工程施工合同格式

时间:2021-06-11 09:59:22 合同范本 我要投稿

工程施工合同格式模板

  工程名称:

工程施工合同格式模板

  发 包 人:

  承 包 人:

  合同编号:HXHT-10N00000-01(记得改合同编号)

  甲方(发包人):

  乙方(承包人):XX公司

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就 工程施工有关事项达成一致意见,同意订立本合同。

  第一条 工程概况

  一、工程名称: (以下称本工程)

  二、工程地点:XX市

  三、承包范围:乙方按施工图纸及合同的要求,完成 工程施工,具体施工

  四、承包方式:包工包料。

  第二条合同价款及结算价款:

  一、 按本工程的承包范围和承包方式,本工程合同价款为人民币(小写):¥000000.00元; (大写): 元整。合同价款的详细见后附报价表,本合同为单价合同.综合单价包含完成该分项工程(除施工用水电费及税金)的人工、材料、机械等费用.

  二、 工程结算款=本工程各分项工程的综合单价×实际工程量+甲方安排乙方作其工作的款项;

  三、 结算程序:本工程在竣工验收通过后,由乙方提交竣工结算资料给甲方审核,甲方在收到结算 书及相关结算资料后3天内提出修改意见,双方对结算书收确认一致后,分别在结算书上签字盖章。

  第三条 工期

  一、工期为 个日历天,具体开工日期以甲方所发出的开工令或通知为准。

  二、工期可顺延的原因

  1、天气下雨情况及人为不可抗拒的自然灾害因素而延顺工期的。

  2、甲方不能按时提供场地,电源未能接通,障碍物未能清除及其他原因而影响施工;

  3、甲方修改施工方案、图纸未能及时通知乙方;

  4、甲方未按合同规定支付工程款给乙方,而影响施工。

  5、工程全部完工后,甲方提出要求乙方修改,而延顺工期的。

  第四条 工程质量与验收

  一、工程质量达到专业评定合格标准,质量标准的评定以行业的质量检验评定标准为依据。双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

  二、工程竣工验收,以施工图纸、施工方案,合同的相关规定等为依据。乙方以书面形式向甲方提供竣

  工资料和竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后3天内组织有关单位验收,并在验收后2天内给予 认可或提出修改意见。

  三、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后3天内不组织验收,或验收后2天内不提出修改意见视为竣 工验收报告已被认可。甲方从此起承担工程保管及一切责任。

  四、工程未经验收或竣工验收未通过的,甲方不得使用.甲方强行使用时,视为工程验收合格.由此发生 的质量问题及其他问题,由甲方承担责任。

  五、所有隐蔽工程要求需中间验收的分部分项工程时,必须经现场工程师书面签字验收,当其要求对 已经隐蔽的工程重新检验时,乙方应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格, 甲方承担由此发生的全部追加合同价款、赔偿乙方的全部损失,并相应顺延工期。检验不合格,乙方 承担责任。

  六、因特殊原因,甲方要求部分单位工程甩项竣工的,双方协商签订甩项竣工协议,明确双方责任和 工程价款的支付方法。

  第五条:工程质量保修

  一、工程质量保修范围(如基础不是我方施工的需注明甲方基础原因则不在保修范围内)

  保修范围:乙方施工的工程项目。凡属乙方施工范围内的质量问题而造成的损坏均属乙方的保修范围;由于甲方人为、不遵循使用规范、不可抗拒的自然灾害的损坏则不在保修范围内。

  二、工程质量保修期(一般工程保修期为一年,如客户要求或其时需改过来)

  保修期限:结合本工程具体情况,工程保修期为壹年;保修期自工程竣工验收合格通过之日起计算.保修期内,出现属乙方保修范围内的.保修问题,乙方在接到甲方通知之日起5天内派人维修。乙方未在约定期限内进行维修,甲方可自行或委托他人维修,维修费由乙方承担。

  第六条:工程款支付

  合同不含税造价为人民币(小写): 元;(大写): 元整。

  1、合同签定后,甲方收到乙方《工程款支付请款表》等请款资料之日起,3个工作日内甲方支付给乙方合同总造价的30%,即付折合人民币: 元整,大写:元整;

  2、工程完成基础施工后, 甲方收到乙方《工程款支付请款表》等请款资料之日起,3个工作日内甲方支付给乙方合同总造价的40%,即付折合人民币:元整,大写:元整;

  3、工程全部完成后, 甲方收到乙方《工程款支付请款表》等请款资料之日起,3个工作日内甲方支付给乙方合同总造价的27%,即付折合人民币: 元整,大写:元整;

  4、留工程结算造价的3%,作为工程的质保金,保修期满后,甲方收到乙方《工程款支付请款表》等请款资料之日起,七个工作日内一次性结清。即付折合人民币: 元整,大写: 元整。

  第七条 双方责任

  一、甲方责任:

  1、协助提供施工用水、用电接点;安排施工进度及协助乙方协调相关方的关系.

  2、组织对工程竣工验收,按合同规定的期限支付给乙方的工程进度款;以及办理工程结算。

  二、乙方责任:

  1、用于本工程的所有材料设备均为合格产品。严格按双方确认的施工图纸、施工方案及行业的相关施工标准等施工。

  2、服从甲方对工作的安排。施工期间做到文明施工,负责甲方提供的临时设施的卫生、消防及安全、规范用电。负责教育和管理好本队施工人员,不发生打架斗殴事件。做好安全施工作。

  3、工程完工后乙方负责属于乙方施工范围内的场地材料、设施的清理。

  第八条 违约责任

  1、合同生效后,任何一方违反本合同的约定而单方终止合同执行视为违约,违约方应赔偿守约方合同总价10%的违约金。

  2、甲方逾期未支付工程款则每天按逾期支付欠款总额的千分之三计付滞纳金。

  第九条 争议解决的方式

  一、 本合同在履行期间,凡与本合同有关而引起的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决, 如经协商后仍不能达成协议时,任何一方均可向当地人民法院诉讼。

  二、在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行。

  三、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

  第十条 其他

  一、如双方在合同履行过程中对合同有变更或补充,可签订变更协议或补充协议,经双方协商同意签订的变更协议或补充协议,与本合同具有同等法律效力。

  二、本合同经双方法定代表人或其签约代表签字盖章之日生效,双方履行完各自义务后自行失效。

  三、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,均具有同等效力,工程竣工验收合格保修期满后,工程保修金支付清本合同自动失效。

  甲方: 乙方:

  法定代表:法定代表:

  签约代表:签约代表:

  20xx年月 日签约于

【工程施工合同格式】相关文章:

凿井工程施工合同格式06-12

园林工程施工合同的格式06-13

装饰工程施工合同格式范本06-12

小型装饰装修工程施工合同格式06-13

装饰装修工程施工合同格式模板04-06

广告牌工程施工合同格式06-15

建筑装饰工程施工合同标准格式范本06-24

建设工程施工格式12-02

实用版承包工程施工合同格式02-28