购销合同

时间：2022-12-25 19:14:35 购销合同我要投稿

相关推荐

【精选】购销合同模板集合五篇

　　随着时间的推移，我们用到合同的地方越来越多，它可以保护民事法律关系。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编帮大家整理的购销合同5篇，欢迎阅读与收藏。

【精选】购销合同模板集合五篇

购销合同篇1

　　甲方：xxx（以下简称甲方）

　　乙方：xxx（以下简称乙方）

　　一、甲方因业务需求，向乙方订购纯银饰品，纯银项链5000条，每条约重18克；纯银手镯600对，每对约重35克；纯银戒指10000个，每个约重5克；纯银吊坠30000个，每个约重6克；纯银碗器500套，每套约重90克；纯银茶具400套，每套约重650克；纯银筷子600双，每双约重45克。详见下表：

　　二、乙方在签订合同起，须在一个月内完成甲方所订购的产品。

　　三、甲方在签订合同起预付壹拾万元定金。

　　四、付款方式：甲方验货完毕须一次性付清所有订购的纯银货款所指定的工行帐户。

　　开户行：工行莆田分行南门支行户名：xxx

　　帐号：xxxxxxxxxxxxxxx

　　五、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：xxx 乙方：xxx

　　身份证号码：身份证号码：

　　手机号码：手机号码：

购销合同篇2

　　合同编号：

　　甲方（需方）：

　　乙方（供方）：

　　甲乙双方本着平等平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就甲方采购乙方产品签订本合同。

　　一、产品名称、型号、数量、金额：

　　二、产品质量标准及技术要求：

　　三、交货时间、地点及方式：

　　（一）交货时间：

　　年月日一次性交货完毕；（二）交货地点：由乙方负责将货物运送至甲方住所；

　　（三）运费承担：采取汽车、铁路等普通运输方式的，运费由乙方承担；如甲方提出采取航空运输方式，运费由甲方承担。

　　四、付款方式及期限：

　　五、验收标准：

　　六、违约责任：

　　（一）乙方提供的产品质量不符合双方约定的型号、规格、质量标准、技术要求及验收标准的，甲方有权退、换货，所造成的费用由乙方承担；

　　（二）乙方逾期交货的，每逾期一日按逾期交货总金额的 %支付违约金；（三）甲方逾期付款的，每逾期一日按逾期付款总额 %日支付违约金。

　　七、合同的效力：

　　（一）本合同由双方授权代表签字并加盖公章后生效。

　　（二）采取传真件签订的，乙方须将经签字盖章的合同原件及相关附件（如:授权委托书、发票等）与货物同时发送给甲方。

　　八、争议的解决：本合同未尽事宜或在履约中发生争议，双方协商解决。协商不成提交合同履行地人民法院裁判。

　　九、本合同一式四份，供需双方各执两份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　住所：

　　电话：

　　授权代表：

　　签订时间：

　　签订地点：

　　电话：

　　授权代表：

　　签订时间：

　　签订地点：

购销合同篇3

　　需方单位： (简称甲方)

　　供应单位： (简称乙方)

　　为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。

　　一、产品供应要求：

　　产品名称产地规格等级数量(T) 单价(元/T) 总价备注

　　合计人民币金额(大写)

　　(说明：本表中单价是指砂石料运到交货地点的价格)

　　二、交(提)货时间、地点及方式：

　　1、工程名称：

　　2、产品用途：

　　3、交(提)货地点：

　　4、交(提)货方式：

　　5、交(提)货时间、数量：

　　6、乙方在产品运抵交货处后，甲方应提供堆放场地，并做好验收工作。

　　7、其他约定：

　　三、结算和付款方式：

　　1、结算方式：交易双方可通过分中心银行帐户进行结算。

　　2、付款方法与期限：

　　(1) 双方在合同签订后甲方付款 %;

　　乙方供货 %后甲方付款 %;

　　乙方供货 %后甲方付款 %。

　　(2) 乙方供货结束月内甲方付清货款。

　　(3) 其他约定：

　　四、技术要求：

　　1、乙方应严格按照产品标准(生产)供应，超出产品技术标准的特殊要求，由甲、乙双方协商决定并在3栏中写清。

　　2、乙方应按国家标准规定，随每批产品提供《质量检验报告》。

　　3、其他要求：

　　五、验收标准、方法及提出异议期限：

　　1、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的《质量检验报告》。

　　2、验收标准，按该产品的国家标准验收，如尚无国家标准的'则按行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收。

　　3、外观质量及数量应当场验收。如发现质量问题应在24小时内向上海市建材业质量管理中心或分中心质量管理部门报告。在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。甲方非因自身过错而受到的损失，由乙方按违约责任承担。

　　六、有下列情形之一，可以解除合同：

　　1、甲、乙双方协商一致;

　　2、因不可抗力指使不能实现合同目的;

　　3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务：

　　4、一方延迟履行主要义务，经催告后天内仍未履行：

　　5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

　　以上3、4、5项权利由守约方行使。

　　七、违约责任：

　　1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。

　　2、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货，退货视作不能交货。

　　八、解决合同争议的方式：

　　本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的，可提请分中心进行调解，如调解不成的向签约地人民法院提起诉讼。

　　九、不可抗力：

　　1、因不可抗力，致使合同不能履行，免除承担违约责任，但必须及时通知对方，并在合同期限内提供证明。

　　2、其他：

　　十、其他约定事项：

　　十一、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。

　　十二、合同签定：

　　l、本合同自双方代表签字、加盖双方印章后生效;如需工商局鉴证的，签定后生效。

　　2、本合同签约地点：

　　3、本合同一式份，甲、乙双方各执份，上海市建设工程交易管理中心砂石料分中心备案一份，如鉴证、则鉴证机关二份。

　　供方：需方：

　　单位名称：单位名称：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　联系电话：联系电话：

　　电报挂号：电报挂号：

　　开户银行：开户银行：

购销合同篇4

　　供方：（以下简称甲方）(以下简称甲方) 合同编号：

　　需方：(以下简称乙方）(以下简称乙方) 签订时间：

　　根据《中华人民共和国经济法》经双方协商，签订本合同并遵守下列条款，共同严格履行。

　　一、产品名称，商标，型号，厂家，数量，金额，供货时间及数量

　　三、交(提)货地点，方式：在合同有效期内需方在供方仓库内自提。

　　四、付款方式：款到发货。

　　五、合理损耗及计算方法：按总重量千分之三计算。

　　六、包装标准，包装物的供应与回收：按需方要求，包装物由需方回收。

　　七、验收标准方法及提货异议期限：按实际生产尺寸，规格验收，异议期限供货后10天内。

　　八、合同内单价包括运输费。

　　九、合同执行中发生纠纷，双方应首先协商解决，协商不成，在供方所在地法院起诉。

　　十、任何一方违反合同条款，均按《工矿产品购销合同条例》和有关规定承担经济责任。

　　十一、如需提供担保，另立合同担保书作为本合同附件。

　　十二、其它约定事项，此批建材系按需方要求生产，已经需方认可。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购销合同篇5

　　原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX

　　被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

　　XX市XX区人民法院

　　具状人：王XX

　　XX年X月X日

　　附：本诉状一式二份

　　证据X件

【购销合同】相关文章：