承包协议书

时间:2022-06-02 09:23:20 承包协议书 我要投稿

有关承包协议书范文集锦六篇

  在学习、工作生活中,需要使用协议的场合越来越多,协议能够成为双方当事人的合法依据。相信很多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧,以下是小编精心整理的承包协议书6篇,希望能够帮助到大家。

有关承包协议书范文集锦六篇

承包协议书 篇1

  甲方:

  乙方:(劳务公司)

  根据本工程具体特点,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就通江县通江?丽都尚城建筑工程劳务的人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致,订立本协议事书。

  一、工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  工程规模:

  承包内容:施工图(含散水沟)以内劳务的人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用。

  二、合同工期:

  施工工期:2年

  开工日期:20xx年2月26日

  竣工日期:20xx年2月26日

  除基础超深,重大设计修改,人力不可抗因素及室外附属工程外,双方不得更改工期,若有发生事况所有必须甲方主管负责人签字认,否则无效。

  三、工程质量:

  必须达到现行国家规范标准,质量等级为:力创优良,必须合格。并保证达到:(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工,施工行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》gb50300―xx以及相关配套的现行国家规范标准;(2)分户检测合格:即房间几何尺寸、层高均符合设计,偏差值小于规定误差值;(3)实体检测合格:即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度,偏差值小于规定误差值。

  所完成工程质量不合格,以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等,所有损失均由乙方承担。

  四、承包内容:

  1、甲方职责:

  ①负责提供本程材料;

  ②负责监督管理乙方施工,以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;

  ③负责审查支付乙方申报进度款所有工作;

  2、乙方职责:

  负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务费用,除门窗、水电安装、保温层、防水层外,其余所有人工费、机械、文明施工、施工管理等费用,即含以下列内容:

  (1)施工图范围内所有设计内容施工人工劳务费用(含水电安装预埋费用);

  (2)完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料模具架料及其铺助材料自备,(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);

  (3)完成施工图范围内所有设计内容的安全文明施工管理和投入此项材料设备费用,即:①安全文明施工管理工作,如安全教育、专职安全员管理等;②安全保证措施的人工、安全设施:如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等,其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用;

  (4)负责本工程临设搭拆人工费用;

  (5)负责本工程承包范围内的施工管理费用,即①施工组织工作安排;②指导工人按图施工,并检查其质量合格,交验甲方以及监理或业主;③本工程按图施工抄平放线;④本施工内容以及相关安全文明施工管理,工程材料管理及保卫工作费用;

  (6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用,应达到不记名60万元保险金额,承包范围内直接的、间接的(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责;

  (7)负责配合有关施工项目的配合费用;

  (8)负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;

  (9)负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。

  五、工程单价:

  1、乙方所完成工程量计算方式:以施工图设计建筑面积计算一次性包干,单价按设计建筑面积计算元/m2。

  2、所有粘贴(指内外墙砖、地砖)安设计图收方计价:外墙:30元/;内墙:20元/;地面:12元/。

  3、施工图和图纸会审记录以外和5000元从以上变更另行按实计算(但所有变更应无条件按甲方要求执行)。

  六、工程款支付:

  1、为了保证本工程质量信誉,乙方必须交纳100万元质保金,签订本协议时缴纳。若乙方单方违约,甲方有权拒退作违约金。

  2、工程款先由乙方自行垫支,完成主体第八层框架后,支付已完工程量巡工程款;完成主体第十六层框架后,支付已完工程量60%工程款;完成主体验收合格后,支付已完工程量75%工程款;装饰工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;初验前支付至总价75%;竣工经验收合格后四月内支付至总价95%;其余5%,1年保修期满。

  3、无承包范围内的质量事故由甲方一次支付给乙方,若有发生的应当扣除发生费用一并扣减。

  七、其他事项:

  1、施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度,服从甲方监督管理,否则甲方有权对乙方进行处罚。

  2、乙方必须加强安全管理,全体职工自觉按安全管理制度施工,在施工前要进行质量安全交底,坚持班前教肓,严禁酒后作业,严禁违章施工,保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格,否则所出现一切后果均由乙方自行负责,甲方有权对乙方人员予以处罚。上班不戴安全帽罚款50元/人次,高空不系安全带罚款200元/人次。

  3、乙方在施工期间应按月支付工人工资,并上报甲方一份证明,禁出现拖欠工人工资闹事,否则甲方有权对乙方罚款5000-xx0元/次。

  4、乙方应爱惜甲方材料,严禁浪费材料,注意成品保护,否则甲方有权对乙方罚款100-5000元/次。

  5、乙方必须文明施工,严禁出现打架斗殴,否则甲方有权对乙方罚款500-1000元/人次。

  6、乙方应抓紧时间施工,因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工,造成业主和公司对甲方处罚,以及给予第三人的赔偿,乙方必须赔偿甲方相应损失

  7、若因业主方资金不到位乙方造成损失按业主方甲方劳务部分的赔偿额度直接支付乙方。

  8、本协议双方自觉遵守,否则违约方应承担合同部分5%违约金。

  9、其它未尽事宜,双方协商解决。

  八.本协议书甲乙双方签字或盖章后生效,一式四份,甲乙双方各持二份,具有同等法律效力。

  甲方:

  负责人(签章):电话:

  委托代理人(签章):电话:

  乙方:(劳务公司)

  负责人(签章):身份证:电话:

  委托代理人(签章):身份证:电话:

承包协议书 篇2

  合同编号

  发包单位:(以下简称甲方)

  承包单位:(以下简称乙方)

  依照(中华人民共和国合同法)、(装饰装修工程合同条例)及有关法律、法规的规定, 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议,共同守约。

  第一条工程概况

  1。1工程名称:

  地点:

  1。2 工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)

  装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。

  1。3 承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。

  a类为包工包料b类为包工不包料

  1。4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。

  双方确定合同额为 元,金额大写(人民币) 。

  设计费为 元,金额大写(人民币) 。

  1。5 施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。

  自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。

  1。6 如遇下列情况,工期相应顺延。

  1。6。1按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。

  1。6。2不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。

  1。6。3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。

  1。6。4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。

  1。6。5因甲方材料供应不及时而影响施工。

  1。6。6未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

  1。6。7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。

  第二条工程监理

  若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订(工程监理合同),并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

  第三条甲方义务

  3。1 开工前_______________天,为乙方接通施工现尝电、水、交通、负责直协调工作。

  施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。

  3。2 不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。

  3。3 做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。

  3。4 参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。

  第四条乙方义务

  4。1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质保量完成工程。

  4。2 保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。

  第五条工程变更

  工程项目或施工方式如需变更,双方协商一致,鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。

  第六条工程验收

  6。1 隐蔽工程:甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查,验收合格并签署意见,由乙方保存作为竣工验修依据。

  6。2 工程竣工后:乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后,两天内组织验收,填写验收单,逾期即视为该工程验收合格,在工程款结清后办理移交手续。

  第七条工程款交付方式

  7。1 第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。

  7。2 第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。

  7。3 第三次于工程进度的_____%时,甲方支付合同总额的______%,即________元。

  7。4 工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单, 七日内付清余款。

  第八条违约责任

  8。1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  8。2 未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。

  8。3 因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  8。4 甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

  8。5 由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

  8。6 由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。

  8。7 由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元。

  第九条保修

  9。1 本工程保修期为壹年,自验收合格双方签字之日起计算。

  9。2 乙方提供终身维修服务,保修期外的维修费用由甲方负责。

  9。3 人为破坏及外来因素,甲方指定或提供材料的质量原因,自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的'损失不在保修范围。

  第十条纠纷解决方式

  本协议执行中如发生纠纷,双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。

  第十一条其它项目具体规定

  11。1 因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)

  11。2 工程竣工决算以实际工程量计算为准。

  11。3 增减项目由双方协商,双方签证为依据。

  第十二条附则

  12。1 本合同经甲、乙双方签字后生效。

  12。2 甲、乙双方直接鉴定合同,本合同一式________份,甲乙双方各执________份。

  12。3 本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。

  12。4 本合同实行当事人自愿签证原则,可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证,以保护合同双方当事人的合法权益。

  12。5 合同的其它附件。

  第十三条其它约定条款

  发包单位承包单位:

  (盖章)(盖章)

  地址:地址:

  委托代理人:委托代理人:章国鹏

  联系电话:联系电话:

  签约地点:签约地点:

  签约时间:签约时间:

承包协议书 篇3

  发包人(全称):(以下简称甲方)

  承包人(全称):(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  工程项目一览表(附件1)

  资金来源:财政补助资金及群众投劳筹资。

  二、合同工期

  开工日期:________年____月____日; 竣工日期:________年____月____日; 合同工期总日历天数____天。

  三、双方一般权利和义务

  1、发包人一般权利和义务

  (1)组织施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现,协调好投工投劳与专业施工队伍的配合;

  (2)搞好土地占用、青苗补偿等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;

  (3)提供施工所需水、电线路,保证施工期间的需要;

  (4)提供施工场地道路的通道,满足施工运输的需要;

  (5)组织质量监督小组,负责对工程质量、进度、安全进行监督。

  2、承包人一般权利和义务

  (1)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定;

  (2)已竣工工程未交付发包人之前,承包人负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;

  (3)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前要清理现场;

  (4)接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。

  四、质量标准

  工程质量标准:合格。

  质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。

  五、隐蔽工程和中间验收

  工程具备隐蔽条件的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前24小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小组,汇同乡人民政府负责人、水务部门工程技术人员及时进行验收。承包人准备验收记录,验收合格,各部门参加人员在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在发包人限定的时间内整改后重新验收。

  六、安全施工

  1、安全施工与检查

  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。

  2、安全防护

  承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向发包人提出安全防护措施,经发包人认可后实施,防护措施费用由承包人承担。实施爆破作业,承包人应与爆破公司签订爆破作业合同,并提出相应的安全防护措施,经发包人认可后实施。

  七、合同价款与支付

  1、合同价款及调整

  工程实行固定单价承包(详见附件2),结算按工程实际计量结算。合同中没有约定的工程单价,结算时以审计认定单价结算。

  2、工程量的确认

  承包人应向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后组织质量监督小组核实已完工程量(以下称计量),承包人为计量提供便利条件并派人参加。对承包人超出设计范围和因承包人原因造成返工的工程量,发包人不予计量。

  3、工程款支付

  在确认计量结果后发包人应将计量结果提交到乡人民政府,由乡人民政府汇同水务、财政、审计部门核查计量结果,最后财政部门按确认的工程量向发包人拨付工程款。发包人在收到财政部门拨付的工程款后,7日内向承包人支付工程款。工程竣工验收后发包方支付承包方95%工程计量款,余下5%在保修期(一年)满后一次性支付。

  八、材料供应

  发包人供应政府采购的材料设备,双方应当约定发包人供应材料设备的一览表, 作为本合同附件(附件3)。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点。发包人在所供材料设备到货前24小时,通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。承包人派人参加清点后由承包人妥善保管,因承包人原因发生丢失损坏,由承包人负责赔偿。

  九、竣工验收

  1、竣工验收

  工程具备竣工验收条件,发包人应及时组织乡人民政府、水务、财政等部门进行竣工验收。

  2、质量保修

  承包人应对工程质量进行保修,保修期为一年。承包人在保修期内承担质量保修责任。

  十、争议

  发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以向江油市人民法院起诉。

  十一、其他

  1、工程分包

  承包人不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

  2、合同解除

  发生承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算的效力。

  3、合同生效与终止

  合同在双方签字后生效。发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。

  4、合同份数

  本合同六份,由发包人保存四份,承包人保存二份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

承包协议书 篇4

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  经甲、乙双方友好协商,甲方把位于 厂房内的给排水系统、强电系统(含配电房)和弱电配管部分承包给乙方施工,具体条款如下:

  一、 工程范围:厂房内给排水系统、强电系统(含配电房)和弱电配管部分工程;乙方按甲方提供的图纸和变更通知单施工。

  二、 工程造价:工程量按实结算。主材执行安装当月《建设工程市场价格信息》,该信息中没有的按双方市场询价结果执行。综合费率按合肥市安装工程三类取费(即133.43%)。执行《全国统一安装工程预算定额20xx年安徽省估价表》和《20xx年补充定额》。

  三、 承包方式:大包(包安全、包工期、包质量),全垫资,资金乙方自筹;

  四、 付款方式:甲方必须在工程通过竣工验收合格后三个月内办理决算。在该厂房投产后半年内付至工程造价审定总额的60%;余额在投产后一年内付清;

  五、 工程质量:确保一次性验收通过,合格;

  六、 工程工期:满足甲方要求;

  七、 维保:该工程质保期为一年。在该工程的质保期内乙方接到通知必须及时到达现场维修,若不能到达甲方有权安排人员进行维修,费用从乙方质保金内扣除;

  八、 其它:未尽事宜,甲乙双方协商解决,本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效。工程质保期满,本协议自动解除。

  甲方:

  乙方:

  日期:

  日期:

承包协议书 篇5

  甲方:

  乙方:

  为保证工程质量、安全、进度。顺利地将工程搞好,现决定将徐州五洋科技有限公司办公楼、E3 车间工程的 水电工程 承包给乙方,经双方协商,根据《合同法》等法律法规,凭着公平、公开、自愿、平等的原则,达成如下协议:

  一、承包方式:车间

  二、工程地点:铜山县珠江路

  三、发包内容:按照现有图纸现场技术人员认可后施工,施工中如图纸变更,工作量增加。

  四、承包方式:包清工

  五、承包价格:一次抱死:办公楼固定合同总价共计:壹万元整。(强弱电预埋线管)E3车间按建筑面积12元/㎡(所有线管预埋及电路安装)承包价格内所用小型工具有乙方自理。

  六、工程质量:符合国家验收规范,行业评定为优良。乙方进入施工场必须严格按技术人员规范要求施工,每一分项施工完毕后,必须经现场技术人员检验达优良后方可进下道工序施工,如未经现场技术人员验收,乙方擅自施工,其后果一律由乙方自负,并处以相应的惩罚,一次不少于1000元,在当月生活费中扣除。如意乙方拒绝签字,罚款加倍。凡在施工及验收过程中发现有不良处,乙方必须在甲方规定期限内返修,并赔偿甲方两倍的材料费,材料费按当时市场价格执行。根据情节轻重给予处罚1000~10000不等,如情节严重的给予10000~50000元不等的罚款。

  七、安全事故:在整个施工过程中,乙方工作人员进入施工现场,必须提供身份证复印件和签订《三级安全教育》协议书,乙方在施工中如违背操作工艺和违反安全生产管理制度,所发生的一切安全事故皆有乙方自行承担,与甲方无任何关系。如甲方违章指挥乙方有权拒绝施工或停工(乙方施工人员进入现场必须配戴安全帽,高空作业必须配戴安全带),乙方施工人员打架斗殴不管谁对谁错每人一次罚款1000情节严重者交送给公安部门处理。

  八、工期:按建设单位大合同为准,因乙方误工或消极怠工而拖延工期的享受建设单位处罚施工单位同等的罚款。

  九、结算方式:办公楼每完成一层付款壹仟元整以此类推,五层全部施工完成付办公楼总价的80%,E3车间施工至60%的工作量时付合同总款的40%,所有工程完成之后在付合同总款的40%,其余的20%在完工之后2个月内一次性付清。

  十、甲方责任:提供图纸所需的一切材料,并在计划报后2天内及时进场

  十一、乙方责任:乙方进入施工现场内,必须遵守工地一切规章制度,服从甲方现场管理人员的管理安排,每周的工作计划,乙方必须保证不折不扣的完成,否则甲方有权采取措施严肃处罚,其款项用在乙方工资中直接扣除。现场个班组必须做到工完料清,材料、设备应分类堆放整齐,各工种之间要协调配合。

  十二、材料管理:甲方收料员按照乙方要求合理地指定堆放材料,在施工过程中凡发现故意浪费材料者,甲方将从严从重按材料5~10陪处罚。

  十三、

  (1)甲方确保工程款的支付。

  (2)乙方要确保工程的质量、工期和文明施工

  十四、以上各条款希甲乙双方共同遵守执行。未经事宜,双方共同协商解决。如有争议到工程所在的职能部门进行解决。

  十五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,应双方代表签字后生效,工程款结清后自动失效。

  甲方代表(签字): 乙方代表(签字):

  电话: 电话:

  身份证: 身份证:

  20xx年X月XX日

承包协议书 篇6

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方于 年 月 日签订的《房屋租赁》,原所签订的期为 年 月 日至 年 月 日止,范本《承包解除协议书》。现甲、乙双方经过友好协商,均表示同意提前解除该租赁,已达成以下协议:

  一、经甲、乙双方协商同意,双方于 年 月 日签订的《房屋租赁》于 年 月 日因乙方拖欠房屋租金过多而提前解除。截止到此,乙方所欠的租金为 。

  二、乙方在办理解除前,自愿退出该租赁房屋,并核算清所欠甲方的所有应缴费用,如租金、管理费、水电费等。

  三、在办理解除前,乙方将乙方房屋中的所有物品存放于甲方的仓库中,用于留置。在解除后,缴纳完所欠的甲方全部费用时,再将其在一天内自主取回。逾期的,甲方有权自行处理,并不赔偿乙方任何损失。

  四、乙方在办理解除后,退还房屋给甲方时,原有水、电及消防等设备等应该保持正常,乙方不得损坏屋内设施和原有装修,损坏应照价赔偿。

  五、办理解除后,乙方应缴清所欠甲方的一切应缴费用 ,若乙方未能在解除后30日内缴清所有欠款的,甲方每月按全部欠款的5%加收滞纳金。

  六、如因乙方未能按约定期限办理完退房手续,给甲方造成任何损失的,甲方有权用向乙方要求赔偿。

  七、鉴于甲、乙双方的合作关系,甲方同意在双方解除后,给予乙方不超过 天的搬迁及清理时间。如乙方不按时退场的,每逾一天,需向甲方支付 元的违约金。

  八、甲、乙双方签署本协议后,有关甲、乙双方的租赁关系结束,但不影响《房屋租赁》中结算和清理条款的效力。

  九、乙方退租后,产生的任何损失甲方不承担赔偿责任。乙方退租前,产生的任何损失和经营风险由乙方自己承担责任。

  十、在执行本解除协议过程中如产生争议,甲方与乙方应尽力通过协商解决,协商不成,任何一方可提交北京仲裁委员会通过仲裁裁决。

  十一、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  十二、本协议自双方签字盖章后生效。

  甲方: 乙方:

  电话: 电话:

  地址: 地址:

  年 月 日 年 月 日

【有关承包协议书范文集锦六篇】相关文章:

有关承包协议书范文集锦8篇05-27

有关承包协议书范文集锦7篇05-25

有关承包协议书范文集锦九篇05-18

有关承包协议书模板集锦5篇05-28

有关承包协议书模板集锦八篇05-18

有关承包协议书集锦七篇05-17

有关承包协议书模板集锦五篇05-13

有关承包协议书集锦十篇05-12

有关承包协议书模板集锦九篇05-10

有关承包协议书模板集锦7篇05-06