切经济损失。

  九、此协议一式肆份,甲方存留三分,乙方一份;本合同自签字盖章之日起生效。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________

  地下室防水施工合同 6

  甲方:

  乙方:

  甲方以包工、包料、包工期、包质量与包安全的方式将屋顶防漏工程交于乙方负责完成,为了明确双方责任,组合具体情况,经协商一致签订协议,并共同遵守。

  一、协议内容

  屋顶防漏工程。

  二、施工费用

  屋面为45元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。

  三、施工期约

  年 月 日到 年 月 日,总工期 天。

  四、施工结算

  工程总费用为 元。

  五、工程质量

  质量标准应达达到防水层必须粘结牢固,接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实,无渗漏现象。

  六、施工安全

  1、开工前、乙方应做好本单位工人的.安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照防水施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙方负责。

  3、遵守油库规章制度,服从甲现场管理人员的指挥和监督管理。

  七、施工保修

  1、本防水工程保修期两年。

  2、施工按合同完成后,如不符合标准,继续发生渗漏现象,乙方必须返工修理直至符合要求,并承担返修的一切费用,由此造成的损失,由乙方全额赔偿。

  八、本协议一式两份

  甲方一份,乙方一份,双方盖章或签字即发生法律效力,违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  地下室防水施工合同 7

  建设单位:以下简称甲方;

  施工单位:以下简称乙方;

  合同名称:

  根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定,本着对双方负责的态度,甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则,共同拟定本项目合同,并严格认真负责执行。内容如下:

  一、发包方式:

  技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。

  二、发包范围:

  屋面伸缩缝处理,屋面、阴阳角处理及保护层。

  三、工程总造价(约34108.00元,大写:叁万肆仟壹佰零捌圆):

  以现场实际方量为准;

  四、付款方式:

  1、乙方进场施工 个工作日由甲方付给乙方 元材料款。

  2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;

  3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金,一年期满甲方如数拨付给乙方;

  五、工程质量与施工安全

  1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案,保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督,否则造成的返工损失由乙方负责。

  2、乙方在施工中必须做到安全生产,文明施工,并尊重当地群众的民族风情,由此引发的'工伤事故及纠纷由乙方负责。

  3、若在工程验收过程中发现质量问题,应由承包方负责返工维修,并承担一切返工维修费用,若因此造成经济损失的,承包方应负责赔偿。

  六、竣工验收:

  乙方完善施工过程中图片或文字资料,及验收清单,归类存档并移交甲方。

  七、双方责任

  1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。

  2、甲方保证该项目施工所具备的的水通,电通,路通。

  3、甲方为乙方负责生产生活提供便利,费用由乙方自行承担。

  4、乙方在施工中发现施工方案有变更,需取得甲方同意方可实施。

  5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案,并向甲方提供施工大事记,施工记录。

  6、工程施工期间,甲方可以随时派员对工程进度,经费使用进行检查,监督,乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况,甲方视其工程完工情况按进度拨款。

  7、工程完工后3个工作日内,乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料,甲方组织有关部门参加验收,验收合格后移交甲方管理使用。

  八、合同期限: 年 月 日始 年 月 日此。

  九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题,乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修,乙方有权另取费用。

  十、争议与解决

  若甲、乙双方在合同执行中出现争议,应本着对工程实施有利原则协商解决,或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁,或通过司法程序解决。

  十一、本合同为尽事宜,双方另行商定。

  十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份,双方各持1份,具有同等效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  地下室防水施工合同 8

  甲方:

  乙方:

  甲方将修复酒店贵宾楼屋顶的所有防水工程。经双方协商,乙方负责承包施工,并签订如下协议:

  一、工程承包形式

  乙方负责承包劳务和材料

  二、工程价格:

  屋面维修工程应在劳务材料承包的情况下,按完工后实际维修面积每平方米43元的价格结算。

  三、建筑材料及工程质量要求

  屋顶工程所需的所有维护材料均采用金指防水材料。严格按照施工规范进行施工,所有接缝长边压8cm,短边压10cm。

  四、施工中的安全责任

  乙方需要加强对其施工人员的施工安全防范教育,严格采取各种安全措施。如果乙方的措施无效,发生人身和财产安全事故,其一切责任和后果由乙方承担。

  五、付款方式

  工程竣工后,甲方按双方共同计量确定的价格支付工程总造价的50%,两次暴雨后支付工程接待屋面剩余50%的45%,剩余5%一年后付清。

  六、工程保修期

  屋面防水保修期为5年(从屋面竣工之日起计算)。如果乙方施工的.防水工程在5年内出现渗漏,乙方应无条件按合同要求的时间负责修复,所有工时和材料费由乙方承担,如出现渗漏,甲方应通知乙方需要修复,公共财产损失由乙方承担全部责任。甲方不承担任何费用。

  七、税费

  本协议涉及的所有税费均由乙方支付给相关部门。

  八、开工日期

  从20__年3月12日到本月20日。

  九、协议文本

  本协议一式三份,甲乙双方各执一份,相关部门各执一份。

  甲方(公章):_______

  乙方(公章):________

  日期:

  地下室防水施工合同 9

  施工单位:_____________公司(以下简称甲方)

  承包单位:_____________有限公司(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国建筑法》及本工程具体情况,经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司________________防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。

  一、总则

  1.工程名称:________________

  2.工程地点:________________

  3.工程内容:_________________根据公司________________工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚),屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜(找平层上作基层处理)。

  二、承包方式

  乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

  三、工程造价

  厨卫间聚合物防水每平米________________元;屋面“851”聚氨酯防水每平米________________元。结算时按实际面积结算。

  四、质量标准

  乙方应确保________________防水工程达到优良标准,严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。

  五、双方责任

  1.甲方责任

  (1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

  (2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。

  (3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

  (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。

  2.乙方责任

  (1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市建科院检验合格后使用。

  (2)配合________________整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的`因素外,不得人为拖延。

  (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。

  (4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。

  六、付款方式

  本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的__________%给乙方,留________________%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。

  七、其它

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方:_________________(签章)________________代表:________________

  乙方:_________________(签章)________________代表:________________

  时间:_____________年___________月___________日时间:_____________年___________月___________日

  地下室防水施工合同 10

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  鉴于甲方拟进行地下室防水施工,经与乙方友好协商,达成以下施工合同:

  第一条 工程概况

  1.1 工程名称:地下室防水施工工程。

  1.2 工程地点:甲方指定的地下室。

  第二条 工程承包范围及内容

  乙方负责地下室底板、侧墙以及转换层顶板的防水施工。包括但不限于防水材料的选择、运输、施工以及防水层的养护等。

  第三条 承包方式

  本合同采用包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度、含税金的总承包方式。

  第四条 防水材料和工程单价

  4.1 防水材料:乙方应选用高品质的防水材料,确保防水效果持久。具体的防水材料由乙方根据工程需要自行选择,但需经过甲方的.书面认可。

  4.2 工程单价:本合同单价是指材料费加上施工人工费、管理费、措施费、利润、税金等一切费用。详细的单价和总价款应在双方商议后明确写入本合同。

  第五条 工程期限

  乙方应在合同生效后的一定期限内完成防水施工任务。具体工期由双方根据工程规模和实际情况确定。

  第六条 工程质量

  乙方应确保防水施工质量,合同约定的防水保修期不得低于相关法规标准。如因乙方施工质量原因导致的漏水问题,乙方应承担修复责任。

  第七条 付款方式

  甲方根据乙方完成的工程进度和质量,按照约定比例进行付款。具体付款方式和比例由双方协商确定。

  第八条 违约责任

  如甲乙双方中任何一方违反本合同约定,违约方需向守约方支付违约金,并赔偿由此造成的损失。

  第九条 争议解决

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决。协商不成的,依法向合同签订地的人民法院起诉。

  第十条 其他

  10.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字或盖章之日起生效。

  10.2 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

  甲方(签字/盖章):__________

  日期:____年__月__日

  乙方(签字/盖章):__________

  日期:____年__月__日

【地下室防水施工合同】相关文章:

地下室防水施工合同09-13

地下室防水施工合同一09-09

地下室防水施工方案11-15

地下室防水工程施工合同12-15

地下室防水施工方案(通用10篇)08-01

工程防水施工合同模板 防水施工合同范本05-26

防水施工合同05-26

地下室防水工程冬季施工方案(精选10篇)12-20

最新地下室防水工程施工合同范本(精选7篇)06-13

防水施工合同范本屋顶防水维修施工合同范本05-12