绿化施工合同

时间:2022-08-29 18:12:25 施工合同 我要投稿

关于绿化施工合同

  在人们愈发重视契约的社会中,人们运用到合同的场合不断增多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是小编收集整理的关于绿化施工合同,希望能够帮助到大家。

关于绿化施工合同

关于绿化施工合同1

  工程名称:_______________

  工程地点:_______________

  建设单位:_______________(以下简称甲方)

  施工单位:_______________(以下简称乙方)

  经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工,本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。

  一、工程内容和承包方式:

  1、工程内容包括、等工程。

  2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。

  3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。

  二、工程造价:

  乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书,按园林建筑、绿化____类工程标准取费,人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行,工程造价暂定为人民币_______________元。

  三、付款方式

  1、方签订合同后,甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。

  2、工程完工甲方初验合格后付款项______%,余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。

  四、工期

  1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。

  2、开工日期______年_______________月_______________日。

  3、竣工日期______年_______________月_______________日。

  五、双方责任:

  (一)甲方责任:

  1、负责办理施工报建手续,领取建筑许可证和施工许可证。

  2、组织工程竣工验收,并按合同规定办理结算。

  (二)乙方责任:

  1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。

  2、承担绿化工程完工后的保养责任,保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。

  3、工程竣工后清理现场,做到工完场清。

  六、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份,具同等效力。

  甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________

  代表(签字):_______________代表(签字):_______________

  _____年______月____日_____年______月____日

关于绿化施工合同2

  建设单位(甲方):_______________

  施工单位(乙方):_______________

  依照《中华人民共和国合同法》和国家建设部颁发的《建设工程施工合同》原则,甲乙双方就工程项目具体情况,经协商达成如下条款,双方共同遵守。

  一、工程名称:

  中心城区环城一重山森林生态景观提升工程—洛江区虹山乡虹山村造林项目

  二、工程内容:

  1.包括土地平整、造地形等(不包括土方)

  2.工程竣工后,乙方必须养护12个月(落叶树今冬明春种植,按具体树种种植器算);

  3.施工过程中,由甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均乙方按合同规格要求补植。

  三、工程造价:

  工程总造价为人民币:(小写)315347.00元

  四、双方责任;

  (一)甲方:

  1.向乙方提供原始地形资料,地下管线图纸,资料及图纸的准确性由甲方负责。

  2.向乙方免费提供场内施工过程中水、电、住宿由乙方自行解决。

  3.向乙方提供负责人名单,以便双方有关人员衔接工作,并协助乙方协调与当地有关部门的关系。

  4.保证工程竣工后及时支付建设资金。

  5.甲方应在乙方开工前清除施工场地的范围内影响工程施工的障碍物,不能影响乙方方正常施工。

  (二)乙方:

  1.负责办理施工场地内的树木移伐手续,甲方配合提供相应材料。

  2.严格按照设计图纸和经甲方确认的施工组织计划,组织施工并按合同规定时间完工。

  五、付款方式:

  合同签定生效,乙方入场开工。因工程变更发生的工程款,按工程决算价格,甲方完工后向乙方支付工程款90%。养护期满支付剩余工程款,至此本工程全部结束。

  六、验收:

  工程验收乙方在施工竣工后,应尽快通知甲方前来组织验收,甲方应在收到工程验收通知后三天内到场验收。若甲方在收通知书后10天内未能按期到场,则认定验收合格。

  七、违约责任:

  1.本合同生效后,如因甲方违约造成合同终止,甲方除应向乙方支付已完成工程的.款项外,还应向乙方支付剩余工程款总额15%的违约金。乙方有权不开工或停工。

  2.如在工程施工过程中乙方违约,导致合同终止,乙方除应退还甲方已支付的款项外,还应向甲方支付其余合同额10%的违约金。

  3.合同签字生效后,甲方未能按时向乙方支付工程款,自逾期之日起,每日甲方乙方支付本期应付剩余款项的0.5%滞纳金,直至款项付清为止。

  八、附则:

  1.安全:乙方应在施工过程中加强管理,并接受甲方安全监督。凡在施工现场中因乙方过失造成的一切安全事故,概由乙方负责。乙方有责任义务将事故报告以书面形式提交甲方及有关部门。

  2.不可抗拒(如洪水、雷电等)或人为破坏、盗窃、造成的苗木损失或死亡,由甲方承担责任。

  3.本合同自双方代表签章后立即生效。在竣工、验收、结算完后,合同自行终止。

  4.本合同份数:本合同一式肆份。甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

  5.本合同如有未尽事宜,可根据具体情况结合有关规定议定附。

  6.作为本合同附件,与本合同有同等法律效力。

  7.本合同如在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的我,依法向人民法院起诉。

  8.本协议条款及术语根据《中华人民共和国合同法》及其他相应法律规定解释。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

【绿化施工合同】相关文章:

绿化施工合同08-12

绿化施工合同模板06-29

小区绿化施工合同04-21

绿化施工合同范本05-08

绿化施工合同简单版04-27

园林绿化施工合同06-19

绿化施工合同书08-08

绿化施工合同范本07-20

有关绿化施工合同范本08-29