【精华】购销合同汇总6篇
在当今社会，人们对合同愈发重视，很多场合都离不了合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编为大家收集的购销合同6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
购销合同 篇1
原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx
被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
购销合同 篇2
甲方(卖方)： 甲方法定代表人： 甲方授权代表：
乙方(买方)： 乙方法定代表人： 乙方授权代表：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材有关事宜达成如下协议：
一、乙方工程地点及工程名称
二、供货数量
乙方因工程需要，自本合同签订之日起，不定时、多批次向甲方采购为准。
三、交易方式
口头或书面向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可;
2、除上述代表外，乙方未经书面通知甲方，擅自变更上述授权代表、擅自指定其他人员签收甲方供货单的，不论其有无授权或是否加盖乙方公章，乙方均须对该供货单签收的供货承担全部付款义务，并且不得以签收人员变更或无授权等任何原因拒绝付款;
3、上述乙方授权代表可以用电话、传真、订货单等形式通知甲方所采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的发货通知将乙方所需钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方;
4、乙方自行提货或在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，乙方核实确认后须在甲方送货单或供货单上签字或盖章签收，如有质量问题，乙方应在收到货物之日起 3 日内书面通知甲方，并提出相关检测报告，否则该批钢材的质量视为乙方确认完全合格。
5、乙方确认：乙方完全认可甲方制作的送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证与依据。
6、运输方式及费用负担：
四、价格及结算方式格为：
2、乙方提(收)货时未付款的，双方一致确认按照以下价格结算货款：
3、付款方式及时间：
五、违约责任
1.若乙方未在上述约定付款期限内付清货款的，甲方有权解除合同，并有权自乙方逾期付款之日起，按总货款每日万分之五计算逾期违约金;
2.在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前15日通知甲方，并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项万分之五的违约金;
3、甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之五向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方代为保管、保养货物所支付的费用;
4、因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项，逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的万分之五的逾期违约金。
六、争议解决 合同履行过程中发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
七、其他
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生 效。
甲方：(章) 乙方：(章)
年月日：
钢管购销合同模板【3】
承包方：**
包保方：**公司
为充分调动**塑钢厂全体职工的自主性、能动性，最大限度地提高工作效率，确保塑钢厂工作目标的按期完成，经三方协商特制定如下责任承包协议：
第一条：承(发)包对象及经营范围
1、承包方 在职权范围内对塑钢厂进行责任承包。塑钢厂位于**院内。有相关厂房、设备等生产所需条件。
2、承(发)包内容：
①、按时、保质保量完成公司下达的生产安装任务。
②、积极对外承搅生产安装任务。
第二条：承包期限及经营指标。
1、承包期为XX年10月1日至XX年12月31日，承包期为15个月。
2、经营指标：
① 、完成公司下达的生产安装任务。公司工程等内部使用塑钢门窗的按155元/平米结算(含安装量)。
② 、对外承揽生产安装业务的，按实际价格核算。
③ 、制作、安装合格率100%。
第三条：工资奖惩及考核
1、 塑钢厂现定员14人，月工资14300元。全体人员的工资在承包期内由发包方负担50%，即7150元/月，剩余部分由发包方按生产安装9元/平米结算给承包方。用于工资补差、生活补帖及管理费用等费用开支。
2、 承包人的工资经双方协商确定为XX元/月。
3、 塑钢厂利用剩余的生产能力，对外承揽加工安装业务的，如流动资金由塑钢厂自筹，毛利(即收入减去业务成本、业务税金及营业费用后的余额)实行二、八分成。即总公司20%，塑钢厂80%;如流动资金由总公司垫付，毛利三、七分成，即塑钢厂30%，总公司70%。塑钢厂分得的毛利，可用于奖金发放，生活补贴等。
4、 塑钢厂员工承担公司的零星任务的按零工或工程量结算。
第四条：承包条件：
1、塑钢厂配备必要的生产管理人员，共十四人(附花名表工资标准)。
主承包人(兼厂长) 1人
技术负责人 1人
保管员 1人
厨师 1人
生产人员 10人
2、**以塑钢厂现有厂房、设备等供其使用。承包人有义务保证资产的保值增值(附设备、设施清单)。
3、承包人在承包期内，有经营权和人员调配权。
第五条、风险抵押条件：
1、协议生效时，承包方交纳风险金抵押2万元;
2、承包期满后，按协议条款考核，余额退回。
第六条、双方责任：
(一)、发包方责任：
1、负责协调材料供应部门按计划，保质、保量将材料供应到厂;
2、负责指导承包方开展生产和内部管理工作;
3、负责对塑钢厂的生产安全、质量、进度等进行监督管理;
4、负责配合承包方开展对外的协调工作;
5、负责给承包人管理创造条件，以确保政令畅通;
7、负责按时发放工资、结算业务款。
(二)、承包方责任：
1、执行公司的相关制度和规定。
2、按时完成公司的生产任务。
3、负责组织生产。
4、负责内部管理，确保安全生产，保质保量;
第七条、其它：
1、承包人要积极与公司其它相关部门配合工作，要想办法降低生产成本;
2、公司有关部门要积极支持工作;
3、本协议一式五份，发包方、承包方各一份，包保方三份。三方签字盖章生效。
4、履约过程中出现异议，三方协商解决。
发包方： 承包方： 包保方：
联系方式： 联系方式： 联系方式：
钢管购销合同模板【4】
供 方： (以下简称甲方)
需 方： (以下简称乙方)
乙方需购买一批水暖钢管，双方在平等自愿的基础上，达成一致意见，特签订本合同，共同遵守。
一、采购产品名称为衡水牌镀锌钢管、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额：
品牌型号：钢管150 配置：支 数量：520 单价(元)：450 合计：100000元 品牌型号：钢管125 配置：支 数量：330 单价(元)：380 合计：125400元品牌型号：钢管100 配置：支 数量：400 单价(元)：310 合计：124000元 品牌型号：钢管80 配置：支 数量：600 单价(元)：250 合计：150000元 品牌型号：钢管65 配置：支 数量：1000 单价(元)：180 合计：180000元 品牌型号：钢管50 配置：支 数量：1200 单价(元)：120 合计：144000元 品牌型号：钢管32 配置：支 数量：1500 单价(元)：80 合计：120000元 品牌型号：钢管25 配置：支 数量：20xx 单价(元)：50 合计：100000元 合计总价为：大写人民币：壹佰零肆万叁仟肆佰元整 ￥1043400元
注：本合同价格已包含了购买货物的价格及安装、服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用，和所需缴纳的一切相关税、费;
二、交(提)货时间、地点、方式：
供方于 20xx年5月8日前将货物送至以下指定地点交由需方指定收货人出具签字并加盖公章的证明，该文件仅证明已按现状收到若干具体单位数量的货物。 需方指定货物交接地点：邵阳市江北建材城。需方指定的签字收货人：何林玲 。
三、验收标准及提出异议等事项按照下列约定：
1、验收标准：货物须同时完全符合下列各项标准及要求方为合格：
装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料;
2、 开箱检验时双方皆应派员参加，若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符，或开箱时虽然货物外包装完好无损但箱内货物短缺或损伤，需方有权拒绝接收或决定暂时收取该批次货物，双方或单方应当在发现后及时记录并最迟在验收期限(含延长的验收期限)结束之日起7日内签署书面证明并送达给对方一份，供方应按照该证明将需补足或更换的货物在送达证明之日起10日内交付到需方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。
3、 供方保证向需方提供的技术资料包括全部中文版本是清晰的、正确的、完整的。如发现缺失，供方应在需方送达通知之日起10日内将需补足的资料交付到需方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。
4、本合同各相关条款中凡与供方责任或义务相关及由供方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生活相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输等，以及保险、税、费等，均应当由供方承担。
四、质量标准及保修：
1、供方保证提供给需方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的产品。
2、如因需方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因需方人员维护不当而损坏的货物或零部件，供方不负免费保修的责任，但供方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此引起的合理费用由需方负担。
3、如因供方提供的货物硬件或软件有缺陷，或供方提供的技术资料有错误，或供方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，供方应负责按本合同相关条款规定更换或修理，使货物运行指标和技术性能达到合同规定 , 由此引起的全部费用由供方承担。 若因软件或硬件缺陷导致或引起需方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由供方承担。
4、设备保修期按照厂商的标准执行：一年内软件免费升级和补丁服务,软件运行过程中，出现问题，供方应在24小时内到达需方使用现场，解决问题。
五、付款方式及期限:
采用需方直接支付方式，在验收合格后 5 日内将货款全部付清。同时供方向需方开具相应的发票。
供应商开户行名称: 中国农业银行长沙开福区支行
帐号: 6222 8819 0002 1426 4621 222
开户人：文俊杰
六、违约责任:
1、若供方未如期按照合同约定的任何或全部款项内容之要求交付合同货物或提供服务、补足或更换货物且符合要求，或供方未能履行合同规定的任何其它义务时，需方有权直接向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：
(1)在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的直接损失及需方因此产生的对第三方的责任。
(2)在需方规定的时间内，按照本合同相关条款的约定，完成相应的更换及修理以达到合同规定的各项要求，供方应承担由此发生的各项相关费用并承担由此给需方造成的损失及需方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期及相关的其它期限也应重新起算。
2、如供方延期交货或需方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额每天 2‰ 的比例向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的 5% ;
3、如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额 5% 的违约金。
4、若货物为假冒伪劣产品，供方应按照合同总金额的2倍向需方支付惩罚性赔偿金，且并不当然免除其依法应受的其它处罚。
5、任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方有效通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解并书面确认后，应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
七、本合同发生争议时应本着友好的原则协商解决;协商不成而产生的诉讼，由合同签订地长沙市开福区人民法院管辖。
八、本合同签订地点：湖南省长沙市
九、 其它约定事项：
1、供方不得将本合同全部或部分权利、义务转让给任何第三方。
2、在本合同履行的过程中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以仅就供货数量与供应商协商签订补充订单。补充订单构成本合同的一部分，并与本合同具有同等效力。但，所有补充订单的采购金额累计不得超过本合同原有采购金额的百分之十。对本合同其他实质性条款(价格、配置、服务条款等)进行变更的补充协议无效。
3、本合同的有效法律文本为中文文本，其他语言文本与之有不同解释的，以中文文本为准。本合同一式叁份，供方一份、需方两份。
4、本合同经供需各方代表签字并盖章后即生效。
需方(盖章)：需方代表(签字)：
年月日：
购销合同 篇3
甲方：
乙方：
根据国家有关法律、法规，甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，达成如下协议：
一、 适用范围：
1、 本协议有效期为 个月。自 年 月 日至 年 月 日。
2、 本协议所指商品为：
二、 结算形式：
1、 付款方式：
□ 预付货款 □货到付款
2、 支付形式：
□现金□其他。
具体要求：
三、 权利与义务
1. 甲方提供乙方合格的产品以及公司和产品相关的合法手续。
2. 甲方在乙方上柜的品种为 个。
3. 乙方必须将甲方产品定位a（一类）类主推产品，且以端头和专一的陈列面陈列，每月最低销售回款不得低于 元（按供货价）最低保底销售。
四、 送货方式：
□ 甲方按乙方订单要求，负责准时把商品送至乙方指定的库房或各分店。
□ 其它方式：
五、 利润保障：
1、 月度返利：按销售额的______%作为乙方的月度返利,在 时间，以形式支付。
2、 年度返利：
1 精诚服务 共创双赢备注： （1） n 为 年 月 日至 年 月 日的销售 。
（2）返利款项：以 支付。
（3）支付时间：。
（4）其它：
3、 其它约定条款：
六、 附加条款
1. 一方提出终止协议时，经双方协商一致后，可终止本协议。协议中未尽事宜，双方可另签补充协议，补充协议具有同等的法律效力。
2. 本协议中的销售额指的.是按供货价计算的销售额。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议双方签字后生效。如有违约，由违约方承担相应经济责任。
甲 方： 乙 方:
签字日期：年月日 签字日期：年月日
购销合同 篇4
需方
(甲方)：
供方
(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》甲、乙双方经协商，就古城广场景观照明达成如下条款：
第一条：灯具及材料品牌、规格型号、数量、价格及其它
注：以上合同总价包括运抵甲方的运费、安装调试费及符合国家规定的等。
第二条：质量保证
乙方所供的设备是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，未曾使用，与合同规定的型号一致。
第三条：交货时间、地点
乙方在合同生效后7 个工作日内，将货物运到甲方指定地点。 甲方负责提供仓库。
第四条：安装
1、灯具在运抵施工现场 15 个工作日内完成。
2、在乙方到达现场安装时，需要甲方提供乙方安装人员的住宿。
第五条：验收
乙方将所供灯具运至交货地点拆箱、安装调试完毕后，由甲方当场验收，双方共同签署验收单。
第六条：售后服务
售后服务按国家有关规定执行，乙方提供上门现场服务。所购灯具从验收合格之日起，质保期为 12个月，乙方承诺免费提供7*24小时的电话技术支持和5*12小时的现场技术服务。
第七条：付款
合同签订当日甲方向乙方支付合同总价的30%预付款，安装调试完毕时甲方向乙方支付合同总价的65%。剩余合同总价的5%为质保金。
第八条：违约责任
1乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的_0.5%__向甲方支付违约金。
2若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的__0.5%__向乙方支付违约金。
3因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。
第九条：不可抗力
因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行，受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方，由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同，双方也可重新商定履行办法。
第十条：争议的解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
第十一条：合同的生效
本合同经双方传真件签字盖章后生效，合同壹式两份，每份共_3_页，甲乙双方各执一份。
第十二条：其它事宜
其它未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方单位：
甲方代表：
单位地址：
联系电话：
签约日期：
乙方单位：
乙方代表：
单位地址：
联系电话：
签约日期：
购销合同 篇5
供方：
需方：
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国种子法》及有关规定，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
一、农作物种子种类、品种、质量、数量、金额：
二、农作种子的检验及检疫：
供需双方应严格按国家颁布的种子检验检疫管理办法、规程及有关规定办理农作物种子检验检疫，检验执行GB/T3543.1-3543。7-1995《农物物种子检验规程》。
1、供方必须提供持证种子检验员签发的该批种子《农作物种子质量合格证》。
2、调运或邮寄种子必须出具相应的《农作物种子质量合格证》、《植物检疫证书》。
3、供需双方对经销的每批种子必须同时取样分别封存，以备种子复检和鉴定，样品保存至该批种子用于生产收获以后。
4、种子质量严格执行国家或行业标准。
三、包装要求及包装费用负担：
四、交货时间：地点：
发运方式：运费负担：
五、结算方式：
六、双方一般责任：
供方：保证所供种子品种、数量、质量达到合同约定条款规定，并按合同约定的时间、地点交付需方；
需方：按合同约定按时交付种子款，保证按时收购供方提供的符合本合同要求的种子。
七、因不可抗力因素造成种子数量或质量达不到本合同约定条款的，供方应及时通知需方进行实地考查，提供具有法律效力的有关资料，双方协商变更合同，签订补充协议。协商不成，按经济合同法及种子管理法规的有关规定处理。
八、违约责任：
九、《农作物种子质量合格证》、《产地检疫合格证》或《植物检疫证书》及合同双方的《农作物种子经营许可证》复印件均作为本合同附件。
十、种子质量发生纠纷，由 （机构或单位）进行技术质量鉴定；本合同在履行中发生纠纷，由当事人协商解决，协商不成，可由仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。
十一、双方协商的其它条款：
十二、本合同未尽事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国种子管理条例》及国家有关规定，经合同双方协商一致，做出补充规定附后。如需提供担保，另立《合同担保书》，作为本合同附件。
本合同一式 份，合同双方各持 份。
供方（章）：
需方（章）：
单位地址：
单位地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
购销合同 篇6
甲方(需方)：：
乙方(供方)： 签订地点：
签订时间：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。签订下列合同：
一、产品名称原木、矿坑木、采矿用木每方单价1100/方。
二、质量标准：按行业标准执行。
三、卖受人对质量负责的条件及期限：到货后由买受人对该产品检验，若产品出现质量问题，出卖人负责。
四、交(提)货方式、地点：甲方公司
五、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输费用由出售人负担
六、包装标准、包装物处置：标准
七、检验标准、方法、地点及期限：按照买受人的要求进行质量检验。
八、物品数量、品种及价格见附表。
九、合理损耗标准及计算方法：标准
十、结算方式及期限：货到买受方验收合格后支付材料总价款。
十一、本合同解除、终止条件：《合同法》执行。
十二、违约责任：如买受人违约，卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。
十三、合同争议的解决方式：本合同如发生纠纷，当事人双方协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同自双方签字盖章起生效。
十五、其他约定事项
甲方(需方)： 乙方(供方)：
签章 签章
年月日：
【购销合同】相关文章：
购销的合同07-04
经典购销合同05-25
购销合同07-12
购销合同07-05
购销合同(经典)07-30
购销合同01-19
钢材购销合同范本-购销合同02-10
图书购销合同范本-购销合同02-10
购销合同简易版-购销合同02-10
柴油购销合同范本-购销合同02-14