实用的买卖合同模板合集九篇
在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编为大家整理的买卖合同9篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
买卖合同 篇1
合同编号：
出卖人：签定地点：
买受人签定时间： 年 月 日
第一条：标的、数量、价款及交（提）货时间 化肥名称商标或品牌规格生产
厂家计量单位数量单价金额交（提）货时间及数量合 计合计人民币金额（大写）：
（注：空格如不够用，可以另接）
第二条 质量标准：
第三条 出卖人对质量负责的期限
第四条 包装标准
第五条 合理损耗标准及计算方法
第六条 化肥的所有权自 时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，化肥属于 所有。
第七条 交（提）货方式、地点：
第八条 运输方式和到达站（港）及费用负担：
第九条 检验标准、方法、地点及期限：
第十条 结算方式、时间及地点：
第十一条 本合同解除的条件：
第十二条 违约责任：
第十三条 担保方式（也可另立合同）：
第十四条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成，按下列第 种方式解决；
（一）提交 仲裁委员会仲裁
（二）依法向人民法院起诉。
第十五条 本合同自 起生效。
第十六条 其他约定事项：
出 卖 人
出卖人（章）：
住所：
法定代表人
（章或签字）：
居民身份证号码：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
买 受 人
买受人（章）：
住所：
法定代表人
（章或签字）：
居民身份证号码：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
签（公）证意见：
签（公）证机关（章）
经办人：
年 月 日
［提示：化肥经销企业应具有相应的主体资格］
监制部门： 印制部门：
买卖合同 篇2
甲方（卖方）：北京义红天胜家居饰品有限公司
乙方（买方）：
一、基本情况：
二、 质量标准：每件艺术品样式、材质、规格等均要与在甲方店内
观看实物为同一物品。
三、 付款方式：现金或银行卡转帐
四、 运送：甲方负责运送，运送费用由甲方承担。甲方应在交货时
督促乙方对物品的各项指标进行核对，如乙方发现问题需当场提出，甲乙双方协商解决，运送过程中发生的损坏由甲方承担。
五、 违约责任：若甲方未能按乙方规定的时间规格交货（交货时间
以全部货款到账的三日内为准），每延误一天，甲方需向乙方支付全部合同金额3%的违约金。
六、 合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双
方协商解决，协商不成的依法向当地人民法院诉讼解决。
七、 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合
同执行期间双方如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同样法律效力。
甲方（签章）：
签订日期：年月日
乙方（签章）：签订日期：年月日
买卖合同 篇3
出卖人：签订时间：
买受人：签订地点：
起始日期：截止日期：计划金额（元）：
第一条标的、数量、价款及交（提）货时间
产品名称
交货时间
单位
（kg）
数量
单价
保护价
（ 元kg）
总金额
（ 元）
第二条质量标准：按《食用菌菌种管理条例》和《无公害江山白菇省级地方质量标准》标准执行。检验标准、方法、地点及期限；买方于菌种接种之日起0日内提出验收要求的，按前款规定的质量标准到买方种菇地验收。卖方自接到买方在上述期限内提出的验收要求之日起3日内未办理验收的，视为质量不合格。买方在上述期限内未提出要求的，视为质量合格。
第三条白菇菌种的交货地点、时间及提供方式：和方式为：_____________。
第四条定金：买方在 年 月 日前向卖方支付收购定金______元。交货时定金（抵作货款）。定金支付后，因买方违约解除合同的，定金不予退还；因卖方违约解除合同的，应双倍返还定金。
第五条标的物的所有权自_______时起转移，但买受人未履行支付款价义务的，标的物属于_________所有。
第六条运输方式及运输费用负担；由卖方送到买方指定的——投售点。运输费用由_______方负担。
第七条结算方式、时间及地点：_______________________________________。
第八条担保方式（也可另立担保合同）__________________________________。
第九条菌种瓶的供应及回收和费用负担：菌种瓶由卖方提供，每个菌种瓶收取押金______元，由买方于菌种出售后_____日内返还菌种瓶时按实际返还的个数退回。
第十条本合同解除的条件____________________________________________。
第十一条违约责任：违约方按合同总金额的______％向守约方支付违约金。
第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第__种方式解决：
（一）提交______仲裁委员会仲裁；（二）依法向_______人民法院起诉。
第十三条本合同自_______________起生效。
第十四条其他约定事项；卖方必须做好对买方的售后技术指导服务。买方未按卖方的技术指导操作而引起的损害，由买方自负。菌种在有效期内出现质量问题的，由卖方负责调换。
出卖人买受人
出卖人（章）：买受人（章）：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份证号码；居民身份证号码；
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
买卖合同 篇4
出卖人(甲方)： 身份证号码：
买受人(乙方)： 身份证号码：
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。
一、甲方自愿将其位于屋(建筑面积平方米)以人民币元(大写：人民币)的价款出售给乙方。
二、乙方一次性支付甲方现金人民币万元( 大写 )。如乙方解除本合同，甲方不予退还。
三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。甲方提供建造本房屋的相关证明资料等作为交易依据。待过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由甲方负担。其他税费按有关法律规定负担。
四、本合同签订后，甲方对该房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等全部权利一并转让给乙方。甲方承诺并保证乙方对该房屋享有完全的居住权以及处分权，甲方不得就该房屋再与他人订立协议、合同或其他任何方式的处分。
五、违约责任
1、甲方应当于甲方如不按合同规定的日期交付房屋，乙方有权解除本合同。合同解约后，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并向乙方赔偿经济损失 拾万 元。
2、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。
3、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应返还乙方房屋价款。
4、如因规划部门、设计等部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。
六、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的依法向买受人住所地的人民法院起诉。
七、特别约定
本合同生效后，甲方不得以任何方式主张合同无效，如本合同被有权机关认定为无效合同，则甲方应返还乙方所支付的全部房款，并赔偿乙方损失 元。
八、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式两份，甲乙方各执一份。
甲方： 乙方：
20xx年3月20日 20xx年3月20日
买卖合同 篇5
甲方：
乙方：
合作声明：
1、甲乙双方为合作伙伴关系，乙方员工有义务全力配合甲方工作，双方合作目标为“最大程度利益消费者”。
2、如在业务活动中发现甲方向乙方员工有正常经营范围之外的不正当行为，包括但不限于赠送礼品、有价赠券、现金和请吃、外出旅游等，乙方视甲方为谋取不正当利益，乙方在处罚违纪员工的同时，将保留向甲方索赔（行贿金额的十倍）的权利，直至终止合作。
3、如甲方需更改企业名称、住所地、联系方式等，应提前一周书面通知乙方,并提供相应的证件，否则由此产生的损失甲方自负。
鉴于：
甲乙双方在平等、互利的基础上就本合同的全部条款进行了认真的协商，并已对全部内容（包括声明）达成一致意见。双方应严格信守本合同的全部条款并认真、全面履行，若有违反，则违约方将承担相应责任。甲、乙双方本着诚实信用、平等互利、共同发展的39;原则，根据国家有关法律、法规的规定，经友好协商，签订本合同，并适用于根据本合同所签发的所有订货单项下商品交易，具体协议内容如下：
第一条商品价格
1．1商品价格指经甲方与乙方协商后订立的买卖价格，该价格包含所有增值税、关税等各种应由甲方缴纳的税金及乙方要求的包装形式的包装费，运送到订单上指定地点的费用等一切费用。
1.2甲方之商品价格若调高，应提前30天以书面形式通知乙方，并与乙方协商新价格。。
1.3价格经双方议定后，甲方在60天内不得调高价格。
1.4甲方提供之商品进价、售价、毛利结构，无法适____市场竞争时，双方须重新议价。
1.5《商品价格确认单》为本合同书之一部分，以当年度为有效期限，并作为结款之依据。
1.6如甲方在同等条件下给任何
第三方提供低于给予乙方的价格；则乙方有权按给予
第三方的最低价格作为双方结算价格，乙方无需通知甲方。
第二条订货及交货
2.
1、甲方送货应提供乙方之有效订单及甲方之有效送货单，甲方如未能依订单之商品、规格、数量、质量、日期送达指定之地点，乙方有权拒收。
2.
2、商品交货原则
甲方如未能依订单所载日期到货或预计在未来某一时间内会供货不及，则须在订单所载明的最后到货日期前，以书面形式通知乙方，如因甲方违约造成乙方对
第三方违约，甲方应负责对
第三方赔偿，对此甲方表示同意。
2、3乙方的电子商务平台为甲方进行推广，甲方需将产品的每个规格及品项，提供2个样品，放到电子商务客服中心，必便消费者在24小时内可随时参观了解产品。
第三条商品检验及退货
3.
1、乙方有权在商品之生产地或目的地检验商品。商品如未符合订单之要求、甲方对商品的承诺与描述和国家有关规定，乙方有权将商品退回，并取消未交货之订单。由此而产生的所有费用由甲方承担，甲方对此表示同意。并于乙方通知单中指定的时间内领回该项退货商品或由卖场直接退货，一切费用由甲方承担。
3.
2、每一份订单项下之商品被乙方接受并入库后1个月内，如发现商品质量等不符合验收标准，乙方可以要求退货，并由甲方承担退货费用。
3.
3、甲方所提供之商品如发生滞销、包装不良损坏，交货规格不符、数量不符，甲方应无条件接受乙方退货。
3.
4、退货货款及退货运费从应付货款中扣除，货款不足以上扣款，甲方应补足不足部分，甲方对此表示同意。
3.
5、退货由乙方以书面形式通知甲方，甲方在收到书面通知后7天内负责提走商品或以书面委托乙方托运。否则乙方有权自行处理该批商品，退货所需各项费用均由甲方承担。
第四条商品质量
4.
1、甲方所提供之商品应符合中国之国家规定标准及法律、法令规定的标准。
4.
2、甲方应对所提供商品质量负全部责任，并承担因质量问题所引起的一切责任，以及赔偿乙方的所有损失。
4.
3、售后服务
4.3．1由于质量问题发生顾客投诉或退换货，供货商必须无条件退货，有关费用由供货商承担，并依据负面影响要求供货商承担全部责任，如发现引进假冒伪劣产品，造成顾客投诉或曝光的，对供货商按商品价值以一赔十进行处理，并承担所有主要责任及连带责任。
4.3．2甲方提供的原包装商品内有缺量、缺附件等现象，乙方书面通知甲方，甲方应予以认可。
4.
3.
3、若中国之国家相关职能部门对甲方提供之商品进行抽检，所发生的相关费用（含抽检商品本身价值）由甲方承担。
第五条商品条形码及包装
5.
1、商品包装的标识应符合中华人民共和国的法律、法规等有关标识的说明。
5.
2、依销售上之需要，乙方可要求甲方作量贩或集合式包装，该包装亦须印有符合规定之条形码。
第六条所有权及知识产权
甲方保证所提供之商品皆具有合法的授权生产或销售，如甲方售予乙方之商品，属侵犯专利权、商标专用权等知识产权或属于假冒伪劣商品，而引起的一切法律责任及经济损失，完全由甲方承担责任。
第七条货款支付
甲方交付乙方之商品，货款计算方法依下列方式办理。
7.
1、货款计算基准日：
每____月日_之前将上月商品销售成本货款汇给甲方（_天销售一结称之为____月_结），计算之数量以甲方交付乙方并在基准日内完成销售的商品数量为准。
7.
2、付款支付：
乙方依据前项计算的结果，向甲方发出“付款通知单”，并按该付款通知单所列款项向甲方支付货款。付款条件依供货商交易合同所列。
7.
3、对支付通知的异议：
甲方对乙方的支付通知若有异议，应于收到乙方付款通知单之日起三天内以书面形式将具体内容通知乙方，超过该期限，视为无异议，甲方对此表示同意。
7.
4、甲方提交增值税发票：
甲方应按乙方之规定将到帐货款的有效增值税发票交至乙方结算中心。甲方如果在乙方所定的日期之前提交无效增税发票或错误增值税发票，造成乙方作业不及时，货款的支付日期延至提交有效增值税发票后的最近一次货款支付日。
7.
5、付款条件：
（1）增值税发票，发票金额应与成交价一致。
（2）乙方要求的对账单、付款通知单等单证和乙方要求的其它条件。
7.
6、帐期约定：
7.
7、支付方式：乙方通过银行进行网上支付，若甲方地址、账号和开户行有变，凭公司证明至乙方采购部办理变更手续，并由乙方财务签字盖XX确认。
7.
8、甲方如不按本合同约定送货和退货，乙方有权延期支付货款，相关责任由甲方承担。
第八条合同书有效期期限
8.
1、本合同一经签定即发生法律效力，未经协商任何一方不得擅自变更或解除合同。如确有必要变更或解除，应提前以书面形式通知对方。但变更，终止双方交易关系之书面通知至少在____日前送达。如终止
合同，甲乙双方债权、债务关系，在3-6个月内清算完毕，合同解除。合同终止时，乙方有权将甲方未售出之商品全部退还甲方。
8.
2、因不可抗力原因，致使本合同全部或部分不能履行的，可以变更或解除合同，但发生不可抗力一方应及时以书面形式通知对方。
8.
3、本合同有效期为：自签订之日起至________年____月____日止。
第九条争议解决
9.1本合约执行过程中若有争议，应先以协商方式解决，如协商不成，双方都同意应在乙方所在地的人民法院提起诉讼。
9.2本合同书需经双方核实盖授权章并由执行董事以上人员（或该公司授权人）签字始得生效。
9.3合同未定事宜，由双方经协商后的补充协议形式订立和明确。补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十条其它
10.
1、以下签名公司职员有权代表各方，保证各方履行合同。
甲方有权签字人员：乙方有权签字人员：
10.
2、如因甲方公司需要，上述甲方职员不能代表甲方，则甲方应立即书面通知乙方。如因甲方未立即告知而给乙方造成损失或产生费用由甲方承担，甲方对此表示同意，且不影响本合同的有效性。
10.
3、下面的地址、电话、传真为双方联系数据。如有更改，双方应立即通知对方，否则更改方应承担相关责任。
10.
4、本合同附件：
附件
1、供货商基本数据表附件
2、授权委托书
附件
3、谈判记录附件
4、成本核算表
附件
5、商品确认单附件
6、交易过程需要文件
10.
5、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
10.
6、其它约定：
签约人（甲方）：签约人（乙方）：
公司名称：公司名称：公司盖章：公司盖章：法定代表人：法定代表人：
地址：地址：____日期：____日期
买卖合同 篇6
合同编号：
买受人：安阳永安白莲坡煤矿XX(以下简称甲方)签定地点：河南安阳
出卖人：(以下简称乙方)
签订时间：________年____月____日
第一条标的、数量、价款;
第二条质量标准：国家标准，通过耐压试验，绝缘标准符合要求
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：质保期________年，质保期内如有任何问题乙方维修或者更换，质保期过后如出现质量问题，乙方提供维修，如需更换配件则收取成配件本费，在接到维修电话后2小时内给予答复，24小时派出技术服务人员到达现场
第四条包装标准、包装物的供应与回收：出厂原包装
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：变压器使用说明书、变压器总装图(外型图及油重量、总重量)、铭牌标志图
第六条标的物所有权自甲方验收合格之日起转移
第七条交(提)货方式、地点：安阳永安白莲坡煤矿东新XX，现场验收交货
第八条运输方式及到达站(港)和费用负担：乙方负责运输，运输过程中的费用和风险由乙方负责
第九条交货时间：合同生效后____日内(________年____月____日之前)到货
第十条检验标准、方法、地点及期限：按照技术标准，按合同验收
第十一条成套设备的安装与调试：甲方如需指导安装、调试，乙方需派技术员指导安装、调试
第十二条结算方式、时间及地点：电汇，验收合格并由乙方挂账后次月底支付合同款的95%，剩余5%质保金在质保期满后付清
第十三条违约责任：交货期内没有到货的，乙方需支付甲方合同总价款10%每天的违约金(除不可抗拒的自然因素)，验收质量不合格属乙方违约，乙方需支付甲方20%违约金
第十四条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的可提交____市仲裁委员会仲裁或者依法向人民法院起诉
第十五条本合同自合同签订之日起生效
第十六条其他约定事项：本合同一式五份，甲方三份，乙方两份
甲方代表：乙方代表：
单位名称(章)：单位名称(章)：
________年____月____日________年____月____日
买卖合同 篇7
买方： (以下简称甲方)
卖方 (以下简称乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、诚实守用的原则，就甲方向乙方购买商品混凝土的相关事宜，双方经友好协商一致，达成如下协议：
第一条 工程概况
建设单位： ;
施工单位： ;
工程名称： ;
工程地点： 。
第二条 混凝土的标号、单价、数量、金额(单位：元/m3)
第三条 交货的时间、数量、地点
l、甲方应向乙方提供当月混凝土用量计划单，本周的混凝土用量计划单和三天混凝土用量计划单。
2、甲方须提前壹天书面传真或其它有效方式通知乙方所需混凝土的供应时间、标号、准确用量和浇筑部位，如有特殊情况要临时变更，应至少提前4小时通知乙方，乙方应当按甲方通知的时间、数量地点完成混凝土的交付任务。
第四条 混凝土款支付方式：
1、甲方需在每月5日前付清乙方所浇筑混凝土款项的80%，超过付款期限的，按照甲方应付款总额的同期银行贷款利率计算支付乙方违约金。
2、最后一次混凝土款在本项目混凝土主体屋面浇筑完毕后一个月内一次付清 。
3、混凝土货款由乙方委派专人 持乙方结算单作为收款凭据，其他票据和人员一律无效(如变换人员乙方需书面通知甲方方可付款)。
第五条 计量验收及结算方式
1、该条以下内容的计量验收及结算方式仅针对甲乙双方。
2、本工程按车方计重结算，过磅量容重为2300-2450kg/m3，甲乙双方共同监督过磅。
3、每次混凝土浇完后，甲方对过磅量如有疑问必须在混凝土浇完24小时内提出，如未提出则视为双方认可。
4、结算单上甲方指定签字人： ，乙方指定签字人： ，经双方代表签字认可的混凝土用量结算单是甲方付款的最终结算依据，以后不再对该依据作任何补充、修改。
5、非因乙方原因造成工程延续停工三十天(以甲方最后一次签收混凝土的日期作为停工日)，甲方应于停工日起十五日内与乙方办理结算，并于停工之日起三十日内向乙方支付已供混凝土的全部款项。
6、甲方须于每月终了5日内与乙方办理混凝土的方量结算，甲方不得以任何理由拒绝办理结算，否则乙方有权停止供应混凝土。
第六条 混凝土质量验收标准
1、乙方供应的预拌混凝土我国国家标准《预拌混凝土》(GB/T14902—20xx)有关规定进行验收，乙方应当在每次混凝土交付(浇筑)完后，向甲方提供该次混凝土7天和28天乙方出具的试压报告资料。
2、甲乙双方应对混凝土进行现场见证取样，甲方作标识乙方负责保养。
3、为了保证混凝土质量，甲方不得指定和提供任何原材料。如甲方有特殊原因指定使用及购买抗渗、膨胀等外加剂，则该部分的质量和资料由甲方保证，乙方保证供应混凝土的质量和资料。甲方需提前15天将提供的外加剂送乙方作相溶实验和对混凝土有无损害的实验，经乙方同意后方能使用。甲方派人到乙方搅拌站保管和添加。
4、甲方如对混凝土质量有异议，应于主体封顶完毕后90日内提出，并申请专业机构鉴定，超过异议期，即视为对混凝土质量认可。
第七条 甲方的工作
1、甲方应保证乙方在浇筑混凝土时占道，环保等城管手续。由于甲方的相关手续(如夜间施工等原因)不完善而造成乙方的混凝土损失，甲方应承担责任。
2、甲方应当在合同签订生效后一周内，向乙方无偿提供建设工程的施工图和混凝土浇筑施工进度计划表。如有变更时，应及时通知乙方并提供变更后的施工图和施工进度计划表。
3、在乙方浇筑混凝土前，甲方需完成当次要浇筑混凝土的模板安装、钢筋配臵、施工定位放线及其它必要的前期准备工作。
4、甲方保证混凝土在浇筑前，孔桩为无水状态，在每次混凝土浇筑完毕后，应当按施工规范对浇筑后混凝土进行正常振捣和施工养护。对特殊要求的混凝土，甲方应当根据乙方提出的.指导说明进行现场施工养护。
5、甲方无偿向乙方提供施工所需水、电及必要的配套设施。
6、甲方按合同约定按时和乙方办理结算，不能以其它任何理由推迟办理结算手续，否则，由此而造成的一切损失由甲方承担。
7、因特殊原因双方无法再继续合作时，甲方必须付清所有货款双方终止合同乙方退场，否则双方在未结清本工程所有货款之前，甲方不得与其他商混公司再签订本工程混凝土买卖合同。
8、甲方每次浇筑完混凝土后必须使用塑料薄模进行覆盖，否则因此产生的质量及裂缝问题由甲方自行承担与乙方无关。
第八条 乙方的工作
l、乙方应按甲方提供的技术资料和混凝土的等级要求，制作混凝土调配报告，并根据甲方要求，提供混凝土的检验报告，使用水泥和外加剂的出厂检验报告单和其它资料等。
2、乙方人员在甲方施工工地交付(浇筑)混凝土时必须服从甲方现场施工管理人员的工作安排，自觉保护甲方现场钢筋、模板等，维护甲方施工现场的环境卫生。
3、乙方应根据甲方的需要，对工程特殊部位进行养护的混凝土，向甲方提出必要的指导建议。
4、在正常浇筑时乙方必须保证施工现场有两台混凝土泵，每台混凝土泵每小时泵送混凝土不能少于20m，保证每次均能按甲方的要求提供混凝土供应量，不能满足供应由乙方承担甲方相应损失。
5、洗管废渣乙方必须保证每次浇筑完后负责清理干净。
第九条 安全文明生产
甲、乙双方严格遵守安全生产规程，以人为本。乙方不违章冒险作业，甲方不得强行安排乙方从业人员在带有明显安全隐患的环境中作业。
第十条 混凝土损耗
1、在混凝土浇筑前，因乙方原因造成的混凝土损耗由乙方自行承担。
2、由于甲方的准备工作不充分，导致混凝土无法浇筑或浇筑后影响质量损失，由甲方承担。
3、混凝土的爆模损失由甲方负责。
第十一条 不可抗力
地震、下雨、政府禁令等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。双方免除责任，但应及时通知对方。
第十二条 违约责任
1、乙方逾期交货，经甲方书面催告后三日内，仍无法按合同约定履行，甲方可解除本合同。
2、甲方逾期付款，经乙方催告后十五日内，仍无法按合同约定履行，乙方可解除本合同，要求甲方付清全额货款，并承担每天本合同混凝土总金额的千分之五的违约金。
3、乙方提供的混凝土质量达不到合同约定时，应赔偿甲方的直接经济损失。
第十三条 争议的解决方式
在合同履行过程中发生争议，甲乙方双方可协商解决，协商不成，可向本合同工程所在地人民法院提起诉讼。
第十四条 其它
1、本合同未尽事宜，经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同一式肆份，双方各执贰份，自甲乙双方签章后生效，。 (以下无正文)
甲 方：
乙 方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
时 间：
时 间：
买卖合同 篇8
卖方(甲方) 身份证号 买方(乙方)身份证号 经纪方(丙方)六安市旺居房产经纪有限公司
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及国家、省、市有关法律，法规之规定，并在公平、自愿、平等协商一致的基础上，同意下列房屋进行交易，签订本合同，达成以下事项，以期共同遵守(本合同是甲、乙双方唯一真实有效合同)。
1、甲方所售房屋位于。面积 平方米。
2、房屋价格：甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为元。(￥：
3、付款方式：合同公证时一次性付清。
4、签订合同时，甲、乙双方支付丙方佣金，一次性付清。本合同签订后，如甲、乙双方友好协商解除合同，互不承担违约责任，丙方佣金不予退还。
5、房屋交付：甲乙双方在办理完房屋买卖手续，房款交清后房屋产权归乙方所有。房屋立即交付乙方，房屋质量以交付为准。今后两证(房产证、土地证)办理及过户费用由乙方承担，甲方无条件配合。
6、甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷、
如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任。
7、违约责任：该合同双方自愿达成，自觉履行。签合同时，乙方交叁万元押金给甲方，如乙方不愿再购买甲方的房屋，甲方不予退还叁元押金。如甲方不履行合同，返还乙方叁万元押金。并赔偿叁万元。
8、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定。
9、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。
10、本合同自甲、乙双方签字见证后生效。
本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，丙方存档一份。
甲方(签章) 乙方(签章)
丙方(签章)六安市旺居房产经纪有限公司
六安市旺居房产经纪有限公司
经办人：
地 址：金安区三十铺镇铺小步行街
业务咨询：
年 月 日
买卖合同 篇9
原告:上海XX实业有限公司
法定代表人:钱XX,总经理。
联系方式:代理人曾镜同律师
被告:南宁XXX纸业有限公司
法定代表人:刘XX,董事长。
诉讼请求:
一、判决被告支付原告货款160000元,并按中国人民银行发布的同期同类贷款利率标准支付原告自20xx年2月1日起至本案判决生效之日止的利息;
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
20xx年5月15日,原告与被告签订了一份合同编号为JDX(NZ)1005046(SB)的《购销合同》,约定原告向被告供应合同总价格为360000元的流量开关、液位开关及转子流量计等设备。
《购销合同》约定发生纠纷向需方所在地人民法院提出起诉。
《购销合同》签订后,原告依约履行了合同义务,可是,被告只向原告支付100000元货款,尚欠原告货款260000元。
经原告多次向被告催讨, 20xx年10月23日,被告及广西XXX纸业有限公司向原告作出《付款计划》,内容为“经过三方详细核对,由南宁XXX纸业有限公司及广西XXX纸业有限公司欠你公司的货款分别为260000元及137902.76元,经三方友好协商,现计划如下的还款计划,所有货款397902.76元于20xx年1月31日前全部付清,分别为两月每月还款15万元,最后一个月还款97902.76元”,可是,在《付款计划》作出后,被告仅向原告支付了100000元货款,到现在为止,被告仍欠原告货款160000元,而广西XXX纸业有限公司并没有向原告支付过货款。
依据《中华人民共和国合同法》第八条“依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同,受法律保护。”和《中华人民共和国民法通则》第一百零八条“债务应当清偿。暂时无力偿还的,经债权人同意或者人民法院裁决,可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的,由人民法院判决强制偿还。”等法律之规定,原告特向人民法院提起诉讼,请人民法院公正审理,依法判决,维护原告的合法权益。
此致
横县人民法院
原告:上海XX实业有限公司
法定代表人:
年 月 日
【实用的买卖合同模板合集九篇】相关文章：