实用的采购合同模板集合9篇
随着人们法律观念的日益增强，合同的地位越来越不容忽视，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的采购合同9篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
采购合同 篇1
采购方（以下简称甲方)：
法定代表人：
营业执照号码：
地址：
电话：
传真：
供货方（以下简称乙方)：
法定代表人：
营业执照号码：
地址：
电话：
传真：
根据《中华人民共和国合同法》及______年______月______日__________公司就________________项目的采购要求，经双方协商一致，签订本合同。
一、货物清单（货币单位：元）
序号
货物名称
品牌
质量要求
数量
单价
总价
1
2
合计
如甲方要修改或变更货物清单的，必须提前______个月通知乙方。
二、合同总价
小写：￥_______，大写：_____________________元整。
三、合同货物的包装、交货
1、合同货物的包装
由_______方负责合同货物的包装。
2、合同货物的交货
乙方交货时间：_______年_______月_______日。
乙方交货地点：__________________。
3、合同货物交付要求
乙方根据甲方要求的数量、型号规格为包装单位，在规定的时间内将货物送达甲方指定的交货地点，货物至交货地点前的运输、保管风险由乙方承担。
四、付款方式
合同货物到甲方指定地点交付，验收合格后，以人民币方式结算，乙方须提供以下资料：
1、合同。
2、乙方开具的正式发票。
3、验收报告（加盖甲方公章）。
4、_____________质量技术监督局出具的合格的检测报告。
或由甲乙双方协商：
甲方应在验收合格及资料齐全情况下的______个月内完成货款的支付。
五、售后服务条款
1、乙方提供的货物须为正规渠道销售的货物。
2、乙方负责所提供的产品在保修期内免费维修及维护，在超出保修范围时提供维修方案。
六、违约条款
1、甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的______%的违约金。
2、乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的______%的违约金。超过______天以上，______天以内未交货的，须向甲方支付合同金额的______%的违约金。
3、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的______%的违约金。
4、乙方超过交货时间______天仍未能交付货物的，须向甲方支付合同金额的______%的违约金，且甲方有权解除合同。
七、不可抗力
签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。
八、争议解决方法
签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，可向________________人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。
九、本合同未尽事宜，由双方协商处理。本合同一式______份，甲乙双方各执______份。
甲方（盖章）：
法人代表：
签约代表：
签约时间：_______年______月______日
乙方（盖章）：
法人代表：
签约代表：
签约时间：_______年______月______日
采购合同 篇2
买方： (简称甲方) 卖方： (简称乙方)
甲乙双方通过充分协商，依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着平等互利的原则，为了进一步明确双方职责、权利、义务特订立此采购供应合同。
一、 甲方所需的品种、规格、数量及价格如下：
材料长度均为9米定尺。(除盘元以外)
如长度有特殊要求，本合同另行明确。
二、 供货期限
自合同订立日起，乙方应迅速组织货源，落实运输力量保证供应，必须满足甲方工程需要并按下述既定条款履行合同。
1. 乙方在送料前应与甲方指定的收料单位联系，明确送料日期。
2. 甲方因工程需要须调整供料时间，应提前2天通知乙方，乙方应相应调整供料计划。
乙方按甲方指定的地点按时送到。
三、质量要求、规范
1.乙方所提供的罗纹钢、线材及圆钢必须符合国家标准GB1499-1998、GB/T701-1997及GB13013-91。
2.乙方必须提供材料质保书，乙方所提供的质保书必须与每批的材料内容一致。
3.甲方要求对批量较大的材料要提供原始质保书或生产厂家的有关资料，乙方必须配合，并按要求提供有关资料。
4.乙方应严格按照合同中指定的生产厂家供应钢筋，如确有困难而调换生产厂家，乙方必须事先征得甲方的认可，并提供钢厂生产许可证及相关资料，经甲方同意后方可调换。
四、质量验收规范
1. 按照国家颁布的有关技术规范验收。
2.乙方在送材料时发生质量问题，应及时、妥善解决，若造成后果，由乙方负责。
五、安全工作：乙方供应的各种钢材，运至甲方工地现场以前的安全工作由乙方负责。
六、结算方式及期限
结算方式：
1. 乙方在结算时，必须凭加工单位或收料单位有效的签收凭证。
2. 签收凭证必须分别注明送料日期，为结算提供依据。
3. 乙方在结算时，必须开具增值税发票，如规格、数量，比较分
散，可以另附增值税发票清单及材料质保书。(复印件必须盖红图章)
4. 甲方在收到上述资料时，必须认真核对，发现问题应及时向乙方提出，并进行更改。
付款方式：
1. 按双方约定，乙方必须凭收料单位的有效签单和增值税发票及有关资料，一并交给甲方，甲方收到资料后，应迅速核对， 天与乙方进行结算。
六、违约责任
1.乙方在材料供应上、在规定的期限内，尚未将材料送至加工单位或施工现场，每延期一天，按本合同的总金额赔偿1%，依此类推。
2.乙方在材料供应上，如发现材料质量问题，而造成退货，又未及时补上，造成工程等工，等工的直接损失费用由乙方负责。
七、其他事项
1. 本合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日。
2. 双方因合同发生争议，应尽量协商解决，否则可以向甲方所在地的法院进行诉讼
3. 未尽事宜，双方另行商定。
4. 本合同 式 份，甲方执 份，乙方执 份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
签定日期: 年 月 日
采购合同 篇3
甲方：
法定代表人：
营业执照号码：
地址：
电话：
传真：
乙方：
法定代表人：
营业执照号码：
地址：
电话：
传真：
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就__________________事项协商一致，订立本合同。
一、采购概况
采购内容：
仪器内容：
二、仪器总价
合同金额：人民币_________________整（￥____________元）。
三、产品质量及安装调试要求
1、乙方须按标准要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。
3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。
四、技术标准及质量保证
1、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
2、乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。
五、交货验收
1、在交货前，卖方或制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并交与买方出厂检验合格证和交货检验记录，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。
2、验收地点：甲方工厂内。甲方授权的验收机构为_______，乙方授权的验收代表为________。
3、验收注意事项：乙方必须在甲方在场的`情况下当场拆封合同项下的所有货物的包装，并将发票原件、质保卡、使用说明书、设备总装配图、出场检验报告、质量合格证、随机配件等交甲方签收。验收后甲乙双方在《验收报告》上签字盖章，该证书作为买方向卖方因短少、缺陷、或其他与合同不符合情形索赔的有效证据。如果发现质量、规格或数量或三者与合同不符，在质保期前买方有权向卖方提出索赔。
4、验收过程中如产生争议，甲乙双方应采取有效措施保护现场，并通过协商解决，协商不成的按本合同相关规定执行。
六、价款支付
1、合同签订后甲方预付_____%即__________元。乙方按甲方要求的__________时间送货到__________位置并经甲乙双方组成的验收机构验收无误确认后_____日内付设备价款的_____%即__________元。设备安装调试完毕经验收机构验收合格后（需要取证的在取证后）_____日内付合同总额的_____%即__________元。质保金为合同金额的_____%即__________元，待设备调试完毕合格后一年期满的一个月内付清。
2、买方以_____形式预付货款，同时卖方银行开具以买方为受益人的与预付货款相同金额即__________元的银行履约保函一份正本和一份副本，保函于卖方收到预付款时生效，在设备安装调试完毕并正常运行_____天后，需要取证的待取证后_____天后失效。
七、交货要求及期限
1、乙方根据甲方要求的数量、型号规格为包装单位，在规定的时间内将货物送达甲方指定的交货地点，货物至交货地点前的运输、保管风险由乙方承担。
2、合同签定后_____日内交货（__________年_____月_____日交货，__________年_____月_____日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。）
八、售后服务
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。
2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在_____小时内响应，_____小时内解决故障，若在_____小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课。
3、在验收合格后的三年内，如乙方接到甲方故障报修通知后_____小时内没有响应或_____小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课，则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的_____%作为对甲方的赔偿，直到扣完，所造成损失由乙方负责（每次售后服务，均要求有甲乙双方签字的书面记录）。
4、乙方向甲方免费培训1—2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。
九、违约责任
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的规格、型号）、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0。1%向甲方支付违约金；若违约超过_____天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0。1%向乙方支付违约金。
十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。
十一、争端的解决
合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交__________仲裁委员会解决。
十二、本合同一式_____份，由甲方执_____份（存档一份，财务一份），乙方执_____份，电教站备案_____份。
十三、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十四、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。
甲方：
法定代表人：
经办人：
__________年_____月_____日
乙方：
法定代表人：
经办人：
__________年_____月_____日
采购合同 篇4
一、合同协议书
发包人（全称）
承包人（全称）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设相关事项协商一致，订立本合同：
1、工程概况
工程名称： 工程地点：工程内容： 工程立项批准文号：资金来源：
2、工程承包范围
承包范围：
３、合同工期
开工日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
竣工日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同工期总日历天数 天
4、质量标准
工程质量标准：
5、质保期：
6、合同价款
金额： （ 币种，金额，单位） （小写）
7、组成本合同的文件包括
（1）本合同协议书；
（2）成交通知书
（3）报价文件及其附件
（4）本合同专用条款
（5）本合同通用条款
（6）标准、规范及其有关技术文件
（7）图纸
（8）工程量清单
（9）工程报价单
（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
8、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。
9、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
10、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
11、合同生效
11.1合同订立时间： 年 月 日；
11.2合同订立地点：；
11.3本合同双方约定 后生效。
发包人：（盖章） 承包人：（盖章）
地址： 地址：
法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）
授权委托人：（签字） 授权委托人：（签字） 电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行 ：开户银行 ：
账号： 账号：
邮政编码： 邮政编码：
采购计划编号：ZFCG-GC-20xx-16
泰安市政府采购合同
采购名称：______________________________ 项目编号：______________________________
发包人：_________________________________ 承包人：______________________________
合同签订日期： 年月日
采购合同 篇5
合同编号：
供方：（以下简称甲方）： 需方：（以下简称乙方）：
甲、乙双方经友好协商，在平等自愿的前提下，根据《联合国国际货物销售合同公约》现就乙方向甲方订购木料制品事项签订合同，供双方共同遵守执行。合同条款如下：
一、 合同标的、规格、数量及单价、总价
乙方向甲方订购集成材、指接板、胶合板等木料制品，具体订单详见附录1。
备注：以甲方实际供货尺寸为准。此单价不含税金，含税价格增加3%的费用。
二、质量，要求技术标准
1、严格按照国家验收标准，（GB/T18601-20xx）二级木材和双方确认的样板为准。
2、由于甲方材料质量对乙方工程造成的影响及一切经济损失由甲方承担，并承担合同结算总价双倍的违约金。
3、甲方有责任为乙方提供样板抽样检查，当合格率≥95%时，则判定该批木材合格，并按样板收货。
三、交货时间、地点及运费承担和验收
1、产品交货时间为：提前三天时间通知乙方到指定地点提货。 2、交货地点---仓储现场，运费由乙方承担，甲方负责装卸。
四、付款方式为：本票或汇票承兑
乙方采购甲方木料的总货款共计人民币（大写）：贰仟零捌拾壹万陆仟陆佰伍拾壹元整，小写： 20，816，651.00元整，根据双方约定可按分批付款，首次付款为总额的60%，剩余款于每个星期一按总额的10%支付，一月内逐次
五、合同有效期
本合同有效期为： 20xx 年 5 月 17 日至 20xx年5月 16 日。
六、违约责任
1、乙方必须在合同规定的付款期限内付清拍卖木材总货款，否则甲方不予退还保证金20000元，并有权单方终止木材购销合同，另行销售。
2、由于甲方供货的质量问题及加工的工艺未达到乙方要求造成延误而影响到乙方整体施工或造成乙方工期的延误，一切后果及损失由甲方承担。
3、由于甲方不按期供货对乙方工期造成的影响及一切经济损失由甲方承担，甲方延期交货，每延期一天扣除合同结算总价10%的违约金。（自然灾害除外）
4、甲方应为乙方出据领料单或提单，并附有甲方负责人签字和盖章，以供乙方提货使用。
七、合同期满，在同等条件下，甲方有优先权作为乙方供应商，建立长期友好合作。
八、甲、乙双方如对本合同有争议，以《联合国国际货物销售合同公约》为法律依据，任何一方有权向法院提起诉讼。 九、合同未尽事宜，双方协商解决。
十、本合同自签订之日起生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方： 乙方： 地址： 地址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 账号：
联系电话： 联系电话： 签约日期：20xx 年5月17日签约地点：
采购合同 篇6
甲方：
签订地点：
乙方：签订日期：________年____月____日
在参考国家《合同法》以及其他法律的基础上，经双方协商一致，特制定本合同，具体条款如下。
一、所购材料的名称、规格、数量、金额
见附表(注：附表
一、
二、三均为合同补充内容)
1.合同总额价暂定：________________________
大写金额：_____________________________________。总额以双方共同验收实际合格数量结算为准。
2.价格说明：此合同单价及总金额已包括包装运杂费、过路、过桥费、上力费、税金等。考虑到市场价格波动因素，双方约定，以______为一价格期限，从合同签订之日起满_____，届时根据市场行情变动，双方重新商定单价，以书面协议为准，到期若在三个工作日内不进行协商，则自动按合同单价执行(书面协议一式二份，双方各执一份)。
二、质量技术要求及验收方法
1.乙方提供《产品合格证》、《质量保证书》、《质量检验报告》
2.乙方所供产品必须完全符合国家质量标准及合同规定的质量规格和使用性能，质量保证两年，若因乙方提供不合格材料，造成建设单位的损失，由乙方承担责任和经济损失。
3.乙方不按合同规定提交货物所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。(双方协商定价确认的除外)
4.验收标准及验收方法：甲方或甲方委托的单位负责对乙方所使用的材料品牌、规格及施工质量进行验收，工程施工完毕后，由监理公司、甲方和承包单位对工程质量进行共同验收，并对所使用材料，被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或检查实验确定的缺陷，甲方有权凭有关证明文件提出索赔。对进入现场的不合格材料，要进行退场处理，不得使用并更换合格产品。
三、供货方式
1.交货时间：根据现场施工方要求交货。
2.交货地点：供货方将产品送至汇杰新城05地块项目部，施工方指定地点。
3.收货人：_____________________
4.运输方式及费用：运费及运输方式由乙方负责，货到工地后由乙方负责卸货。
四、付款方式
乙方将产品全部送到工地后凭收料单将货款付至95%，余5%质保金工程竣工验收合格后满________年无息付清。
五、双方责任
(一)甲方责任
甲方及时向乙方付款。
(二)乙方责任
1.所供材料的品种、规格数量不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，由于上述原因延误交货时间，乙方承担由此给甲方带来的经济损失。
2.乙方不能按合同规定时间交货时，乙方承担因误工给甲方带来的经济损失。
3.产品检测由乙方送检，甲方承担本合同标的
第一次产品检测费用。乙方保证产品检测合格，无合格的检查实验报告，不予结算并承担施工单位和甲方的经济损失。
六、纠纷解决方法
甲X双方出现合同纠纷时，应首先通过充分协商解决，协商不成的，交甲方所在地的仲裁部门仲裁解决。
七、本合同一式二份，经双方法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签章后生效。(若此合同为法定代表人授权的委托代理人，必须将授权书附后，方可签订合同。)
八、担保方式：双方以本企业资产及法人代表个人资产作合同担保。
九、本合同解除条件：待竣工验收合格后满________年，产品无质量问题，货款付清，双方无纠纷，合同自行解除。
十、本合同自签订之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
采购合同 篇7
甲方(需方)： 联系人： 联系电话：
乙方(供方)：联系人： 联系电话：
一、甲乙双方在平等自愿的基础上就采购商品及相关审宜，达成一致，特签订此合同，以兹共同遵守。(或将商品配置清单、明细单以附件形式列示)
二、交货地点：苏州
三、交货方式：物流/快递/送货上门，运费由需方承担;
四、包装要求：供方应确保包装质量满足运输安全要求，保护商品自身不受损害以及满足商品本身特性的要求。
五、验收标准：样品 □企业标准 □行业标准 □国家标准
六、商品验收：商品送达后，甲方按验收标准对货物进行检测验收，如有问题或数量短缺，应在收货单中列明，乙方应在 三日内进行处理。根据问题的严重程度，甲方可以采取拒绝收货、限期补货、货款折扣等方式进行处理，乙方未按约定时间处理的，合同自动解除，甲方有权向乙方追索相应损失。
七、货款结算及发票开具：
1. 本合同生效之日起 三 个工作日内，甲方将合同总额的 30 %，即人民币伍仟陆佰肆拾捌元肆角整，汇至如下帐号：户名： 开户行： 帐号：
2. 乙方应向甲方开具全额增值税专用发票;
3. 甲方收到全部商品、验收合格、后付清尾款，即壹万叁仟壹佰柒拾玖圆陆角整。
八、违约责任
1. 非因不可抗力等原因，在乙方按合同约定时间、地点交货的情况下，甲方违反合同约定拒绝接收货物，或甲方在合同生效后中途无正当理由退货，应当向乙方偿付退货部分货款 30%的违约金，但乙方商品存在质量问题、乙方违反本合同中的保证条款及其他合同义务的情形除外。
2. 因商品未按约定时间到货、数量缺失、不符合质量标准等故致甲方遭受损失，属乙方违约，甲方有权解除合同。乙方应在甲方发出解除合同通知之日起三日内将商品总价款返还甲方，并向甲方支付商品总价 30 %的违约金，;该违约金不足以抵偿甲方损失的，甲方保留追讨损失的权利。
3. 因乙方出售的商品系侵犯第三人知识产权的产品，导致第三人向甲方索赔，乙方应赔偿甲方因第三人索赔所遭受的全部损失，包括但不限于向第三人支付的赔偿金、诉讼费、律师费、公证费以及甲方依据本条款向乙方索赔时所支付的诉讼费、律师费等。
4. 甲方未按合同约定时间付款，每延误一日按逾期未付金额的 30%向乙方支付违约金。
九、不可抗力
1. 合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的 三 日内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起的 三 日内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。
2. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。
3. 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行 三 日或以上时，甲方或者乙方均有权终止本合同，并书面通知对方。
十、其他约定
1. 乙方或其工作人员不得向甲方员工进行任何形式的商业贿赂① ，对甲方工作人员的索贿行为应拒绝并反馈至甲方董事会。乙方如对甲方及其工作人员进行商业贿赂，一经甲方查实，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金或接受商业处罚。
2. 本合同在履行过程中产生争议，双方应协商解决，协商不成时依法向甲方所在地人民法院提起诉讼，诉讼费用由败诉方承担。
3. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。合同附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。自甲、乙双方签章之日起生效。以传真形式签订合同时，自盖章回传之日起生效。
甲方： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 传真： 年 月 日
乙方： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 传真： 年 月 日
采购合同 篇8
甲方：
乙方：
甲方因大灵线施工，需购买东鑫石料厂石料，为了明确供需双方的权利、义务和经济责任，经双方协商同意按照《中华人民共和国合同法》的原则，签订本合同，以便共同遵守。
一、采购材料名称、规格、生产厂家、数量、金额
二、交提货地点：山西省浑源公路管理段拌合场 。
三、质量要求、技术标准要求符合材料标准的有关要求。
四、运输方式及到站费用由乙方负担。
五、验收方法及提出异议的期限甲方出具材料验收质量报告，如质量不合格， 5天之内，甲方提出异议，乙方负责清理出场，并赔偿由于质量原因引起的一切损失。
六、结算方式，期限及金额乙方凭借甲方出具的收料单据及合同，甲方分期支付于乙方。
七、解决合同纠纷方式若不妥由甲方注册所在地仲裁机构仲裁。
八、合同有效期限：清后自行终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
采购合同 篇9
甲方： 乙方：
第一条 工程概况
项目名称：
项目地点：
第二条 产品的名称：配电箱，规格，型号[按实际内配件定] ，元件;采用德力西或正泰，有线电视接线箱采用鸿雁电器厂产品，数量和价格：详见图纸及变更会审附报价表 合同总价(小写)人民币：(大写)
合同总价包括各种配电箱的加工制作、配电箱的装卸、运输、对方至采购单位指定地点、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。
第三条 交货地点：罗马假日花园工地现场甲方指定地点
第四条 交货时间：
第五条 产品质量要求
第六条 产品的交货验收及保管方式
第七条 货款支付方式
第八条 变更处理方法
在本合同规定交货时间的6个工作日前，甲方如需改变所订产品的规格型号和数量级发货时间、到货时间，乙方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额，但不得就甲方的变更行为收取任何费用。
第九条 产品保修、补货约定
第十条违约责任
第十一条 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除承担违约责任。
第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，向本合同履行地有管辖权的人民法院提请诉讼。
第十三条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十四条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，经甲乙双方协 商，签订补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十五条 本合同用中文书写，一式二份，双方各执一分，具同等效力，未尽事宜，协商解决。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
【采购合同】相关文章：
采购合同04-25
采购合同..07-15
花岗石采购合同范本-采购合同12-24
采购主管对采购合同模板08-03
生鲜水果采购合同范本-采购合同02-10
材料采购合同02-03
硬盘采购的合同07-16
定点采购合同07-16
采购图书合同07-15
箱包采购合同07-10