开发商房屋维修协议书

时间:2022-07-12 11:29:49 协议书 我要投稿

开发商房屋维修协议书(通用14篇)

  在当今社会生活中,协议书与我们的生活息息相关,协议书协调着人与人,人与事之间的关系。什么样的协议书才是有效的呢?以下是小编整理的开发商房屋维修协议书(通用14篇),欢迎大家分享。

开发商房屋维修协议书(通用14篇)

  开发商房屋维修协议书 篇1

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方协商一致,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,现就甲方委托乙方____事宜达成如下协议,共双方恪守执行。

  一、 工程名称:

  二、 工程量及规格:

  总工程费用:18000元(壹万捌仟元整)。

  三、工程期限:

  自签订之日起15日内完工。

  四、付款(结算)方式:

  1、银行转帐。

  2、在本合同履行过程中无偷、漏税或其它违法行为,各自承担中国有关机构根据中国税法向其征收的所有与本合同及本合同执行有关的税项。

  3、乙方应提供符合国家税法规定的正规发票,如果乙方提供虚或发票内容不真实,甲方有权单方面解除合同并永不与乙方合作,乙方承担由此造成的一切经济损失和相关的法律责任。

  4、工程完工后,经验收合格一次性付清款项。

  五、争议解决

  双方发生争议协商解决不成时,任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

  六、违约责任

  1:合同双方当事人中的任一方因为履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失,未造成损失的应支付合同总价的5%为违约金;

  2、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

  3、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总造价的1%为违约金。

  七、附则

  1本合同由甲、乙双方直接签订,合同一式四份,甲方执三份乙方执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  2、本合同签订后工程不得转包。

  3、乙方在施工、运输及装卸过程中若出现人身伤亡、财产损失等安全问题均乙方负责。

  4、合同履行完后自动终止。

  5、本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等的法律效力。

  甲方(签字)

  乙方(签字)

  开发商房屋维修协议书 篇2

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  甲乙双方根据市《公有住宅售后管理暂行办法》和《关于出售公有住房的暂行办法》及相关文件的有关条款,就甲方购买的住房管理维修等事项订立本合同。

  一、甲方同意将坐落于___市___区(县) 路(街) 弄(新村) 支弄 号室,建筑面积 平方米的房屋维修委托乙方。

  二、乙方将甲方提供的首期住房维修基金和房屋出售单位一次性提供的住房维修基金按规定合并存储,专项用于甲方住房共用部位和共用设备的维修更新,合理地使用住房维修基金。甲方负有监督责任。

  三、甲方同意按照公有住宅售后管理暂行办法和出售公有住房实施细则的规定,按照社会化管理的要求, 年按月向乙方缴付管理费 元。乙方用于管理人员经费和办公费用。

  四、对不属于住房维修基金使用的部位或设备,乙方提供优质有偿服务。甲方同意按规定支付维修费用,并为乙方修理提供方便(包括公用部位和相邻户室)。

  五、乙方对甲方住房维修负责,确保共用部位和共用设施的正常使用。共用设备以及共用设施凡属人为损坏的,由损坏人负责修复或赔偿。

  六、甲方同意按住宅售后管理暂行办法的规定,在住房维修基金不足支付维修费用时,按面积支付住房维修基金。如甲方拖延维修基金支付,使乙方不能及时修复房屋和设备的,乙方不承担由此产生的经济赔偿责任。

  七、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,乙方管理部门一份。本合同经甲乙双方签章后生效。

  八、其他需要补充事项:

  甲方:

  乙方:

  开发商房屋维修协议书 篇3

  甲方:

  乙方:

  一、甲方同意将 房屋维修工程委托乙方。

  二、乙方负责全部维修所需材料以及施工。

  三、维修时间:自协议签订之日起 天完成。

  四、维修要求:

  1、维修项目质量符合国家相关验收规范。

  2、乙方自行负责施工安全。

  3、未尽施工细节之处,由双方协商提出方案确定。

  五、维修费用:

  六、维修工程完成后,经甲方验收合格后,按照公司工程付款流程支付工程款。

  七、保修条款:在国家规定的质保期限内出现质量问题仍由乙方维修。

  九、其他未尽事宜,双方友好协商解决。

  十、本合同经甲乙双方协商签字后生效,合同一式三份,甲乙双方各执一份,公司备案一份。

  甲方签字:

  乙方签字:

  开发商房屋维修协议书 篇4

  甲 方:

  乙 方:

  经甲、乙双方在平等,自愿,协商一致的基础上达成一致意见,并签订如下协议,确保双方共同遵守执行:

  一、维修标准及要求

  1、乙方自愿选择房屋维修并与甲方签订本合同。

  2、维修房屋必须在保证不影响规划,不影响户主及邻居居住安全的前提下进行。

  3、维修项目:房屋屋顶翻新等。

  4、维修工程形式:包工、不包料、包质量、包安全。

  5、乙方必须保证维修质量与安全工作,如质量与安全造成的一切事故由乙方自行负责。

  6、乙方要求在甲方指定的时间内负责清理完该工程造成的淤泥杂物。

  7、维修工期在正常天气下

  二、维修款发放

  1、维修款总额为先支付给乙方生活费、材料款 元。

  2、维修项目完毕,经甲方审定符合维修标准后支付剩余款 元。

  3、在维修期间乙方在住房问题自行解决,甲方不作任何形式的补助及安排。

  4、维修结束后年内,如维修部分出现质量问题(如屋顶漏水等),在接到甲方通知一天内,乙方应予以保修。

  5、本合同自双方签名盖章时生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(签名)

  乙方(签名)

  开发商房屋维修协议书 篇5

  甲方:

  乙方:

  甲乙两方依照《中华人民共和国经济合同法》及有关改造装修的有关规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成一致意见,并签订如下合同,确保双方共同遵守执行:

  第一条 维修标准及要求

  1、甲方就位于房屋维修委托乙方

  2、维修项目:旧房改造, 墙改造,电路及卫生间水路改造。大门移位安装,换气扇安装,卫生间设施安装,灯具安装;

  3、维修要求:

  ①乙方自行组织维修施工队,并负责做好施工现场的安全质量工作,加强对施工人员的安全做好防范措施,确保施工中万无一失,对因管理不善所造成的一切安全事故,责任由乙方全部负责。

  ②乙方要在甲方指定的时间内完成施工并负责清理完该工程造成的余泥杂物,逾期不清理的,甲方组织人员清理,费用由乙方负担,并从甲方付给乙方的余款中扣除。

  ③甲方只负责材料的采购,乙方负责施工工具,如施工中所需要的模板,脚手架等。

  第二条维修付款

  1、 甲方根据《管理办法》,在合同期内向乙方预付 元做为维修费用的预付款。

  2、 从签订合同 之日起,乙方 必须 在 10天内完工,否则扣除维修费用总数2%的 违约金。

  3、 双方协商乙方给甲方改建商品房的费用总数为壹万元整在甲方验收合格后将余款全部支付给乙方。

  4、 乙方应对所维修房屋的质量有所保证,如2年内工程质量出现问题应在2天内派人进行检查维修。

  第三条 合同期限

  本合同未尽事宜,由双方友好协商后解决,如无法解决,可向合同签订地法院提起诉讼。

  本合同自双方签名盖章时生效,一式二份,甲、乙方双方各执一份,

  甲方(签名):

  乙 方(签名):

  开发商房屋维修协议书 篇6

  甲方:________________(发包方)

  乙方:________________(承包方)

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费权益保护法》以及其它法律法规的原则,结合本工程的具体情况,双方达成协议,须共同遵守。

  一、工程概念

  施工地点:_____乡_____村

  施工内容:房屋维修

  维修项目:墙体里外翻新、厨房、卫生间从新改造,房顶全面更换、电路改造等。

  工程期限:从________年________月________日开工至________年________月________日。

  二、工程总价及结算方式

  付款方式:工程总价款________________元(大写:________________元整)自本协议签订后甲方预付首付款________________元(大写:________________元整)该工程竣工后并经甲方验收后一次性付清剩余的资金。

  三、施工准备及双方义务

  (1)甲方义务

  甲方应向乙方提供施工所需的'水、电等必备条件做好施工中临时性使用部分操作以及产生影响力关系行为的协调工作。

  (2)乙方义务

  1、对甲方房屋维修的做法进行现场说明。

  2、乙方指派技术负责人,负责本协议的履行。按要求组织施工保质保量按期完成施工任务。解决乙方负责人各项事宜。

  (3)工程质量及竣工验收的方法

  1、由于甲方的原因造成工程质量问题,其返工费用由甲方进行承担,乙方有权利顺延工期。

  2、由于乙方的原因造成工程质量问题,其返工费用由乙方自行承担,工期不变。

  3、工程竣工后乙方应及时通知验收,甲方自接验收通知三日内进行验收。

  (4)双方违约责任

  自本协议签订后,甲、乙双方应履行协议规定的各项条款,不得擅自变更或解除协议。

  (5)纠纷处理

  本协议履行期间双方发生争执时在不影响工程的前提下,双方可以采取协商解决,若协商不成可向当地人民法院起诉。

  (6)本协议一式三份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  开发商房屋维修协议书 篇7

  甲方:

  乙方:

  经甲、乙双方本着互利互惠、责任共担的原则,经认真协商达成如下协议共同遵守:

  一、甲方委托乙方维修的项目:

  二、工程总金额:算为准)。

  三、付款程序:

  A种—合同生效后,甲方预付给乙方工程进度超半后,第二次预付,在工程竣工验收合格后余款结清(预留工程总价款的5%作为工程质量保证金,半年后付清)。

  B种—一般工程先施工后付款,本次工程按方式付款。

  四、甲、乙双方协商施工时间:____。

  五、为维修工程安全顺利的进行,甲方应协助乙方:

  1、提供必要的水、电等设施及其他方便。

  2、提供安全场所存放工具和施工材料。

  六、乙方为甲方的经营和利益出发,施工中做到:

  1、按甲方安全制度出入施工区。

  2、作业时间安排不影响甲方正常营业。

  七、验收标准和方法:参照建筑施工的验收规范予以确定。

  八、工程验收合格后,甲方应无条件全部付清维修工程价款。

  九、违约责任:

  1、在合同有效期内,任意一方未经对方同意不得随意终止合同。

  2、处罚规定:任意一方因为违约而造成对方的经济损失,必须给予赔偿。

  十、合同未尽事宜,双方协商后再作补充。

  十一、该合同一式两分,甲、乙双方各执一份,签字盖章后生效,存档备查。

  甲方单位:

  乙方单位:

  开发商房屋维修协议书 篇8

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成一致意见,就甲方拥有学校教学楼、学生宿舍、教工楼维修等事项签订如下合同,确保双方共同遵守执行:

  第一条 就地维修标准及要求

  1、甲方就学校教学楼、学生宿舍、教工楼维修委托乙方

  2、乙方根据甲方的专项维修基金,专项用于学校教学楼、学生宿舍、教工楼维修,合理使用维修资金,甲方将监督乙方实施

  3、维修项目:维修项目以学生宿舍房顶翻新、教学楼墙面粉刷、门窗破损的更新、地板安装。详见维修单。

  4、维修要求:

  ① 乙方在维修动工建设之前须通知甲方进行实地勘察,且不得借维修之机擅自扩建或搭建其它建筑物。否则,甲方有权按违章建筑予以清拆,造成的一切损失由乙方负责。

  ② 乙方自行组织维修施工队,并负责做好施工现场的安全质量工作,造成的一切事故责任由乙方自行负责。

  ③ 乙方要在甲方指定的时间内负责清理完该工程造成的余泥杂物,并服从甲方对该工程的建设管理,逾期不清理的,甲方组织人员清理,费用由乙方负担,并从甲方付给乙方的补贴款中扣除。

  5、乙方对甲方的维修项目负责,确保维修范围内的所有设施的正常使用,乙方维修正常交工后的在维修范围内的设施属于人为破坏的不属于乙方责任。

  6、甲方应及时支付乙方维修费用,如甲方拖欠乙方费用,导致乙方无法及时更换或维修相关设施,乙方不承担相应带来的损失。

  第二条维修付款

  1、 甲方在合同期内向乙方支付 壹(¥:15000.00元)万五千元维修费用,乙方用于劳务及材料的支出。资金到位前,一且费用由乙方垫付。

  2、 在合同执行期内,甲方需要向乙方支付全额的费用按实际施工量的现行市场指导价决祘。

  第三条 合同期限

  合同有效期为___年1 月 20 日至___年6月5 日。 本合同未尽事宜,由双方友好协商后解决,如无法解决,可向合同签订地法院提起诉讼。

  本合同自双方签名盖章时生效,一式二份,甲、乙方双方各执一份

  甲方(盖章):

  乙 方(签名):

  开发商房屋维修协议书 篇9

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方共同协商,在双方同意的基础上订立本协议。

  ⑴施工要推倒老伙房烟囱,扒掉伙房内的所有锅灶、水池等设施,扒掉伙房房顶上的天窗。

  ⑵伙房房顶全部用新楼板盖好,泥好房顶。所有推倒、扒掉的设施清运完建筑垃圾后,全部硬化好路面,包工包料,共计需资金2850元整。

  ⑶改造老伙房的门窗:门4个(包括门框、门、工、料)每个450元,共计1800元。

  ⑷共计:肆仟陆佰伍拾元整(4650.00元)

  ⑸水泥用曹山水泥厂优质水泥,石子、沙子、水泥按3:2:1的标准制作。

  ⑹外界一切纠纷及安全由乙方负责。

  ⑺施工时间:___年7月18日至___年7月27日。

  ⑻此协议一式两份,甲、乙双方各一份。

  甲方:

  乙方:

  开发商房屋维修协议书 篇10

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  甲方资产范围内的营业房屋面出现漏水问题,特委托乙方进行维修,双方本着公平、合法、合理的原则,经过充分协商,达成如下协议:

  一、基本概况

  甲方位于____营业房屋面出现漏水现象,由乙方负责进行维修,双方约定维修工期为___天,保质期为____。

  二、维修价格及付款方式 双方约定维修价格为____元/平方米,具体面积以甲乙双方共同测量并经甲方责任人签字认可的面积为准;此价格包含乙方工人工时费、材料费、施工人员安全责任保险等各项费用,乙方负责开具正规发票。

  付款方式为,乙方完成施工任务后,经甲方验收合格、乙方开具发票后后,支付____费用,剩余____费用为质保金,待质保期后一次性付清。

  三、双方的权利和义务

  1、甲方的权利和义务:

  甲方有权利对乙方承接的工作进行监督、检查,有权利在施工前详细了解乙方的施工方案,并对方案提出修改意见;甲方有义务按时间为乙方结算费用。

  2、乙方的权利和义务:

  乙方有权利按协议约定时间到甲方处结算费用,有权利提前完成工作任务;有义务接受甲方的检查,有义务接受甲方的监督和提出的改善意见,有义务对聘请的施工人员强化安全施工管理,有义务承担聘请工作人员在施工过程中的安全责任。

  四、其他约定

  1、乙方施工前不提提出具体施工方案,经甲方认可后,方可施工。

  2、乙方所有施工材料进场前必须经甲方验收,否则甲方可拒绝支付施工费用。

  3、乙方施工必须坚持科学施工、文明施工、安全施工的原则,若乙方粗暴野蛮施工,或因施工影响甲方客户正常经营,甲方有权单方面终止合同,所造成的损失由乙方负责。

  4、乙方在施工过程中必须充分保证施工人员和施工周边人员安全,若因乙方安全措施不到位,造成的人员伤亡,一切责任由乙方负责。

  五、争议解决方式 如因本协议产生任何争议,双方应友好协商解决。协商无果,则提交十堰市仲裁委员会仲裁,或者提交甲方住所地人民法院诉讼解决。

  六、未尽事宜:如本协议若有未尽事宜,经甲乙双方协商后另行补充,补充协议具有同等法律效应。

  七、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方代表签字之日起正式生效。

  甲方:

  乙方:

  开发商房屋维修协议书 篇11

  甲方:

  乙方:

  一、甲方同意将沙市镇机关院内第二栋宿舍第一单元四楼左四号室,建筑面积117平方米房屋维修委托乙方。

  二、维修时间20____年10月国庆长假期间,(1日——7日)

  三、维修要求:室内墙壁全面粉刷均平显光亮。装制木制地板1平米/165元。安装厨具。安装灯具。屋顶全面更换尺长张瓦。维修完工后各类家具搬迁和安放及卫生由乙方负责。

  四、总计维修费65000元,分三次付清。第一次付22000元。即墙壁粉刷完成后符合甲方提出的质量要求。第二次付21000元。房内地板安装完成后符合质量要求。第三次付22000元。全面完工后包括家具全面搬迁安装好卫生好。

  五、分三个阶段质量验收,发现某地方不符合质量要求,甲方要求复工做好,如果不能复工的地方,甲方有权在维修费扣除相应的费用。

  六、合同签订后如果甲方反悔另选他人维修,属甲方违约。甲方支付金1000元给乙方。合同签订后,如果乙方反悔不按期维修或不承接维修(因承包其它工程工程量大),影响甲方正常工作和生活,属乙方违约,乙方支付违约金1000元给甲方。

  七、本合同经甲乙双方协商签字后生效,合同一式三份,甲乙双方各执一份,担保人王福生执一份。

  甲方签名:

  乙主签名:

  开发商房屋维修协议书 篇12

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就姬风小学幼儿房屋维修事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:姬风幼儿园房屋维修等。

  2、工程地点:姬风小学。

  3、合同工期:开工日2011年7月20日,竣工日2011年8月10日,

  二、工程服务形式

  包工、包料、包工期、包质量。

  三、结算方式

  甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量,进行技术联系单形式会签,工程量以甲、乙双方及监理人员签字确认后的内容为基准,确定工程总造价。

  四、工程总价

  暂定为人民币15000元(最终以甲、乙双方确认的结算值为准)。

  五、工程质量监督与检查验收

  乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工,并随时接受甲方的检查,并为检查、检验提供便利条件,对甲方提出的问题,乙方应及时进行整改,维修工程结束后,由甲、乙双方共同对工程进行验收。在竣工验收时,对于甲方确认的尚未修复的工程质量问题,由乙方负责按甲方的要求继续维修,并承担逾期责任。

  甲方:

  乙方:

  开发商房屋维修协议书 篇13

  甲方:

  乙方:

  为了做好屋面防水维修工程施工,明确甲乙双方的权利义务,本着“互利、合作、共赢”的原则,经双方协商一致,达成如下协议:

  一.维修工程范围

  甲方已建成的4号,5号,6号,7号,8号,9号楼共6幢楼的屋面渗漏部位。

  二.工程价款及发包方式

  本维修工程采取乙方“包工包料”的方式。工程价款共计壹万捌仟元(18000元)。工程完工后,经现场注水试验和甲方组织的验收合格后,工程款一次付清。

  三.甲方的权利和义务

  1.乙方施工过程中必须自觉接受甲方监督检查和现场技术指导

  2.甲方为乙方提供施工用水,用电等施工必需条件

  3.甲方负责协调施工过程中与业主等方面的关系,尽量给

  乙方提供方便。

  四.乙方的权利和义务

  1.乙方需与11月10日前做好施工准备工作,确保11月11日准时进入现场并组织施工。若遇不可抗力因素影响,工期顺延

  2.乙方必须保证安全生产,并根据施工特点做好安全防护,以确保施工人员的人身安全。无论什么原因造成的一切安全事故,均由乙方无条件承担全部责任。

  3.乙方必须精心施工,并保证使用的材料为合格产品。完工后若再出现渗漏等质量缺陷,乙方应及时修复,以保证业主的正常使用。质保期限三年(自完工之日算起),质保期限内乙方负责无偿维修。

  五.其他

  1.乙方包料是指使用的SBS防水卷材在80卷(约800平方米)之内。如果超量使用,甲方承担超出部分用材。但乙方应注意节约,不能造成浪费。其他附加易耗材料由乙方负担。

  2.本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

  3.本协议一式二份,甲乙双方各执一份。

  4.本协议经甲乙双方签字后生效。

  甲方:

  乙方:

  开发商房屋维修协议书 篇14

  甲方:

  乙方:

  上海正旺房地产有限公司(以下简称甲方)和凌诃路618弄____号____室 业主(以下简称乙方)就凌诃路618弄____号______室房屋裂缝维修问题达成如下协议:

  因甲方建造的商品房在保修期之内出现质量问题,甲方负责对于销售给乙方的房屋--凌诃路618弄____号______室进行维修。

  1. 维修时间:______年______ 月______日起到______年______ 月______日止。

  2. 维修地点:浦东新区金桥“上海奥斯卡”凌诃路618弄______号______室

  3. 负责维修单位:必须是具有建筑资质的施工单位(由甲方负责提供-上海正欣建筑工程有限公司,以下简称施工方)

  4. 维修方案的确认,必须要上报到浦东新区的房屋质量监督站予以备案。

  5. 维修以及维修质量的监督:对于涉及到该房屋所出现的所有裂缝都必须进行修补(包括内墙面上的所有大小裂缝和涉及到该单元的相应的外墙面的所有窗台裂缝,由于外墙裂缝会导致渗水,所以对于其他外墙裂缝待甲方处理正旺苑所有外墙裂缝时一并处理)。在维修期间,甲方定期必须派人在现场予以质量监督。

  6. 房屋装潢的复原(硬装潢部分之中所有涉及到裂缝的装潢部分的复原):由于该房屋的裂缝是在乙方在装修完之后逐步开始显现的,并且已经部分破坏了房屋的装修,所以甲方必须负责在对于裂缝的修补完之后对于乙方的装潢必须按照原样进行复员工作,并因此承担因房屋质量问题(裂缝)给乙方造成的装潢的损失费用。例如:重新购买油漆以及粉刷的费用等。若因装潢原因导致某些部位的裂缝无法进行修复(施工方不肯承担拆除和修复装潢设施的费用而造成裂缝无法修复),从而导致裂缝继续存在,进而影响房屋渗水,乙方保留追究甲方由于裂缝给乙方造成损害的权利。

  7. 家居用品的保管和损坏灭失的赔偿:在维修之前,甲方和乙方对于乙方家里面的大件物品(家具和家电)进行清点并签字确认,基于维修期间,乙方的家具和家电都已经安装到位。在施工方施工期间,施工方有责任对于施工时的人员安全负责,同时在施工时避免对于乙方的家具和家电造成不必要的损坏(另对于乙方地板在施工时尽量铺设厚点材料以避免在施工期间对于地板的损害)。在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。对于在维修期间因甲方施工原因造成的乙方的任何一件物品的损毁或者灭失,甲方必须按照原价进行赔偿。

  8. 房屋保修期的修改:该房屋的保修期原本是按照房屋交接书的确认日期计算,现在要求甲方按照维修完成之后的日期给予重新计算日期,由施工方并出局书面的承诺并由甲方在此承诺上盖章确认。

  9. 维修之后的房屋质量的验收和审核:需要由相应的质量监督部门重新进行验收和审核。

  10. 在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督施工方予以负担。

  11.如此次维修没有达到预期的修复效果,又出现裂纹,则甲方必须承担再次维修的责任,不能因超过房屋保质期而拒绝维修。

  12.甲方按照预售合同规定按照维修方案的维修费用的0.5倍补偿。

  其他未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲方:

  乙方:

【开发商房屋维修协议书】相关文章:

开发商房屋维修赔偿协议书(通用6篇)06-01

房屋维修协议书01-07

房屋维修的协议书06-03

房屋维修合同的协议书04-07

房屋维修协议书模板04-07

房屋维修合同协议书04-07

房屋裂缝维修协议书04-08

房屋维修责任协议书04-09

关于房屋维修的协议书09-27