乡村道路施工合同

时间:2022-06-21 10:36:28 合同范本 我要投稿

乡村道路施工合同范本(精选13篇)

  现今很多公民的维权意识在不断增强,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编收集整理的乡村道路施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

乡村道路施工合同范本(精选13篇)

  乡村道路施工合同 篇1

  发包方:

  承包方:

  依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协商订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目

  1、路基长5公里,路面宽3.5米,总计整修面积17500平方米,中标价3万元。

  2、路面长5公里,路面沙化宽3.5米,厚15厘米,总计沙化面积17500平方米,中标价12万元。

  3、铺设涵洞4道,涵洞深3.5米,中标价2万元。

  工程内容:路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。

  二、工程承包范围

  承包范围:施工设计全部内容。

  三、工程价款及支付方式:合同价款金额合计(大写)壹拾陆万元 (人民币)¥:16万元。

  工程价款按工程进度分期分批支付,工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金,工程竣工无质量缺陷后付给乙方。

  四、双方的权利义务:

  1、由甲方提供图纸,乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工,乙方确保质量达到合格。

  2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。

  3、甲方对乙方的施工有监督管理权,甲方按施工进度对乙方的施工进行验收,验收合格后,方可进行下一工序的施工。

  4、未经甲方同意,乙方不得更换项目经理,否则,甲方有权终止合同。

  5、乙方不得将工程项目转包,未经甲方同意不得分包。否则一经查实,甲方有权终止合同,同时不承担任何由此引发的法律责任。

  6、乙方在施工过程中,确保施工安全。若出现工伤等安全事故,由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的,由乙方负责赔偿。

  7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。

  8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。

  五、违约责任:

  1、乙方必须按时竣工,否则,每超期一天,按1000元/天支付违约金。

  2、若乙方中途终止合同,则其前期施工的投入,甲方不予赔偿,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

  3、若甲方对工程质量进行验收不合格,需要返工、修复的,则乙方无条件返工、修复,直到达到要求的标准,其损失由乙方自负。

  4、若甲方无故中途终止合同,给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方不予返工、修复的,则甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投入损失自负,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

  六、合同工期:

  开工日期:XX年9月25日

  竣工日期:XX年11月25日

  合同工期总日历天数60天。

  七、质量标准

  工程质量标准:合格。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、合同生效

  合同订立时间:XX年4月18日

  合同订立地点:天祝县赛什斯镇

  本合同双方约定签字盖章后生效。

  发包人: (公章)

  承包人: (公章)

  乡村道路施工合同 篇2

  发包人(全称): (以下简称甲方)

  承包人(全称): (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方不本施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况: 村内道路硬化工程 米,宽 米,硬化面积 平方米。工程内容包括路基平整、灰土垫层、水泥路浇筑等,工程总预算 万元。

  二、合同期: 年 月 日开工至 年 月 日完工,总工期为 天。

  三、质量要求及奖惩措施:

  1、严格按照《乾县村内道路硬化项目质量管理手册》的要求,确保合格(由村两委会邀请专业人员验收),必须做到安全生产,文明施工。

  2、村内主干线路面按四级公司水泥混凝土路面标准建设,质量目标合格。

  ①2:8灰土,厚15cm垫层;水泥强度必须是以上,水泥混凝土标号为C25标号。板厚18cm,弯拉强度以上。

  ②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验,其中粗骨料必须采用碎石,符合国家有关标准规定,根据材料各项指标和水泥的实际标号,选择最佳配合比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按《公路工程水泥混凝土试验规程》,不合格材料不得进场施工

  ③路面采用横向拉毛或机具压槽等抗滑措施,其磨擦力应符合施工规范要求,路面与其他构造相接应平顺,做到路面边缘不积水。

  ④混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害,且符合规范和工艺要求。

  ⑤工程档案资料及试验资料送 村委会一份备查。

  3、奖惩措施:承包人必须严格按有关规范、标准施工,确保工程质量。工程质量未达到合格必须无条件返工,承担返工损失,保质期为一年。

  四、工程承包方式及合同价款:包工包料,竣工工程结算以承包价为基础,其承包单价为水泥路面板厚18cm单价为 元/平方米;工程量按实结算。

  五、付款方式:根据工程进度的需要,筹资部分由村级申请拨付。项目完工后,经验收合格待上级拨款到位后由村级申请拨付。

  六、承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:履约保证金每公司贰万元,交镇财政所一事一议专户。履约保证金在工程验收合格后拨付。

  七、奖罚措施:

  1、工程在 年 月 日前竣工。除不可抗拒因素外(天雨除外),拖延期一天罚100元。

  2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子详细名册,要求项目经理到岗率每月不得少于某日。未事先征得发包方同意,抽查时发现擅自缺岗责令到岗外,处以每人每天罚款100元。另外,在工程合同签订后不得转包,否则视为弃标,履约保证金将不退还,该工程予以重新招投标。

  3、承包人必须接受发包人的监督员监督,接受整改意见。

  八、安全责任:

  1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。

  2、承包人施工期间爆破作业人员必须持证上岗(三员三证齐全),并做好安全保险等相关手续,若由承包人引起的发生人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故,一切责任和经济补偿均由承包人负责。

  九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件,承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。

  十、该工程质量保修责任与义务按国家20年某月某日颁发的《建筑勤务员质量管理条例》等有关规定执行。

  十一、本合同一式五份,承包人、发包人、采购中心、镇政府各执一份,项目资料内附一份。

  甲方(公章):

  乙方(公章):

  20xx年xx月xx日

  乡村道路施工合同 篇3

  甲方:X

  乙方:XXX

  根据石家庄中宇工程造价师事务所有限责任公司招标文件,招标编号为XXXX承德县水利基础设施建设项目的招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,就该项目进行公开招投标后,确定 XXXXXXXXXXXXXXX (乙方)为成交单位,为保证承德县水利基础设施建设项目按设计要求高质量、高标准如期完成,使资金发挥更大效益,维护甲乙双方利益,保持良好合作关系,按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方签定如下工程施工合同:

  一、工程建设地点、内容及工程量:

  1、设计在 乡工程量以验收实际核算为准。

  2、工程量:工程建设乡村道路11.9公里,挡土墙1400米。

  3、工程价款:总价款¥2881298.00元(含工程相关费用),最后以实际验收合格的工程量计算价款。

  二、工程技术要求:

  工程建设乡村道路11.9公里,挡土墙1400米。其中孟家院乡毛杖子村乡村道路2公里,宽3米,厚15厘米;八家乡桲椤台村乡村道路3公里,宽3米,厚15厘米,挡土墙400米;八家乡桑园村乡村道路3.5公里,宽3.5米,厚18厘米,挡土墙600米;大营子乡八卦岭村乡村道路2.3公里,宽3.5米,厚18厘米,挡土墙400米;安匠乡大窝铺村乡村道路1.1公里,宽3.5米,厚18厘米。(具体详见承德县八家乡桲椤台村、桑园村等20xx年以工代赈乡村道路工程可行性研究报告)

  三、甲乙双方责任

  (一)、甲方责任

  1、负责工程的勘测设计,施工指导和质量监督。

  2、负责向乙方提供施工技术要求、图纸等技术资料。

  3、有权对乙方违反施工技术要求的工程项目提出处理意见,确定返工、停工等事宜。

  4、项目所在地乡镇、村负责协调好各种关系,处理好相关事宜,保证该项目顺利施工。

  (二)、乙方责任

  1、严格按甲方设计图纸及技术要求进行施工,并接受甲方检查监督。施工中及时与水务部门沟通,保证行洪安全。

  2、承担因招投标发生的招标代理服务费等费用。

  3、保证工程质量,按期交工验收。

  4、承担因施工原因造成的返工、停工、人身伤亡等一切经济损失。

  四、工程款结付形式

  工程全部完成,经甲方及相关部门验收合格后,乙方凭票据及相关材料结算工程款。

  五、违约责任

  1、因甲方技术指导有误,乙方不承担施工责任。

  2、乙方施工质量不合格,甲方有权限期改正,否则终止合同,不支付乙方任何费用。

  六、本合同一式三份,甲乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签字之日起生效。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

  乡村道路施工合同 篇4

  甲方:

  乙方:

  一、工程名称:广州市亚运城D地块土方工程

  二、工程地点:广州番禺区亚运城

  三、工作内容:平基放线,劳动力及技术装备的组织,土石方的爆破及开挖,地表清障,土石方的场内调配及外运、弃渣,以及周边建筑物、居民的安全防护设施,现场的安全文明施工措施,同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企(事)业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。

  四、工程范围:

  按甲方提供的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工,余土外运至渣场。

  五、合同工期:

  开工日期:20XX年3月1日;竣工日期:20XX年1月10日。合同工期总日历天数310天。

  六、合同价款:

  本合同采用单价包干合同,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金以及环卫出渣费、工程周边社会关系协调等全部费用组成,其单价为:

  1、场内回填部分,按20元/m3(运距2公里内);

  2、余土外运部分,按48元/m3

  3、场内回填工程量约为11万立方,土石方外运工程量约为33万立方米,合同金额暂定 1804万元。

  七、工程结算:

  工程完成5000m3时,甲方向乙方支付完成工程量80%,工程完工验收合格广州亚运城D地块土方工程 1

  八、工程质量及技术要求:

  本工程严格按照国家现行《土石方爆破工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等进行施工和验收。同时,本合同约定:

  1、土石方工程施工完成后的验收标高与设计标高的误差不大于±10cm,垂直面无偏坡。

  2、进场施工前,必须提前7天向甲方分别提交:土石方调配及外运施工方案、安全文明施工方案及质量进度保证措施。

  3、场内填筑部分必须分层碾压密实,并优先选择页岩以内土石方回填,且在页岩以内土石方有剩的情况下,不得选用砂岩回填。

  4、建筑物及其基础外边线 6m以外范围内,回填土石方必须分层碾压,密实度不得小于90%。

  5、竣工资料为壹式伍套。

  九、安全施工:

  乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工,采取严格有效的安全防护措施,在施工作业中,所遇任何与工程相关事故,均由乙方自行负责(不含地下市政设施)。

  十、违约责任:

  1、本合同工程不允许分包,若甲方核实乙方有分包行为,甲方有权单方面终止合同,乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场,并承担该工程总工作量20%的违约金。

  2、若乙方延误工期,甲方按1000元 /天扣罚乙方工程款。

  十一、本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份,经双方签字盖章后生效,工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜,双方协商解决。

  发包单位:

  承包单位:

  签订日期:

  乡村道路施工合同 篇5

  甲方:x

  乙方:x

  依据《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商意见一致,达成共识,订立本协议,供双方共同遵守执行。

  一、工程概况:

  1.工程名称:x

  2.工程地点:x

  3.工程范围、规模:x

  二、工作内容:

  1.乙方按甲乙双方共同签字认可的灰线范围及指定深度进行开挖,并负责修边检底和将所挖土石方运出场外(弃土由乙方自行解决)。

  2.此工程为包工包料。工程所需机械设备、油料均由乙方自备、承担。

  3.乙方负责修边检底应达到甲方或设计要求的深度和宽度。甲方不另支付费用。

  4.施工过程要减少对周围环境道路的影响,从车上掉下来的土石方造成的路面污染由乙方负责处理。如有出现因污染道路造成的罚款全部由乙方负责。

  三、合同工期:

  1.经双方协商确定,工期为 日历天,自 年 月 日起至 年 月 日。

  2.若施工过程中发生不可抗力情形或者甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。停工期间乙方应合理安排现场的人员、机械、设备,甲方不承担因停工对乙方产生的一切损失。

  四、工程价格及支付方式:

  1.土方挖运综合单价(开挖、外运等)为 元/立方米(天然实方计算,暂定 立方米);石方挖运综合单价(开凿、破碎、切割、外运等)为 元

  2.场内若需要回填,应按甲方指定回填,不计回填费用。

  3.上述综合单价为包干价,本价格包含本合同所有工作内容:

  (1)土石方开挖所使用的全部人工、材料、机械、油料;

  (2)土石方运输过程中所采取的密闭措施,因现场条件限制须要修建的临时道路及必要的措施(沉沙井及冲洗设施)等;

  (3)倾倒时渣场的费用;

  (4)运渣车上路时与环卫、交通、城管等相关部分协调的费用;

  (5)管理费;

  (6)利润;

  (7)安全文明施工费;

  (8)税金;

  (9)各种保险费用;

  (10)主管部门收取的费用或因市场因素发生的各种涨价及一切场内场外安全文明施工等费用。

  4.上述综合单价为固定价格,不随施工时间、次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。

  5.土石方工程量的确认:现场正式开挖前,甲方、乙方共同对现场地形标高进行测量、签证,双方签字后保存基础数据;工程开挖结束,经甲方、乙方验收合格后,共同对现场地形标高进行测量、签证,计算出总挖运土方和石方工程量,进行签证确认,最终确认的数据为该工程总价结算的依据。

  6.支付方式:乙方完成工程验收合格并办清结算双方签字生效后20日内,甲方支付乙方工程款的50%,20XX年春节前支付结算总价的5%~20%,待甲方主体工程完工后60内,甲方以支票方式结清工程款。

  7.工程款支付前,须提供正规建安发票,否则,甲方可暂时拒绝支付,由此引起的责任由乙方承担。

  五、质量要求:

  乙方保证工程质量达到验收标准要求,乙方不听从甲方现场代表指挥,工程质量达不到验收标准,由乙方负责并承担未按要求到位的边角处等的返工费用或超挖回填的返工费用,按未到位或超挖工程量1立方米扣已完工程量100立方米的比例在结算时扣减。

  六、双方责任和义务:

  1.甲方责任和义务

  (1)负责办理好本项目开工所需的部分手续,施工期间所用水电费由甲方负责,水电表接至施工围墙,表后的管线全部由乙方自行安装布置,排污管由甲方提供管子 ,乙方组织安装并负责维护(其于由乙方自行协调多方关

  (2)甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证,验收手续等。

  (3)工程变更:甲方以书面形式通知乙方,乙方应无条件执行,如须要可签订补充合同或另外办理施工签证。

  (4)工程竣工后,甲方应组织相关人员在乙方完工并申报后7日内进行验收。

  2.乙方责任和义务

  (1)乙方应制定相应安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如在施工中发生安全事故,造成人员伤亡和财产、经济损失,一切责任由乙方自负,甲方不承担任何责任。

  (2)除非发生不可抗拒的自然灾害和甲方造成的原因之外,乙方不能随意推迟工期,更不能随意解除合同,否则后果自负。

  (3)乙方应负责土石方挖运和石方开凿外运的全部机械设备并合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。

  (4)乙方应服从甲方代表统一指挥,按照甲方要求进行施工工作,并严格控制场地内的开挖设计深度和宽度,砂岩部份必须保证基底不得小于轴线外800mm。

  (5)负责协调周边关系,外部因素造成的一切问题产生的费用,由乙方承担。

  (6)施工单位在施工作业时应严格管理,杜绝安全事故的发生,如在施工过程中(不论是在施工场地内还是运输途中)发生任何安全事故均由施工单位负全部责任。

  (7)弃土场由乙方负责协调处理,所产生的费用由乙方承担。

  七、违约责任:

  1.乙方如不能按合同规定的时间和工程内容完成,扣减工程价款的5%。如乙方单方不能履行,中途退场按实际完成部分的60%结算。

  2.由于乙方原因造成工程质量不合格,应及时补救,直到合格为止,其费用由乙方自行承担。造成工期延误及损失由乙方全部负责。若乙方不听从甲方现场代表指挥,工程质量达不到验收标准,按本合同第五条执行。

  3.乙方未按期完成工程内容,每逾期1日,乙方应向甲方支付本工程合

  4.甲方有权在工程结算时,扣除因乙方原因所应由乙方承担的费用、违约金。

  5.乙方在合同签订后5天内进场并开工,如延时进场开工,每延迟1天扣罚金为本工程合同总价的千分之一。

  八、奖励:

  1.乙方在合同约定完工时间内,安全且保质保量完成本工程,甲方奖励乙方15万元。

  2.乙方在本条第一款的基础上,每提前一天甲方奖励乙方2万元人民币,本项最高奖励15万元。

  九、争议解决方式:

  1.本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。

  2.本合同引起的纠纷自行协商解决未果,诉讼当地人民法院解决。

  十、其他:

  1.此合同一经签订,即具有法律效力,立即生效,双方不得违反。

  2.此合同一试 伍 份,甲方执 肆 份,乙方执 壹 份,结清款项后本协议自动失效。

  甲方(签章):

  乙方(签章):

  签订日期: 年 月 日

  乡村道路施工合同 篇6

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  为了确保x乡x村通村道路建设工程顺利实施,按期保质保量完成工程项目,根据经济合同法有关规定,结合本工程的特点,经甲乙双方充分协商,特定立本合同:

  一、工程施工项目、内容

  按照本工程建设内容以及工程建设方案,工程路段总长度为公里,路宽度4米,厚20厘米砂石路面。

  二、工程造价及承包方式

  工程造价按照设计公里,工程造价元,承包给乙方实施。结算时按实际完成的工程量进行。

  三、工程质量要求及铺筑工艺

  1、乙方要严格按砂石路工程技术标准和工程施工技术规范组织施工,对承建的工程质量负全部责任,必须达到合格工程。按《砂石路质量检验评定标准》验收。

  2、乙方必须接收甲方和交通部门的监督管理,若有违反者,视为违约,由此引起的不良后果和责任,由乙方全部承担。

  3、乙方必须严格按照施工的工程程序进行规范施工,最终工程完工后由建设单位和区减负办;区税改办及相关部门联合验收。

  四、施工期限

  本工程工期从20xx年6月18日至20xx年07月18日完工,工程竣工后由区减负办;区税改办及建设单位组织验收合格为准。

  五、双方的权利和义务

  1、甲乙双方有权相互监督本合同第一条款的履行情况。

  2、甲方有权对乙方的施工进行全过程的质量监督,乙方须听从指挥,接受监督和检查。

  3、质检人员对工程要认真负责,坚守岗位,坚持原则,随时协商解决施工过程中存在的问题。

  4、甲方根据工程需要为施工提供必要的便利条件。

  5、甲方的义务

  ①甲方有义务负责协调现场有关问题。

  ②按合同履行支付工程价款(工程款在减负办拨付后拨付乙方)。

  6、乙方的义务

  ①全面负责工程的质量、工期、施工等工作,做好施工前的各项准备工作,保质保量按期完成施工任务。竣工后,乙方提供竣工资料并提出竣工验收申请。

  ②必须严格按照工程规范的程序进行施工,不得偷工减料、降低工程标准,否则甲方有权要求乙方返工、停工。

  ③乙方全权负责施工安全,做到安全文明施工,采取各种安全措施,教育施工人员杜绝各种安全事故发生;若发生事故,一切责任由乙方承担。

  六、合同的变更与解除

  1、合同的变更

  因工程的需要,确需增加或减少工程量,经甲乙双方协商需要变更合同的方可变更,单方不得变更合同。

  2、合同的解除

  ①开工通知书发出三日内乙方迟迟不动工的;

  ②乙方在修建过程中不按合同和质量要求施工的;

  ③乙方在施工过程中,因质量问题甲方责令限期整改,而没有整改的;

  ④工程完工后,超过保修期和付清工程款后合同自行解除。有上述情形之一的甲方有权要求解除合同。

  七、本合同未尽事宜,双方协商解决,可签订附加合同,签订的附加合同与本合同有同等的法律效力。

  八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,从甲、乙双方盖章、签字之日起生效。

  建设单位:(盖章)

  施工单位:(盖章)

  合同签定日期:20xx年xx月xx日

  乡村道路施工合同 篇7

  甲方:

  乙方:

  为了搞好农村公路基础建设,改善农村农民生活条件,经上级批准,决定为透山村水泥路面实施硬化工程,资金缺口部分由透山村补贴自筹,为确保道路硬化工程质量,并按期完成硬化任务,经甲、乙双方协商,签订本施工合同,条款如下:

  一、工程名称:透山村道路硬化工程

  二、工程地点:朱阳镇透山村

  三、工程数量:1.3km

  四、工程质量要求:严格按照《公路水泥砼路面施工技术》规范及设计要求施工。

  五、施工期限:本工程从签订合同之日起,工程为30天竣工。

  六、工程款的计算________元/m计价,以实际修筑路面为准,硬化多少面积按多少面积计算。

  七、工程款的结算:交通计划资金由交通部门实施,交通资金每公里15万元,其余缺口资金由透山村自筹解决。

  八、付款方式:工程计划资金按上级部门拨付给甲方的实际情况及时拨付给乙方,自筹资金在工程开工时,付5万元生活、机械设备费用,工程完成1000米时,付10万元,等全部硬化完工后,甲乙双方自验合格,余款部分一次性付清。

  九、甲、乙双方的责任

  (一)甲方责任

  1、乙方在施工期间如有群众干扰或发生纠纷,甲方必须及时处理,所需用经费由甲方负责。

  2、乙方在施工期间如有违章作业,甲方有权让其整改。

  3、甲方对工程主要材料、规格及配比要求,进行质量把关。

  4、配合乙方做好施工安全工作。

  5、甲方负责乙方施工场地及用水、用电的联系,不能影响乙方机械设备的正常用电。

  6、工程完工后,合同乙方对全部工程进行自检,并积极配合上级部门做好峻工验收工作。

  (二)乙方责任

  1、乙方在施工中所需要的设备由乙方自己筹备。

  2、乙方在施工中一定要服从管理,严格施工,听从交通主管部门安排。

  3、乙方按合同施工,确保质量,主动接受甲方监督,必须安全操作。

  4、在施工期间,一切安全由乙方负责,与甲方无关。

  5、积极配合甲方和上级部门做好工程的自验和竣工验收工作。

  以上是道路硬化施工合同,望甲乙双方互守信用,本合同一式三份,甲乙双方各持一份,存档一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  _________年____月____日

  乡村道路施工合同 篇8

  XX乡xx村委会: (以下简称甲方)

  施工单位: (以下简称乙方)

  为了保质保量按时完成余卢村道路水泥混凝土路面施工任务,经甲、乙双方协商,订立如下合同,以便双方共同遵守。

  一、工程地点及规模

  马源村0.5公里,宽3-3.5米,厚18公分。

  二、工程质量

  1、垫层:垫层补强所用材料为碎砾石,规格为碎砾石在4厘米以下,按10㎝标准厚度补强进行压实整平。

  2、水泥混凝土路面:混凝土厚度18厘米,江西万年青牌水泥标号为325#,用强制性方式搅拌机,路面表面采用抗滑粗糙面,其抗滑构造深度为0.6毫米,胀缝每4米设一道,用切割机切割。保养期为28天,第1—7天内昼夜每2小时洒水1次,第8—14天内白天洒水6次,第15—28天白天洒水4次,每天洒水必须饱满,混凝土板断裂块数应不超过受检块数的1%,断裂块采取相应的有效措施弥补,板块裂缝应不超过受检块数的8‰,并应采取相应的有效措施弥补,板块裂纹块数应不超过受检块数的12‰,石子外露、脱皮、缺边、掉角等损害现象,不超过受检面积的3‰。

  3、路肩:水泥两边路肩标准为0.50米。

  上述未涉及的部分必须按交通颁布《规范》要求进行施工。

  三、工程监理

  1、工程中有不符合或严重违反操作规程及未按前述的《工程规模》、《质量要求》进行施工的,监理人员有权责令停工、返工。

  2、前一道工序完工后,必须经监理人员验收后,方可进行下一道工序,绝不允许先进行下一道工序施工,然后补办验收手续。

  3、付款必须有监理负责签字。

  四、有关事项

  1、乙方必须有1至2名公路技术人员负责施工技术,把握施工质量,1名有施工经验的施工人员自始至终直接参与指导施工。

  2、项目资金,待甲方验收合格后结算并支付。

  3、停电、误工、工伤事故引起的费用由乙方负责。

  4、无任何条件(除不可抗拒的自然灾害)延期竣工,每延期一天扣款xx元。

  5、施工中,因质量问题监理人员责令的停工、返工引起的费用由乙方自负。

  6、税收和管理费等按照国家有关政策由乙方承担。

  7、在路面完工后,甲方要配合乙方管理好路面,如果乙方管理不到位造成的工程质量由乙方负担。如果当地百姓强行提前通车造成的工程质量问题由甲方负担。

  五、工程造价。

  按实际现浇水泥面面积计算造价,每平方米40元,按包干经费进行结帐,单价不随物价上涨及政策调价而改变,该工程总造价2万元。

  六、付款方式

  由施工单位带资修建,工程验收合格后,余卢村委会付工程资金的`90%,余额待一年后工程无问题付清。

  七、开工、竣工、验收日期

  1、开工日期20xx年7月10日之前

  2、竣工日期:20xx年8月20日

  本合同一式两份,甲乙双方各一份,本协议自签字之日起生效。

  甲方:

  乙方(施工单位):

  20xx年xx月xx日:

  乡村道路施工合同 篇9

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,承包方经发包人同意,将‘x道路改造工程’委托给乙方施工。为了明确各自的权力、责任和义务,经充分协商,特意签订本合同,以供各方共同遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:x道路改造工程

  2、工程地点:

  3、合同总价款:按照造价预(结)算书总金额:元(大写:)。

  4、工程工期:

  5、工程质量:合格

  二、甲方责任

  1、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等;

  2、负责协调做好道路交通和安全等工作。

  三、乙方责任

  1、负责按预定维修方案的要求组织施工,保质、保量,按期完成工程。

  2、严格执行现行施工规范,文明施工规定。执行安全施工的各项规定,落实各项现场安全措施。

  四、工程质量及验收

  1、本工程应达到现场验收合格标准。

  2、工程完工后,乙方应通知甲方验收,并办理验收,工程款结算等手续。

  五、工程款及结算

  1、工程预付款:合同签订支付合同总价款的30%

  2、工程竣工验收后,支付到合同价款的95%

  六、违约责任

  1、甲方责任:

  ⑴、甲方确定乙方本次维修工程完工后。甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

  2、乙方责任:

  ⑴、工程质量不符合合同的规定,负责修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金。

  七、合同的生效与终止

  本合同自双方签字盖章后生效。江苑支路道路改造工程完工后,甲方付清维修道路工程款,乙方将维修工程交付甲方后条款终止。

  八、合同份数

  本合同壹式肆份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执贰份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

  九、本合同未经事宜,双方协商解决。

  甲方:

  乙方:

  20xx年xx月xx日

  乡村道路施工合同 篇10

  发包人:xx西村村委会(以下简称甲方)

  承包人:xxx建筑安装工程公司(以下简称乙方)

  经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

  一、工程项目

  1、工程名称:归西村混凝土道路

  2、工程地点:归村西村

  3、承包范围:350米混凝土道路

  4、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

  5、合同价款:合同总价款15万元。

  二、技术要求

  1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面,宽3。5米。

  2、18cm厚3:7灰土垫层。

  三、施工及质量要求(房屋维修合同)

  1、路基处理

  在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。

  2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。

  四、双方权利和义务

  1、发包人主要工作:

  负责场地三通一平;

  2、承包人主要工作:

  负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

  五、工程价款的支付

  工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。

  六、安全文明施工

  承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

  承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

  甲方:

  乙方:

  20XX年x月x日

  乡村道路施工合同 篇11

  发包人: (以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

  一、工程项目

  1、 工程名称:

  2、 工程地点:

  3、 承包范围:

  4、 承包方式:

  5、 合同价款:

  二、 技术要求

  1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面,宽3.5米。

  2、 18cm厚3:7灰土垫层。

  三、 施工及质量要求

  1、路基处理

  在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。

  2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。

  四、 双方权利和义务

  1、发包人主要工作:

  负责场地三通一平;

  2、承包人主要工作:

  负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

  五、工程价款的支付

  工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。

  六、安全文明施工

  承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

  承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

  甲方:

  乙方:

  20xx年xx月xx日:

  乡村道路施工合同 篇12

  发包人: (以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

  一、工程项目

  1、 工程名称: 公路桥涵工程

  2、 工程地点: 花久公路DJ5标K56--K59

  3、 承包范围: 94.68米桥涵施工

  4、 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过

  5、 合同价款:以甲方业主最终确定结算单价在扣除 的费 用后,作为双方之依据。

  二、 施工及质量要求

  1、乙方须按设计规范及质量要求进行施工严格执行进度质量、安全、生产。

  2、因乙方原因造成工程质量缺陷或延误工期,乙方所交付的履约保证金将作为甲方对乙方的经济处罚。

  三、履约保证金

  甲、乙双方约定,为切实保证工程质量和工期,乙方在本合同签约后 日内须向甲方支付合同履约保证金 元,待双方所签订合同自然终止,在乙方没有违约和履行完施工质量缺陷责任的前提下由甲方无息退付乙方。

  四、 施工日期自 年 月 日始至 年 月 日终止。

  五、本合同经甲、乙双方签字盖章成立,由乙方交付甲方履约保证金后合同生效。

  六、本合同一式两份,甲、乙双方各备存一份。

  甲 方:

  乙 方:

  年 月 日

  乡村道路施工合同 篇13

  发包人: (以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就乙方承建甲方大渡口区“ 广场土石方工程”二次平基事项协商一致,订立本合同,共同遵守。

  一、 工程名称: 广场土石方工程

  二、 施工地点:重庆市大渡口区 地块

  三、 承包范围:

  图纸范围(详见附图——20XX年中煤国际工程集团重庆设计研究院设计的 广场平基土石方图)内土石方平基至设计规定之标高,土石方挖方、爆破、渣场寻找、外运弃渣、临时道路的修建、冲洗管道的接入(甲方提供接口)、排水沟及水池的修建、土石方施工所需办理相关手续的办理等一切完成该项工程所需要的工作。

  四、 质量要求

  4.1按设计给定的平基高程,完成面各标高极差必须控制在-100mm——+100mm以内;

  4.2严格按照土石方施工规范、爆破施工规范施工;

  4.3严格控制施工范围,在距完成面标高1米范围内的石方应采用非爆破方式进行施工,确保该工程的基础完整性;

  4.4渣土外运必须严格按照卫生城市要求采用相应处理措施,保证环

  4.5控制施工噪音,严禁扰民,控制爆破,保证周边建筑及他人人身财产的安全;

  4.6施工质量要求按相关的施工及验收规范。

  五、合同工期

  工程工期从监理单位(或业主单位)的开工令所确定的时间算起,合同总工期为60日历日。

  六、合同价款

  6.1工程暂定总造价:人民币约贰佰万元整,最终以实际结算为准;

  6.2综合单价按人民币32.8/M3)综合包干使用,甲方不再增加任何费用;

  6.3上述综合单价是固定单价,该单价不分土石方及岩石坚硬程度、不分运距远近、也不论是否存在弃渣和市政交通管制,即包含但不限于以下工作;含挖、场内转运、外运弃渣运输费(不论距离远近)、爆破、弃渣费、回填、碾压费、淤泥、杂草清除、废气构筑物拆除、施工用临时便道兴建、施工机械费、大型机械进出场费、设备进出场费、劳务费、质检费、材料费、采管费、运输费、安装及拆卸费、保险费、管理费、税费、利润和施工措施费、安全文明施工费土石方施工所办理相关手续费用以及合同中明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等全部完成该项工作所需要的 工作内容,只对可计量范围的挖方量计量计价,其他任何工作均包含在挖访之综合单价内,不计量计价。由于该工作面范围内有大量积水,甲方一次性补贴6000元人

  6.4土石方工程量计算规则:土石方的工程量按实测算计量,施工前双方确定实际状况抄平计量并绘制现状图双方予以确认,工程完工后乙方按可计量范围实际挖方情况绘制竣工图双方予以确认,按双方确认的现状图和竣工图进行开挖工程量计算。

  6.5竣工后的实际高程与设计高程的误差必须控制在±100mm以内,否则视为不合格。

  七、竣工验收

  工程全部完工后,由乙方书面申请竣工验收,在乙方配合的前期下,甲方在七个工作日内完成竣工验收。

  八、付款方式

  当工程全部完工并经验收合格后15个工作日内,甲方支付给乙方合同暂定总价的50%;当工程全部结算完毕后15个工作日内,甲方支付给乙方至结算总价的80%,余款20%验收合格之日起半年期满后15个工作日内甲方一次性支付给乙方。

  九、双方责任

  9.1甲方责任

  9.1.1甲方代表为:,负责施工阶段的质量监督检查及进度控制。

  9.1.2向乙方提供必要的地下管线资料。

  9.1.3组织对工程的竣工验收。

  9.1.4按合同约定及时办清工程结算。

  9.1.5按合同约定及时支付工程款。

  9.1.6施工期间,工作时间内(北京时间7:00—20:00)内,如连续下雨超过8小时,工期顺延(须乙方书面申请并经甲方书面确认)但甲方不承担因下雨及其他原因造成停工、窝工等产生的一切费用。

  9.2乙方责任

  9.2.1乙方委派杨才辉作为本工程项目经理,负责工程项目管理。

  9.2.2按施工图及甲方有关要求组织施工,达到合同约定质量标准。凡质量不合格造成的返工费用均由乙方自行负责。

  9.2.3遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定,并按规定办理相关手续。

  9.2.4乙方必须按甲乙双方确认的总工期组织施工,并接受甲方的检查、督促。

  9.2.5保证文明施工、安全生产。在施工过程中,乙方应做好对现场管理人员及施工人员的安全教育,消除事故隐患,杜绝一切安全事故的发生。施工过程中所发生的一切安全事故,责任及经济损失全部由乙方承担,并且工期不予顺延。甲方及监理有全对施工现场进行文明施工、安全检查,如发现有不合格的必须立即整改,乙方接到通知后不执行或执行不彻底的,视同乙方为约,甲方有权处乙方每次20XX元的违约金。

  9.2.6乙方严格按照国家现行标准、规范和甲方批准的施工组织设计以及本合同要求组织施工,随时接受甲方的检查,确保工程质量。

  9.2.7完工后,乙方必须书面报请甲方竣工验收。

  9.2.8工程施工中及时形成完整、准确、真实的工程技术资料,一式叁份,竣工验收后提交给甲方。

  9.2.9因非甲方造成的停工,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。

  9.2.10乙方有义务承担甲方委托的与该工程有关的任务,并且合同工期不予追加,合同单价也不变。

  9.2.11乙方在施工过程中,如发现不明管线等,应及时通知甲方,否则后果自负。

  9.2.12施工现场涉及的施工用水、用电、临时设施全部由乙方自行负责。

  十、违约责任

  10.1乙方必须严格按照本合同约定内容如期完成本工程,如乙方无正当理由单方终止或解除合同,则应向甲方支付违约金30万元(在已经完成的工程结算款和履约保证金中扣除,不足部分由乙方补交)。

  10.2乙方必须严格按照甲方的要求在红线范围内平基至规定标高,如标高达不到要求,乙方应在10天内返工直至达到合格,否则甲方将代为处理,其费用从乙方工程结算款中扣除,并处代为处理费用同等金额的违约金。

  10.3乙方违背9.2.3、9.2.5条规定,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

  10.4乙方必须在第五条规定工期内完成本工程,否则每延期一天,乙方将承担工程总价5‰的违约金。

  10.5乙方违背9.2.8条,在工程验收后15天内未向甲方移交所有工程技术档案资料,每日承担工程暂定总造价3‰的违约金。

  10.6乙方擅自停工10天以上,甲方有权终止合同并另行委托施工单位,并由乙方向甲方支付合同总金额15%的违约金和由此造成的损失。

  10.7若乙方不按9.2.6条款执行(或前一道工序未经验收合格就进入下道工序施工),视同乙方违约,甲方有权处乙方违约金:第一次处违约金5000元;第二次处违约金10000元;第三次处违约金20XX0元;三次以上甲方有权终至合同,由此引起的一切经济损失均由乙方承担。

  10.8甲方违背9.1.6条未按时支付工程费用,则按中国人民银行同期利率向乙方支付利息。

  10.9如乙方违约,经甲方通知后仍不纠正或迟延履行达10日以上,甲方有权解除合同并处乙方违约金伍万元。

  十一、纠纷处理

  本建设工程发生争议,甲方与乙方应及时协商解决。也可由大渡口建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由重庆市江北区人民法院诉讼判决。

  十二、合同生效及其他

  12.1因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。 12.2本合同一式捌份,甲乙双方盖章签字后即生效,甲方执陆份,乙方执贰份具有同等法律效力。待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。

  12.3未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  立合同人:

  发包人:法定代表人:联系人:开户行:帐号:联系电话:

  承包人: 法定代表人: 联系人: 开户行: 帐号: 联系电话:

  20xx年xx月xx日:

【乡村道路施工合同】相关文章:

乡村道路施工合同06-18

乡村道路施工合同06-17

乡村道路施工合同样本06-23

乡村道路硬化施工合同模板11-30

乡村道路施工合同15篇06-17

正规乡村道路施工合同范本04-10

乡村道路硬化施工合同范本08-03

乡村道路施工承包合同05-02

标准版乡村道路施工合同范本11-03