建设工程技术咨询合同

时间:2023-11-01 15:35:19 秀雯 技术咨询合同 我要投稿

建设工程技术咨询合同范本(精选10篇)

  在人们的法律意识不断增强的社会,合同的使用频率呈上升趋势,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编精心整理的建设工程技术咨询合同范本,仅供参考,希望能够帮助到大家。

建设工程技术咨询合同范本(精选10篇)

  建设工程技术咨询合同 1

  甲方(委托方):________

  乙方(咨询人):________

  经过双方协商一致,签订本合同。本合同的组成部分:

  1、建设工程造价咨询合同:

  2、建设工程造价咨询合同标准条件:

  一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

  1、项目名称:________

  2、服务类别:工程结算审核

  二、委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额支付咨询人的正常服务酬金:

  1、根据广西建设工程造价咨询服务收费标准,结合项目实际情况,单个项目咨询服务费按审定工程造价的4‰计,不足人民币壹仟元按壹仟元整(¥1000.00)收取。

  2、支付时间:按每季度结算一次,在每季度末付清期间完成咨询服务的咨询服务费。

  三、甲方应于委托审核项目前________个工作日内提供乙方所需的材料。

  四、在审核过程中,乙方书面提交要求甲方做出答复的事宜,甲方应________个工作日内做出书面答复。

  五、乙方同意按照本合同的规定,承担本合同中议定范围内的`建设工程造价咨询业务。

  六、甲方同意按照本合同规定的期限、方式、额度向乙方支付酬金。

  七、本合同的建设工程造价咨询业务自甲方提供全部资料后10工作日内完成初审结果,经委托方复审认可后出具正式报告书3份。若甲方不能及时提供资料,乙方提交报告的时间相应顺延,并于本项工程造价咨询业务完成时终结。

  八、建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,甲方与乙方应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第________种方式解决:

  1、提交有管辖权的仲裁委员会仲裁;

  2、依法向人民法院起诉。

  九、本合同一式________份,具有同等法律效力,双方各执________份。

  甲方:乙方:

  (盖章)(盖章)

  法定代表人:________法定代表人:________

  委托代表人:________委托代理人:________

  电话:________电话:________

  开户行:________

  账号:________

  签订日期:________年________月________日签订日期:________年________月________日

  建设工程技术咨询合同 2

  委托人(甲方):

  咨询人(乙方):

  委托人(甲方):

  代理人(乙方):

  依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商一致,订立本合同。

  一.项目概况

  1.项目名称:

  2.项目规模:工程送审造价为人民币 元

  二.合同内容

  1.项目结算审查

  三.合同工期:

  本合同期限为从 年 月 日起至 年 月 日止。

  四.合同价款及费率

  本合同收费标准依据区物价局桂价费 [20__]88号《广西壮族自治区物价局关于我区工程造价咨询服务收费标准的通知》,项目按送审造价的 及审查核增/减额的 之和计费,打八折。单个项目计费金额不足 元,按 元收取。

  五.服务费的结算与支付方式

  1.本合同的结算审核服务费为乙方结算审查工作完成并提交成果(一式肆份)后三个工作日内一次性支付。

  2.支付方式:

  账户名称:

  开户银行:

  账号:

  六.双方约定

  (一).甲方有权利或义务完成以下事项。

  1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

  2.有权阐述对具体问题的意见和建议。

  3.应负责与本业务有关的施工单位、监理单位、设计单位等相关人员的协调,为乙方工作提供外部条件。

  4.甲方应在约定时间内,向乙方支付结算代理相关费用。

  (二).乙方有以下权利或义务

  1.根据甲方提供的资料审查以下内容

  A.建设工程发承包合同及其补充合同的合法性和有效性;

  B.施工发承包合同范围以外调整的工程价款;

  C.分部分项工程的工程量及单价;

  D.发包人单独分包工程项目的界面划分和总包人的配合费用;

  E.工程变更、签证、索赔及违约费用;

  F.取费、税金、政策性调整以及材料价差计算;

  G.实际施工工期与合同发生差异的原因和责任,以及对工程造价的影响程度;

  H.其他涉及工程造价的内容。

  2.乙方保证结算审查成果的准确性

  3.乙方必须做好保密工作,结算审查结果除甲方签字代表外,不能告知其他任何人。如乙方泄密给甲方造成经济损失的,乙方应承担相应的经济责任。

  4.乙方有权在合同约定的时间内获得结算审查服务费用。

  七.审查依据及审核程序

  1.工程结算审查委托合同和完整、有效的工程结算文件。

  2.国家有关法律、法规、规章制度和相关司法解释。

  3.适用于本工程合同约定的工程造价计价标准、计价办法、有关规定及相关解释。

  4.施工发承包合同、招标文件、中标报价书及其组成内容、结算书及其明细内容、竣工图纸、相关图纸会审、工程签证、洽商记录等。

  5.建设工程量清单计价规范或工程预算定额、费用定额及价格信息、调价规定等。

  6.其他影响工程造价的相关资料。

  7.审核程序:按中价协CECA/GC3-20__《建设项目工程结算编审规程》有关规定。

  八.违约责任

  1.本协议签订后甲乙双方单方终止或解除合同的.,终止合同方应支付对方壹万元的违约金。

  2.如果甲方逾期支付乙方结算审查费的,每逾期一日,甲方按逾期金额的千分之三向乙方支付滞纳金,但以不超过结算审查费的全额为限。

  3.乙方因其过错原因逾期完成结算审查工作的,每逾期一日,乙方按应收结算审查费的千分之三向甲方承担违约责任,但以不超过结算审查费的全额为限。

  九.未尽事宜,双方协商解决,所签补充协议是本协议的组成部分。

  十.争议的解决方式

  协议履行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,任何一方均可向南宁市人民法院起诉。

  十一.本协议壹式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份。

  甲方:阳朔县教育局 乙方:

  法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人

  签字或盖章: 签字或盖章:

  联系电话: 联系电话:

  地址: 地址:

  合同签订日期: 年 月 日 合同签订日期: 年 月 日

  建设工程技术咨询合同 3

  甲方(委托方):________

  乙方(咨询人):________

  依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则双方协商一致,签订本合同。

  一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

  1、项目名称:________

  2、服务类别:________

  二、咨询服务收费标准及结算方式:

  1、收费标准:

  参照有关部门的收费文件及本项工作的繁简程度,双方约定:

  按中标价:(¥ ________元)计取,具体费用明细详见附表(项目汇总表)

  2、结算方式:

  经甲乙双方约定,乙方提交正式招标控制价预算书后________个工作日内甲方一次性付清服务费。

  三、乙方同意按照本合同的`规定,承担本合同中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

  四、甲方同意按照本合同规定的期限、方式、额度向乙方支付酬金。

  五、本合同的建设工程造价咨询业务自甲方提供完整资料后开始实施,于________个工作日内完成初步控制价预算书,与甲方交换意见并双方进行核对,无异议后出具正式控制价预算书________份。

  若甲方未能及时提供资料,乙方提交成果的时间相应顺延,并于本项目工程造价咨询业务完成时终结。

  六、建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,甲方与乙方应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列________种方式解决:

  1、提交仲裁委员会仲裁。

  2、依法向人民法院起诉。

  七、本合同一式________份,甲乙双方各持________份。

  委托人:

  (盖章)咨询人:________

  (盖章)

  法定代表人:________

  法定代表人:________

  电话:________电话:________

  纳税识别号:________纳税识别号:________

  开户名称:________开户名称:________

  开户银行:________开户银行:________

  帐号:________帐号:________

  单位地址:________单位地址:________

  合同签订时间:________年________月________日合同签订时间:________年________月________日

  建设工程技术咨询合同 4

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方充分协商,甲方愿意委托乙方审核(编审)甲方建设的工程项目的工程造价,现就有关事项达成如下协议;

  委托工作的具体范围内容:

  土建工程、装饰装璜工程、水电消防安装工程、钢结构工程、园林绿化工程、附属零星工程的预算及结算。

  地点:

  一、甲方权利和义务;

  1、在工程结束内所提供工程咨询(审核)所需真实、全面的相关资料(其中图纸一式2份)

  2、负责与有关方面的联系和协调。

  3、为乙方提供现场工作的基本工作条件。

  4、在乙方正常、合法工作的前提下,甲方任何人不得以任何方式,影响乙方工作意见;贵州省湘黔工程造价咨询有限公司

  5、配合进行现场勘察;

  6、及时支付乙方咨询费用;

  二、乙方权利和义务

  1、根据甲方提供的有效资料和现场勘察的情况,遵循实事求是、客观公正的原则,开展工程造价咨询服务,以维护双方的合法权益。

  2、对所出具的咨询结论真实性负责,且其准确率应保证在正常允许范围内.

  3、保守机密,不得擅自与有利害关系的人员接触或透露有关情况。

  4、不得遗失甲方认为必须返还的资料。

  5、在约定的时间内完成任务,按合同规定收取咨询服务费。

  在甲方资料提供义务履行的前提下,按时在约定工作日内完成工作,出具报告书。

  三、收费标准及支付方式:

  1、收费标准:甲方在乙方正式提供咨询服务结论时,依据省物价局有关工程造价咨询服务收费标准,按总工程(包含附属工程及零星工程)总造价的_______‰用现金或转帐形式付清咨询服务费,并在合同签订生效之时预付定金_____________,结算时多退少补。

  2、支付方式:根据约定进度的总造价,甲方按照每次预算支付百分之七十(70%)给乙方,剩余百分之三十(30%)在结算审计完成后五个工作日内支付给乙方。但审计时间不能超出约定工期一个月,如果甲方原因造成超期,甲方无条件支付乙方所有费用)。附:假如单笔预算价钱不到一百万,可以累积到一百万再付费用。

  3、期限:按照施工合同,经甲乙双方协商,乙方为甲方提供本工程全过程的技术服务。附:假如因甲方中途停工,乙方有权力要求为之前所做工程结算,甲方应无条件配合。

  4.由乙方技术方面在施工合同外争取的费用(及技术变更),根据甲乙双方约定,乙方按照出预算外利润的`30%提取费用,甲方在变更资料有关单位签字生效后,甲方需按比例支付乙方的费用。

  5、为本项目发生的专家评审费、考察费及工程所需的应酬费由甲方负担。

  四、委托方的协作事项

  1、在协议书生效后3天内,委托方向咨询方如实提供下列资料和工作条件:施工图纸、电脑两台、保证我方人员住宿、生活及水电、安全帽等。

  2、技术情报和资料的保密:乙方对甲方的技术情报和资料具有保密义务;甲方有不能挖取乙方的技术人员的义务。

  3、争议的解决方法:

  在协议发行过程中发生争议,双方应当协商解决,也可以请求仲裁机构进行调解。双方不愿协商、调解或协商、调解不成的,采用以下第 种方式贵州省湘黔工程造价咨询有限公司解决。

  (1)申请仲裁委员会仲裁;

  (2)按司法程序解决。

  五、违约责任:

  因违约所造成的一切损失由违约方负责,且赔偿金额不少于咨询服务费的______%。

  六、其他:

  1、本协议书自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效;至乙方完成全部服务,甲方付清服务费终结。

  2、本协议书一式四份,具有同等法律效力,各执两份。

  3、其他未尽事宜由双方协商补充。

  委托方:(章)

  法定代表人:

  委托代表人:

  地址:

  联系电话:

  年 月 日

  咨询方:(章)

  法定代表人:

  委托代表人:

  地址:

  联系电话:

  年 月 日

  建设工程技术咨询合同 5

  建设单位:_________以下简称甲方;

  咨询单位:_________以下简称乙方。

  为使_________建筑安装工程的构想科学,设计和施工经济、合理,建设速度快,误差小,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,供双方遵守执行。

  第一条、甲方应于_________年_________月_________日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。

  第二条、乙方根据甲方要求,对_________建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究,最后编制出设计任务书及匡算表,于_________年_________月_________日以前交付甲方。

  第三条、甲方根据国家计委颁发试行的《工程设计收费标准》,承付乙方咨询费_________元。自本合同签订之日起_________日内,甲方先付给乙方_________元,待乙方将设计任务书及匡算交付甲方后_________日内,再付给乙方_________元。

  第四条、为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费,由甲方负担。

  第五条、甲方的违约责任

  1、甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料,乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。

  2、甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费,迟延一天,按迟延交付款额数罚款_________‰。

  3、甲方如果中途中断咨询请求,乙方咨询工作已经过半的,应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半,按总咨询费的`_________%收费。

  第六条、乙方的违约责任

  1、乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表,迟延一天,按总咨询费金额数罚款_________‰。

  2、乙方如中途中断咨询,应按总咨询费向乙方交付罚款。

  3、乙方所提供的技术咨询服务,因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的,应负责赔偿。如果由此引起重大事故,造成严重后果的,还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。

  第七条、其他约定条款_________。

  第八条、本合同自签订之日起,甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜,需经双方协商解决。本合同正本一式两_________,甲乙双方各执_________份。合同副本一式_________份,分别_________各一份。

  建设单位(甲方)(盖章):_________

  咨询单位(乙方)(盖章):_________

  地址:_________

  地址:_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  电话:_________

  电话:_________

  联系人:_________

  联系人:_________

  银行帐户:_________

  银行帐户:_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  签订地点:_________

  签订地点:_________

  建设工程技术咨询合同 6

  委托人(全称):

  咨询人(全称):

  经过双方协商一致,签订本合同。

  一、委托人委托咨询人为以下项目建设工程造价咨询服务:

  二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

  三、下列文件均为本合同的组成部分:建设工程造价咨询合同标准条件:建设工程造价咨询合同专用条件:建设工程造价咨询合同执行中共同签署的'补充与修正文件。

  四、咨询人同义按照本合同的规定,承担本合同专用条件中一定范围内的建设工程造价咨询业务。

  五、委托人同义按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向支付酬金。

  六、本合同的建设工程造价咨询业务自20 年11月26日开始实施,至20 年12月15日终结。

  七、本合同一式肆份,具有同等法律效力,双方各执壹份。

  委托人:(盖章) 咨询人:(盖章)

  法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

  ______年______月______日______年______月______日

  建设工程技术咨询合同 7

  委托人:

  咨询人:

  经过双方协商一致,签订本合同。

  一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

  1、项目名称:____________________。

  2、项目类别:____________________。

  3、咨询服务内容:____________________。

  二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

  三、下列文件均为本合同的组成部分:

  1、建设工程造价咨询合同标准条件;

  2、建设工程造价咨询合同专用条件;

  3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

  四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

  五、委托人同意按照本合同规定的.期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

  六、本合同的建设工程造价咨询业务自_____年_____月_____日开始实施,至_____年_____月_____日终结。

  七、本合同一式_____份,具有同等法律效力,双方各执_____份。

  委托人:

  咨询人:

  日期:

  建设工程技术咨询合同 8

  项目名称:_____

  委托方(甲方):_____

  受托方(乙方):_____

  签订地点:_____

  填写说明

  一、 本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同范本,各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

  二、 本合同适用于当事人(受托方)以技术知识为另一方(委托方)解决特定技术问题所订立的合同。

  三、 签订一方为多个当事人的,可按各自在合同关系中的作用等,在“委托方”“受托方”项下(增页)分别排列为共同委托人或合同合伙人。

  四、 本合同书未尽事项,可由当事人附页另行约定,并作为本合同的组成部分。

  五、 当事人使用本合同书约定无需填写的条款,应在该条款处注明“无”等字样。

  根据《中华人民共和国水土保持法》以及《中华人民共和国民法典》的有关规定,由(以下简称甲方)委托 (以下简称乙方)提供 (以下简称该建设项目)的有关水土保持方案编制服务。

  经协商双方愿意共同遵守如下的合同条款。

  第一条 本合同签订依据

  1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国环境保护法》;

  1.2 国家及地方建设工程、水利工程的有关管理法规和规章。

  第二条 技术服务依据

  2.1 甲方提交的基础资料和相关信息;

  2.2 乙方采用的主要技术依据和标准是国家现执行的《开发建设项目水土保持技术规范》GB50433-20__、《开发建设项目水土流失防治标准》GB50434-20__等。

  第三条 验收标准和方式:_____

  乙方提交技术咨询工作成果的形式:_____由 水利局审批并获得批复文件为准。在保证期内发现服务质量缺陷的,乙方应当负责返工或者采取补救措施。

  第四条 本合同项目的名称、阶段及工作内容

  4.1项目概况:_____

  项目名称:_____ (以下简称本项目)

  报告类型:_____ 水土保持方案报告

  项目建设内容及规模:_____

  项目建设地点:_____ 。

  4.2 设计阶段:_____可行性研究阶段;

  4.3项目开展工作的内容:_____项目及项目区概况、主体工程水土保持评价、水土流失预测、水土保持防治措施总体布局及设计、水土保持方案实施进度计划、水土保持方案投资与效益分析。

  第五条 甲方提交本项目有关的基础资料及文件

  5.1项目备案登记、选址意见证明及相关政府部门批准文件;

  5.2可行性研究报告及附图;

  5.3其他有关资料。

  第六条 乙方的技术服务方式、服务时间

  合同生效后并在甲方支付前期工作费用之日起20个工作日内,乙方提交本项目水土保持方案报告表(送审稿)报送水行政主管部门审查,若送审稿需增补修改(如无时间限制的,须在5个工作日内完成);协调组织专家评审,评审通过后15个工作日内,提交水土保持方案报告表(报批稿)备案材料。批复时间不计上述工期之内。

  第七条 双方责任

  1、甲方责任:_____

  (1)甲方应在商定的时间内向乙方提供必需的资料,如:_____

  1)项目备案登记、选址意见证明及相关政府部门批准文件等,并对其可靠性负责。

  2)可行性研究报告及附图。

  3)其他有关资料。

  (2)依本合同规定按时向乙方支付费用。

  2、乙方责任:_____

  乙方应在本合同约定时间内向甲方提交符合国家法律法规的水土保持方案,并协助项目专家评审评估工作,协助甲方取得水保批复意见。其中包括:_____

  (1)乙方在甲方提供齐全水土保持方案编制所需资料,并完成水土保持方案送审稿给甲方审核后,5个工作日内向乙方支付30%的预付款。项目所需资料清单由乙方提供,甲方需按资料清单提供齐全资料,并在资料上签署姓名及日期作为依据;若甲方无法提供齐全所需资料,则编制完成时间向后顺延。

  (2)乙方协助该建设项目水保方案的专家评审评估工作,乙方应在评审会后收到甲方补充资料后10个工作日内,完成对水保方案的专家评审意见修改工作,并取得专家评审意见及技术评估意见。项目修改所需资料清单由乙方提供,甲方需按乙方提供的资料清单提供齐全资料,并在资料上签署姓名及日期作为依据;若甲方无法提供齐全所需资料,则编制完成时间向后顺延;

  3、乙方协助该建设项目的水土保持方案报批工作,并取得水行政主管部门的批复意见。

  第八条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式

  1、费用

  技术咨询报酬:_____根据项目总投资及参照“保监[20__]22号文件”计算,本次水土保持方案编制费用:_____人民币 元整(¥ )。

  2、付款时间和方式:_____

  甲方取得水保批文后3个工作日内,甲方向乙方一次性支付款项,即人民币(大写) 元整(¥ ),甲方支付完全部费用后,乙方须出具等额的正式税务发票给甲方。

  3、金额变更

  (1)在本合同执行期间,如果本项目的'性质、规模、地点等发生重大变动,致使乙方工作量增加,乙方有权利要求甲方追加技术咨询服务费,具体金额由甲乙双方协商确定。

  (2)在本合同执行期间,由于国家法律法规、政策、标准和技术导则变更而导致乙方工作量或者费用增加,乙方有权利向甲方追加技术咨询服务费,具体金额由甲乙双方协商确定。

  第九条、违约责任:_____

  1、甲方违约责任

  (1)合同正常履行期间,由于国家法律、法规、政策改变造成项目无法批复,由甲方自行承担责任。若乙方已完成水土保持方案送审的,甲方按总咨询费用的50%支付给乙方;若乙方编制的水土保持方案已通过专家评审,甲方按总咨询费用的80%支付给乙方;若乙方已经报送水行政主管部门审批,甲方按总咨询费用的100%支付给乙方。

  (2)因甲方原因无故中途中断咨询,若乙方已完成水土保持方案送审的,甲方按总咨询费用的50%支付给乙方;若乙方编制的水土保持方案已通过专家评审,甲方按总咨询费用的80%支付给乙方;若乙方已经报送水行政主管部门审批,甲方按总咨询费用的100%支付给乙方。

  (3)甲方未按期支付报酬的,甲方应承担相应的违约责任,每延期一天,向乙方支付本技术咨询服务费总金额的1‰作为违约金。若甲方支付技术咨询服务费金额不足30%,则乙方不予以送审。

  (4)甲方需保证不会因项目自身原因导致项目环境影响评价工作长期停滞超过3个月,若停滞超过3个月,需向乙方支付技术咨询服务费总额5%作为违约金,否则乙方有权提出终止合同,由此产生的所有法律责任及经济损失,由甲方自行承担。

  2、乙方违约责任:_____

  (1)乙方若未能在合同规定的时间向甲方交付技术咨询成果,每延期一天应向甲方支付技术咨询服务费总金额的1‰作为违约金;若因非乙方原因导致乙方工作时间延迟的,乙方不承担任何法律责任及损失。

  (2)乙方所提供的技术咨询成果质量若不符合合同规定质量,应当无条件负责补充、修改完善至符合本合同约定要求为止。

  (3)因乙方原因无故中途中断咨询的,给甲方造成经济损失的,甲方有权要求乙方退还甲方已经支付的技术咨询服务费,并按技术咨询服务费总额的5%向甲方支付违约金。

  第十条、技术保密问题:_____

  甲方向乙方提供的所有资料(包括但不限于文字、数据、图像等),非经甲方书面同意,乙方不得擅自修改、复印、转让给任何第三方;乙方向甲方提交的所有资料(包括但不限于文字、数据、图像等),甲方也不得擅自修改、复印、转让给任何第三方。如任何一方违反本条款,守约方有权要求违约方赔偿相应的经济损失,并追究由此产生的法律责任。

  第十一条、不可抗力

  如任何一方因不可抗力事故引致本合同部份或全部不能履行,受事故影响方应立即以书面通知另一方,并在十五天内提供事故详情及合同不能履行或需延期履行的理由及相关证明文件。由双方协商议定是否解除合同。由于不可抗力所造成的损失,任何一方不得提出赔偿要求。

  第十二条、争议的解决办法:_____

  在合同履行过程中发生争议,双方应友好协商。如协商不成,任何一方均有权向当地人民法院提起诉讼。

  第十三条、合同生效及其它

  本合同双方签字盖章之日起生效,本合同一式 肆 份,甲乙双方各执 贰 份。

  本合同未尽事宜,按《中华人民共和国民法典》有关条款执行,必要时经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  甲方(盖章):_____ 乙方(盖章):_____

  法定代表人(签章或签字):_____ 法定代表人(签章或签字):_____

  经办人(签字):_____

  经办人(签字):_____

  地址:_____ 地址:_____

  电话:_____ 电话:_____

  传真:_____ 传真:_____

  开户银行:_____ 开户银行:_____

  银行账号:_____ 银行账号:_____

  税证号:_____ 统一社会信用代码:_____

  签订日期:_____ 年 月 日 签订日期:_____ 年 月 日

  建设工程技术咨询合同 9

  项目名称:___________________________

  委托人(甲方):___________________________

  受托人(乙方):___________________________

  依据《中华人民共和国民法典》的规定,合同双方就_____________________项目的技术咨询(该项目属_____________计划)经协商一致,签订本合同。

  一、咨询内容、形式和要求

  二、履行期限、地点和方式

  本合同自____年____月____日至____年____月____日在履行。

  三、甲方的协作事项

  在合同生效后:________ (时间)内,甲方应向乙方提供下列资料和工作条件:。

  四、技术情报和资料的保密※五、验收、评价方法

  (一)咨询报告达到了本合同第一条所列的要求,采用:___________方式验收,由出具技术咨询验收证明。

  (二)评价方法:

  五、报酬及其支付方式

  (一)本项目报酬(大写)_____元。

  (二)支付方式

  ①一次总付____元

  时间:

  ②分期支付_____元

  时间:

  ③其它方式:

  六、违约金或者损失赔偿额的'计算

  违反本合同约定,违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任。

  (一)违反本合同第条约定,方应承担以下违约责任:

  (二)违反本合同第 条约定,方应承担以下违约责任:

  七、解决合同纠纷的方式

  在履行本合同的过程中发生争议,双方当事人和解或调解不成,可采取仲裁或按司法程序解决。

  (一)双方同意由仲裁委员会仲裁。

  (二)双方约定向(被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地)的人民法院起诉。

  八、其它

  甲方:(盖章)___________________________

  法定代表人/委托代理人:(签名)_________

  ____年____月____日

  乙方:(盖章)___________________________

  法定代表人/委托代理人:(签名)_________

  ____年____月____日

  建设工程技术咨询合同 10

  甲方(委托人):

  乙方(咨询人):

  经过双方协商一致,签订本合同。

  一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

  1、项目名称:

  2、服务内容:

  二、咨询服务收费标准结算方式:

  1、收费标准:

  A、水利、市政道路、排水、公路及土地整理项目,专业修正系数为0.8;

  B、土建、桥梁项目,专业修正系数为1.0;

  C、其余项目的专业修正系数为0.9

  2、结算方式

  经双方议定,乙方提交工程结算审核报告后7个工作日内一次付清。

  三、甲方应于_____年_____月_____日前提供乙方所需的材料。

  四、在审核过程中,乙方书面提交要求甲方做出答复的`事宜甲方应 日内做出书面答复。

  五、乙方同意按照本合同的规定,承担本合同中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

  六、甲方同意按照本合同规定的期限、方式、额度向乙方支付酬金。

  七、本合同的建设工程造价咨询业务自甲方提供全部资料后 日内完成并出具正式报告书 份。若甲方不能及时提供资料,乙方提交报告的时间相应顺延。并于本项工程造价咨询业务完成时终结。

  八、建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,甲方与乙方应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第 2 种方式解决:

  1、提交仲裁委员会仲裁;

  2、依法向人民法院起诉。

  九、本合同一式叁份,具有同等法律效力,双方各执一份,其他相关部门执一份。

  十、附加协议条款: 无 。

  (本页为盖章页)

  甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

  法定代表人: 法定代表人:

  地址: 地址:

  邮编: 邮编:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  联系人: 联系人:

  开户银行: 开户银行:

  账号: 账号:

【建设工程技术咨询合同】相关文章:

建设工程技术咨询合同08-03

【精】建设工程技术咨询合同11-18

【推荐】建设工程技术咨询合同11-18

建设工程技术咨询合同【精】11-23

建设工程技术咨询合同【推荐】11-23

建设工程技术咨询合同【热门】11-23

建设工程技术咨询合同【热】11-23

【热门】建设工程技术咨询合同11-23

【热】建设工程技术咨询合同11-23

建设工程技术咨询合同【荐】11-13