内部承包合同

时间：2022-12-08 11:17:06 承包合同我要投稿

内部承包合同 (15篇)

　　随着时间的推移，合同出现在我们生活中的次数越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编收集整理的内部承包合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

内部承包合同 (15篇)

内部承包合同 1

　　甲方：

　　乙方：马平均

　　依照《中华人民共和国合同法》、及其有关法律行政法规，甲乙遵循平等自愿，公平诚信原则。结合本工程实际情况，双方经友好协商，达成如下合同条款，订立本合同，双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程承包范围：

　　1、装车、运输、推平、弃土转运运距1公里/立方米增加运费每公里元，不足1公里的按1公里计算。

　　2、施工技术要求：平场自然碾平。

　　三、合同工期：

　　开工日期：年月日（以甲方正式开工通知为准）竣工日期：年月日

　　合同工期总日历天数360天。

　　四、工程价款计算办法：

　　1、土石方综合单价，每立方元，装运推平，运距米内自然碾压。

　　2、做路时，挖机进场付每台挖机5万元押金，一天为1800元。不足一天为一天补足。

　　3、此单价包括：人工费、材料费、机械费、设备进场费、搭建临设费、管理费用等。

　　4、工期：甲方入场通知书下达起计算，工期壹年。

　　五、甲、乙双方的责任及义务

　　1、甲方义务和责任。

　　1.1工一切事务。

　　1.2负责提供施工用水、动力电就近指定搭接。

　　1.3负责协调和处理好周边关系为乙方创造良好施工环境。

　　1.4及时签证工程量，材料价格，审查合格工程的日进度报表工程结算等事项。

　　2、乙方的责任和义务

　　2.1乙方指派负责该项目的“进度、质量、安全”工作。

　　2.2做好施工现场地下管线和邻近建筑物构筑物的保护工作。保证现场清洁符合有关规定，交工前人走场地清。

　　2.3乙方须建立健全、安全生产组织与制度，加强安全教育、全面负责、确保工程安全生产，人生安全。凡因乙方管理不善，措施不

　　力或职工过失，造成的人员伤亡、财务损失由乙方承担一切责任，甲方概不负责。

　　七、工程价款结算与拨付方法：每星期一结算，星期二付款。

　　八、违约责任：

　　8.1甲方违约责任

　　8.1.1若甲方不能按时支付乙方工程进度款，按产值月报时间与约定支付时间承担银行同期，三倍贷款利息。

　　8.1.2工程结算尾款不按约定时间支付、甲方延误付款承担欠款总额的三倍银行贷款利息。

　　8.1.3由于甲方原因造成的停工（三天以上），由甲方承担由此造成的窝工人员损失和机具设备闲置费，（挖机每台每天元计算、运输车辆每天每辆按500元计算）并相应顺延工期，若甲方要求乙方通过赶工方式保证按合同约定工期按期完工，则应由甲方承担采取赶工措施及增加的合理费用。

　　8.1.4如甲方未按合同执行，按工程总造价

　　8.2乙方违约责任

　　8.2.1因乙方原因造成工程质量不符合合同规定时，乙方负责无偿修理或返工，由此造成的损失由乙方自行承担。

　　8.2.2由于乙方原因未按合同进度计划及时完成工程计划进度（以施工进度计划为依据）乙方未采取有效措施赶上进度造成工期延误，乙方将自动退场。

　　8.2.3乙方工程质量低劣，同一位置经甲方三次责令整改，乙方

　　在整改期限内不采取整改措施，不提交整改报告，由甲方有权解除施工合同并令其退场，乙方应按本工程造价总金额的3%向甲方支付违约金。

　　九、其它约定

　　合同未尽事宜，甲乙双方以补充协议为准，与本合同具有同行法律效力。

　　十、纠纷解决办法

　　甲方与乙方如发生合同纠纷，由双方协商解决。

　　甲方签字：乙方签字：

　　年月日

内部承包合同 2

　　发包方（乙方）：云南涵诚装饰工程有限公司

　　承包方（丙方）：

　　按照《中华人民共和国经济公司内部承包合同法》和《建筑安装工程承包公司内部承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一：工程概况：

　　1．1工程名称：西城时代B座901

　　1．2工程地点：西城时代B座901

　　1．3建筑面积：50平米

　　1．4承包范围：图纸及预算范围内的内容

　　第二条：承包方式：由丙方全承包（承包项目主要为：人工费、材料费、工程质量、工期、安全、售后服务等）

　　第三条：工程工期：

　　本工程自年月日开工，于年月日竣工，共个日历天。

　　第四条：工程质量：合格并通过房屋业主验收认可。

　　第五条：公司内部承包合同价款：（人民币大写）：

　　第六条：工程施工

　　6．1乙方负责向丙方提供确认的施工图纸或作法说明一份，并进行技术交底。丙方根据施工图纸或作法说明拟定施工方案和进度计划，交乙方审定。乙方指派工作室项目经理沈建东为工程项目负责人，负责公司内部承包合同履行并承担工程全承包责任。

　　6．2安全生产：丙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关法律、规范。丙方在施工生产过程中发生人生安全或生产事故，丙方应承担一切经济损失。

　　6．3文明施工：不得在施工现场高声喧哗、嬉笑打闹。不得打赤膊、随地大小便、说粗话、擅自离岗。严禁在施工现场吸烟、穿拖鞋，和甲方争执漫骂。材料应分类堆放整齐，做到工完场清。并对成品和半成品进行保护，违者视情节轻重处以人民币50—500元罚款，情节严重的立即离岗退场并以处罚。对成品、半成品、原材料及原有设施造成损坏的，照价赔偿并处以罚款。

　　6．4质量要求：本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等施工规范为质量评定验收标准。丙方应及时做好隐蔽工程、中间工程的检查和记录。如丙方质量不合格，不能通过验收或发生质量事故，其返工费用和延误工期造成损失由丙方负责承担。

　　6．5材料要求：施工过程中应严格配料、选料，避免浪费。由业主或乙方提供的成品或半成品，丙方在安装前必须仔细检查和签收，避免发生纠纷。丙方必须按照乙方规定的品牌在业主代表陪同下购买材料，且须由其签字认可。如有未明确规定的，购买前须报之乙方审定。

　　6．6实际工程项目以预算及图纸为准。如业主要求增减工程

　　项目，需由业主签字认可后进行施工。如业主要求变动设计须经过乙方工程设计人员认可。

　　第七条：工程价款及付款方式：

　　7．1公司内部承包合同生效后，丙方即进场施工。

　　7．2工程款项按照丙方提供的工程验收单及工程量付款（验收部分产值的80%）。

　　7. 3工程完工甲方验收公司内部承包合同支付完尾款，丙方方可领取本工程核算总价的98%，剩余的2%作为工程质保金，丙方提供该工程两年的质保。两年后方可领取2%的质保金（丙方提供了完善的质保情况下方可领取）。

　　第八条：乙方对工程的管理：

　　8．1丙方必须严格遵守乙方的各项管理规定。

　　8．2乙方对工程实行财务管理，购买材料及发放工人工资由乙方派人现场支付。

　　8．3乙方对工程质量、进度实施监督，丙方应服从乙方的监管。

　　8．4丙方应向业主提供完善的工程售后服务。

　　第九条：违约责任：

　　9．1本公司内部承包合同签定后，公司内部承包合同任何一方提出解除公司内部承包合同或无论因何原因违约造成公司内部承包合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止公司内部承包合同手续，违约方应向守约方支付工程造价5%的违约金。

　　9．2由于丙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，由丙方负责修理，所需修理费用丙方承担，工期不顺延。

　　9．3由于乙方或丙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向另一方支付违约金200元。

　　第十条：附则

　　10．1本工程需要保险时另订协议。

　　10．2本公司内部承包合同一式两份，双方各执一份。

　　10．3本公司内部承包合同结清工程尾款后自行失效。

　　10．4本公司内部承包合同未尽事宜另行协商解决。

　　乙方签字（盖章）：丙方签字（盖章）：负责人：负责人：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

内部承包合同 3

　　发包方（全称）：（以下简称甲方）委托代理人：

　　承包方（全称）：（以下简称乙方）委托代理人：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，发包人、承包人就本工程施工有关事宜达成一致意见，订立合同。

　　一、工程概况

　　工程名称

　　工程地点：

　　工程内容：栋土建、内外装饰、水电安装工程等合同约定的内容（0.00以下地下车库土建及部分安装工程）

　　建筑面积______m2

　　二、工程承包范围及方式：

　　1、承包范围：按甲方提供的施工图纸及工程有关说明进行工程施工总承包。工程承包范围包括本项目的土建、内粗装修（仅包括室内墙面及天棚抹灰、楼梯踏步面层及栏杆安装）、门（进户门）窗安装、外墙（含斜屋面）装修、部分水电安装（水、电到户）以及完成本项目所必须完成的其他工作，对于增加的工程项目必须由甲方书面指定授权代表签字确认并符合增加的条件，否则有关工程不计算价款。

　　2、承包方式：采用包工包料方式承包给乙方。

　　三、合同工期

　　工程开工日期：定于20______年3月6日（以甲方开工令为准），竣工日期：定于20______年11月6日。本工程合同总工期为日历天数245天。（无论任何原因影响，工程必须按时竣工交付）

　　四、质量验收标准及等级

　　1、验收标准：

　　？建筑工程施工质量验收统一标准》gb503002001及现行的相关标准

　　2、质量等级：合格

　　五、合同单价及计价方式

　　1、本合同价款采用定额计价方式确定，定额采用《______省建筑工程计价定额》20______年版、《______省装饰装修工程计价定额》20______版和《______省安装工程计价定额》20______版及相关配套调整文件计价和调整费用后整体下浮5%作为结算价款。

　　2、材料差价按照每月实际完成工程量，参照贵州省遵义市造价管理部门发布的材料价格信息价计取价差，材料价格信息中没有的材料差价执行相应时期的市场价或乙方自行采购价，但必须在采购前报甲方确认，按甲方确认的价格计取。

　　3、计算软件：神机妙算或广联达软件。

　　4、工程变更也采用上述计价方式进行取费，并计入工程总价。

　　六、工程款支付方式

　　1、乙方需部分垫资。框架部分（含基础）：完成0.00以上一层主体封顶，甲方一月内拨付已完工程造价的75%，二层主体封顶（转换层浇筑完毕）拨付该层已完工程造价的75%；砖混部分：三、四层主体封顶一个月内拨付该两层已完工程的75%；屋面封顶后一个月内拨付五、六、七层已完工程造价的75%，并返还履约保证金。

　　2、工程经竣工验收，乙方提供工程结算报告和完整的竣工验收备案资料后，甲方审计确认并扣留工程结算总造价的5%质量保证金，剩余款项三个月内一次性支付。质量保证金，待2年期满后，无质量缺陷，再一次性支付给乙方。

　　3、税费甲方代扣代缴。

　　七、甲方的工程和责任

　　1、开工前10天完成现场三通一平等工作。

　　2、工程地质及管线资料在开工前5天内提交。

　　3、甲方仅办理工程施工许可证（其中办理施工许可证费用中的农民用工保证金、工伤保险及工程排污费由乙方支付，并积极配合乙方办理其他相关手续）

　　4、开工前三天内甲方将水准点、坐标控制点以书面形式交给乙方。

　　5、主体开工前3天内组织图纸会审。

　　6、开工前协调施工现场和周边关系。

　　八、乙方的工作和责任

　　1、开工前5日内提供总体工程进度计划及施工组织设计由甲方监理审定，并严格按照批准的进度计划和施工组织设计实施。

　　2、遵守政府部门有关的环境卫生管理制度，保证施工场地整洁和交工前的施工现场清理，并承担因自身责任的损失和罚款。

　　3、施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求及费用：乙方按照国家、省、市（县）规定及批准的保护方案进行保护，发生的费用经甲方及有关单位审核后列入工程总价。

　　4、负责工程资料的收集和整理，在工程竣工验收后30日内提供完整的竣工验收备案资料给甲方。

　　九、安全施工

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员对施工的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　2、甲方应对施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人导致的安全事故，由甲方承担相应的责任和发生的费用。

　　3、由于乙方自身管理原因造成工程发生安全事故的，如果造成工程施工被责令整改而拖延工期或直接造成甲方损失的，则乙方应当承担因此给发包人造成的所有直接损失和间接造成的其他损失，包括销售损失及延期交付赔偿损失。

　　4、因乙方承包工程范围内的施工工人发生伤亡事故的，一切责任均由承包人自负。如发包方因此被追索，则所受的损失由乙方负责赔偿。

　　十、质量及工期控制

　　1、质量控制

　　（1）、乙方必须服从甲方及监理的施工安全、质量、技术监督管理，严格遵守和执行甲方及监理制定的各项安全质量管理（处罚）措施。

　　（2）工程使用的钢材、水泥、装饰材料和水电材料（设备）必须由甲方书面指定统一品牌，乙方不得擅自使用其他品牌或不合格材料。

　　2、工期控制

　　乙方必须严格按照合同约定的工期完成工程任务。因乙方原因导致工期拖延，甲方按照10000元/天处罚乙方。累计处罚不超过工程总造价的20%。

　　十一、承包人向发包人承诺

　　按照本合同约定施工、竣工、并在质量保证期内，承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务，本协议签字前向发包人交齐履约保证金元（￥元）

　　十二、合同争议

　　双方约定在履行合同中发生争议时：

　　1、请上级建设主管部门调解

　　2、采用第（1）种方式调解不了时，可向遵义市有管辖权的法院诉讼解决。

　　十三、合同生效期

　　1、合同订立时间：______年______月______日

　　2、合同订立地点

　　3、本合同一式______份，发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并支付履约保证金之次日生效。

　　附件一：房屋建筑工程质量保修书

　　发包方（盖章）：承包方（盖章）：

　　委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

　　______年______月______日

内部承包合同 4

　　发包人：__________________

　　承包人：__________________

　　乙方为了使小区物业规范化、使小区居民享受完善的物业服务，改善小区人居环境。经发包人小区业主共同商定且与承包人反复协商，本着诚实信用、协商一致的原则，达成如下承包协议内容，共双方遵照执行：

　　第一条小区物业基本情况座落位置：_________市_________区_________路（街道）_________号；占地面积：_________平方米；建筑面积：_________平方米；其中住宅_________平方米；物业类型：_________（住宅区或组团、写字楼、商住楼、工业区、其他低层、高层、超高层或混合）。

　　第二条承包管理事项

　　1、公共环境（内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯问、走廊通道、门厅）的清洁卫生。

　　2、房屋建筑本体共用设施、设备（共用的上下水管道、落水管、垃圾道、共用照明、配电系统、供水系统、供暖系统等）的维修与管理。

　　3、交通、车辆行驶及停泊。

　　4、对进、出小区的人员安全盘问（包括夜间），发现非小区人员应做好登记，并对有可能造成小区损失的非小区人员谢绝入内。

　　第三条合同期限本合同期限为________年。自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　第四条承包费用及支付时间

　　本合同期间发包人向承包人支付承包费用月元；支付时间及方式为：。

　　第五条违约责任

　　1、如因甲方原因，造成乙方未按时获得承包费用，甲方应给予乙方相应补偿；乙方有权要求甲方限期支付，并有权终止合同。

　　2、如因乙方原因，造成或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应补偿。甲方有权要求乙方限期改正，并有权终止合同。

　　第六条其他约定

　　1、乙方在承包期间除向甲方支付约定的承包费外，乙方不得向甲方依据本合同事实向甲方主张任何费用。

　　2、因乙方的承包内容包括24小时管理小区，故乙方可以委托其信赖的第三人实施必要的承包事务，但委托第三人发生的费用由承包人支付。

　　3、承包人委托第三人不与发包人建立任何关系，第三人也不得依据其工作内容向发包人主张任何权利。

　　4、本合同发生争议双方协商解决，协商不成任何一方均可向人民法院起诉。

　　5、本合同一式两份，双方各执一份，本合同经甲方代表及乙方签字生效。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　代表人：__________________

　　________年____月____日

内部承包合同 5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方在自愿、平等的基础上，经协商一致就乙方承包甲方劳务部一事，签订如下协议：

　　1、承包内容

　　1、1由乙方承包甲方劳务部，甲方对乙方的经营实行监督管理。

　　乙方需向甲方缴纳60000元风险投资款，由乙方向甲方分二次缴纳：__年_____月底缴纳30000元，_____月底缴纳30000元。

　　1、2双方在解除合同或任何情况下的合同终止时，为保证业务的延展性，乙方不能一次性将风险投资款收回，按合同终止当时的业务发展情况，分项计算留存余额。

　　乙方如有需要，可以个人名义向公司借款。

　　1、3乙方必须按法律法规的规定，实时缴纳各项税款，由甲方统一向税务部门缴纳。

　　1、4甲乙双方合理分工，接单、操作由乙方承包的劳务部负责;

　　出境证明及协调职能部门关系由甲方负责。

　　1、5甲方如有与乙方承包的劳务部经营的相同业务，必须交由乙方的劳务部经营。

　　2、费用

　　2、1费用承担如下：

　　2、1、1劳务部使用房屋的房租1.5万元/年(由乙方个人承担);

　　2、1、2水、电、物管费用由甲方承担三分之二，由劳务部承担三分之一;

　　2、1、3、电话_____的电话费由劳务部承担(该电话由劳务部专用)，电话_____的电话费由甲方承担三分之二，由劳务部承担三分之一;复印机租金由甲方承担三分之二，由劳务部承担三分之一，纸张由各方自行提供。

　　2、2乙方可报销的费用：

　　2、2、1移动通信费：乙方每月500元，乙方聘用的一名员工每月100元;

　　2、2、2出差费：如在外住宿乙方每晚250元，乙方聘用的一名员工每晚150元(该费用超出部分不予报销，不足部分不补贴)，出差补贴费每天50元;

　　2、2、3交通费：市内交通费乙方每月100元，乙方聘用的一名员工50元，出差以铁路和公共汽车交通为标准，接待客户另行商定;

　　2、2、4市场开拓费：按乙方开发的项目__________%提取(限一手单，二手单或三手单不再提取该项费用)，如需要出境考察，项目费用另行商定;

　　2、2、5招待费：按乙方开发的项目根据实际情况由双方商定。

　　3、工资和待遇

　　3、1甲方每月工资1500元，每月再行发给1500元固定奖。乙方聘用的一名员工试用期三个月每月工资1200元，试用期满后基本工资不变，每月再行发给300元固定奖，该名员工资金以业务量进行考考核，业务量每增加100000元，业务资金上浮500元/月。

　　3、2养老保险：乙方按每月1500元做为基数交纳，乙方聘用的一名员工以1200元做为基数交纳。养老保险单位交纳部分由乙方承包的劳务部自行承担，个人承担部分个人自行负责。

　　上述3、4、5、6条所涉费用除房租外，均由乙方承包的劳务部开销，如劳务部尚未发生业务，该费用在乙方缴纳的风险投资款中扣除，待发生业务并分配利润后，由乙方再行补足风险投资款。

　　4、利润分配

　　劳务部自行开发产生业务后，前一次业务利润分配时间以后一次业务利润产生时为准，甲方分配利润的40%，乙方分配利润的60%;甲方提供的业务，由乙方完成的，利润分配比例为：甲方分配利润的60%，乙方分配利润的40%。

　　5、管理和责任

　　5、1甲方产生的经济纠纷与乙方承包的劳务部无关，因甲方原因给劳务部造成损失的由甲方补偿;

　　乙方不得以其它形式或在其它公司运作与甲方公司同样内容的事务。

　　5、2乙方帐务由甲方统一管理，乙方不得私设财务及开立银行帐号，对外收取的费用由甲方统一对外开具收据收取。

　　6、纠纷解决

　　甲乙双方因本合同的履行等而产生争议的，甲乙双方协商解决，协商不成的，向本合同签订地人民法院提起诉讼。

　　7、生效及时间

　　7、1本合同有效期自___年____月____日至____年____月____日。

　　7、2本合同自甲乙双方签字或盖章后生效。

　　7、3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：__________________ 乙方(公章)：__________________

　　法定代表人(签字)：__________________ 法定代表人(签字)：__________________

　　__________________年________月________日 __________________年________月________日

内部承包合同 6

　　甲方：乙方：

　　甲、乙双方经友好协商，就乙方在甲方所管理的香缇雅郡西XX所属广告牌、电梯广告和发布广告等事宜达成如下协议：

　　一、户外广告牌材质：镀锌铁方管、喷绘布、亚克力板等。广告牌及电梯内广告位。

　　二、合作方式及费用

　　1、甲乙双方商定乙方独家买断经营香缇雅郡小区广告经营权________年。

　　2、乙方按每年支付甲方玖万元整（90000元）。作为广告牌及电梯内广告________年经营费用。

　　3、合同签订____日内付陆万元整，________年____月____日前将所有余款付清。

　　三、合作期限

　　1、甲、乙双方合作期限为________年。

　　2、合作期限（即）： ________年____月1____日 —————— ________年____月____日

　　3、如遇不可抗力造成发布时间缩短，按照相同的天数进行延长补偿。

　　四、双方的权利和义务

　　1、乙方负责小区内所有广告牌的投资、安装，广告发布权归乙方所有。

　　2、甲方有义务看护该小区内所有广告牌，如遇到破坏、偷盗等行为时甲方的相关人员应及时制止。有损坏、丢失甲方相关人员应及时告知乙方。甲方不承担广告牌丢失或破坏的责任。

　　3、在本同约定的广告牌建设位置甲方不得以非正当理由阻止广告牌的安装。

　　4、广告牌建设安装时甲方应配合乙方施工并提供必要的方便。安装时不得破坏甲方的设施。

　　5、甲方负责监督管理小区其他乱贴、乱涂的广告现象。

　　6、乙方刊登的广告内容必须符合有关广告的法律法规。广告刊登的内容：要有利于居民身心健康遵守社会公德和职业道德、不欺骗和隐瞒消费者，保证广告刊登内容的合法性。若因此带来不良后果或行政处罚有乙方承担一切责任。

　　五、本协议期满后，甲、乙双方如想继续开展此项合作，在同等条件下，甲方有优先权。

　　六、本协议的补充附件与本协议具有同等法律效力，经双方签字、盖章后生效。

　　七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日

内部承包合同 7

　　发包方：_____________

　　营业执照号：_________

　　承包方：_____________

　　身份证号码：_________

　　为了为明确发包方和承包方之间的权利义务关系，经双方友好协商，同意对_________有限公司_________分公司实行承包经营，特签定本合同，以资共同遵守。

　　第一条承包内容

　　承包方为_________分公司的经理，从事_________地区的市政工程项目建设，承包方不得从事其他经营业务。

　　第二条承包期限

　　承包期从________年____月____日起至________年____月____日止。分公司单独建帐，进行税务登记，独立核算，盈亏由承包方享有或承担。

　　第三条承包指标

　　在承包期限内承包方向发包方上缴承包费计人民币_________元;在每个承包年度第1个月内支付。另外，按工程项目的总额上缴2%的项目管理费，立项后付1%;竣工后付1%。承包方完成上述承包指标以外的超额部分，在承包方支付办公和业务费用后，有权决定奖励办法和福利用途。

　　第四条发包方的权利义务

　　4.1 在________年____月底前，将分公司交给承包方经营管理。

　　4.2 负责刻制分公司的公章，分公司帐户的开立和注销，参与分公司的财务管理。

　　4.3 如发包方在地区从事项目工程，按工程项目的总额的1%的向承包方支付项目管理费。

　　第五条承包方的权利义务

　　5.1 承包方必须健全生产、财务管理、工资、劳保福利等制度。承包方每月向发包方申报分公司财务报表;发包方定期审核分公司的各项业务往来。

　　5.2 承包方的生产活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故，承包方应按照国家的有关规定处理。

　　5.3 承包方应按时向国家纳税。承包方对承包期间形成的债权债务负全部责任。

　　5.4 承包方自主经营权，有权自行招聘职工，有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况，决定职工工资的多少，调整工作和辞退职工。

　　第六条违约责任

　　6.1 发包方如未按

　　第七条终止合同，则应返还承包方向发包方交纳年度承包费。如果造成承包方损失的，发包方还应向承包方赔偿损失。

　　6.2 承包方如不按时按量完成上交发包方款项，应按照银行关于迟延付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　第七条合同解除发生下述情况之一，发包方有权解除本合同：

　　7.1 承包方未按第一条规定的承包内容而从事其他经营活动的;

　　7.2 承包方未经发包方同意私自开立银行帐户的;或者承包方的财务报表与事实不符的;

　　7.3 未按期上缴承包费或工程管理费，逾期3个月以上。

　　7.4 承包方向银行以外的机构或公民借款融资的;

　　第八条不可抗力在合同期间，如遇不可抗力，造成经营中断或其它经济损失，经调查属实后，发包方应按损失的实际情况，酌情减少承包方上交的款项。

　　第九条争议解决因履行本合同发生的争议，双方尽量友好协商解决;如协商不成，由发包方所在地人民法院处理。

　　第十条其它本合同自________年____月____日生效，承包期满自然失效。双方在合同期内形成的债权债务关系，不因合同期满而消失。本合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式四份，甲X双方各执两份。

　　发包方：_________(盖章) ________年____月____日

　　承包方：_________(签字) ________年____月____日

内部承包合同 8

　　甲方：(简称甲方)

　　乙方：(简称乙方)

　　为了加强对项目部的统一领导与管理，明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，在甲方与建设方合同项下，同意签订本合同：

　　一、承包内容：甲方与建设方所签合同的全部内容。

　　二、承包方式：包工包料包利润上缴。

　　三、工期：必须确保按期完成甲方与建设方所签订的合同工期。

　　四、工程质量：达到建设方要求。

　　五、上缴利润办法：

　　1、上缴利润数额按本项目工程总造价的xx%，即x万元。

　　2、上缴办法：一次性缴清。

　　六、双方职责：

　　(一)甲方职责：

　　1、根据乙方要求，为乙方联系业务提供方便。如开具介绍信，提供有关资料等，并协助乙方与建设方签订有关施工合同。

　　2、协助乙方加强工程的技术、质量及安全管理。

　　3、协助乙方做好工程预决算，指导资料归档。

　　4、协助乙方办理工程预结算，工程款到帐后，及时通知乙方，并办理资金划拨手续。

　　(二)乙方职责：

　　1、乙方必须严格按照国家质量技术规程和甲方与建设方签订的施工合同组织施工，规范作业，确保工程质量一次合格，争取创优。如因质量问题需要返工修理的一切损失由乙方承担，甲方概不负责。

　　2、乙方必须认真落实安全生产责任制和操作规程，认真组织实施安全技术措施，杜绝重大安全事故的发生。如工程主体安全未能达标，甲方有权终止与乙方合同，重新确定项目承包人，由此所造成的一切损失，全部由乙方承担。有关具体安全责、权、利，双方另签《安全生产责任书》。

　　3、乙方必须认真负责工程技术安全资料、预决算资料的收集整理。

　　4、乙方应按有关规定及时支付工人工资及材料等款项，如因拖欠工人工资、材料等及其他欠款事项，而引起纠纷或诉讼，全部由乙方承担，甲方不承担任何责任。施工过程中，有关执法部门检查对乙方的处罚由乙方全部承担。本人郑重承诺不拖欠民工工资(见附件二)。

　　5、乙方承包工程项目所需的一切费用(包括报建手续、意外伤害保险等费用)，全部由乙方承担。

　　6、建设方拨付的工程款，必须全部转入甲方公司帐户。甲方负责将有关拨款手续通知建设方，乙方不得以任何理由私自开立帐户。

　　乙方如私开帐户或采取其他手段逃避甲方帐户，骗取建设方拨款资金，自愿接受甲方按工程决算总造价1%的处罚，从建设方拨付的工程款中直接扣除。对情节严重，拒不改正的，甲方有权终止与乙方合同，重新确定项目承包人(见附件三)。

　　7、及时向甲方报告工程进度、质量、安全等情况。如遇特殊情况须立即报告甲方。

　　七、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。自双方签字之日起生效，工程竣工，保修期满，利润缴清后失效。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

　　年月日年月日

内部承包合同 9

　　甲方:合川市大石建筑工程公司鞋业商城商铺工程项目部(以下简称甲方)

　　乙方:xxxxxx(以下简称乙方)

　　为了建好鞋业商城商铺工程,甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议。

　　一、工程名称:鞋业商城商铺工程d单元

　　二、工程地址:渝西科技工业园区

　　三、建筑面积:约5000m2

　　四、建筑结构:砖混结构

　　五、承包方式:包工包料

　　六、工程造价:含价有税费300元/m2

　　七、合同工期:总计天数150天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。

　　八、本工程为双包工程,包括土建,安装及附属工程,在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料,如有更改,双方另行协商)。

　　九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。

　　十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。

　　十一、施工中的具体要求:

　　1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。

　　2、安全责任:乙方在施工过程中,应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责。

　　3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款15万元,工程竣工后验收合格后,甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%,剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。

　　4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。

　　十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。

　　十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。

　　十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。

　　甲方:合川市大石建司铜乙方:

　　商业商铺工程项目部

　　表人: 表人:

　　签字日期: 年月日

内部承包合同 10

　　为明确公司与各部门的职责、权限、义务和利益分配关系，充分发挥各部门作用，确保公司经营目标实现，特制订承包方案。通过本方案，明确公司的业务承包实体地位，赋予其相应的管理职责权限；同时规定年度业务目标及其考核结算办法。

　　一、管理职责

　　1、必须保证完成企业下达的各项承包指标；万元

　　2、建立与企业财务制度相应的二级核算台账，做到账目清楚、核算正确，并定期检查，发现错误应立即纠正。

　　3、按企业制定的价格目录，并掌握一定的浮动幅度销售产品。如发现擅自涨价，应严加处理。

　　4、把握政策机遇和行业动态，根据企业生产能力和经营目标最大限度地争取市场份额

　　5、搞好产品发运调度，按合同保证安全正点交付。

　　6、制定科学合理的薪酬方案，充分激发业务人员的聪明才智，确保年度经营目标顺利实现。

　　7、根据市场情况，负责地提出产品开发和持续改进建议。

　　8、负责应收账款的管理和回收工作，呆滞欠款按规定移交法律事务部组织清收。

　　9、认证做好市场信息收集、处理工作，逐句编发《市场句报》，逐月编发《市场分析报告》提交企业经理层及各相关部门参考。

　　二、管理权限

　　1、对部门人员的调度权、安排权、加班审批权、出差审批权以及奖惩权。

　　2、有权决定业务员的聘用、区域定位和职务升迁，操作程序可参照企业相关制度，聘任决定须报企业人力资源部备案。

　　3、有权制定承包体内部二次分配方案和包干费用内控方法，经企业审定后实施。

　　4、有权组织相关部门对销售合同、特殊订单进行评审，编制要货计划。

　　5、有权合理组织产品的发送运输工作

　　6、属销售费用管理范围的费用开支权、用款审批权、费用核报权、费用领款权。

　　7、有权提出产品开发、持续改进及价格策略等合理化建议。

　　8、有权组织企业产品推广展示、品牌形象宣传及市场公关活动。

　　9、在不违背企业根本利益的前提下，享有营销业务管理全过程的自主调控权和应急处理权。

　　三、承包方式；

　　销售承包的结算，主要解决两大问题：

　　一是结算企业给销售承包部门的经济效益；

　　二是计算销售承包部门内部职工的利益分配。

　　1、目标任务万元，给与部门绩效工资为之上，每增加10%，绩效提成增加销售额度的10%。

　　2、工资发放采取先预支，季度考核兑现。根据部门定员人，依据企业现行岗位工资标准，按月发放基本工资。季度进行绩效考核后多退少补。考核基数是：第一季度任务为万

　　元，其他三个季度为万元。第一季度提成工资总额为万元，其余季度为万元。没有完成考核任务，结算绩效提成比例为10%。考虑销售季节性，年终完成任务后可以综合平衡全年提成。营销部人员每月总基本工资为万元由营销部自由支配。

　　3、销售部核定员工数为人，部门自行安排适当职位。具体人员名称见附件。

　　四、法律效力

　　1、本案一式两份双方签订后生效，具有同等法律效力。

　　2、未尽事宜，双方可以补充协议，补充协议具有同等法律效力

　　改制企业内部承包权的保护

　　在当前企业改制的实践中，有相当一部分企业在改制前处于内部承包经营状态，正确、妥善地处理好企业内部承包问题，对于确保企业改制的顺利进行、维护社会稳定都具有十分重要的意义。本文现结合审判工作实践，仅就改制企业内部承包权保护的几个法律问题作些粗浅的探讨，旨在抛砖引玉。

　　一、企业内部承包合同的解除方式

　　企业内部承包合同，是指企业作为发包方与其内部的生产职能部门、分支机构、职工之间为实现一定的经济目的，而就特定的生产资料及相关的经营管理权所达成的明确双方权利义务关系的协议。企业改制如果仍然处于内部承包经营状态，要改制首先就要解除原内部承包合同。在企业改制的实践中，大多数企业在改制前都是单方解除内部承包合同，承包方对此强烈不满。由于目前法律对企业内部承包合同没有明文规定，企业单方解除内部承包合同是否合法，司法实践中存在两种不同的观点。第一种观点认为，企业内部承包合同发包方与承包方双方主体地位不平等，是一种内部管理手段，作为发包方的企业有权单方解除合同。其理由是：（一）合同双方主体之间存在行政隶属关系，发包方是管理者，承包方是被管理者；（二）合同内容没有体现等价有偿原则，发包方勿需支付对价便可以向承包方收取承包费，不是对价合同；（三）企业内部承包经营属于企业经营自主权范畴，是经营自主权的分解，是将企业同其下属的部门和职工的行政隶属关系改变为行政经济关系，是经营管理制度。第二种观点认为，企业内部承包合同双方主体地位平等，根据合同法第九十三条第一款的规定，要解除企业内部承包合同，必须经当事人协商一致，企业单方解除合同是不合法的。笔者同意这种观点。企业内部承包合同双方主体地位平等性主要体现在以下四个方面：一是双方主体签订合同平等、自愿、协商一致，发包方不能把自己的意志强加于承包方，对于条件苛刻的合同，承包人可以拒绝签订；二是合同的内容具有对价性。在企业内部承包合同，发包方出让财产使用权是为了取得承包费，承包方支付承包费是为了取得承包经营权和承包收益，因此发包方与承包方之间存在对价关系。虽然这种对价关系难以用等值来衡量，但对价的特征之一就是不要求必须等值等价。企业内部承包合同的对价性反映了双方主体的权利义务大致对等，体现了双方主体的平等地位；三是在企业实行内部承包合同经营的情况下，一方面承包人依合同享有承包财产的经营权，承担合同义务，受合同约束。另一方面承包人又是企业的成员，还要接受企业的行政管理，遵守企业的规章制度。这里就存在一个问题，发包人与承包人之间能否同时存在行政管理关系和合同关系。笔者认为完全可以，这就正如我国公民和国家行政机关之间存在行政管理关系的同时，公民和国家行政机关之间可以发生民事合同关系一样，行政管理关系和合同中的平等主体民事关系并不冲突；四是从保护当事人

　　的诉权角度看，如果不承认企业内部承包合同双方主体的平等地位，那么合同发生纠纷当事人向法院起诉时，由于既不属于行政合同又不属于民事合同，法院以行政案件或民事案件受理都没有法律依据，造成当事人投诉无门，大量纠纷无法解决，承包者的权益得不到保护，企业改制难以开展。只有承认企业承包合同双方主体的平等性，这些问题才能迎刃而解。

　　二、承包期间遗留对外债权债务的处理

　　改制企业内部承包合同解除后，必然会涉及到承包方承包期间遗留对外债权债务的处理问题，这也是搞好企业改制的关键。承包期间遗留对外债权债务应由谁承担，司法实践中意见不一致，有一种观点认为，承包期间遗留对外债权债务应由承包方承担，只有这样才能真正体现承包经营的自负盈亏、自担风险的原则；还有一种观点认为，承包期间遗留对外债权债务应由企业发包方承担后，再在企业与承包方之间进行结算。其理由有三：一是企业通过签订内部承包合同的方式，将企业部分财产或生产资料有期限地交给所属内部组织或职工经营，从法理上说，这是一种特别授权行为。承包方依据承包合同的规定对外进行经营活动，实质上仍是企业自身的经营行为；二是企业内部承包合同承包方是不具备法人资格的企业分支机构或内部组织，不具有对外从事民事活动的权利能力，承包方对外从事经营活动，只能以企业的名义进行。按照民法通则第43条关于“企业法人对它的法定代表人或其他工作人员的经营活动，承担民事责任”的规定，承包人在承包期间以企业名义对外形成的债权债务，自然应归属于企业承担；三是根据法律规定，企业法人以企业所有的财产承担有限民事责任。承包方对外以企业名义从事经营活动，但对企业的财产只有使用权没有所有权，无权进行处分。如果承包方直接承担对外债务，当债务超出了企业财产范围时，就等于企业承担了无限民事责任，这显然与法律规定不相符。笔者认为，上述二种观点都有失偏颇。笔者的观点是，一般情况下，承包期间遗留对外债权债务应由企业发包方承担后，再在企业与承包方之间进行结算，其理由与第二种观点阐述的理由相同。但在下列情况下，对外债权债务应由承包方承担：一是难以兑现的债权和不可兑现的债权，企业不能加以承受，以防止欺诈行为造成的恶果，免遭不必要的损失。难以兑现的债权是指债务人对此债权有争议，或虽无争议，但债务偿还能力有限，不可能全部预期实现的债权。不可兑现的债权是指债务人逃匿或消失，已丧失偿还能力的，或者是承包方虚拟的，根本无法实现的那部分债权，也可称之为虚假债权，只能作为企业的亏损；二是债权人不明确或债权人有异议的那部分非真实性债务，由于存在着消失、增多或减少的可能性，企业不应承担；三是承包方违反承包合同的规定，或擅自超越授权范围，对外进行民事活动所形成的债权、债务，应由承包方自己承担。

　　三、承包方承包债权的实现

　　承包方的承包债权，是指承包方根据内部承包合同的规定在承包期间应得的利润收入，以及改制企业解除内部承包合同承包方应得的因合同解除造成的损失赔偿款等。在企业改制的实践中，承包方的承包债权一般通过三种形式来实现：一是由改制企业改制前直接偿付给承包方；二是折抵承包方个人应自负上缴部分的职工养老保险金；三是承包债权转换企业股权。采取这种形式实现承包债权时，必须符合五个条件：（1）原企业发包方改制为股份制企业。（2）承包方完全自愿，来不得半点强迫命令，更不能搞政府行为。（3）股份有限责任公司的债权人转换成股权时应不得超过50人，否则将违背公司法的规定。（4）该债权转换股权的行为只能视作为一般的股权，而不应将其当作上市的可转换公司券，否则不仅违背公司法的旨意，还导致募资社会化。（5）转换时应有监督部门参加，防止欺诈性转换或将债权转换成有担保的股权。

　　在实现承包债权的过程中，经常会遇到以下二种特殊情况，处理难度较大：

　　一是企业改制后原承包债权的处理问题。笔者认为，对此可分为两种情形，采取不同的处理办法：1.如果改制后的企业仍是法人的，除当事人另有约定外，原承包债权应由改制后接受被改制企业资产的企业法人承担。因为，不论企业改制采取何种形式，从法律上看，无非是企业法人的终止、变更和重新设立，原企业的资产包括承包债权在内的债权债务总有新的承继者。根据民法通则第四十四条第二款规定：“企业法人分立、合并，它的权利和义务由变更后的法人享有和承担。”2.企业产权整体转让后购买者实行个体经营或私营独资或合伙经营的，原承包债权应由转让方从转让原企业所得价款中承担。理由是：首先，购买者经营的企业不具备法人资格，与原企业存在法律人格上的根本区别，不能成为原企业权利、义务的承继者；其次，购买者已对原企业的资产包括承包债权在内的债权债务，向转让方支付了对价，若再要新企业承担承包债权，这就显失公平。

　　二是企业破产时承包债权的受偿问题。破产重组是对严重资不抵债企业实行改制的一种特殊手段，在这种情况下发包方的承包债权应当列入破产债权的范围，根据破产法规定从破产财产中按比例进行受偿。在这里有一个问题，就是企业破产时已经法律文书确认的承包债权是否列入破产债权受偿。有人认为，应列入破产债权受偿，其主要理由是：（1）民事诉讼法只规定了破产宣告前成立的有财产担保的债权，债权人享有就该担保物优先受偿的权利，没有规定对破产宣告前法律文书确认的债权也有优先受偿权，法律文书确认的承包债权也不另外。（2）企业破产法试行第十一条规定：“人民法院受理破产案件后，对债务人的其他民事执行程序必须中止。”从这条规定可以看出，法律文书确认的承包债权只能作为一般破产债权看待。（3）如果允许法律文书确认的承包债权不列入破产债权受偿，既不利于平等保护全体债权人的利益，又会给其他债权人带来不安的心理，影响破产案件审理的正常进行。（4）按照特别法优于普通法适用的原则，破产程序属特别程序，特别程序的效力高于民事执行程序，所以，法律文书确认的承包债权应按破产还债程序，作为一般破产债权办理。也有人认为，企业破产时已经法律文书确认的承包债权不应列入破产债权受偿，其主要理由是：（1）虽然已经法律文书确认的承包债权未能在法院受理破产案件之前得到执行，但这种结果并不能改变从法律意义上讲该项债权的标的物所有权已从债务人一方转移到债权人一方的事实，只是债权人没有实际控制和占有该财产。（2）确认承包债权的法律文书是法律承认的、合法的执行根据。依照法律规定可以中止执行，但没有可以在执行程序中改变其债的内容的规定，不能以后案来直接改变前案的审理结果。（3）企业破产法试行第十一条规定的其他民事执行程序必须中止，只是程序意义上的中止。这是破产案件审理活动正常进行所必需的。但是，中止执行本身表明，这些中止了的特定的民事债权的执行，在破产财产清偿时是要恢复的。这种恢复不是部分应是全部债权的恢复。（4）民事诉讼法和企业破产法试行规定，对破产宣告前成立的担保债权有优先受偿权。这就使债权人对收回这部分债权有了法律保障。法律文书确认的承包债权，应当比这种担保之债更为可靠，无论是从信用出发还是从严格执行法律出发，都不应当列入破产债权受偿。笔者的观点是，企业破产时已经法律文书确认的承包债权是否列入破产债权受偿，应当以时间界限来定。破产法第三十五条有破产企业追回权的规定，它是指为了满足多数债权人最大限度的清偿要求而设置的，由破产清算组对破产人在破产宣告前6个月至破产宣告之日的期间内实施的有损债权人利益的行为，通过法院进行否认并追回财产的权利。比照这一破产制度，笔者认为，如果法律文书是在法院受理破产案件前6个月至破产宣告之日的期间内发生法律效力而未执行的，该承包债权作为破产债权受偿，否则，该承包债权应比照担保债权优先受偿。这样划定，既

　　可以最大限度地满足多数债权人的清偿要求，又可以避免承包债权人蒙受不应有的企业破产风险。

　　论企业内部销售承包合同的法律性质及其适用

　　【作者简介】杨旅，浙江百铭律师事务所专职律师，毕业于安徽大学法学院，擅长民商事诉讼、劳动仲裁及企业法律顾问。

　　【论文摘要】企业内部承包经营是改革开放以来企业普遍采取的一种生产经营模式，它对转换经营机制、深化国企改革曾起到较大的`推动作用；进入市场经济后，内部承包合同被各种组织形式的企业所广泛采用，在提高效率的同时也带来各种问题和讼争，尤其在《劳动合同法》实施后的背景下，如何防止企业与劳动者在履行此类承包合同中发生纠纷，是当前应当引起重视的问题。本文结合实际案例剖析了当前企业内部销售承包合同的法律性质，同时也从实务角度对其法律适用提出建议。

　　一、基本案情

　　20xx年10月,X县A动力有限公司（一审原告、二审被上诉人，以下简称A公司)与该公司片区销售负责人董XX（一审被告、二审上诉人）签订一份《片区销售负责人责任制协议》，其中A公司为甲方，董XX为乙方，协议约定：1、甲方对乙方实行与年销售额挂钩的月定额工资制，乙方销售额达到60万元的，月定额工资为1500元，年销售额每下浮10%，月工资下浮10%，以此类推，如达不到最低工资标准的，则按当地最低工资标准发放；2、年销售额超过60万元至70万元的，超过部分按3%奖励，超过70万元的按照5%奖励；3、销售产品价格按原买断价格，差旅费由乙方自行承担，发货后三个月内，乙方须结清货款；4、原则上甲方不予产品铺底，特殊情况下乙方提供担保的，甲方给予不超过10万元的铺底资金，限额内按照银行贷款利息计息；5、所有主机配套业务由甲方负责，若甲方委托乙方负责的，按到款额的5%予以奖励，同时乙方承担贷款的催讨及退发、货责任；6、如有业务单位直接向甲方要货的，甲方应优先通知乙方，若乙方不愿意办理，甲方有权自行供货；7、乙方的客户有拒付货款情况的，乙方认为应通过诉讼解决的，甲方予以协助，但相关费用由乙方承担。8、合同期内乙方出差发生意外事故等，除被认定为工伤的，甲方不负责其他责任。此外，该协议还就双方费用、个人所得税等事宜进行了约定。

　　该责任制协议履行一年后，至20xx年11月，A公司又与董XX签订了一份《20xx年度片区销售负责人责任制补充协议书》，约定将《片区销售负责人责任制协议》延续至20xx年10月，同时对原协议书中的利息扣罚、奖励幅度等条款做了调整和变更，增加了：1、销售人员在劳动合同期内不得给外单位代销产品，一经发现扣除其全年工资，已发放的工资从货款中扣除；2、销售人员发货必须提前一个月书面预测计划或每季度一次。

　　上述协议签定后，双方履行至20xx年9月，A公司终止了与董XX的劳动合同，双方亦未完成帐目核对工作。至20xx年7月1日A公司向X县法院提起民事诉讼，以上述关于产品销售的责任制协议属企业内部承包合同法律关系为由，认为董XX在销售后尚有货款197407.47元未能收回交付A公司，据此请求法院判令董XX给付未回收货款及该款延迟支付期间的约定利息15200.40元。

　　一审法院受理后，经过三次开庭审理，认为A公司与董XX所签订的协议属于正常商事合同争议范畴，双方意思表示真实，权利义务对等，且协议不违反相关法律的禁止性规定，故作出一审判决，判令董XX给付A公司未回收货款193877.47元，并支付该款自20xx年10月18日起至判决确定给付日止的约定利息。

　　董XX不服一审判决，于20xx年3月28日向N市中级法院提出上诉，二审法院在对该案受理后，

内部承包合同 11

　　经公司研究指派__________________项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方)，混凝土分项工程交由__________________小组(以下简称乙方)承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：

　　本工程所有混凝土的浇灌。

　　二、承包方式：

　　包工不包料(包工即：包拌、包运、包捣固)，不得转包。

　　三、承包价格：

　　基础砼____________元/m3，主体砼____________元/m3，零星砼____________元/m3。

　　四、工期要求：

　　从工序交接日起，基础砼在____________天内要完成，主体每一层柱在____________天内要完成、每一层板在____________天内要完成。

　　五、质量与施工要求：

　　1、现场搅拌的砼应将材料过磅正确后入料搅拌。

　　2、拌制砼采用饮用水。

　　3、砼运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过砼的初凝时间，同一施工段应连续浇筑。

　　4、砼的施工缝应设置在结构受剪力较小的部位，楼梯的施工缝应设置在第三个踏步处(即梯负弯矩筋的末端)。

　　5、墙体的抗震构造柱不得与框架结构同时浇筑，应待砖墙砌筑完成7天后方可进行砼的浇灌;并与上端的框架梁接触处采用柔性连接。

　　6、柱、梁、板、的混凝土应在浇筑完成后12小时以内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态。

　　7、对于普通水泥拌制的混凝土养护时间不得少于7天，对有抗渗要求的地下室、水箱、屋面等砼其养护时间不得少于14天。

　　8、砼强度达到1.2N/mm2前，不得在其上踩踏或安装柱筋、柱模和堆放材料等活动。

　　9、在板面铺设水平运输架路时，架路的下方应先铺上一层彩条塑料布，以保证运料斗车掉下的混凝土不会直接粘结在模板上。

　　10、对砼出现的一般缺陷，可由公司内部按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

　　11、对砼出现的严重缺陷，应经监理(建设)单位认可的处理方案进行处理，并重新验收。

　　12、为保证板面的标高和平整，除了对四周模板内侧弹上水平控制和柱筋上标注水平点外，尚应设置移动灰饼。

　　13、如果浇筑过程中巧遇下雨，应用彩条塑料布遮盖板面，要迅速做好产品的保护工作。

　　14、班组长应从始至终在现场跟班、调度和指挥该班组工人认真做好砼的捣固工作。

　　15、除了以上交底要求外，尚应遵守国家有关的标准、规范和行业规程等;并严格执行工程建设强制性标准。

　　六、安全要求：

　　1、进入施工现场必须遵守安全生产有关规定。

　　2、铺设车道板时，两头需搁置平稳，并用钉子固定，在车道板下面每隔1.5m需加横楞、顶撑，2m以上的高空架道，必须装有防护栏杆。

　　3、车道板上应经常清扫垃圾、石子等以防行车受阻、人仰车翻。

　　4、用塔吊、料斗浇捣混凝土时，指挥扶斗人员与塔吊驾驶员应密切配合，当塔吊放下料斗时，操作人员应主动避让，应随时注意料斗碰头，并应站立稳当，防止料斗碰人坠落。

　　5、车道板单车行走不小于1.4m宽，双车来回不小于2.8m宽。

　　6、在运料时，前后应保持一定的车距，不准奔走、抢道或超车。

　　7、到终点卸料时，双手应扶牢车把卸料，严禁双手脱把，防止翻车伤人。

　　8、离地面2米以上浇灌过梁、雨篷、小平台等，不准站在搭头上操作，如无可靠的安全设备时，必须戴好安全带，并扣好保险钩。

　　9、使用振动机前应先检查电源电压，输电必须安装漏电开关，保护电源线路是否良好。

　　10、电源线不得有接头，机械运转应正常。振动机移动时不能硬拉电线，更不能在钢筋和其它锐利物上拖拉，防止割破、拉断电线而造成触电伤亡事故。

　　11、井架吊篮起吊或放下时，必须关好井架安全门，头、手不准伸入井架内，待吊篮停稳，方可进入吊篮内工作。

　　12、使用振动机的工人应手戴绝缘手套，脚穿绝缘橡胶鞋。

　　13、严禁酒后上班。

　　14、严禁安全帽放在一边不佩戴。

　　15、所有的工人都不得从高处向下扔掷模板、工具等物体。

　　16、在楼板临边倾倒混凝土浆时应注意防止混凝土浆掉到外架中而弹伤人员。

　　17、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

　　18、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。

　　19、班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。

　　20、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。

　　21、新工人进场应具有四证，即：职业技术证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。

　　七、奖罚条件：

　　1、按时完成奖励____________元;因劳力不足而不能按时完成扣款____________元/天

　　2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励____________元;反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款____________元。

　　3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。

　　4、因工地原因造成中途停工1个小时以上的，甲方应付乙方每人每小时______元。

　　5、严禁出现重伤以上事故，轻伤事故每发生一起，均扣工资____________元。

　　八、结算方式：

　　采用现金支付形式，基础完成经验收合格的第2天支付____________%的工程款，主体完成经验收合格的第2天支付____________%的工程款，余款在____________个月内全部付清。

　　九、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　十、补充事项：

　　1、_____________

　　2、_____________

　　3、_____________

　　本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本合同书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　单位工程负责人(甲方)：__________________

　　承包班组长(乙方)：__________________

　　联系电话：__________________________________________

内部承包合同 12

　　甲方：________________（以下简称甲方）

　　乙方：________________（以下简称乙方）

　　1、现乙方承包甲方租金，乙方付甲方押金贰万元，承包款三个月陆万元，一次付清。____月以后必须按时付给租金。

　　2、甲方负责把船送到指定地点，燃油费由乙方负担，甲方安排一人负责船舶的设备维护（费用由甲方负责）和炊事工作，工资由甲方负责。

　　3、如遇自然灾害和年节假日，船舶不能生产，甲方应减除租金，甲方必须保证船舶设备正常生产，每月28天以上，如维修超过两天应减除租金。

　　4、乙方不负责甲方船舶在船籍港的任何费用。

　　5、本次承包有效期________年，双方不得以任何理由终止合同，未经双方同意，如任意一方终止合同，造成的后果由终止合同方负责赔偿对方的损失和费用。

　　6、如到期解除合同，甲方必须退还乙方押金贰万元，乙方必须平安的送甲方船舶离开XX水域。未尽事宜，双方共同协商解决。望双方真诚合作，同等互利。

　　7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　________年____月____日

内部承包合同 13

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　经双方协商，甲方将________________________________工程交由乙方施工。为了加强企业内部管理，明确甲、乙双方的权利和义务，兼顾国家、集体、个人三者利益，依照《合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本项目工程承包的有关事项达成一致，订立本合同。

　　一、承包工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程价款：

　　4、付款方式：

　　二、承包内容：

　　三、承包方式：

　　四、承包费用：

　　1、乙方按照甲方与建设单位竣工决算的本合同承包工程范围的工程款总额（含人工费材料、管理费及税费等）的______%向甲方交纳承包费用。承包费用不包括税费，税费由乙方据实承担。

　　2、甲方根据每次收到的工程款额预提______%，工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费，多退少补。

　　3、甲方与建设单位的计价方式以甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》以及相关补充协议为准。

　　五、工期：

　　本工程工期为______天（日历天），计划开工时间：______年______月______日，计划完工时间：______年______月______日。

　　六、工程质量、安全生产、文明施工目标及责任：

　　1、工程质量目标：必须严格按照施工图和设计变更通知单施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》，尊重和服从业主、监理单位及甲方人员的管理、监督与指挥，对工程质量全面负责，工程质量目标合格。若发生工程质量事故，由乙方全额承担其赔偿和相应的责任。

　　2、安全生产目标：强化本施工队伍的安全教育，严格按操作规程施工，乙方对本工程的安全全面负责，确保安全事故频率在______以下，无重大伤亡事故发生。出现伤亡事故由乙方全额承担。

　　3、文明施工目标：乙方应按文明施工要求组织施工，服从项目部统一协调管理，对现场的文明作业全面负责。

　　4、若因不服从现场管理或管理不善，造成不良影响，由乙方承担由其引起的全部经济损失。

　　七、甲方义务：

　　1、办理工程质量监督、工商、税务、施工许可证手续，费用由乙方承担。

　　2、指导、监督乙方安全生产、文明施工、施工质量，协调现场各项管理。

　　3、负责技术指导，组织各类技术培训。

　　4、工程完工时，及时组织人员验收；及时支付合同价款，不得无故拖延。

　　八、乙方义务：

　　1、全面履行承包合同的全部条款。

　　2、服从和接受甲方各职能部门的检查、指导、监督。

　　3、对本工程的质量，文明施工，安全生产负全面责任。

　　4、工程技术资料必须与工程形象进度同步，工程竣工时，必须提供完整的技术资料和竣工图。

　　5、不得拖欠劳务工资。

　　九、违约责任：

　　乙方必须对工程质量、文明施工、安全施工、合同工期等目标进行承诺，在施工中若发现其达不到要求，甲方有权终止合同，合同终止日以前因履行本合同所发生的债权、债务均由乙方承担，甲方不承担连带责任。

　　十、解决争议

　　因合同履行发生争议，双方可协商解决，协商不成的，均可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。

　　十一、其它：

　　1、未尽事宜，另行协商。

　　2、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

　　3、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等效力。

　　甲方：

　　住所：

　　代表人：

　　联系方式：

　　签订地点：

　　签订时间：______年______月______日

　　乙方：

　　住所：

　　责任人：

　　联系方式：

　　签订地点：

　　签订时间：______年______月______日

内部承包合同 14

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)身份证号：

　　为了完善企业内部承包经济责任制，加强工程施工管理，明确双方享有权利和承担的民事责任义务。确保本工程甲方与建设单位签订的施工合同中各条款的履行和全面完成，根据公司对承包经营责任制实施精神，结合工程的具体情况。甲方将合同下述工程的施工任务下达承包给乙方，经双方协商同意达成下列条款，共同遵守执行：

　　一、建设单位

　　三都县大塘国际城4、5、6、7号楼。

　　二、工程名称

　　大塘国际城

　　三、工程地点

　　三都县大塘

　　四、承包范围

　　按图纸施工

　　五、工程造价

　　按造价每平米900元计价(不含税收)，甲方按此作为乙方承包计算依据，最后以竣工结算数量为准。

　　六、施工工期

　　300天(按日历计算)以开工令为准。

　　七、工程质量等级

　　达到国家现行验收规范标准。

　　八、承包方式

　　包工包料。

　　九、承包价款及支付办法

　　按主体第一层完成后60%支付，以此类推。

　　十、除第五，九条以外，所有条款都以总合同执行

　　1、乙方独立核算，自负盈亏，自担风险，并按本工程结算总价向甲方交纳管理费。所有费用由乙方自行交纳。(公司挂靠费1%由甲方承担0.5%，乙方承担0.5%)。

　　2、甲方预留乙方工程合同总造价3%作为安全责任费，质量目标保证费以及会计资料档案费。工程竣工交验合格，未发生安全质量事故，质量体系运作资料，会计资料，竣工资料完善齐全，并按工程部规定格式装订成册交给工程部后，甲方方能将预留的工程款项全部返还乙方。

　　3、建设单位拨付的工程款必须进入甲方账户，甲方扣除乙方应交纳的费用及预留款后支付乙方。乙方全额承包，并负责承担工程全部费用开支，保修款项按建设单位约定扣除。

　　4、甲方与建设单位签订的工程施工合同中有关质量安全，工期，保修，违约等相关条款均适用于乙方，其造成的责任和损失全部由乙方承担。

　　5、乙方必须按时将工程发生的成本费用提交甲方财务部门作为本核算。

　　十一、工程管理

　　1、乙方必须在本承包合同签订后五日内到甲方工程部办理开工报告及项目机构组建等相关手续。

　　2、乙方必须在本承包合同签订后五日内将施工组织设计或施工方案递交甲方工程部，并按规定程序进行方案审批，图纸会审，技术交底，直到工程完工时交工资料的整理，移交等。

　　3、乙方在施工过程中和相关管理人员及雇工需甲方备报案。

　　十二.工程安全及质量管理

　　1、乙方对本工程的安全文明施工必须按JGJ56-99标准执行并做好资料。

　　2、乙方必须在本承包合同签订五日内到甲方工程部签订安全合同，消防合同，乙方承诺不因本合同的效力如何，都对由自己产生的安全，消防，质量等责任事故，承担最终完全赔偿责任。

　　3、乙方对本工程的质量管理必须按甲方及相关规定的质量管理体系运作并做好相关资料。

　　十三、甲方责任

　　1、负责与建设单位完善工程施工合同，协助乙方办理进场施工相关手续。

　　2、办理承包工程的财务经济往来，监督建设单位支付的工程款进入甲方指定账户，根据工程进度及质量情况审核后拨付乙方。

　　3、审核施工图预算书，结算书及施工组织设计和施工方案。

　　4、甲方代表监督乙方施工进程中的进度，质量，安全及时对合同各项条款的履行情况。若发现问题，有权制止乙方并改正，直至责令停止施工或更换施工队伍。

　　5、本合同签订之前期纠纷与乙方无关，如因前期纠纷造成的损失由甲方负责。

　　十四、乙方责任

　　1、执行甲方与建设单位签订的工程施工合同及本内部承包合同条款要求，若发生违约责任及经济损失全部由乙方承担。

　　2、负责编制施工图预算，结算书及相关组织设计和施工方案，整理完善工程交工资料，质量体系进行资料办理工程结算及保修，回访等工作一切费用由乙方自行承担。

　　3、严格按照施工技术，质量要求和国家验收规范标准施工，按操作规程安全，文明作业。施工中若乙方责任发生的人身伤亡事故及机械设备事故，均由乙方承担经济责任及法律责任。

　　4、服从甲方管理，按本承包合同条款规定及时到工程部，财务部及相关部门办理有关工程承包手续，施工人员及特种作业人员必须持证上岗。

　　5、每月25日向甲方工程部报送当月进度统计报表及下月进度计划。

　　6、乙方应严格审查所雇用民工身份及相关证件(如身份证，外出务工证，暂住证等)，没有上述证件者不宜雇用，并及时与雇用民工签订劳动合同，并送劳动鉴定部门鉴定后将合同书及时向公司相关部门备案。否则由此引起的一切责任后果由甲方承担。

　　7、乙方应及时支付所雇民工工资，并且保证每月按时足额发放。若有拖欠情况发生，甲方将责令停止支付工程进度款，甲方有权以工程进度款优先支付民工工资。

　　8、乙方工地聘用甲方职工的应及时向甲方相关部门办理手续，并从聘用当日起足额上缴所聘人员社保基金。

　　十五、违约责任

　　1、由违约方承担因违约所造成的全部经济损失和法律责任。

　　2、乙方承诺不因本合同的效力如何，由乙方在施工中造成的刑事民事赔偿责任，由乙方全部赔偿。

　　3、如果乙方在施工过程中不服从甲方管理及乙方内部问题，造成资金链断裂造成该工程停工三天，甲方有权将该工程收回。前期乙方所做的工程量不予计算，计价乙方无条件退场。

　　十六、其他

　　本工程施工内部承包合同一式两份，由甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效。（其他未尽事宜双方协商解决。）

　　甲方：_________ 乙方：_________

　　日期：20______年___月___日

内部承包合同 15

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等有关法律法规，甲方决定将x有限公司建设项目的场地平整土石方工程及污水处理池土石方工程发包给乙方，为明确双方的权利和义务，通过双方友好协商，达成如下合同：

　　一、工程概况

　　工程名称：x有限公司建设项目场地内土石方平整工程及污水池的挖土及运输。

　　工程地点：x有限公司

　　工程内容：污水池的土石开挖、装车、外运及场地平整。

　　工程承包范围：x(常德)高科技新业园建设项目的红线范围内所有场地平整的土石方工程及污水池土石方工程。

　　工程量：土石方工程总量约250万方。土方约95%。石方约占5%，实际验收填方方量为准(污水池按挖方为准)。

　　二、开放时间、竣工日期

　　开工日期：_____年___月____日

　　竣工日期：_____年___月____日

　　合同工期为120天有效工作日(以开工通知书规定的时间为准)。

　　在施工中因不可抗拒的原因(如自然灾害、雨、冰雹天气)拖延工期甲方必须签证相应的顺延。

　　三、工程承包内容

　　场地平整及污水处理池的土石方开挖(不含石方的爆破)、外运及平整(不含填方碾压及污水池的挡土墙工程)。

　　四、工程承包价格

　　土石方单价按填方计算元/m3，污水处理池内清理土石方价格，按元/方，(如遇纯石方就地协商)、(运距1公里以内)，土石方运距每超过1公里单价上浮2元/，即运距大于1km小于等于2km时单价上浮4元/m3、运距大于2km小于3km时单价再上浮6元。以此类推。乙方只负责挖和运输(铺路、排水及其它材料由甲方负责提供)。

　　以上单价含税金，不含其他任何方收取的任何费用(例如：两险一金、管理费、协调费等及其它当地村民、当地其它机构、交通、环卫、渣土、交警等费用)。

　　五、工程款支付

　　工程进度款支付：乙方人员进场，甲方支付工程总造价的5%作预付款，乙方收到预付款10天内必须成立工程项目部并搭好临建设施，同时组织调运机构设备到场。

　　乙方机构设备到场开挖二天内甲方支付工程总造价的15%作进度款。

　　每30万立方结算一次工程进度款，符合工程进度款申报条件(即完成满30万立方时)乙方向甲方申报工程进度款，甲方必须在乙方申报后3天内核算好工程量，5天内支付给乙方工程进度款，申报第1次工程进度款时(即完成第1个30万立方土石方工程时)，甲方按所完工程价款85%支付给乙方工程进度款，余下15%工程款，在一期工程完成后乙方申报本期工程的最后一次工程进度款时支付，第2次30万立方按本次所完工价款的100%支付进度款，第3次工程进度款按第2次工程进度款支会方式进度款，第4次按第3次付进度款。最后一次支付进度款时补足第1次所欠的工程款(即30万立方工程价款的15%)。

　　工程结算及结算款支付，工程完成竣工验收合格，甲方收到乙方竣工结算书半个月完成审核(若半个月内未完成审核则视同甲方认可乙方竣工结算金额)。审核结论下达后10天之内结算所有工程款。

　　六、质量与施工要求

　　达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　土石方工程竣工后平整度在甲方预定标高范围内，允许误差正负30公分内视为合格工程。

　　七、竣工验收

　　工程完成、乙方自检合格，甲方收到乙方竣工验收报告后一星期内完成验收(若甲方一星期内未组织验收则视同为工程合格)。

　　八、其他

　　由乙方自行组织人员，机械设备在甲方指定的时间内进场，甲方派出现场管理人员，对工程质量、进度进行监督。

　　甲方指定为甲方代表，甲方代表所签订的有关业务联系、经济签证等文件均视同为甲方认可。

　　乙方指定为甲方代表，乙方代表所签订的有关业务联系、经济签证等文件均视同为乙方认可。

　　九、帐号开立使用

　　甲方所有支付给乙方的工程款均打入乙方指定帐户，乙方设立工程款帐户为：帐户名：开户银行：帐号：。

　　十、甲方责任

　　甲方必须在乙方进场3天前做好开工的各项准备工作，办理好一切相关开工手续。

　　甲方必须在乙方开工3天前将施工所需的水、电安装及临时设施到位。

　　甲方必须在乙方开工前2天向乙方提供施工图三份及现场开挖设施到位。

　　甲方必须在乙方开工3天前向乙方提供工程地质和地下管线资料。

　　乙方所需要的油料、配料、炸药材料、火工材料由甲方联系流动加油车到现场(中国石化)。但化工材料的发放、回收及办理相关手续、评估、监理、监测等费用由甲方负责，乙方只提供爆破资质，按当地政府市场价格定价。

　　甲方处理好当地邻里关第，如在施工过程中遇到当地公民干涉、阻工、闹事损坏机械设备或阻塞道路畅通等问题所误工期及经济损失由甲方按实际损失赔付给乙方。并签证顺延工期，顺延工期每月不超过5天，否则甲方按实际损失挖机每台每天20元运输车辆每台每天1000元，其它机械每台每天1000元，人工每人每天200元赔付给乙方，当月付清赔款。

　　甲方保证工程款的支付进度，如甲方不能够及时支付乙方工程款，则所欠工程款按当地农业银行利息的4倍计算予以赔付给乙方。因此而产生的一切经济损失及法律责任由甲方负责承担。

　　如甲方不能按时支付乙方工程进度引起乙方停工造成经济损失，按本合同第十项的第六条规定赔偿给乙方。

　　十一、乙方责任

　　乙方必须严格按照甲方图纸及书面通知的要求进行施工，按时按质按量完成施工任务。

　　乙方必须定期对施工人员进行安全生产教育，并制定各项安全检查措施。严格按施工规范操作，做好安全生产，若因忽视安全生产教育，放松安全管理而发生事故或造成人员伤亡和财产损失的，一切均由乙方负责和承担。乙方施工人员必须遵守当地民风民俗，不许以酒发疯，打架斗殴，注意生活作风。

　　乙方进场时必须对甲方现场测量的各项数据进行复核，若乙方复核测量的数据与图纸有出入的，应及时通知甲方进行核对。

　　十二、附属工程如挡土墙、碾压、清淤泥、抽水、安下水管不能影响乙方施工，若影响按第十项第六条规定实行。

　　十三、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，工程竣工结算完所有工程款时合同自动失效。

　　十四、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

　　十五、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　_____年___月____日_____年___月____日