建筑施工合伙协议

时间：2024-04-01 13:14:56 帅帅合伙协议书我要投稿

建筑施工合伙协议（通用10篇）

　　在当下社会，人们运用到协议的场合不断增多，签订协议可以解决现实生活中的纠纷。那么什么样的协议才是有效的呢？以下是小编收集整理的建筑施工合伙协议，仅供参考，大家一起来看看吧。

建筑施工合伙协议（通用10篇）

　　建筑施工合伙协议 1

　　甲方：

　　乙方：

　　为了明确合伙人的经济关系及职责，共同完成投资合伙任务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。按有关法律法规要求，经双方反复协商，达成如下协议，特定如下合同，望共同遵守：

　　一、合伙人组成：

　　合伙人甲：姓名(以下简称甲方)

　　合伙人乙：姓名，姓名(以下简称乙方)

　　二、合伙人共同投资榕江城北新区农贸市场工程。

　　工程项目名称：______

　　工程施工地点：______

　　三、合伙宗旨

　　经甲乙双方合伙人共同协议，在合法合理的前提下，双方合伙人共同出资投资榕江城北新区农贸市场工程建设。抱着诚挚的态度遵守本合同，以公正及合法的平等互利的原则为基础进行经营，明确投资利润分配依据，在合法合理的前提下而实现各方利益化。

　　四、合伙人及投资金额：

　　本工程预计投资______万元，前期甲乙双方出资人各出资______万元，后期出资时间根据工程进度情况而定。如果预计的总金额不能满足工程所需，所需资金由甲乙双方出资人按所需金额平均出资。本合同签字之日，各投资人以银行转账方式向出纳交付投资款，出纳向各投资人出具收据。投资款用于支付榕江城北新区农贸市场工程及其他与本工程相关的支出。

　　五、盈利分配及债务(亏损)承担

　　投资利润与亏损分配比例甲乙双方各占百分之伍拾(50%);工程款收入在扣除材料、人工、费用等直接成本后，首先用于归还合伙人的投资本金再分配利润。(如项目出现亏损，按投资比例分配)

　　六、合伙管理：

　　1、合伙事务施工现场执行总负责人：_________负责管理。在施工过程中的班组确定、材料采购定价事务双方合伙人共确定。

　　2、合伙事务当中由_________负责与______管理委员会收款及业主的`函接工作。

　　七、财务管理

　　由合伙人_________负责现金及银行存款管理(出纳)，由合伙人委派_________负责帐务处理(发票管理)，支出发票及费用由双方合伙人签字方可报销。

　　八、财务制度

　　设立该项目工程专用帐户，合伙人一致同意后凭印鉴支取现金。

　　九、退伙协议

　　合伙期间一方不得退出。

　　十、权利和义务

　　合伙人共同协商共同管理，并参与日常事务的处理。(财务、安全、质量、进度)。

　　十一、合伙期限

　　合伙期满双方合伙人按盈亏分配比例共同商议盈利分配。各种材料的处理按盈利分配比例处理。合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止。

　　十二、违约责任及纠纷解决

　　双方合伙人必须信守本协议，如一方违约除赔偿守约方各项损失外，还应当向守约方承担工程项目总金额的2%的违约金。若双方发生分歧按协议解决，如不能协商解决的可上诉当地法院解决。

　　十三、本合同与《______》互相联系，不可分割，共同构成本工程项目的合同体系。.

　　本合同一式三份，每份共三页，双方各执一份，签字生效。

　　合伙人甲签字：

　　____年____月____日

　　合伙人乙签字：

　　____年____月____日

　　建筑施工合伙协议 2

　　甲方：上海____建筑规划设计有限公司

　　乙方：____，身份证号：____________________

　　就上海____建筑规划设计有限公司（下称“公司”或“____建筑”）现全体股东拟吸纳乙方作为____建筑的合伙人事宜，经协议各方充分协商，达成以下协议：

　　第一章声明和保证

　　第一条甲声明和保证

　　甲方是按照中国法律合法组建并合法存续的法人，公司注册资本金为200万元人民币，甲方签订和履行本合同已取得一切必要的批准。

　　甲方保证乙方已具备甲方“乙方”准入条件，一旦本协议生效后，甲方将按照法律规定和内部管理程序办理相关手续事宜，使得本协议能够有效履行。

　　第二条乙方声明和保证

　　乙方具有中国国籍，且依据中国法律规定为完全民事行为能力的自然人。一旦本协议生效后，乙方须在甲方从事全职工作，必要时与甲方建立全职的劳动关系，并承诺不得从事与甲方相竞争的业务活动。

　　第三条违反声明与保证的赔偿

　　甲、乙方如违反上述声明和保证，给其他方造成损失的，将赔偿其他方损失。

　　第二章分红

　　第四条分红数额

　　甲方股东会根据年度经营情况，在年度可分配利润中提取___%作为现金奖励。即奖励基金计提总额为____元（人民币）。

　　乙方以其年度个人产值为依据参与分红，其分红数额为____元（人民币）。

　　第五条兑现安排

　　乙方所获当年分红须分别以60%、40%的比例分两年兑现。

　　第三章特殊福利

　　第六条福利项目及金额

　　除法定节假日外，乙方该经营年度享有7天时间可用于参加公司组织的休假、旅游、培训等活动。

　　活动相关费用由公司列支，人均福利开支上限为20000元（人民币）。

　　第七条权利保留

　　休假及进修活动的时间、次数及具体安排结合公司的经营状况进行确定。由于公司经营情况及业务需要等因素，导致乙方该经营年度实际享受福利时间及福利开支数额未达到规定上限的，可累计至下一经营年度进行兑现；实际福利开支与规定上限的差额部分禁止以现金形式进行结算。

　　第四章权利及义务

　　第八条乙方将享受的权利

　　（一）享有甲方的分红权；在了解公司年度分红的总量情况后，获得相应的年度分红；

　　（二）定期参与甲方组织的带薪休假、考察性旅游及进修培训等活动；

　　（三）受公司股东会或经营班子委托，担任公司中层或以上管理职务，参与公司管理；

　　（四）在开展业务或其他需要场合，显示其“合伙人”身份（包括名片、个人简历等）；在公司宣传资料如网站上等公布。

　　第九条乙方须履行的义务

　　本协议第八条约定的转让，只在以下所有条件成就时生效：

　　（一）自签订本起，乙方在甲方从事专职工作，不得在其他公司兼职，且不得从事与甲方相竞争的业务活动；

　　（二）乙方遵守甲方的规章制度，不得从事直接或间接或变相损害或可能；失甲方利益的活动。

　　如果乙方违反前款约定，则本协议第八条约定的相关权利将不予生效。

　　第十条相关变动及调整

　　（一）在以下情况下，乙方在本年度可继续享有其合伙人范围内的分红及福利性激励：

　　1、乙方因职位变动到股东单位任职而退出；

　　2、乙方因退休而离职；

　　3、经全体股东认定，乙方由于公司安排或工作需要造成暂时离职；

　　4、经全体股东认定，激励对象因工伤丧失劳动能力而离职。

　　（二）在以下情况下，乙方在本年度的分红及福利性激励暂停发放：

　　1、乙方因不能胜任岗位工作、考核不合格、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系；

　　2、乙方因辞职、公司裁员而离职；

　　3、乙方由于个人原因造成暂时离职；

　　4、乙方非因工伤丧失劳动能力而离职；

　　5、激励对象死亡（或宣告死亡的）。

　　（三）其它未说明的情况由公司股东会认定，并确定其处理方式。

　　第五章其他

　　第十一条保密

　　本协议各方有义务保守因本协议而获得的协议其他方以及甲方的'商业秘密，且不得利用这些商业秘密直接或间接或变相从事经营活动。

　　第十二条违约责任

　　本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。

　　任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。

　　第十三条补充协议

　　本协议未尽事宜，由各方签订补充协议。

　　第十四条适用的法律及争议的解决

　　本协议适用中华人民共和国的法律。

　　凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决；如协商不成，任何一方都应当向本协议签订地法院提起诉讼。

　　第十五条生效和其他

　　本协议由各方签字后生效。

　　本协议于____年___月___日签订于上海市长宁区淮海西路______号B区室。

　　本协议一式四份，甲方三份、乙方一份。

　　甲方：上海____建筑规划设计有限公司全体股东

　　乙方：_____，身份证号：_________________

　　签字：

　　建筑施工合伙协议 3

　　甲方：

　　身份证号：

　　通讯地址：

　　联系电话：

　　乙方：

　　身份证号：

　　通讯地址：

　　联系电话：

　　甲、乙双方经平等协商，就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

　　一、合伙宗旨

　　在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

　　二、合伙经营项目和范围

　　合伙项目以________公司中标合同确认的项目内容及范围为准。

　　甲、乙双方合伙承包的项目，对外以_______公司名义出现。

　　三、合伙期限

　　合伙期限至合伙施工的项目完工，双方结算完毕为止。

　　四、出资额、方式及比例

　　1、甲方以现金出资，出资额为人民币____万元。该款为启动项目的前期费用，占全部出资比例%。

　　2、乙方以设备出资（含协调项目当地的社会关系），占_________%。

　　五、盈余分配与债务承担

　　1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配。

　　2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

　　六、退伙

　　合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙。

　　退伙需经对方同意，方可实行。

　　未经合伙人同意而自行退伙给另一方造成损失的，应进行赔偿。

　　七、权利与义务

　　1、甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理。

　　2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理。

　　3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

　　八、禁止行为

　　1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。

　　2、禁止合伙人在对合伙项目不利时退伙。

　　九、合伙营业的.继续

　　1、在退伙的情况下，另一合伙人有权继续以公司名称继续经营该项目，也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。

　　2、在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下，依死亡合伙人的继承人的选择，既可以退继承人应继承的财产份额，继续经营；也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意，接纳继承人为新的合伙人继续经营。

　　十、合伙的终止和清算

　　合伙因下列情形解散：

　　1、合伙期限届满。

　　2、全体合伙人同意终止合伙关系。

　　3、合伙事务完成或确定不能完成。

　　4、项目被依法撤销。

　　5、出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。

　　合伙的清算：

　　1、合伙解散后应当进行清算。

　　2、清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意指定______合伙人或委托第三人，担任清算人。

　　3、合伙财产在支付清算费用后，按下列顺序清偿：合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用；合伙所欠税款；合伙的债务；返还合伙人的出资。

　　4、清偿后如有剩余，则按本协议第五条第一款的办法进行分配。

　　5、清算时合伙有亏损，合伙财产不足清偿的部分，依本协议第五条第二款的办法办理。各合伙人应承担无限连带清偿责任，合伙人由于承担连带责任，所清偿数额超过其应当承担的数额时，有权向其他合伙人追偿。

　　十一、违约责任

　　1、合伙人未按期缴纳或未缴足出资的，应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失；如果逾期_____年仍未缴足出资，按退伙处理。

　　2、合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的，如果他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人，可按退伙处理，转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。

　　3、合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的，其行为无效，或者作为退伙处理；由此给其他合伙人造成损失的，承担赔偿责任。

　　4、合伙人严重违反本协议、或因重大过失而导致合伙解散的，应当对其他合伙人承担赔偿责任。

　　5、合伙人违反第八条规定，应按合伙实际损失赔偿劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。

　　十二、合同争议解决方式

　　凡因本协议或与本协议有关的一切争议，合伙人之间共同协商，如协商不成，提交______仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

　　十三、其他

　　1、经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充；补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准。

　　2、入伙合同是本协议的组成部分。

　　3、本合同一式______份，合伙人各执一份。

　　4、本合同经全体合伙人签名、盖章后生效。

　　（以下无正文）

　　合伙人（签章）：

　　______年_____月_____日

　　合伙人（签章）：

　　______年_____月_____日

　　建筑施工合伙协议 4

　　甲方：

　　姓名：

　　性别：

　　身份证号：

　　住址：

　　乙方：

　　姓名：

　　性别：

　　身份证号：

　　住址：

　　丙方：姓名：

　　性别：

　　身份证号：

　　住址：

　　丁方：

　　姓名：

　　性别：

　　身份证号：

　　住址：

　　戊方：

　　姓名：

　　性别：

　　身份证号：

　　住址：

　　以上五方本着平等、自愿，充分协商的原则，就合伙经营范大姐修脚之家事项，达成如下合伙协议：

　　一、合伙经营项目

　　各方共同经营位于________________________号的店铺，经营范围为：____________，法定代表人为________，系该店铺的________。

　　二、合伙期限

　　合伙期限以本协议签订时开始，到各合伙人均同意终止时终止。

　　三、出资额、出资方式

　　1、该合伙项目的总出资额为人民币________元，各合伙人均以现金的方式出资，每人出款金额相等，为人民币________元。各合伙人在合伙项目中所占份额相等，均为20%。

　　2、各合伙人的出资必须于____年____月____日之前完成，汇到银行卡上，卡和密码由各方认同的指定人持有，使用该资金时，需至少两人同时在场。其他合伙人有监督和核查权。逾期未出资或者未完全出资的，取消其合伙资格并由其赔偿由此造成的损失。

　　3、在合伙期间，各合伙人的出资为共有财产，任何合伙人不得要求随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍然为个人所有，届时予以返还。

　　四、盈余分配与债务的承担

　　1、盈余分配：除去经营成本、日常开支、工资、奖金、需缴纳的税费等的收入为净利润，即合伙创收盈余，此为合伙分配的重点，将以合伙人出资为依据，按比例分配。

　　2、债务承担：如在合伙经营过程中有债务产生，合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为据，按比例承担。

　　五、入资、退资、出资的转让

　　1、入资新合伙人入资必须经全体合伙人同意;新合伙人须承认并签署本合伙协议;除入资协议另有约定外，入资的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任;入资的新合伙人对入资前合伙企业的债务承担连带责任。

　　2、退资

　　1).自愿退资。在经营期限内，有下列情形之一时，合伙人可以退资：

　　①合伙协议约定的退资事由出现;

　　②经全体合伙人书面同意退资;

　　③发生合伙人难以继续参加合伙项目的`法定事由。合伙人擅自退资给合伙造成损失的，应当赔偿其他合伙人的全部损失。

　　2).当然退资。合伙人有下列情形之一的，当然退资：

　　①死亡或者被依法宣告死亡;

　　②被依法宣告为无民事行为能力人;

　　③个人丧失偿债能力;

　　④被人民法院强制执行在合伙企业中的全部财产份额。以上情形的退资以实际发生之日为退资生效日。

　　3).除名退资。合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：

　　①未履行出资义务;

　　②因故意或重大过失给合伙项目造成经济损失的;

　　③执行合伙事务时有不正当行为;

　　④合伙协议约定的其他事由。对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退资。

　　合伙人退资后，其他合伙人与该退资人按退资时的合伙项目的财产状况进行结算。

　　3、出资的转让

　　允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。在同等条件下，其他合伙人有优先受让权。如向合伙人以外的第三人转让，第三人应按新入资对待，否则以退资对待转让人。合伙人以外的第三人受让合伙项目的财产份额的，经修改合伙协议即成为合伙项目的合伙人。

　　六、合伙人的权利和义务

　　1、合伙人的权利：合伙事务的决定权、监督权和具体的经营活动，以及重要事项须由合伙人各方共同决定;合伙人享有合伙利益的分配权;合伙经营积累的财产归合伙人共有;合伙人有退资的权利。

　　2、合伙人的义务：按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一;分担合伙的经营损失的债务;为合伙债务承担连带责任。

　　七、禁止行为

　　1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归全体合伙人，造成的损失由该合伙人个人全额进行赔偿;

　　2、禁止合伙人参与经营与本合伙项目相似或有竞争的业务;

　　3、除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外，合伙人不得同本合伙企业进行交易;

　　4、合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。

　　八、合伙的终止和清算

　　1、合伙因下列情形解散：

　　1)合伙期限届满;

　　2)全体合伙人同意终止合伙关系;

　　3)已不具备法定合伙人数;

　　4)合伙事务完成或不能完成;

　　5)被依法撤销;

　　6)出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。

　　2、合伙的清算：

　　1)合伙解散后应当进行清算，并通知债权人;

　　2)清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意，自合伙企业解散后15日内指定合伙人或合伙方共同清算或委托律师、会计师等第三人，担任清算人。15日内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。

　　3)合伙财产在支付清算费用后，按下列顺序清偿：合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用;合伙所欠税款;合伙的债务;返还合伙人的出资。

　　4)清偿后如有剩余，则按本协议第六条第一款的办法进行分配。

　　5)清算时合伙有亏损，合伙财产不足清偿的部分，依本协议第六条第三款盈余分配的办法办理。各合伙人应承担无限连带清偿责任，合伙人由于承担连带责任，所清偿数额超过其应当承担的数额时，有权向其他合伙人追偿。

　　九、违约责任

　　1、合伙人未按期缴纳或未缴足出资的，应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失;如果逾期15日仍未缴足出资，按退伙处理;

　　2、合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的，如果其他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人，可按退资处理，转让的合伙人应赔偿其他合伙人因此而造成的全部损失;

　　3、合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的.，其行为无效，由此给其他合

　　伙人造成损失的，该合伙人承担全部赔偿责任;

　　4、合伙人严重违反本协议或因重大过失或因违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的，应当对其他合伙人承担赔偿责任;

　　5、合伙人违反本协议第九条规定，应按其他合伙人实际损失进行全额赔偿，对劝阻不听者，可由其他合伙人集体决定除名。

　　十、协议争议解决方式

　　凡因本协议或与本协议有关的一切争议，合伙人之间共同协商，如协商不成，到合同履行地法院通过诉讼解决。

　　十一、其他

　　1、经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准;

　　2、新入资合同可作为本协议的组成部分;

　　3、本协议一式伍份，合伙人各执一份，五份合伙协议具有相同的法律效力。

　　4、本协议经全体合伙人签名、盖章后生效。

　　甲方：(签字并按手印)

　　____年____月____日

　　乙方：(签字并按手印)

　　____年____月____日

　　丙方：(签字并按手印)

　　____年____月____日

　　丁方：(签字并按手印)

　　____年____月____日

　　戊方：(签字并按手印)

　　____年____月____日

　　建筑施工合伙协议 5

　　甲方：

　　身份证号：

　　乙方：

　　身份证号：

　　丙方：

　　身份证号：

　　丁方：

　　身份证号：

　　戊方：

　　身份证号：

　　一、甲、乙、丙、丁、戊五方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，就五方共同出资筹办公司，达成如下协议。

　　二、共同投资人的投资额和投资方式

　　共同出资人的出资额为人民币_________元，其中甲方出资_________元，占出资总额的_________%;乙方出资_________元，占出资总额的_________%;丙方出资：_________元，占出资总额的_________%；丁方出资：_________元，占出资总额的_________%；戊方出资：_________元，占出资总额的._________%。

　　三、利润分享和亏损分担

　　1、共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

　　2、共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其出资总额为限对公司承担责任。

　　3、共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。

　　4、若共同投资的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。

　　四、事务执行

　　1.共同投资人委托方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于：

　　(1)在行使及履行作为公司发起人的权利和义务;

　　(2)在公司成立后，行使其作为公司股东的权利、履行相应义务;

　　(3)收集共同投资所产生的孳息，并按照本协议有关规定处置;

　　2.其他投资人有权检查日常事务的执行情况，方有义务向其他投资方报告共同投资的经营状况和财务状况（五方协商经营状况、财务情况为一季度一次）;

　　3.方执行共同投资事务所产生的收益归共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担;

　　4.共同投资人可以对方执行共同投资事务提出异议。提出异议时，应暂停该项事务的执行。如果发生争议，由共同投资人共同投票决定（小数服从多数）。

　　5.共同投资的下列事务必须经所有共同投资人同意：

　　(1)转让共同投资于股份有限公司的股份;

　　(2)以上述股份对外出质;

　　(3)更换事务执行人。

　　五、投资的转让

　　1.共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经共同投资人同意;

　　2.共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人;

　　3.共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。

　　六、其他权利和义务

　　1.方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份;

　　2.共同投资人在公司登记之日起三年内，不得转让其持有的股份及出资额;

　　3.任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;

　　4.公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。

　　司货物盘点单、固定财产清点单、员工工资发放清单、杂项支出清单方在处理对外事务时，如若涉及经济支出，应问询共同投资方，征得多数人一致意见后，由甲方全权处理。

　　七、运营责任

　　为保证公司高效运营，方有权对公司的各个岗位人员的任命及工作安排，组建正规化的财务人员及财务系统，并委任方为公司运营的全职副总经理，协助方工作。

　　八、其他

　　1.本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议。

　　2.本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_________份，共同投资人各执一份。

　　甲方(签字)：_________

　　乙方(签字)：_________

　　丙方(签字)：_________

　　丁方(签字)：_________

　　戊方(签字)：_________

　　___年____月____日

　　建筑施工合伙协议 6

　　甲方

　　乙方

　　签订时期____年__月__日

　　甲方法定代表人

　　企业地址

　　施工地址

　　工商注册机关

　　乙方居民身份证号

　　出生日期____年__月__日

　　家庭住址

　　邮政编码

　　户口所在地省(市)区(县)乡镇村

　　根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本，共同遵守本所列条款。

　　一、劳动期限

　　第一条劳动期限(甲乙双方选择适用)

　　1、有固定期限劳动

　　本于____年__月__日生效，于____年__月__日终止。其中试用期至____年__月__日止。

　　2、以完成一定工作为期限的。

　　本生效日期为____年__月__日;以乙方完成工作任务为终止时间。

　　3、无固定期限劳动

　　本于____年__月__日生效，于法定或约定的解除(终止)的条件出现时止。其中试用期至____年__月__日止。

　　二、工作内容和工作时间

　　第二条甲方招用乙方在(项目名称)工程中担任岗位(工种)工作。乙方的岗位(工种)上岗证号码为。

　　第三条甲方安排乙方执行下列第种工作时间制度。

　　1、执行定时工作制(乙方每日工作8小时，每周工作40小时)。

　　2、执行综合计算工时工作制(乙方每月工作不超167.4小时)。

　　3、执行不定时工作制(在保证完成甲方工作任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间)。

　　第四条实行计时工资制的，甲方安排乙方加班，应符合律、法规的规定。甲方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，应支付不低于工资的150%的工资报酬。甲方安排乙方在休息日工作，又不能安排补休的，应支付不低于工资200%的工资报酬。甲方安排乙方在法定节日工作的，应支付不低于工资300%的工资报酬。

　　三、劳动保护和劳动条件

　　第五条甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。

　　甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。

　　第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

　　甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求，其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》。

　　第七条甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的`劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

　　四、工资保险待遇

　　第八条双方约定的工资不得低于政府颁布的当地最低工资标准和本企业工资集体协商的最低标准。

　　1、计时工资乙方在试用期间的工资为每月(日)元，试用期满后月(日)工资为元。

　　2、按工程量计付工资

　　(1)按工程量单价计取工资;

　　(2)按工程量总量总价计取工资。双方约定的工程量单价不得低于_省建设工程定额人工费标准。实行按工程量计付工资的，每月支付工资额不得低于当月完成工程量的70%。甲方应在每月日前以货币形式计发乙方的工资，并由乙方签字确认。

　　甲方在劳动终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资。

　　甲乙双方对工资支付的其他约定：

　　第九条甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险手续，并为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用。

　　五、劳动纪律和劳动的解除

　　第十条乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

　　第十一条乙方有下列情形之一，甲方可以解除本;

　　(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

　　(二)严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;

　　(三)严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定及施工质量管理规定的;

　　(四)被依法追究刑事责任的。

　　第十二条乙方解除本，应当提前日(3天以上30天以内)以书面形式通知甲方，不得擅自离职。

　　六、当事人约定的其他内容

　　第十三条乙方违法解除劳动，给甲方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。

　　第十四条甲乙双方约定的其他内容：

　　七、劳动争议处理及其他

　　第十五条双方因履行本发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院起诉。

　　第十六条甲方依法制定的规章制度作为本劳动的附件，与劳动具有同等法律效力。

　　第十七条本未尽事宜或国家、江西省规定相悖的，按照有关规定执行。

　　第十八条本一式二份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)乙方(签字或盖章)

　　法定代表人或委托代理人

　　(签字或盖章)

　　签订日期：____年__月__日

　　建筑施工合伙协议 7

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定，依法保护双方的权利和义务，就位于____公司生物科技园建筑工程项目的建设事宜，在公正、公平、自愿合作的原则下，经协商一致，签订本合同。

　　一、工程名称：

　　1、办公楼（不含水、电、消防）建筑面积_____平方米。

　　2、厂区道路（砼层厚度为_____公分）管网（不含路基工程，但对路基质量应由乙方检查确认）。

　　3、附属工程（门岗房、水泵房、消防房等）

　　以上工程乙方应按甲方提供的设计部门设计图纸施工，不得随意变更和修改，如确需变更修改须经四方（甲乙方、设计方和监理方）一致同意，并书面记录双方存档。

　　二、承包方式：

　　包工包料（俗称大包）。

　　三、工程工期：

　　办公楼工期为_____个有效工作日（因人力不可抗拒工期延迟除外）。厂区道路管网及附属工程为_____个有效工作日。

　　四、工程价款：

　　1、依规、依资格、依图纸核定的预算总价款为_____万元。（其中材料价格按照____省定额和当地定额站发布的价格结算）。办公楼按工程竣工决算总价下浮____%。道路管网按工程竣工决算总价下浮____%。附属工程按工程竣工决算总价下浮____%。

　　2、付款方式：

　　（一）乙方进场开工所需_____万元，甲方预付_____万元，（承兑汇票），乙方垫付_____万元。办公楼封顶后付完成工程量的_____%，砌体完成、粉刷完成、安装完成分三次支付已完成工程量的_____%，工程验收合格并交付甲方后按决算总造价付至_____%，余款___%为质保金，一年质保期满无质量问题后付清质保金。

　　（二）门岗房、道路、管网、附属工程按单项主体工程、装饰工程分别付已完成工程量的_____%，验收合格并交付甲方后付至_____%，余款____%为质保金，一年质保期满无质量问题后付清质保金。

　　五、施工安全：

　　乙方对施工安全负全部责任，甲方不承担任何安全事故的责任。

　　六、工程质量：

　　1、办公楼工程质量为优良工程，优质优价。厂区道路管网和附属工程质量为合格工程。

　　2、工程竣工未经验收和验收不合格，乙方不得交付，甲方不得接收。对验收不合格的工程由乙方在合理期限内无偿修理或返工、改建。并对因此逾期交付承担责任。

　　七、双方权利义务：

　　1、对乙方施工质量（包括建材质量），除由甲方委托的监理公司（站）进行监理外，甲方可以随时对工程进度、质量进行检查。

　　2、甲方应按约定的.工程进度和拨付工程款时间拨付工程款，因特殊原因延迟拨款时间不得超过____天。

　　3、甲方不得随意致工程中途停建、缓建。

　　4、在签订本合同前，乙方应向甲方出具不属于商业秘密的本公司工商注册登记执照副本和资产负债率文本（复印件）。

　　5、乙方必须确保按质、按量、按期完成工程。

　　6、工程质量按国家标准，没有国家标准的按行业标准执行。办公楼在国家规定的使用期限内，乙方对由于主观原因导致工程质量问题终局负责。

　　7、乙方不得拖欠国家税、费和农民工工资，否则乙方负全部责任。

　　8、乙方不得将办公楼主体工程转包给第三人或以后以分包名义转包给第三人，否则由此发生的一切问题由乙方承担。

　　八、违约责任：

　　合同一经签订对双方均有约束力，均应自觉遵守履行。任何一方违约，应承担违约责任，并按工程决算总价款的____%向对支付违约金。

　　九、如有未尽事宜，经双方协商订立补充条款，其条款与主合同有同等效力。

　　十、甲乙双方如发生纠纷，互相协商解决。协商无果，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　十一、本合同双方签字并加盖公司公章生效。

　　十二、本合同双方或一方如由委托代理人签字，须提交委托书作为本合同的附件。

　　本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。双方各执两份。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　代表人：_________

　　电话：___________

　　签定日期：_______年_____月_____日

　　签订日期：_______年_____月_____日

　　建筑施工合伙协议 8

　　为了明确双方的经济关系及职责、共同完成合伙任务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则、按有关法律要求、经双方反复协调、共同特定达成如下协议、望共同自觉遵守。

　　一、合伙人组成

　　合伙人：

　　二、工程项目

　　广西罗城__棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设合伙人共同投资，承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设

　　工程施工地点：广西罗城__棉花村棉花屯

　　三、合伙宗旨

　　经双方共同协议，在合理合法的前提下，前期张三方出资承包广西罗城__棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程，本协议明确投资利润分配依据。

　　四、合伙人及投资金额

　　本工程预计投资______万元，前期 ______ 出资人、 ______ 出资无 ________万元，前期______万元本金及借代利息由______与______共同从开工之日起3月内归还债务、借代利息每月按债3%计算、前3月并向借款人交纳风险金5万、如后期出资时间根据工程进度情况而定，如果预计的总金额不能满足工程所需，所需资金由双方合伙人出资按所需金额平均出资，双方出资人当中某人如果因所出金额不到位，可以内部协商进行借贷，本合同签字之日起，合伙投资人以银行转帐方式向出纳交付投资款，出纳后向各投资人出具收据，投资款用于支付广西罗城__棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程及其他与本工程相关费用支出。

　　五、盈利分配及债务（亏损）承担

　　投资利润与亏损分配比例：（ 100 %）工程款收入在扣除人工、机械、材料等直接成本后，开工前3月内首先用于归还合伙人 ______ 的投资本金、后期再分配利润，（如项目出现亏损，合伙双方按比例分配各占50%亏损）

　　六、合伙管理

　　1、建设单位甲方______ 施工方、乙方______共同协商签订主合同。

　　2、施工方合伙事务施工现场执行总负责人 ______ 负责，在施工过程中的班组确定，材料采购定价等现场一切事务由______与______双方合伙人管理。

　　3、合伙事务当中由______与______负责与收款及业主的衔接工作。

　　4、合伙事务当中由______岀资负责与______签订内部承包协议，该内部承包协议当中的利润及风险由双方合伙人（各占 50%）共同分担。

　　七、财务管理

　　由黄_负责现金及银行帐务存款管理、（发票管理，支出发票及费用由双方签字确认可报销）、任何一方不得私拉乱用工程款项。

　　八、退伙协议

　　合伙期间任意一方不得退出，如需退出必须由双方同意方可退出。

　　九、权利和义务

　　合伙人共同协商共同管理，并参与日常事务的处理。（财务、安全、质量、进度）

　　十、合伙期限

　　合伙期满，双方按盈亏分配比例、共同商议盈利分配、各项材料及机械的处理按盈利分配比例处理、合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止解除协议。

　　十一、违约责任及纠纷解决

　　双方必须信守本协议、如一方违约赔偿守约各项损失外、还应当向守约方承担项目总额的 10%违约金、若双方发生分歧按协议解决、如不能协商解决的可以认诉讼法院解决。

　　十二、协议签订

　　本合同与______年______月______日签订的'广西罗城__棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程及______年______月______日签订的工程互相广西罗城__棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设联系、不可分割、共同构成本工程的合同体系、本合同一式两份、每份 4 共页双方签字生效、具有法律效力。

　　人伙人签字：______ ________年 ________月 ________日

　　签订在场人 ________年 ________月 ________日

　　建筑施工合伙协议 9

　　转让方：_____________________________(下称“甲方”)

　　地址：_______________________________

　　法定代表人：_________________________

　　职务：_______________________________

　　受让方：_____________________________(下称“乙方”)

　　地址：_______________________________

　　法定代表人：_________________________

　　职务：_______________________________

　　鉴于：

　　年_____月_____日，_________法院作出_____________中法执字第_____号《民事裁定书》，将_________(建筑面积共计_________平方米)裁定给甲方;

　　甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。

　　甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本协议，共同遵守执行。

　　第一条标的物

　　甲方转让给乙方的标的物为：

　　位于_________________(建筑面积共计_________平方米)。上述标的物以下统称“房产”。

　　第二条价款及支付

　　一、价款

　　甲方转让房产总价格为人民币_________元。

　　二、支付

　　本协议自生效之日起30个工作日内支付总价款的_________%，计人民币_________元;

　　下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________%，计人民币_________元：

　　甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下;

　　甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署《商品房购销合同》，将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体;

　　本市房地产交易中心受理房产过户申请。

　　房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________%，计人民币_________元。

　　第三条税费

　　甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担;

　　甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。

　　第四条双方义务

　　一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理，具体如下：

　　甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书;

　　甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项：

　　与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》;

　　开具售房发票;

　　向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。

　　二、乙方义务

　　如期支付房产转让款;

　　协助办理房产权属证书。

　　第五条协议变更与解除

　　一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议：

　　二、出现下列情形之一，甲方有权解除协议：

　　乙方逾期付款超过120个工作日;

　　乙方未能协助甲方办理房产证书。

　　三、出现下列情形之一，乙方有权解除协议：

　　甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下;

　　甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下;

　　甲方对房产的权益存在瑕疵，包括但不限于：不具有所有权、行使权利受到限制、无法取得房产权属证书、无法将房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下

　　未经乙方书面同意，甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。

　　四、解除协议书面通知到达相对方之日起，本协议即告解除。

　　五、本协议解除之日起5个工作日内，甲方将已收取的房产转让款退还乙方。

　　六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。

　　第六条违约责任

　　任何一方违反本协议规定，须赔偿相对方因此遭受的损失。

　　第七条合同的变更

　　当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。

　　第八条协议附件

　　本协议附件包括但不限于：

　　第九条不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十条争议的解决

　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的.人民法院提起诉讼。

　　第十一条权利的保留

　　任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

　　第十二条后继立法

　　除法律本身有明确规定外，后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。

　　第十三条通知

　　本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

　　前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本协议中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。

　　一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任

　　第十四条协议的解释

　　本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

　　第十五条生效条件

　　本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　第十六条其他

　　本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　代表人(签字)：_______

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________

　　建筑施工合伙协议 10

　　发包人：_________(全称)

　　地址：_________

　　法定代表人：_________

　　委派现场代表：_________联系电话：_________

　　承包人：_________(全称)

　　地址：_________

　　法定代表人：_________

　　项目经理：_________联系电话：_________

　　总工程师：_________

　　质量负责人：_________

　　监理人：_________(全称)

　　地址：_________

　　总监理工程师：_________联系电话：_________

　　监理工程师：_________

　　发包人拟修建_________工程，接受了承包人的投标，双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　可研文件名称、文号：_________。

　　初设文件名称、文号：_________。

　　工程规模：_________;建设任务：_________。

　　工程概算审批总投资_________万元;资金来源：_________。

　　二、工程承包范围及合同工程量

　　工程承包范围：_________(包括永久工程、临时工程名称;其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号)。

　　主要合同工程量：_________(以招投标文件为准)。

　　三、合同价款

　　合同价款承包方式：_________(详见合同附件3)。

　　合同总价人民币(大写)：_________万元(人民币小写_________万元)。其中：永久工程_________万元;临时工程_________万元;安全措施费_________万元;技术措施费_________万元(详见合同附件2)。

　　四、合同工期及进度

　　开工日期：_________，竣工日期：_________。

　　合同工期总日历天数：_________天。

　　为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。

　　关键项目控制性工期表

　　承包人在保证工程质量的前提下，发包人要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，发包人可向承包人支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方法：_________。

　　五、双方的义务和责任

　　发包人的义务和责任

　　发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担相应的责任。

　　发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续，并委托监理人于_________年_________月_________日前向承包人发布开工通知。否则，承担工程延误责任。

　　发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作，并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权、联络方式通知承包人。

　　发包人主要人员的职权表

　　发包人应按合同约定的用地范围和期限，办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民，按时向承包人提供施工用地。否则，承担工期延误责任。提供的用地范围为：_________;期限：_________。

　　发包人应按合同规定，完成由发包人承担的施工准备工程，并按合同规定的期限提供承包人使用。否则，承担工期延误责任。

　　提供承包人使用的工程为：_________;期限：_________。

　　发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定，委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。

　　发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对资料的真实性负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。

　　发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。

　　发包人负责提供的图纸和期限

　　发包人应按合同约定按时支付合同价款。

　　发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。

　　发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查承包人所采取的环境保护措施，并监督其实施。

　　发包人应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用;协助承包人办理爆破、安全以及特种行业许可手续。

　　发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。发包人负责办理的保险有：。

　　发包人应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工作。

　　其它责任：_________。

　　承包人的义务和责任

　　承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并承担相应的责任。

　　承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金。本合同履约担保金额为人民币(大写)_________万元。履约担保证件在保修责任终止前有效，并在有效期结束后14天内退还给承包人;履约保证金在工程验收合格后14天内返还承包人。

　　承包人应在接到开工通知后_________日内，按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。若承包人未按合同要求按时调遣人员、设备、材料，或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师，应承担相应违约责任。

　　承包人向工地调遣或雇佣主要人员

　　承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险。

　　承包人应按国家有关规定文明施工，避免施工对公众利益的损害，保证工程施工和人员的安全。

　　承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章，按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失，避免施工对公众利益的损害。

　　承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中《技术条款》规定的质量要求完成各项工作。

　　承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。

　　承包人应在工程通过完工验收后天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩余材料。

　　其它责任：_________。

　　六、监理人的职责

　　监理人应履行合同规定的职责。

　　监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力，若发包人要求监理人在行使某种权力前必须得到发包人批准，则应在合同或补充协议中予以规定，否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。

　　监理人负责工程的进度控制、质量控制、投资控制;负责设计变更审核和合同管理;协调建设各方关系;工程分包、工期调整、设计变更等，监理人在作出决定前，应得到发包人的批准;属重大设计变更的，应按行政审批部门批准的设计变更进行控制。

　　总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人。总监理工程师应全面负责发包人委托的监理工作。组织施工组织设计审查，签发施工图纸、监理文件，组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐蔽工程验收，审签工程进度结算资料。

　　监理工程师在总监授权范围内开展监理工作。

　　监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名。

　　七、质量

　　承包人应在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人在接到开工通知后天内，向监理人提交工程质量检查计划和措施报告报送监理人审批。

　　承包人应严格按招投标文件中《技术条款》的.规定和监理人的指示，认真履行质量检查职责，详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，每个月向监理人提交质量自检报告。

　　监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验，承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便。监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。

　　承包人负责采购的材料和工程设备，应由承包人会同监理人进行检验和交货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按招投标文件中《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担。

　　发包人负责采购的材料和工程设备，应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收，并由发包人正式移交给承包人。在验收时，承包人应按监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担，若抽检不合格时，由发包人承担。发包人负责采购的工程设备安装后，若发现工程设备存在缺陷时，应由监理人与承包人共同查找原因，如属设备制造不良引起缺陷应由发包人负责;如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责。

　　承包人应在工地建立自己的试验室，开展施工检测工作，施工检测方案在工程开工前_________日内报市水利工程质量监督机构审核后实施。施工检测所需费用由承包人承担。承包人无条件和能力建立现场试验室，承包人应委托有水利工程质量检测资质和资格的检测单位承担现场材料和现场工艺试验等施工检测工作，签订施工检测合同。施工检测所需费用由承包人承担，检测费在工程开工后_________个月内，由发包人在支付给承包人的月进度付款中扣除，按检测合同规定支付给检测单位。隐蔽工程和工程的隐蔽部位必须按相关规定经监理人验收合格后，承包人才能进行覆盖。承包人私自将隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人采用钻孔探测以至揭开进行检验，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

　　工程使用的一切材料和工程设备均应满足招投标文件中《技术条款》和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特性。监理人有权禁止使用不合格的材料和工程设备，可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救，直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示，则发包人有权委托其他承包人执行该项指示，由此增加的费用和利润以及工期延误责任，由承包人承担。

　　八、安全

　　发包人应负责与当地部门协商，建立现场治安管理机构，统一管理全工地的治安保卫事宜，负责履行本工程的治安保卫职责。

　　发包人应按《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第26号)，认真履行本工程的安全管理职责，负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作，组织编制保证安全生产的措施方案和抢险预案，与承包人等参建各方签订安全管理目标责任书，在工程开工15日内报有管辖权的水行政主管部门备案。

　　监理人应按有关法律、法规和规章及本合同的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施，审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，对本工程建设安全生产承担监理责任。

　　承包人对本工程的安全施工负责。承包人应认真采取施工安全措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。

　　承包人必须依法取得安全生产许可证(安全生产许可证编号为_________)，并按要求设置安全管理机构，配备专职安全人员_________名。

　　承包人单列的施工安全措施费经监理人批准后，专款用于施工安全防护用具及设施的采购、更新，安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善，不得挪作他用。

　　对本工程发生的重大、特大及特别重大安全事故，发包人和承包人应按《重庆市水利行业重大特大及特别重大安全事故现场处置程序(试行)》的相关规定进行处置。

　　发包人和承包人应为执行本合同所各自雇用的全部人员承担工伤事故责任，并按各自的责任进行赔偿。

　　九、工程计量与结算

　　计量

　　本合同的计量单位，均采用国家法定的计量单位。

　　计量方法应按本合同招投标文件中《技术条款》的有关规定执行。

　　本合同《工程量清单》中所列的工程量是合同的估算工程量，结算的工程量应是承包人实际完成的并按有关计量规定计量的工程量。

　　工程量的计量必须经发包人、承包人、监理人三方代表签字认可。

　　支付

　　工程预付款

　　(1)工程预付款总金额为合同价格的_________%，分两次支付给承包人。第一次支付预付款总额的_________%，第二次支付金额为该预付款总额的_________%。

　　(2)第一次预付款应在本合同签署后_________天内，并在承包人向发包人提交了经发包人认可的预付款保函后支付;第二次预付款需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书提交给发包人，发包人收到监理人出具的付款证书后的_________天内支付给承包人。

　　(3)工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到合同价格的_________%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到合同价格的_________%时全部扣清。在每次进度付款时，累计扣回的金额按下列公式计算：_________。

　　合同附件

　　中标通知书

　　投标报价书

　　招标文件

　　技术条款

　　图纸

　　已标价的工程量清单

　　《廉政合同》

　　其它材料

　　发包人：(公章)_________承包人(公章)：_________

　　法定代表人：(签名)_________法定代表人：(签名)_________