钢筋劳务合同

时间:2023-09-12 17:00:35 劳务合同 我要投稿

钢筋劳务合同

  在当今社会,人们对合同愈发重视,合同起到的作用越来越大,它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编为大家整理的钢筋劳务合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

钢筋劳务合同

钢筋劳务合同1

  劳务分包人(简称甲方):

  班组承包人(简称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规、凭着自愿、平等、公平和诚信的原则,双方针对项目主体工程施工事项达成一致:

  一、工程名称:

  淮南市凤台县金域龙湾安置房一期工程

  二、工程地点:

  凤台县经济开发区,凤寿路西侧

  三、施工单位:

  安徽永幸建筑工程有限公司

  四、建设单位:

  安徽凸凹房地产开发有限公司

  五、承包方式:

  承包人以包劳务、包质量、包工期、包文明施工、包安全、包验收合格的方式。

  六、承包范围:

  经双方洽商本期工程图纸设计范围内的所有钢筋作业承包给乙方施工。

  1、多层建筑面积每平方米28元整。

  2、承包价:高层;每平方米 43元整。

  七、工作内容:

  钢筋翻样、制作、绑扎、插筋、植筋、电渣压力焊、二次结构、钢性屋面等所有的钢筋工作的制作与完成。乙方自购工具为三级箱以及三级箱所配置的电线电缆和钢筋班所使用的一切机具机械和辅材以及安全帽和安全带等。

  八、质量标准:

  施工时必须严格按照图纸施工。如发现任意篡改图纸由此造成的一切后果由乙方方负责承担。每道工序完成必须经甲方认可才能进入下道工序施工,凡未经过监理方和甲方应许你班组不得进入下道工序施工,否则监理方和甲方有权对你班组给予经济处罚 1000元每次,。

  九、工期要求:

  开工日起至主体验收,按项目部的工期计划做好劳务作业人员的配备、保证施工进度达到项目部要求,如果作业人员满足不了工期要求,甲方有权安排人员抢工期,但费用由你班组承担。甲方、监理方认为你班组情节严重的必须作清场处理,按你班组完成合格的工作量70%结算,剩余30%作为劳务分包人更换班组以及延误工期所造成的损失赔偿,以后不予支付。

  十、安全制度:

  1、职工进场前必须将各自身份证复印件、上报项目部安全料备案登记,并进行安全三级教育后方能上岗。特种作业人员必须持证上岗,(机械操作工)并要遵守安全生产六大纪律、十项技术措施,服从项目部安全管理。自觉遵守项目部各项安全管理制度。

  2、班组所有作业人员每天未经劳务分包人登记备案的不作为生活费发放依据。

  3、无三级教育纪录、如发生安全事故,劳务分包人概不负责。班组每天上班前,必须进行班组安全技术交底,当天做好交底记录。每星期的记录上交劳务分包人现场考勤人员检查备案,由项目部安全员做好登记保管,在项目部安全员随时抽查时发现无每天班前教育者,项目部按规定进行安全再教育,如发生安全事故,你班组要立上报项目部。办理暂住证及个人的相关证件所需费用由班组自负。

  十一、材料管理:

  班组对项目部进场的材料要加强管理,包括材料的堆放,材料的利用,场内的清理等工作要设专人负责,必须按文明标化要求来管理,提高职工节约风尚,杜绝浪费现象,如在施工中任意浪费材料,落手清不清等情况,每次处200元罚款。

  十二、文明施工:

  必须对职工不定时进行文明施工宣传教育,推广文明施工,标化管理的宣传教育,对职工中存在的`传统习惯性,随心所欲、自行其事、不受约束性及怕麻痹思想,应针对性的进行教育工作,提高作业人员的思想素质。

  十三、工程结算方式:

  多层正负零以上按图纸实际标注面积结算,高层按正负零以上图纸实际标注面积计算。

  十四、劳务分包人职责:

  1、派出一名技术人员同甲方协调,配合承包人现场施工管理和放线,落实实施专项施工方案,监督、检查施工质量,工种之间协调安全文明等工作,每月及时上报工程量。

  2、本协议无转让权,如果发现后期本协议转让,本协议自动作废;所做工程款无效。

  3、你班组禁止私自向甲方拿钱,如发生私自到甲方处拿钱每建筑平方扣除5元/平方米(建筑面积)本协议自动作废。

  4、原班组吴光红相关事宜由苏军和吴光红双方自行协商,与甲方无任何连带责任。(包括20xx年在项目部所拿款项4万元)吴光红外欠款项有吴光红本人自行解决。与苏军、项目部、劳务承包人无关切不产生任何连带责任。

  十五、付款方式:

  5#楼到12层封顶支付完成工程量总价款的65%、主体施工到到22层支付完成工程量总价的65%、主体封顶支付完成工程量总价的85%、二次结构完成结构验收后支付本协议总款的95%、本协议竣工验收合格后40天内付清本协议签订的全部工程款。如果按本协议支付不到位,可以配合甲方到总包方要钱。

  十六、本协议一式四份,双方签字后生效,工程完工所做工程款结清后失效,望双方共同遵守本协议条款。

  注:你班组在本项目工程所有现场作业人员必须和劳务分包人签订劳务作业合同和安全生产责任制,没有签订的劳务作业人员劳务分包人拒绝发放生活费和工资款。如有未和劳务分包人签订劳务合同的作业人员以及每天未签到的作业人员发生民工工资纠纷,由乙方全权负责并承担法律责任,与发包方、承包方、劳务分包人务任何连带责任。

  甲方: 乙方:

  手 机 号:手 机 号:

  身份证号: 身份证号:

钢筋劳务合同2

  发包方:_______(以下简称甲方)

  承包方:_______(以下简称乙方)

  发包方根据《中华人民共和国合同法》及《劳动法》的规定,将 成都 市 的部分单项工作包给承包方完成,为了明确双方的责

  任关系,经双方协商同意订下此合同。

  一、 承包形式:

  主要是以包工、包辅材劳务承包为主,部分其它费用包干形式。

  二、钢筋班承包内容

  1、工作内容:凡结构、建筑图纸内以及砌体的构造柱、拉接筋、过梁筋、腰梁筋、圈梁筋、屋面筋等的全部工作至主体工程(包括砌体)验收完毕为准。

  即:钢筋的放样、制作、绑扎,(不分钢筋大小)马凳铁、支撑架制作、安装,竖焊、间隙焊、竖焊以及间隙焊完毕后模板内焊渣等杂物的清理,自用架子的搭拆、进出场钢筋的上下车、堆码、收捡、露出墙面、地面钢筋处理、多余箍筋及弯曲钢筋的调直、塔吊基础钢筋制、绑,加工房和施工现场的清扫、清理等文明施工工作。最后检查钢筋扫描出现质量问题费用承包方负责。

  2、机械工具及辅材内容:垫块制、安,全部钢筋制作、绑扎等机械及工具。焊接机械、电焊机、切割机、断筋钳、电焊条、切割片、扎丝、二及电箱以外的各种电缆线、电器照明灯具等等均由承包方自备。

  3、工伤事故:在5000元内的工伤事故由承包方自己负责,超过5000元按国家规定,经项目解决后余下费用,双方各自承担部分责任,承担比例为:发包方负责65%,承包方负责35%。万一出现工伤事故,承包方自己先垫付医疗费用.立即报告发包方,超过24小时自行负责,凭医药发票按合同规定到发包方报销解决,并主动与发包方经办人一起处理好善后事宜,如不主动处理善后工作承包负责65%,发包方只负责35%费用。项目要求的“五统一”标志费用及各种防护工具、护具均由承包方承担。

  三.承包单价

  1、劳务承包单价: 地下室按设计从基础筏板至地下室顶板按_______, 地下室顶板以上按设计建筑面积每平方米_______元,不发生一个计时工。

  2、其它费用单价: 均在劳务承包单价内

  四、工期要求,质量标准

  1、工期要求:承包方所承担每个阶段的工作任务,都必须根据该工程项目所制定的工期计划进行,按该工程项目部规定的工作任务和工作时间不折不扣的完成。否则,总包单位对劳务项目的罚款,全由承包方全部承担。

  2、质量标准:本工程必须达到_______ 市质监站一次验收为“优质”结构工程:若达不到“优质工程”标准所发生的一切费用均由承包方负责,该工程项目部所扣多少费用或处罚均由承包方全部承担。

  五、工程量结算,付款方法

  1、工程量结算:工程量以施工图为准,并按国家规定结算规范进行结算,在劳务队计时工( 普工60元/天,技工85元/天)计算。

  2、付款方式:发包单位严格按该工程项目所定的付款时间给承包付款。即: 地下室至结构7层顶板完成开始支付完成工程量的80%,之后按总包单位付款时间付月进度完成工程量的80%进行支付,余款20%在合同工作内容全部完成并验收后6个月内付清。

  六、安全生产及文明施工

  1、安全生产:

  (1) 承包方人员必须按安全生产的'有关规定,规范进行操作每道工序。

  (2) 承包方所有成员必须佩戴好安全防护品,并要符合公司及项目规定的要求,违者罚款由承包方自己负责。

  (3) 承包方进场人员必须年满18—55岁的男性工人,并按政府的相关规定及公司项目规定,必须办理 各种证件,否则造成的所费用和有关处罚由承包放承担。

  (4) 进入场地不佩戴安全帽或不佩戴工作牌和酒后作业,穿拖鞋上班,一经发现马上赶出施工现场,被给予罚款,200元一次。高空作业,未系安全带者罚款200元。在施工现场大小便者罚款200元,打架斗殴,聚众闹事双方给予重处,双方各处罚20__-5000元。

  2、文明施工

  (1)标准:_______ 市“标准化”工地

  (2)承包方必须对自己的组员按文明施工条规范要求对员工进行教育:

  A、生活区各班组应保持室内整齐、卫生、无异味等。

  B、各班组人员不能赤身、穿拖鞋等进入施工现场。

  C、各班组人员不能在楼层内随意大、小便。

  凡是承包方本人或组员未能按照文明施工规范执行,有关单位管理人员和发包方管理人员均可对其进行罚款与处罚。

  (3)承包方的施工场面做到,工完场清,对自己所用材料进行收检,分类堆码。如不符合要求,有关单位和项目部给出的罚款均由承包方负责。

  七、其他约定条款

  1、承包方工人进场后应办理有关部门规定的有关证件,并承担其费用,发包方在承包方总工资中扣除5‰作为办理 各种证件等手续费用,发包方负责办理。

  2、承包方人员在施工中必须按《安全生产法》及有关部门制定的操作规范执行,违章操作造成的工伤事故自行承担一切责任,如是项目管理不善造成的事故,由发包方协助承包方按国家有关规定进行解决。

  3、承包方中途无理停工、撤走工人,造成工程停工,工期损失及一切费用均由承包方承担,余下的20%的工资,承包方自愿放弃,不结帐不计发工资给承包方,作为后继人员工资的补贴及其他损失费用支付。

  4、承包方本人及人员不管在项目内外造成的打架斗殴等,违反治安秩序造成的伤亡费用及罚款均由承包方自己承担。

  5、钢材损耗率为 1 %,超出部分班组负责费用。图纸变更总和钢筋3吨内承包方负责费用,超出3吨由发包方承担费用。

  6、承包方向发包方交质保金_______万元,工程验收达到“优质工程”一次退还,如隐蔽验收时,发现有质量问题受到处罚及发生其它费用在质保金中扣除。

  7、承包单价实行一次包断,不管含量高低双方都不增加或减少单价。

  8、工人生活费由发包方借饭票给承包方,工人零用钱由承包方自己解决。

  9、承包方必须指派至少一名现场管理人员,指派的现场管理人员必须符合以下几点要求:

  (1)对所作业的分项工程具有高度的责任心,并且有强烈的质量意识。

  (2)必须服从发包方管理人员的安排及指挥。

  (3)能够与其它分项班组以及发包方管理人员进行密切的配合与协调。

  (4)能够完全、合理的指挥及安排其班组工人进行有序作业。

  (5)具有较强的管理水平以及专业知识。 对于不符合要求的管理人员发包方有权要求承包方更换现场管理人员。

  10、承包方本人或班组人员如在作业过程中不服从管理人员的安排与指挥、质量不符合要求(是否符合要求由监理单位、施工单位、发包方共同评定),承包方必须在发包方要求的时间内自行退场,发包方不再另行支付除完成工程量以外的任何费用。并且扣留所完成工程量费用的20%工资,作为后继人员工资的补贴及其它损失费用。

  11、承包方雇用的工人年龄超过55岁(含55岁)以上及未满16周岁的人员发生工伤事故的费用,由承包方负责70%,发包方负责30%费用。

  八、合同未尽事宜,经双方另行协商后列入补充条款;本合同一式二份,经双方签字生效,并具法律效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

钢筋劳务合同3

  甲方:______(以下简称甲方)

  乙方:______(以下简称乙方)

  甲方将 工程的钢筋工程发包给乙方,为明确双方责任及各自的权利和义务,确保该项工程保质保量按期完成,特制定本协议,双方共同遵守,不得违约,甲乙双方自签定之日起必须严格遵守。

  一 工程概况

  1、工程名称:

  2、建筑面积: 约 ______平方米

  3、工程工期:按项目施工进度计划

  4、质量目标:合格

  二 承包方式:

  包清工;包辅材;包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

  三 工程承包范围

  1、承包范围:工程图纸与设计变更单中的所有钢筋项目(含二次结构)。

  2、乙方负责的具体工作内容:

  ⑴钢筋料表的编制。

  ⑵设计图纸及设计变更引起的工程量增减或返工重做。

  ⑶施工规范及常规要求。

  ⑷材料场内运输、装卸。

  ⑸钢筋的下料、弯钩、加工成型、绑扎、标识牌的悬挂。

  ⑹钢筋的除锈、污物的清理。

  ⑺成型钢筋的焊接。(包括:直螺纹的连接,钢筋接头的焊接、马凳筋的制作及安装、剪力墙定位梯子的制作及安装,以上工作内容不另计工程量)。

  ⑻二次结构中构造柱、圈梁、过梁,拉结钢筋等全部钢筋内容。

  ⑼每道工序钢筋绑扎完成后,对该施工区域内的现场清理及堆放。

  ⑽与其他工种的配合施工。

  ⑾施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。

  ⑿文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

  ⒀钢筋分类、分规格上架堆放整齐(现场甲方如有机械设备将给予适当协助,若无乙方需人工搬运至钢筋分类架上),材料标牌标色的悬挂,场内整洁等工作。

  ⒁原材料、成型钢筋必须分类、分规格堆放,长于40㎝的废钢筋必须与其它废材分类集中堆放。

  ⒂乙方给其他班组作料,各自协商,甲方不负责给量

  四 材料及工用具

  1、材料管理:

  ① 乙方进场后需及时上报阶段性的钢筋使用数量。

  ② 乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领料单”,经项目经理批准后方可到现场材管员处领用。

  ③ 周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。

  ④ 辅材:铁丝、焊条由乙方自购。

  ⑤ 钢筋损耗不得超过1.5%,超出部分由承包班组负责材料费用。

  2、工用具管理:

  ①甲方提供垂直运输、切断机、弯曲机、现场及楼层固定电源箱。

  ②甲方提供给乙方使用的工用具使用前由双方共同验收,双方确认验收合格后交由乙方保管使用,使用期间需做好工用具的清洁保养,工程结束时需完好移交给甲方。

  ③乙方自备电焊机,含电缆、手套、焊把、焊帽,扳桩、钢筋钩、钢筋剪刀(套)、切断机刀片(副)、标记笔,个人自备工具以及手套、雨衣、雨靴等劳保用品。所有涉及使用安全的工用具须经项目部安全员检验合格后方可使用。自备工用具维修保养乙方自理。

  五 质量要求

  1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范及建设、监理和甲方的要求。

  2、乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

  3、乙方在完成每一施工部位或工序后,必须经认真的自检互检合格后,方可报甲方核验。经甲方验收合格后方可继续施工。

  4、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务,如有损坏,乙方须自费修复至原状。钢筋绑扎完毕,应清除作业面内的杂物和油污。

  5、若由于乙方原因返工,造成材料损失的除给予50-1000元/次罚款外,并按材料市价两倍赔偿。

  6、由于施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由施工班组负责。

  六 安全、文明施工

  1、安全施工:乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及甲方的各项规定,严格按安全规章组织施工。

  2、安全事故:乙方在施工过程中必须遵守安全生产纪律,若发生工伤事故,费用5000元以下的由乙方承担,超过5000元以上的部份由乙方承担30%费用;无违章作业时由此可能产生的误工费、休养费乙方最高负责10000元;有违章作业时由此可能产生的误工费、休养费乙方最高负责20xx0元;其余赔偿甲方负责,对于人为地破坏安全防护设施造成的事故由责任人承担所有的费用及责任。

  3、发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。

  4、文明施工:乙方必须服从管理,保持现场整洁。及时清理、回收、整齐堆放各项材料,做到工完料尽场地清,所用机械及时清理保养。每天打扫宿舍内外环境,保持现场整洁文明和生活区干净卫生。积极主动创建市文明标化工地。达不到要求的,给予每次50-500元罚款。

  5、乙方新到人员必须先到项目部的安全部门报到,先学习后上岗。否则发生一切工伤事故由承包人自行承担。

  6、未经许可工地严禁住有女工和家属工,违者每日罚款50元。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。

  7、承包班组统一配戴安全帽。安全帽由甲方统一负责采购,费用由承包班组承担,工程结束后不退回。

  8、严禁酒后上岗施工作业,一经发现罚款200元,并将饮酒工人逐出施工现场,因酒后发生的工伤事故,由乙方自行承担,甲方不担负责任。

  七 工程承包费用及结算方式

  1、承包费用

  本工程乙方总工程量约为 ______,工程款约为 ______元。竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算。

  2、计价方法

  ①按协议规定的工作内容一次性包死,承包单价:(按施工图纸的钢筋用量吨位计算,每吨 ______元)按照建筑面积(建筑面积计算规则执行GB/T50353-20xx算至结构外墙皮,不包括保温层,每平方米 ______元),其中基价为 元/m2,质量奖为1元/m2,施工安全奖为1元/m2,文明施工 1元/m2。

  ②价款的结算:(1)凡工程质量达优良的,可全额获得质量奖;反之,不能获得质量奖。(2)凡施工期间无经济损失5000元以上的安全事故可全额获得安全奖;反之,不能获得安全奖

  (3)凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖;反之不能获得文明施工奖。 ③本协议承包价格经甲乙双方协商一致后确定,甲方认为乙方已经了解该工程中所包含的工程内容、根据市场行情工人人工费可能会出现的调整及施工当地该项工程的市场价格等一系列相关因素,因此此价格一次性包死,之后不再议,此价格之外不再出现零散工。 防暑降温费用,时在工程款中扣除,职工养老金由乙方为其职工代缴。

  ⑤付款方式:甲方每月核算承包人的实际完成的合格工作量,按协议单价结算,并核算承包班组材料耗用量,超出定额规定用量的材料按采购价由乙方承担。经项目部管理人员签字,项目经理审批后,每月1日—5日该班组把上月的施工任务单报到公司经营科审核,并附工人考勤表、工资表(经工人本人签字并按手印)、身份证复印件,报公司经营科审核,公司经理签字后财务科做表,30日开支;如遇特殊情况,开支顺延。承包项目完成后结清总工作量的90%,当年年底付清所结工程款,余款待工程完工,经业主验收合格,乙方又未在合同期内发生违反合同规定的行为,待竣工后 个月内付清。

  ⑥承包班组交通费用自理。

  八 保证金的交付与退还

  乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工、文明卫生、环境管理,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金 元(按承包总价的`5%缴纳,此保证金必须签协议时以现金或支票方式缴纳甲方财务部,如发现本工程出现转包情况或安全发生工人人身死亡事故,此保证金甲方全部扣留),并于协议签订后,队伍进场施工前一次性交清,待乙方承包的工程全部完成,甲方及监理验收合格,由甲方主要负责人审核同意后全部退还(不计付利息)。如乙方不能履行协议(如有质量、安全、文明施工、人员等问题时),保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

  九 双方职责与权限

  (一)甲方

  1、甲方委派为该工程现场施工负责人,协调安排施工。

  2、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。

  3、甲方负责供应现场及楼层固定电源箱,做好材料供应工作,切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾,保证工程顺利施工。

  4、在施工过程中,乙方违返有关规定,未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工,造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害甲方信誉的,甲方给予乙方每次50-500元罚款,并限期整改,拒绝整改或整改无效,甲方有权单方面中止协议。并按完成工程量的80%结算,甲方不承担乙方其它任何费用。

  5、在地方行业主管部门实施的检查中,如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的,甲方给予乙方每次500-3000元罚款,造成严重后果的,甲方有权单方面中止协议。

  6、提供食宿方便。

  7、制定施工计划。

  8、进行技术交底、安全交底。

  (二)乙方

  乙方必须遵守甲方的各项规章制度,如有违返,甲方有权给予处罚。

  1、乙方委派 ______为乙方现场施工负责人,参加甲方生产协调会,具体负责本专业的施工管理。在协议期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换现场施工负责人(班组长)和施工人员。

  2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者,否则甲方有权单方中止协议。

  3、做好人员录用工作,不得录用有高血压、心脏病、精神病、传染病人员和年龄大于55周岁或小于16周岁的人员。特殊工种必须持有特殊工种操作证方可入场施工。对于入场的乙方工人,乙方必须向甲方上交身份证复印件、操作证(特殊工种)复印件及明细表。

  4、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工员、质量员、安全员和监理工程师的监督检查,接受整改意见,限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员的指导意见,协调好各方面的关系。

  5、必须执行所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录,并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。

  6、健康证、操作证等一切费用乙方自理,并且必须按市有关规定办理相关证件,乙方可以委托甲方办理,费用在结算中扣除。

  7、妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。

  8、由于乙方施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由乙方施工班组负责。

  9、制止所属人员乱拉乱接电源,在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款,同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

  10、乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序及偷盗行为,违反者甲方给予1000-5000元的经济处罚并清理出场,造成后果有重大影响的除直接移交司法机关依据法律追究责任外,甲方有权终止协议。

  11、乙方应竭力避免出现违章作业,如有违章施工出现安全事故,甲方不负责任何责任。甲方强调乙方所有施工人员在工地食宿,禁止乙方施工人员私自回家,乙方人员在施工工程中生病、发生交通等意外事故(包括乙方自身原因导致甲方及第三方人员受到意外伤害),一切责任均由乙方负责,甲方不承担任何责任。

  12、施工过程中,乙方应准备充足的人员,如果影响甲方的施工和进度,其一切损失由乙方承担。乙方在人员紧缺不足的情况下,甲方有权利补充人员,其人工费由甲方来定,所发生费用从乙方工程款中扣除,延误工期所造成的损失由乙方承担。因乙方原因严重影响甲方施工进度的,甲方有权终止分包协议,并仅支付已完合格工程的50%的工程款。

  13、配合工地安全员搞好安全教育和填写三级教育的有关事项。乙方所使用的建筑材料必须提前7天向甲方提供使用计划,由甲方审核后予以提供。

  14、乙方保证每月发放工人工资与甲方同步进行,一旦发现乙方有拖欠工人工资的行为,甲方将依据拖欠金额对乙方加倍处罚。

  15、精心组织施工,在保证质量的前提下以最快的速度来实施生产计划的完成。

  16、严格遵守操作规程,按甲方技术人员交底及施工图纸施工,克服质量通病,搞好细部处理,做到一次成优。

  17、加强对职工的安全管理做好职工的安全教育工作,严格按安全操作规程施工,在施工中发生的安全事故一切费用由责任方承担。一次违章罚款,二次违章辞退。

  18、节约材料,施工中做到工完料尽场地清,积极主动创建市文明标化工地。

  19、严格执行施工进度计划,若乙方自身原因延误工期,每延误一天罚款1000元/栋,经甲方指出后无解决措施的,甲方将中止协议,并按已完成工程量的工程款80%结算。中途退场时甲方不承担乙方任何费用

  20、因质量原因勒令退场的,按完成工程量80%结算,甲方不承担其它任何费用。

  十 违约和争议

  如发生违约和争议,甲乙双方协商不成,应提交 仲裁委员会按该仲裁会规则进行仲裁,或提交 人民法院申请判决。仲裁结果或判决结果,对甲乙双方均有约束力。

  十一 其他

  1、本协议一式肆份,甲方叁份,乙双一份,协议双方签章(字)后生效。工程款结清后失效。

  2、协议未尽事宜,由双方协商签订补充协议。

  甲方:____________

  乙方:____________

  代表(签字):______

  代表(签字):______

  电话:______

  电话:______

  身份证号:

  年 月 日 年 月 日

钢筋劳务合同4

  甲方:_________________(以下简称甲方)

  乙方:_________________

  身份证号码:_________________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合公司有关规定和本工程的具体情况,经公司决定,本工程钢筋分项由乙方实行劳务承包。为确定双方在本施工中的权利、义务,双方本着平等自愿、互惠互利的'原则,明确工程质量、安全、进度,经甲乙双方协商达成以下钢筋绑扎分包劳务合同样本内容,双方共同遵守。

  第一条承包要求及方式

  1、工程名称:_________________

  2、工程地址:_________________

  3、承包形式:_________________本工程采取包工不包料的分包形式,(扎丝、焊条、扎钩等辅料和钢筋所需机械工具、施工电缆由乙方自理)把钢筋分项工程承包给乙方。

  4、工作内容:_________________除屋顶钢结构而外,其余所有钢筋内容,乙方在施工过程中必须严格按施工图纸及施工规范进行施工,包括所有图纸变更及业主、施工单位调整的工作量等,按照甲方规定施工期完成工期内的全部任务。

  甲方:_________________

  ___________年_______月_____日

  乙方:_________________

  ___________年_______月_____日

钢筋劳务合同5

  甲方:

  乙方:

  甲方(全称):

  乙方(全称):身份证号码:

  依据《中华人民共和国合同法》、及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿,公平和诚实信用的原则,进行单项承包,双方自愿达成如下协议:

  一、工程名称:港龙美的云筑

  二、工程地址:阜阳市润和路与阜南路交叉口

  三、承包范围:本工程所有钢筋加工制作(含机械、人工、辅材等)、绑扎、辅材(绑扎丝、垫块)、加工机械、电渣压力焊、热焊、机械连接、焊接等

  承包部位:港龙美的云筑售楼处(86#楼)

  四、主要承包的工作内容:

  4.1.1)钢筋加工制作包含如下工作内容:

  ①施工现场机具、设备安装就位;

  ②操作架搭拆(包括钢筋棚搬家多次搭拆);

  ③配合现场材料上、下车;

  ④原材料、机械连接接头现场取样;

  ⑤所有钢筋的制作(含一次结构、二次结构、桩芯钢筋在内))、安装及成品验收等等;

  ⑥套丝、马凳、梯子筋、定位筋、定位框的制作;

  ⑦所有焊接(含电渣压力焊接等);生锈钢筋的清理、分类;

  ⑧机械维修;

  ⑨现场材料的转运、码放;

  ⑩电梯井防护门下料(预埋)、外用施工电梯门的下料等等;自带手持工具;制作材料剩余的废料要做到充分利用(如做马凳等产品)。

  4.1.2)所有钢筋的套丝、下料钢筋均用无齿锯切断。决不允许用切断机切断钢筋。

  4.1.3)所有钢筋制作所需机械及一机一闸一漏保、配电箱、电缆等。

  4.2钢筋绑扎内容包括:

  1)本工程所有钢筋的安装绑扎(含桩芯钢筋的制作、绑扎、铁板焊接在内)、材料转运、剩余钢筋清理、分类,材料码放整齐;墙、柱、梁、板的洞口预留、预埋及处理;不能与结构同步施工的梁板钢筋的预留、预埋、剔凿以及二次结构、构造柱及拉结筋的预留预埋;后浇带钢筋保护及二次绑扎、成品的保护、自带手持工具等。

  2)现场安全、文明施工的场地清理;剪力墙及柱根部焊渣的清理等工作。

  3)包括每道工序每天必须做到工完料尽场地清,材料码放整齐等各项文明施工,如乙方不清理,甲方将派人清理,按200元/工日在乙方工程款中扣除(乙方不同意、不签字同样生效)

  4)钢筋绑扎所需套筒、火烧丝、铁丝、垫块、电焊条、粉笔、石笔、砂轮片、电渣压力焊所需机械材料、机械连接套丝机的自备等。

  5)乙方必须按照建设单位质量体系标准要求(本工程含第三方飞检)、国家行业标准体系要求、图集、规范、图纸、大样节点等要求施工。施工进度必须按照甲方进度计划、时间节点要求按时完成(包含报验质检部门)。

  五、合同工期:开工日期:____年____月____日;

  完工日期:____年____月____日;

  注:按实际施工工期标准(二层及以上按5天/层,包括钢筋、模板、砼且含特殊情况。)

  5.1乙方必须确保按甲方下达的工期进度计划施工,确保工程进度按时完成,如不能按建设单位与总承包方签订的计划工期按时完成,每延误一天,建设单位罚款总包(甲方),总包(甲方)将加倍处罚乙方,且总包(甲方)有权安排人员抢工,费用在乙方的工程款中双倍扣除。

  六、质量标准、等级:本工程按国家规定验收标准及地方相关标准达到优质主体结构。同时满足建设单位质量标准体系要求(含第三方飞检质量要求),国家行业标准体系,图集、规范质量标准体系及地方标准体系。若乙方达不到该标准,总包(甲方)将按照有关规定进行处罚。

  七、承包方式、承包单价:

  7.1承包方式:本工程在乙方签订本合同时,先交保证金20000.00元(大写:贰万整),保证金待乙方施工人员能满足合同施工范围所需人员时,一个月后退还乙方保证金,如果乙方中途退场,保证金不予退还。本工程在乙方承包范围内以包工、包自带小型施工用具(调直机,切断机,弯箍机,套丝机,无齿锯,电焊机,电渣焊机具,机械连接及机械维修保养等)、包工期、包质量、包成品保护、包安全、包文明施工、包场内运输、包工程验收达到合同约定的质量标准、包施工中乙方工人安全保护用品、包野蛮施工过程中一切工伤事故费用、包物价上涨因素、并综合考虑楼层超高等因素,本工程在施工期间,不管工、料、机等价格如何变化及图纸与施工图深化后结构施工发生变化所需钢筋绑扎量的变化,均不再调整单价和费用。

  7.2劳务单价:

  (1)各部单价:

  1)、地下车库所施工部位按吨位计算,固定单价是:元/吨计算(含一次结构、二次结构埋筋、二次结构所有钢筋)。

  2)、主楼从地下室开始包括地下室及基础筏板所有钢筋制作、安装按建筑面积元/㎡计算。(含一次结构、二次结构埋筋、二次结构所有钢筋等)。

  (2)合同内不发生的任何零星用工(注:此合同一律不产生任何零工,只要与钢筋工有关的工作量全部由钢筋工完成,人工费已包含在内)。

  (3)设计变更造成的乙方返工,均不计算人工费。

  (4)如果钢筋绑扎质量,进度,文明施工都能达到要求,总包(甲方)可以适当考虑钢筋施工范围对你方优先考虑,否则随时根据情况缩小乙方施工范围。

  7.3单价说明:承包单价中包含但不限于乙方施工人员的所有劳务工资、工人进出场费、现场内材料搬运费、生活费(含住宿用品及餐具)、乙方人员自带工具费、运输交通费、工资附加费、冬雨季施工措施费、高层建筑人工降效和施工措施所发生的人工费及施工不可预见费、抢修费、措施费、场地清理费、工具加工费、成品保护费、管理费、节假日补助费、就餐费、差旅费、利润等,合同范围和合同内容所规定的与该承包工程有关的所有费用。

  八、结算方式:

  8.1包干单价范围内的工程,根据施工图纸计算实际完成工程量计算。

  8.2设计变更导致乙方返工的部分均不计算人工费。

  8.3所有赶工费、夜里加班要求增加费均不另计费用,同时乙方作业人员无条件全力配合。

  8.4所有阳台、走道仅按算建筑面积一半计算,注:飘窗板、空调板、汽车坡道入口、出口(无顶板处)、以及风井不计算建筑面积。

  九、付款方式:

  乙方进场人员在甲方食堂吃饭,伙食费从承包项目的工程款内扣除,正负零以下不支付工程款。乙方准备垫付工人零花钱至正负零,出正负零后每月支取生活费现金1000元或充卡每月不得超过2500元(充卡由承包人负责,且实名制),其中农忙和学生开学发放部分工资,工程完工后,本公司若无其它工程项目继续承包给乙方,春节前甲方按乙方实际完成工程量的90%结算给乙方,余款在单位工程竣工后一次性付清(若遇过春节跨年工程未完工,按实际完成工程量的85%结算)。

  十、工期条款:

  10.1乙方必须严格按照总包(甲方)的总进度计划、月进度计划、周进度计划要求施工,乙方必须配备与进度计划相匹配的施工人数进场,确保工期,必保甲方进度计划按时完成。

  10.2乙方在任何情况下进行抢工,均不另增加费用。如需抢工,必须服从甲方统一调配。如不服从,甲方必对其进行10000元/每次的处罚。

  10.3甲方要求乙方抢工,若乙方在收到甲方通知后无明显改进,甲方有权增派其它施工班组,由此增加的承包价差由乙方承担,在乙方工程款中扣除。

  10.4无论天气条件怎样,当甲方认为有必要赶工时,乙方应调整施工计划,增加人、材、机投入,甚至实行24小时倒班施工,保证甲方对工期的要求,因此发生的一切费用视为已含在单价中,并不再索取任何费用。无条件服从甲方工期节点要求。

  十一、质量条款:

  11.1乙方必须严格按照国标标准及总承包合同质量条款进行施工,否则造成的一切损失均由乙方承担(此工程施工质量依据建设单位质量体系要求、第三方飞检要求、国家行业标准体系要求、图纸、图集、规范等要求施工)。

  11.2出现质量隐患或者问题时,乙方应无条件的按甲方技术质量部门要求进行返工或整改,直到消除质量隐患或质量问题。

  11.3乙方有义务做好成品保护工作,由乙方原因造成成品、半成品的损坏,甲方有权对乙方进行处罚。

  11.4乙方应保证其承包范围内的'工程能顺利通过验收,若因乙方原因影响工程的验收而造成的一切损失均由乙方承担。

  11.5乙方必须服从甲方管理人员指挥安排,严格做好工人技术交底工作,严格按照甲方审定的施工方案、技术交底和施工图纸、施工规范要求施工,因乙方自身原因造成的质量问题,乙方必须无条件返工,并赔偿相应的材料损失,工期不得顺延。

  11.6验收的依据和标准:依据建设单位质量体系要求、第三方飞检要求、国家行业标准体系要求、图纸、图集、规范等要求。

  11.7分项工程施工完成后,乙方必须先进行自检,合格后方能报甲方验收。

  11.8各班组报验一次性验收不合格,进行二次验收仍不合格,甲方对乙方处以1000元/次处罚。

  11.9图纸下发后,乙方需立即安排班组进行图纸核对,书面提出图纸疑问,配合甲方技术部进行图纸会审。

  11.10有关乙方工作内容质量验收及检查时,乙方需安排现场带班跟随配合,如有质量、安全问题,乙方需马上安排工人无条件整改。

  十二、甲乙双方职责:

  12.1甲方责任及权益:按时提供材料,乙方如需材料必须提前15天上报材料计划,由项目负责人审批,交采购部按计划采购。在采购期间乙方须安排和协调好场内生产工作,在施工过程中,乙方的工期、质量、安全达不到甲方要求,甲方有权辞退乙方,其产生的损失费用一律由乙方承担。

  12.2乙方责任:

  (1)乙方所有施工人员,必须居住在甲方指定的生活区,服从甲方管理和安排。

  (2)乙方必须申报工人合法的暂住权,甲方代乙方办理各项证件及手续,费用由乙方承担,如乙方不申报,罚款由乙方负责。

  (3)施工过程中,班组与班组之间不准发生打架闹事行为,无论谁正确与错,视情节严重程度各罚500-1000元,如造成被打伤行为,由责任人承担一切医疗费用和相应法律责任,本公司不负责任何赔偿,打架双方或责任人不签字同样生效扣除。如造成伤害由当地公安机关追究其刑事责任。

  (4)乙方进场必须与工人签订用工协议书,内容包括工程质量、施工安全、管理职责,协议要求一式三份(乙方、工人、甲方项目部各执一份)。

  (5)乙方队伍进场时,必须提供身份证等证件。

  (6)乙方不得雇佣18岁以下或56岁以上及不宜从事建筑工程施工作业人员,否则发生一切责任,由乙方自行承担。

  (7)所有人员没有我项目批准,对本工程造成危害,途中私自停工,每人处罚500元。由此造成后果自负。

  (8)乙方在施工中每天必须做到工完场清。

  (9)严禁乙方人员在工地及生活区酗酒、打架、赌博、盗窃、滋事、破坏公司形象,如有发生,甲方对肇事者处以500-1000元罚款,(包括在工地现场随意大小便处以200-2000元罚款)情节严重者报公安机关处理。

  (10)在甲方认为工程质量、进度、受到影响时或即将产生损失时,甲方有权终止合同内容(或要求乙方退场,)乙方退场按已完成合格工程量合同价60%结算,乙方必须无条件退场,并承担由此产生的一切经济损失和法律责任。

  (11)乙方使用的机械设备,由乙方负责日常保养、维修、包括易损件的更换、所需费用由乙方负责,前提条件千万注意机械维修别耽误工程进度。

  (12)乙方材料进场入仓库,乙方必须妥善管理,保持现场文明施工,合理使用材料。钢筋原材严禁超用,所有废料尽量回收再利用,能省则省的原则,甲方最终按定额损耗不超过1.5%,对乙方进行过程考核,乙方在施工过程中达到节约要求,甲方给予乙方奖励,超过部分,按甲方采购价在乙方工程款中扣除。

  (13)乙方人员在钢筋施工过程中,按照总包下发的施工蓝图及相关图集、施工方案、甲方提供的钢筋料表等进行钢筋制作安装。乙方服从总包方管理人员的统一指挥,钢筋由总包方提供,每次领料时,乙方应会同总包方有关人员共同清点钢筋数量,除盘条直接过磅称重外,其余型号的钢筋均按根点数,并按理论重量结算,工程完工后,正常的钢筋用量依据图纸、定额下浮2%且钢筋损耗率不得超过1.5%,乙方实际钢筋总领用量超过此量,超过部分由乙方承担。

  十三、安全文明施工条款

  13.1乙方人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全技术交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度(或处罚标准),用电机具要专人管理,专人操作,若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

  13.2施工现场乙方必须由专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作。

  13.3因乙方自身管理不善造成的安全事故,均由乙方承担全部责任,甲方概不负责。

  13.4乙方在整个施工期间要为其作业人员提供必要的安全防护、保护用品,甲方为乙方工人办理工伤意外保险,保费甲方出,因乙方措施不力发生事故的,乙方负全部责任并承担由此产生的一切费用。

  13.5若发现乙方工人私自接电线、插座、电炉等,发现每人每次罚款200元,从工程款中扣除,发生事故由乙方负责。

  13.6乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利的一切费用。

  13.7特殊工种施工人员必须持有效证件上岗,如电焊工,电工等,严格按照操作规程施工,否则出现安全事故,甲方不负责任何责任。

  13.8由于乙方管理不善,造成任何第三方的损害,由乙方承担一切责任。

  13.9乙方进入施工现场,所有材料码放、以及场地内转料、半成品码放等必须符合文明施工要求。

  13.10乙方的施工人员在甲方的食堂凭饭卡就餐,不得在生活区或施工现场私自生火做饭,违者重罚,造成一切经济损失由乙方全部负责。

  十四、解决合同纠纷的方式

  因本协议发生争议,由双方协商解决。协商不成时,可向合同签订地芜湖市中级人民法院起诉。

  十五、附加条款:无论什么原因,中途退场,钢筋制作按______元每吨结算,绑扎按____元每吨结算,其他不与计算。

  十六、其它

  16.1每月30日,乙方向甲方如实报送本班组上月施工人员名单和身份证复印件;施工人员考勤表及工资表、工作量,作为甲方拨款的必要条件,乙方应保证所报资料的真实性、准确性。所报资料必须经乙方班组长及乙方和甲方专业工长签字(工资表必须由每个工人签字)。甲方根据乙方所报资料和实际情况,按时发放生活费,乙方必须和甲方签订安全协议书,配合甲方办理一切劳务手续。

  16.2乙方工人进场前必须签订授权委托书,主要授权范围有:对乙方和甲双方签订的分包合同内容与定价的认可,和安全协议签订认可、以及乙方在特殊情况下不可以代领工人工资等。

  16.3本合同自双方签字、盖章之日起生效,期满结清余账后本合同自然失效终止。

  16.4在乙方施工范围内,部分工作量如甲方代理完成时,其费用按时扣除。

  16.5对因环保、停电、停砼等因素造成的停工,无论时间长短,乙方不得以此因素索取误工费。

  16.6本协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份,每份都有同样的法律效力。

  16.7所有施工人员必须住甲方指定的生活区,以利于工作安排及协调,班组人员充足可以协调其他栋号楼施工。

  十七附件

  附件1、承诺书

  附件2、安全生产管理协议书

  附件3、临时用电安全管理协议书

  附件4、治安、消防、交通协议书

  附件5、环保施工协议书

  附件6、安全生产协议

  甲方(或甲方授权委托人)签字(章):

  电话:

  乙方签字(手印):

  电话:

  签订日期:____年____月____日

钢筋劳务合同6

  甲方: 项目部乙方:

  为了适应市场经济发展的需要,改革经营管理方式,完善企业管理制度,明确双方的权利和义务,经甲乙双方协商,将宣城中学新校区1#、2#教学楼及实验楼工程劳务分包给乙方。为使工程顺利进行,特签订本协议书:

  一、承包方式、承包范围和承包单价

  承包方式:包工、包质量、包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。

  程图纸上所有瓦工施工项目和场地硬化以及涉及到本工程的其他瓦工工作都在乙方承包范围内。

  二、工程结算

  最终由公司审核确定。)余款在当年内给予结清。

  付款方式:每月付瓦工班组生活费贰万元。

  三、工期要求

  甲方根据总工期要求,编制施工总进度计划。在此基础,乙方编制详细的周计划,月计划。如果由于乙方计划不周,组织不力,技术力量不足,造成工期延误,使甲方蒙受的损失,甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求,甲方有权安排其他班组施工,所干工作量从乙方结算中扣除给其他班组。

  工期要求:按甲方总进度计划,只准提前,不得延误。

  四、权利和义务

  甲方权利

  4..甲方有权审查乙方队伍组成的.合理性,当甲方发现乙方队伍中有不适合本工程的工作人员,有提议撤换的权利。

  甲方有权对乙方施工的项目进行抽查,发现质量问题,指令整改,其损失部分由乙

  方自行负责。如乙方在甲方所限时间内未加整改,甲方罚款1000元,以此类推。

  如因甲方工期要求,需乙方加班时,乙方必须无条件服从加班。如乙方以各种理由不加班,甲方将罚款乙方2000元,从工程款中扣除。

  当甲方发现乙方不能确保工程进度和质量以及违反上述条款时,甲方有权辞退乙方,乙方不得借故拖延,按完成工作量的60%结清账目,限在3日内离开工地。

  若未经甲方允许,乙方无故中途退场,则视为违约,甲方一律不予结账。

  乙方如不服从甲方管理,甲方有权清退乙方。

  甲方义务

  施工期间,甲方向乙方提供必须的食宿条件,及相应施工工具、设备、生活设施等。

  施工完毕,经验收合格,要求甲方按合同约定结算付款。

  乙方权利

  要求甲方提供施工必须的相应工具、设备及生活设施条件。

  施工完毕,经验收合格,要求甲方按合同的约定结算付款。

  乙方义务

  乙方负责组建政治素质、技术素质合格的职工队伍,并将花名册及身份证等相关证件呈报甲方备案。每个职工签好上岗协议书,方可上岗作业。

  施工完毕,经甲方和建设单位验收合格后,对乙方进行每月生活费按约定付款。

  乙方自行办理职工人身保险、劳动保护用品、合作医疗、进场施工有关证件。医疗福利费已包括在承包单价中。乙方不得开小灶,甲方提供的一切,乙方均应加倍爱护,若有损坏,照价赔偿。

  乙方必须制定出安全生产技术措施,严格遵守安全生产操作规程,乙方发生的任何安全事故,由乙方自行负责,与甲方无关。

  乙方工人不得在宿舍内私拉乱接电线,烧电炉、热得快、电热毯等类似电器。

  乙方在施工过程中必须加强对自己队伍的管理教育。所有人员必须遵守甲方的各项规章制度、管理条例,决不允许酗酒、赌博、偷盗、打架斗殴。如有上述现象发生,甲方将视情节轻重,处以五十到五百元的罚款,直至清除出工地并交当地公安部门处理。

  乙方派同志为工地代表,全权处理乙方施工中的一切事务。乙方代表必须常驻现场,并积极配合项目部人员做好各项检查。有事离开现场必须请假征得同意,安排好工作后方可离开,超出处以元/天罚款,擅自离开工地者,处以元/天罚款。

  乙方内部的事情由乙方自行解决,乙方必须以自己当地的施工队伍为主,进场施工的一切手续,由乙方自行办理,如因手续不全发生的后果,乙方自负。

  乙方选派施工人员必须是适合从事体力劳动,45周岁以上、身体健康无任何传染病、高血压、心脏病、恐高症等疾病。

  五、奖罚措施

  施工过程中要注意节约材料,合理调配。发现乙方用料损耗超过2%,则甲方按超过数量成本10倍对乙方处罚。

  每个施工段结束。必须做到随做随清,料尽场清,如不及时清理,甲方有权派人清理,发生人工按20元/小时计算,并处500元罚款。

  如有本协议条款现象,一经发现,甲方将立即予以劝退,并处以500元/人,以上人员发生事故由乙方承当全部责任。

  乙方必须按照甲方要求工期施工完毕,如乙方造成工期延误,甲方处300元/日罚款。

  乙方必须严格按照甲方要求质量标准施工,如乙方施工质量经验收不合格,乙方必须返工,所发生的人工费、材料费以及牵连发生的费用全部由乙方承担,甲方并处1000元/次罚款。

  六、争议解决方式

  本合同在履行过程中发生争议,双方应当协商解决。如未能达成一致,可以向人民法院起诉

  七、其他

  部分工具可由乙方向甲方借用,定班定车,自行保管,遗失照价赔偿。正常修理由乙方负责。人损坏的,由乙方修理,并照价赔偿。特别是在轮胎无气情况下使用推车,每次罚款50元。

  本合同签订至本工程竣工验收合格后,在施工工程中不得有所变动。

  本合同一式两份,具有法律效力,双方各执一份,双方签字盖章后生效,账目结清后自行失效。

  甲方:乙方:

  代表:代表:

  年月日

钢筋劳务合同7

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方友好协商,甲方辽阳万达广场大商业的钢筋制作、安装工程,以包工的方式委托乙方施工。为了明确双方的职责与义务,遵照国家有关法律、法规,在平等互利的基础上特签订本协议,在施工过程中双方共同遵守执行。

  一、承包范围及工作内容和要求

  1、承包范围:施工图纸范围内的所有钢筋分项工程(包含设计变更、墙体拉结筋、桩头钢筋调直、地下室顶板及屋面钢筋网制安、悬挑外架的预埋钢筋)。

  2、工作内容:承包范围内的钢筋的场内水平及垂直运输、卸车,调直,按施工图纸及规范进行翻样,加工制作及安装。滚丝安装制作等一切工序。乙方要及时提供钢筋翻样单壹份给甲方。

  3、工程质量:必须严格按照施工图纸、设计文件和施工规范及操作规程进行制作安装,满足施工验收规范要求,钢筋分项工程质量等级达到优良。

  二、承包方式、单价和结算付款方式

  1、承包方式:乙方以包工的方式进行承包,乙方必须自带钢筋加工制作机械(断铁机,调直机、弯曲机,滚丝机、电焊机等所有与钢筋制作相关机械设备、工器具并带连接的电缆线)、操作工具,钢筋安装用的扎丝及一切所有钢筋连接所需的电焊条。一切安图纸要求施工,直径10以上的钢筋不允许出现40cm以上的短钢筋头,如有违反,则予以处罚。钢筋由甲方提供,乙方必须节约用料,不得浪费,若乙方浪费材料或理解错图纸引起多用材料,其相关费用按实从乙方结帐总额中扣除。

  2、含承包范围、工作内容及承包方式中所有条款的工资、材料、机械、工具、劳动保护用品等。地下室及群房和主楼的钢筋安装制作一个单价。

  3、计时工单价:在承包范围和工作内容外,若因甲方工作需要安排,所发生的计时工按元/工日计算,由施工员安排、项目经理批准、第一总承包工程公司总经理认定。

  4、付款方式:每月待建设单位付款后,甲方每月按乙方完成工作量的%进行付款,并扣除予借费用。所有钢筋分项工程完工后年底付至%,竣工验收后,工程款决算后内付清尾款。

  5、各种处罚金额直接从乙方包干总额中扣除。

  三、工期要求:

  1、乙方应配足熟练操作人员,满足甲方施工进度要求。

  2、在项目开工及施工过程中,乙方未按计划完成施工任务,每延误一天扣罚1000元。

  四、质量、安全、文明施工管理

  1、本项目工程主体结构要求优良,乙方必须严格按照图纸、施工规范、施工方案进行施工,钢筋分项工程必须优良。钢筋制作及安装绑扎必须符合施工质量验收规范,对不符合规范要求的,乙方必须无条件返工重做直至合格。钢筋必须焊接牢固,符合滚丝验收规范要求,杜绝出现质量事故。

  2、所有施工人员必须配备安全帽(由甲方购买,按实价拨给乙方),安全带、雨鞋、雨衣、手套等。在施工过程中,乙方要确保安全,配备相应的安全用品用具,如因乙方违章操作及自身原因造成的安全事故,其一切责任由乙方自行承担。但甲方必须确保防护到位,如因防护未到位引起的事故,甲方负责。若乙方不配齐劳保用品,不按规定偑戴安全帽等,每发生一次按每人每次扣罚50元。

  3、乙方必须遵守现场文明施工的规定,各种材料要集中分类堆放,做好料牌。

  4、乙方必须服从项目管理人员的指挥和调度,遵守甲方有关安全、质量、保卫等各种管理规定。

  5、在施工过程中如图纸发生变更,乙方必须无条件予以执行实施,如已安装好的钢筋发生变更,其发生的费用,甲方按实予以认可。

  6、乙方负责人应参加项目部要求其参加的有关会议,每缺席一次扣款500元。

  7、各班组间要团结友爱,互相尊重,如乙方人员在施工现场打架、闹事,发生的一切经济费用和刑事责任由乙方承担,甲方不负任何责任。另乙方除治安管理条例接受处罚外,根据情节轻重每次扣款100~500元。

  五、双方责任

  (一)甲方责任

  1、负责对乙方进场人员进行"三级"安全教育以及遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面教育。

  2、负责施工前和分阶段的技术交底工作,提供有关技术资料,并向乙方讲清技术质量、安全、节约等措施。

  3、负责提供施工必须的大型机具。(垂直运输机械)

  4、指派专人负责质量、安全、现场操作的检查指导和监督工作。

  5、负责为乙方人员提供必需的食宿条件和安全用电照明。

  6、负责遵守合同按期及时支付工程款。

  (二)乙方责任

  1、乙方必须严格按照甲方进度计划,安排组织操作人员进场,如因乙方原因延误,造成一切经济损失由乙方承担,甲方有权另行组织其他人员进行施工,其所有费用及增加费用直接从乙方已完成的工作量中扣除。

  2、乙方负责人必须住在现场,负责管理、组织、协调、配合甲方现场工作,服从甲方现场管理要求和各项工作指令。

  3、乙方对自己所进场材料必须组织足够人员加强管理和看护,所发生的'丢失或损耗均由乙方自行负

  4、乙方进场人员必须持有外出务工合法证件,有效"身份证""计划生育证""务工证""上岗证"等,并办理"暂住证"或"临时户口",办证所需费用自理。

  5、乙方必须按国家有关社会保险规定为工人办理相应的工伤等社会保险,其费用由乙方自行解决。

  6、乙方应按照甲方工期、质量要求组织施工作业,遵守安全操作规程和甲方有关安全生产管理规定,如乙方材料质量原因和施工未按规范操作引起的安全事故,其全部责任由乙方承担。

  7、未经许可不得将无关人员(含家属)带入现场,更不得留宿,违者按现场有关规定处罚。

  8、乙方与相关单位或人员所发生一切经济纠纷,均由乙方自行负责,与甲方无关。

  9、搞好乙方宿舍卫生,严禁使用明火、电炉等;不得起火做饭,一律在甲方食堂用膳。如发现使用明火、电炉或起火做饭,一经发现,即没收相应物品,并对班组按500元/次进行处罚。

  10、向甲方提供现场人员身份证和名单,每次付款时,需造工资表并由班组人员签字。乙方人员在工作时间外所发生的一切事故与甲方无关。

  六、若乙方在材料供应、施工质量、进度达不到甲方要求时,或其自身内部管理混乱,无法良好履行该协议,甲方有权单方面终止协议,由此给甲方造成的经济损失由乙方全部赔偿;工资一律不予结算、支付,乙方进场的材料、机械设备等作为保证金一律不准出场,作为弥补甲方的损失归甲方所有。

  七、施工中及协议履行期间,因不可抗拒的原因或建设单位原因而造成的停(窝)工等情况,乙方应无条件服从或退场,甲方不承担任何经济责任。

  八、协议未尽事宜,双方本着实事求是的原则协商解决。

  九、协议一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。协议自签字盖章之日起生效,工程款付清后自动终。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

钢筋劳务合同8

  发包方: 公司 (以下简称甲方)

  承包方: 身份证号码 (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,为确保工程质量,保证安全文明施工,按期完成钢筋制作工任务,本着平等自愿的原则,经双方协商,签定本合同。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包范围及工作内容:本工程自基础开始,至结构结顶的所有钢筋及屋面钢筋工作,具体内容主要包括:

  1、基础及主体结构的所有钢筋下料、制作、绑扎、焊接、安装等工作:以及所需的扎丝、焊条、钢筋工程所需的一切机具和辅料。

  2、辅料由甲方提供,乙方领取后在结算工程款时扣留。

  3、钢筋余料、废料的归类及堆放工作;乙方应合理搭配使用钢筋,若出现浪费或人为报废现象,由乙方双倍赔偿。

  4、无偿负责任区内的'标准化管理工作。做到每天工作结束前,剩余材料归类,工具归库,堆码有序,规范作业。

  5、配合甲方施工人员、模板工,核校梁柱水平及垂直度,发现木工支模变形不合格,乙方要极时报告纠正。

  四、承包形式:本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行全承包。若出现一起安全、质量责任事故,由乙方全部白行承担一切经济、行政责任,甲方必须投入安全设施。

  五、食宿由乙方自行安排,乙方自备钢筋工所需的一切机具及设备,高处作业时需系好安全带,不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。操作时不准嬉戏打闹。

  六、严禁酒后作业,违者每人每次罚款200元。钢筋吊装时要栓系牢固,避免吊装过程中散落伤人。否则,出现安全事故乙方全部承担一切经济、行政责任。

  七、乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要,确保按期或提前完成施工任务,已经确定的施工计划不能按期完成时做如下处罚:

  1、每个工期段达不到进度要求的罚款l000元;

  2、总工期达不到要求的除按每个工期段处罚外,所承包的总工程量单价下调20%。

  3、乙方连续两个工期段不能按期完成的,甲方有权单方面解除合同,已完工的工作量按合同单价的20%结算。其余部分作为甲方另招用钢筋工种队伍延期窝工的补偿;或者甲方白行充实施工人员单价按合同单价的2倍记取,从乙方结算中扣除。

  八、承包单价及付款方式:

  1、承包单价:本工程钢筋工程按实际完成使用钢筋的净工程量计算,钢筋制作、绑扎、安装的桩基单价为20元/m,城台基底单价为30元/m3,基础地梁至三层单价为45元/m3,安全文明施工费为35元/m3,合计80元/m3,焊接工资本层清付。(箍筋制作在外)标准层至屋顶单价为45元/m3,安全文明施工费35/m3,合计:80元/m3。

  2、(1)乙方须根据实际完成的工程量先自行结算,每月25日向项目部提出月结算申请。由项目部各级管理人员及项目经理确认审核。

  (2)工程量结算以楼层计算,基础及框架每层完工 天内支付工程款,二楼制作完工,标准层二层完工 天支付,结算一楼。80%的工程款,依次类推。其余部分待主体收工验收合格后25天内付至已完工程量的80%,工程主体竣工验收合格后付清剩余全部工程款。

  (3)乙方承包人须将职工工资分配清单造册上交甲方财务,由甲方财务审核后发放到每位职工,领取工资时随带身份证核查,否则甲方财务可以拒绝支付工资。

  (4)乙方应按月提供考勤情况。

  九、未尽事宜甲、乙双协商解决。税金在外。

  十、本合同一式三份,由甲、乙双方及工程部各执一份,签字后生效。工程完工结算后失效。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  负责人(签字):

  负责人(签字):

  年 月 日

  年 月 日

钢筋劳务合同9

  甲方:

  乙方:

  根据甲乙双方共同协商,甲方将武昌府工程Ⅱ标段7#和8#楼及地下室商铺钢筋结构分项工程分包给乙方施工,为明确甲乙双方在本工程项目中的权利,义务和责任,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,双方本着平等自愿互利互惠的原则,在友好协商的基础上订立本分包合同条款,以便共同遵照执行。

  一、工程概况:

  1本工程由武汉 维佳置业有限公司开发新建,地处武汉市武昌洪山区北港村。

  20.000以下二层,地下室+-0.000以上框剪结构三十二层,房屋为钢筋混凝土独立筏板基础,及地下室整板基础。

  二、承包范围:(以下范围在合同价款内,不另计取其它费用及计时工)

  1、图纸以内及全部钢筋制作,安装(含二次结构钢筋制安和构造柱植筋,墙拉筋制作),焊接,套筒连接及场内钢筋转运.

  2、做好钢材计划和放样分析,各部位各规格钢筋汇总上报甲方,做好报验钢筋的下料、保存、及交付。配合甲方基础放线。

  3、清除剪力墙及柱内钢筋对焊接头焊渣和落地余渣。

  4、清理各层及现场内未用的成品,半成品钢筋。

  5、进场钢筋下车并按类归堆。

  6、开施工电梯人员工资按实际使用班组分摊,甲方不承认此费用。

  三、承包方式及计算方法:

  1、承包方式:包工不包料,包工期进度,包质量标准,包安全文明施工。

  2、计算方法:

  (1)、房屋室外挑脚手架固定槽钢卡环、拉钩按实际制作钢筋计算,地下室及4#商铺按照现场进料钢筋数量、包含承包范围1-6条工作内容,元/吨计算,0.000以上标准层按元/计算,(其中内加工、箍筋加元/,螺纹连接接头不论大小统一按每个元计算。

  (2)、结算时其中有1元/由现场负责人进行对工程质量、进度、安全和施工配合4个方面进行评定,由现场管理人员签字付给.

  (3)、以上所承包的综合单价,包含施工作业人员的生活、劳保福利、安全保护、防暑降温和工具的使用。

  四、施工劳务费用支付方式:

  1、甲方对乙方施工人员按每天实际上班人员40元/天工程进度每月支付生活费(其他劳务工资按照工程进度预付)。

  2、工程到二十层付已完成工程量的70%,主体结构封顶付已完成工程量的70%,外架拆除完毕后付已完成工程量的80%,竣工验收后付已完成量的95%,其它5%一年后付清。

  3、委托收款人:户名:

  开户行:卡号:

  五、工程质量

  1、质量标准:优质

  2、为确保本工程质量标准的.实现,乙方承包签字负责人或委派现场负责人和所配备的技术管理人员长期居住现场,由甲方考勤每月不少于25天,少一天罚200元。工程开工前向甲方提供详细的质量保证措施和施工方案,并作为合同附件。施工中严格的按照图纸及施工验收规范进行施工发现对不合格钢筋进场,不能使用,并及时上报甲方,否则出现问题,同样负一定的经济责任。。

  3、乙方应认真向甲方提供详细的各部位钢筋分析,上报甲方备查,随时接受甲方现场管理及技术人员检查,并为每次监理及甲方验筋提供条件,对于浇筑砼每次应有专人看守,注意排距和间距及钢筋保护层厚度,如发现楼板有外露緢固头每个头罚款5元,对拆模后钢筋无保护层、钢筋或有露筋痕迹,每处罚款100元,对整层钢筋绑扎质量标准达到了验收标准,多次得到建设、监理单位表扬,每层奖励300~500元。

  4、对多次出现在质量问题将取消劳务分包合同,责令乙方退场,并由乙方承担给甲方造成的损失。

  六、施工工期;

  1、乙方施工现场技术人员及劳动力必须按照甲方要求配备,不能因农忙、气候和节日或劳动力不足而影响工程进度。

  2、乙方必须按照甲方各阶段进度表进行施工,每提前或延期一天奖罚300~500元/天,延误工期造成影响的除罚款外取消劳务合同并责令乙方退场赔偿其退场时对甲方造成的损失。

  七、机工具的使用:

  1、甲方只提供接通钢筋机械的电源,保证机械使用。

  2、对于钢筋切断机,调直机,弯曲机、闪光对焊机、电焊机均由乙方自理。

  八、施工安全:

  1、乙方现场施工人员必须遵守甲方现场安全规定及治安规定。

  2、乙方对其确定劳务关系的个人必须认真审核,不得雇用有案在逃人员,个人年龄不得低于18岁或超过55岁及弱智人员。

  3、现场操作工人必须佩戴安全帽,穿工作平底鞋,高空作业时系安全带,如发现施工中违反以上行为,每人每次罚款100~200元。

  4、对出现人为伤害所造成的费用,概由乙方自理,甲方不负任何责任。

  九、保修期:

  在甲方工程没有竣工验收之前,工地所以对该工程二次结构的钢筋由乙方负责,并清理长短钢筋归堆,到该工程全部完工。

  十、甲乙双方责任

  (一)甲方责任

  1、场地平整,水电到位,使现场具备作业条件,加强乙方人员进入现场教育,安排好乙方施工人员的住宿,生活用水,用电一次性安排,后期照明用电更换维修,材料由乙方购买,甲方只负责人工维修,晚上施工加班照明灯线由乙方负责,甲方只提供三级配电箱上的插座,乙方灯线插头与插座连接。

  2、督促乙方按规定办理有关务工手续及支付农民工工资。

  3、负责施工前对乙方进行书面技术交底,明确施工技术要求,质量标准,施工安全,工期,文明施工,成品及半成品的保护工作,负责对乙方施工过程中检查及控制,在乙方不能满足或保证不了施工要求时,甲方有权要求乙方限期整改或停工。

  4、向乙方提供施工图纸和有关技术资料。

  5、及时提供乙方所需材料及机械设备。

  6、按合同规定办理劳务款结算、付款。

  (二)乙方责任

  1、乙方不得将本合同转包或分包给他人,否则甲方有权解除本合同,并由乙方承担由此造成的全部经济损失。

  2、进入现场施工人员必须有花名册及身份证号码报送甲方,保持人员稳定,不得随意变换,确因变换时需重报,以便甲方搞好管理工作。

  3、乙方必须按图纸进行施工,如有合理化建议需得到甲方同意后才可施工,在施工中应按照甲方有关规定进行成品、半成品保护,如发生损坏、丢失应折价赔偿。

  4、乙方应当现场人员进行安全施工、食品卫生,交通安全,防火防盗方面教育,遵守甲方有关安全施工,消防、治安保卫,计划生育,场容卫生、文明施工等规章制度,及时向甲方提供现场突发情况。

  5、加强自有施工人员管理,杜绝打架斗殴、盗窃等恶劣行为的发生,一经发现,甲方处以5000~10000元罚款,并立即清退参与者,对打架,斗殴所发生的医疗费,误工费,罚款均由乙方承担。

  6、施工中不得擅自招用社会闲散人员,现场不准带不做事的女眷,不得在楼层内随意大小便,如发现以上行为,罚款200元/人/次。

  十一、合同发生纠纷解决争议方式:

  1、双方协商解决

  2、向仲裁机构申请劳动仲裁

  3、以法律诉讼程序解决

  十二、本合同一式四份,甲乙双方各执两份签字生效,工程完毕、结算款付清后合同自动废除。

  甲方单位(公章) 乙方单位(公章)

  甲方代表 乙方代表

  _年_月_日 _年_月_日

钢筋劳务合同10

  甲方:

  乙方:

  一、经甲乙双方协商达成一致,就xx市xx区白云乡xx普通艺术中学拆迁还房建设项目承包给乙方。

  二、乙方的责任和义务:乙方自愿承包白云乡海洋普通艺术中学拆迁还房工程,严格按照国家标准建设。

  三、甲方的责任和义务:本协议甲方就海洋普通艺术中学建设项目承包给乙方,在甲乙双方签定意向性协议之日,乙方向甲方先缴纳履约金现金人民币伍万元(小写:.00元)整给甲方,甲方承诺于2月内签订正式合同并开工。如在2月内开不了工,甲方必须退还缴纳的'履约保证金,并承担一切法律责任。

  四、工程计算和付款方式:本工程按20xx年清单报价不上浮,不下浮,按最新定额当时当地市场调差,付款方式按每月月进度支付给乙方已完工程量的70%,工程完工付款必须达到已完工程量的90%。

  五、本意向性协议一式两份,甲乙双方各执一份,协议具有法律效力,双方签字生效。

  甲方:

  乙方:

  年月日

钢筋劳务合同11

  劳务分包单位:__________________________

  合同签订时间:__________________________

  劳务分包合同(钢筋制作绑扎)

  发包方(甲方):xxxxxxxxxx项目部

  承包方(乙方):

  依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,双方共同遵守,并严肃执行。

  一、工程概况:

  1、工程名称:xxxxxxx

  2、工程地点:xxxxxxxxx

  3、承包范围:xxxxxxx主体结构钢筋工程

  二、承包方式、取费标准:

  1、承包方式:甲方以包人工(不包直螺纹材料,包人工)、包辅材、包机械、包电渣压力焊(材料及人工)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。施工所需一切辅助材料(扎丝、垫块)及机械(除垂直运输机械外的闪光对焊机、电焊机、弯钢机、断钢机、调直机、电渣压力焊设备等)均由乙方自备,主要材料由甲方提供,实行限额领料,所有材料用量按工长出据限额领料单用量控制。

  2、工程量验收:依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收,工程验收以工程监理、项目质检员、项目经理的验收意见为准。

  3、合同单价:

  (1)工程量计算规则;全部按设计图纸或设计变更及设计长度乘以单位重量,以吨计算。

  (2)钢筋制作、绑扎:地下300元/吨,地上420元/吨《含电渣压力焊、扎丝、垫块、闪光对焊机、电焊机、弯钢机、断钢机、调直机、电渣压力焊设备等机械》。此单价为综合不含税包干价格,包含完成本工程后所需的乙方管理费,工人进退场费、劳保(安全帽、雨衣、雨鞋等)、保险及医疗费,人工费、辅材费(垫块、扎丝、粉笔、焊条等),机械费,文明施工费,赶工费、不可预见费、利润等,且本单价不受材料价格及国家政策影响,综合单价不再做任何调整。

  (3)计时工如发生时单价为50元/工日,由项目开出工日数为准,但不得超过结算总价的2%。

  (4)本合同采用综合单价,为固定价格,单价中含安全风险金,风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险,本单价已包括设计变更内容,设计变更增减量时,单价不再调整。

  (5)以上单价均为优质工程单价,如政府质量有关部分验收属乙方原因结构工程收未达到上述标准者,按本合同第四条的有关规定予以下浮。

  4、工作内容:施工前的准备,钢筋翻样,计划编制,含材料场内的水平、垂直运输、原材卸车,对焊工作,制作下料解捆冷轧,配料划线放线弯曲捆扎、标号半成品分类堆放及钢筋场地清理保持整洁,钢筋绑扎为配合木工施工人员放线,搭自用架子,清理模板内杂物、断铁丝、场内取支半成品钢筋,按设计要求绑扎放入模内,放置保护层垫块(含材料),浇砼时看护,清理每次绑扎后多余的钢筋,并收集拟定地点堆放整齐。含配合下料取样,钢筋垫块制作、安装,以及部分预制二次构件的钢筋制作与绑扎(混凝土泵剩余料)。

  三、双方责任

  (一)甲方

  1、甲方驻工地代表:xxxxxxx

  2、甲方负责提供施工图纸并按施工图要求进行技术、质量、安全、材料定额用量的文字交底。

  3、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂。甲方收取4.5%的食堂搭伙费,甲方按6度电/人/月,3吨水/人/月限制用电用水量,超额部分按市场价直接在工程款内扣除。

  4、甲方负责提供钢材、塔吊、提升机,由甲方机操人员操作。

  5、甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续,当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。

  6、甲方提供施工用电至二级配电箱。

  (二)乙方

  1、乙方驻工地全权代表:xxxxx(乙方全权代表驻现场时间每月不少于24天,以甲方考勤为准,每月少于1天罚款500元/天)。

  2、乙方必须持有效的“四证一书”(营业执照、资质证书、含安全资质证、税务登记证、外出施工证书、法人委托书),并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证,并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至四十五周岁的青壮年。

  3、乙方在进场时必须缴纳2万元履约金,甲方在主体结构13层楼板完成时退还。

  4、乙方施工人员使用的弯钢机、断钢机、调直机、电焊机、闪光对焊机等机械,焊条、扎丝、垫块等辅助材料,卷尺、手拉葫芦、从二级配电箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满足施工需要,甲方不再提供任何机具。

  5、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到甲方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。

  6、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的`要求组织施工。遵守甲方的一切规章制度和国家的有关法律、法规,服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场,禁止使用童工,如违反以上规定或造成事故者,均由乙方承担一切经济损失和责任。

  7、乙方必须遵守国家、地方和项目的安全生产、文明施工的有关规定,将安全生产放在首位,不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护措施,确保自身的施工安全,由于自身安全措施不力或自身原因造成事故的责任由乙方承担且因此发生的一切费用均由乙方自行承担。同时应协助甲方共同创文明施工样板现场。

  8、乙方进场人员自带生活费,甲方不预支生活费。乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。

  9、全体人员必须接受安全生产、职业岗位培训,特种工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特种工种上岗证。

  四、工期、质量、成品保护、文明施工、材料领用

  1、工期:乙方保证按甲方现场安排、编制的工期计划组织施工,每延期一天,乙方除承担甲方各种损失外,甲方将视具体情况,按5000元/天罚款(除不可抗拒因素外),多者累加。

  2、质量:该工程质量目标确保“xxxx杯”标准,乙方内部施工应严把质量关。要求分项验收达100%合格,达不到设计要求的质量其返工费用自负且其结算单价按合同单价下浮10%计算。

  3、成品保护:乙方应协助甲方进行成品保护措施,如发现乙方人员人为损坏成品者,甲方将视损坏程度作5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。

  4、文明施工:乙方要协助甲方做好现场文明施工,在施工过程中,未做到工完场清,或乙方原因造成材料浪费,甲方将视具体情节作相应罚款,按所浪费材料总价值的1.5倍赔偿给甲方。甲方将视具体情况作200~2000元的罚款,当月完成工程量合同单价下浮10%。

  5、环境保护:甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求,对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。甲方不得要求乙方违反安全管理及环境保护的规定进行工作,负责督促、检查乙方对其在场工作人员按规定发放劳动保护用品。乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。乙方不按规定发放劳动保护用品的,由甲方强制发放使用,劳保用品费用从乙方工程款中直接扣除。乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定及甲方关于环境及职业安全健康要求,随时接受甲方相关人员进行的监督检查。采取必要的安全卫生及环境保护措施。消除事故隐患及对环境造成的污染危害影响。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由引起的费用,责任由乙方承担,工期不予顺延。乙方应对在工作场地的工作人员进行安全及环境保护教育,并对他们的安全健康负责。

  6、材料领用:在保证质量的前提下,材料实行甲乙方双控,乙方领用材料实行限额领料,根据乙方钢筋翻样人员翻样并经甲方工程负责人审核的钢筋料表作为合理使用材料,绝不允许浪费或多用材料,实际用钢筋应在料表的基础上节约3%。钢筋废料不得超过总量的0.5%,如超出领料范围外的材料由乙方承担,在结算中甲方按钢筋供应合同中的单价予以扣除。加工设备的日常维护保养由乙方承担。

  7、安全生产和职业安全健康:杜绝重大伤亡事故,尽量减少一般工伤,甲方对乙方承担的工程要做好安全交底,提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程,在施工过程中要做到文明施工,乙方必须遵章守纪,安全施工,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故,主要责任、直接责任在乙方的,乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用,以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的,乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作,且根据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必须与项目相关部门签订《安全生产责任合同》。

  五、结算与支付

  1、乙方承担的施工项目按合同单价计算,按实际完成的工程量,由甲方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评,有关人员逐一签字后,根据甲方劳务结算程序按合同双方协商进行结算。

  2、人工费支付:

  乙方施工的分项工程按每月完成甲方要求的形象进度并验收合格后,每月20号申报工程量,经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的80%,主体封顶支付总价款的95%,剩余5%的款项在本工程完工后一年内付清。

  若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时,乙方应予以理解。

  3、乙方必须办好进入当地施工的各种手续,乙方应在工程所在地及企业当地交纳各种税金和管理费用,即当地政府所收的一切费用均由乙方承担,若甲方代为缴纳,则甲方5%的费用标准从乙方工程款中扣除。以上合同单价均为含税单价。

  六、其他

  1、乙方所有进出当地参加施工人员的差旅费自行解决,甲方不予承担。

  2、由于乙方原因中途退场和违约已完工程量不予结算外,给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任,甲方保留索赔的权力。如甲方违反合同规定给乙方所造成的损失由甲方承担。

  3、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法,遵守地方及现场的综合管理要求,如因乙方原因(无论任何原因)造成的打架斗殴违法行为,甲方一律不予调解,并以经济处罚的方式追究乙方责任,第一次打架罚款5000元,第二次打架无条件退场,剩余工程量不予结算,视为罚款,对由此而造成的影响和单位信誉的影响,责任一律由乙方承担。

  4、乙方未完成合同内工作内容,甲方将给予处罚,如属合同内工作内容,甲方项目工长开出计时工单,该工单作废,不予认可。

  5、交叉收尾工程及竣工维修由乙方负责,甲方通知乙方三天后,乙方未见答复意见,甲方有权自行处理,所有费用由乙方承担。

  6、乙方进场施工人员必须戴安全帽,否则每人每次罚款50元。

  7、乙方进场施工人员必须佩带胸卡,否则每人每次罚款20元。

  8、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发现,按其价值的200倍进行处罚,从工程结算中直接扣除。

  9、甲方管理人员安排乙方施工人员加班,乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者,第一次罚款5000元,第二次罚款10000元,第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。

  七、本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份。签字盖章后生效,结清人工费后失效。

  八、本合同如有未尽事宜,双方协商解决。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  现场负责人:现场负责人:

  年月日年月日

钢筋劳务合同12

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关管理规定,为优质、高速、安全、低耗完成 栋 工程及附属工程的施工任务,经过双方友好协商,将上述该项工程的钢筋工程承包给乙方施工,为明确双方权利与义务,特拟订如下合同,并共同遵照执行。

  一、工程概况

  1、工 程 名 称:

  2、工 程 地 点:

  3、结构类型及高度:

  二、承包方式及承包内容

  1、承包方式:

  包工不包料(包括加工制作、安装绑扎的设备和辅材)、包质量(达省优标准)、包安全及文明施工。

  2、承包内容:

  ①本工程图纸所示的从基础(桩芯接筋、锚筋)至屋面及室外附属工程化粪池等所有附属工程的钢筋(φ10以下(含φ10)的盘圆调直、箍筋及板筋另行外包)、制作、安装、绑扎;钢筋的除锈、码堆及浇砼前钢筋的维护修正及砼施工过程中钢筋的全程看护修正;清洗墙、柱、板内垃圾(不含其它工种垃圾)、杂物;砂浆垫块及胶制垫块的摆放、场内文明施工(钢筋转运、码堆、装卸、卫生);小型构件及施工缝、后浇带钢筋网片的制安;准确的预留、预埋,并画线配合木工钻孔及墙砌拉结筋安放设置。

  ②原材料、半成品的装卸车和场内转运,或按指定地点分类码堆整齐。 ③预制构件钢筋的制安,钢筋的回收和再利用。

  ④乙方自带所有施工使用的一切工具、用具及机械设备,包括:弯曲机、拉丝机、切断机、切割机、调直机、切割片等,如机械出现故障,维修和配件等费用均由

  乙方自理;电线电缆(甲方提供的电源箱除外)及插线板由乙方负责。

  ⑤熟悉施工配筋图,图纸会审、设计变更、修改、进行合理配料,负责计算钢筋下料表,柱竖向钢筋配料、挂牌、吊运至施工操作地点。

  ⑥拉结筋的制作,试验用试件的制作、采集(墙体拉结筋的植筋另行报价)。 ⑦准确的提供钢筋下料表一份(正本)给甲方备案。

  ⑧分中弹线,技术指导,安全管理,乙方派专人负责,甲方项目部施工员、安全员督促,协助检查。

  三、履约保证金

  甲、乙双方在对本分项工程承包达成协议后,签定合同前,由乙方向甲方交纳履约保证金 元,以确保工程质量优良,如乙方在施工中违反工程施工质量要求,甲方将以罚款在其中扣除。履约保证金在主体封顶后一个月内全额无息退还。

  四、劳务承包费用(以创优良工程,综合样板考评为前提)

  1、乙方完成规定的工作内容,施工质量达到优良标准,工期、安全生产及文明施工等均达到甲方要求,劳务承包费用 栋±0.00以上按建筑面积按 元/m2为单价(附属工程及其它项目费用已包含在上部单价内);地下室单价按/吨计算;承包范围以外计时工:按/工日,不计取任何其它费用。

  2、以上费用分解:质量、安全、进度及文明施工各占造价5%,由质检员、安全员、施工员、项目总工及项目经理,根据情况决定。

  3、劳务承包单价除包括完成的工种规定工作内容,辅材、自带机具及自带机具维修费用外,还包括各种津贴补助、节假日加班、夜班、赶工补贴;劳保费、安全用品费、医疗费、劳务管理费;现场文明施工费用以及质量、安全、工期、文明施工达标所产生的费用和其它一切可预见和不可预见的费用;还包括所存在的风险因素发生而导致的风险事件的损失费用,特别是安全风险。

  4、设计变更在5000元之内的不增加、不减少费用。超过5000元的按相应单价增减计算。

  5、建筑面积根据 年《__X建筑装饰装修工程消耗量标准》的计算规则及补充文件和解释说明计算。

  6、钢筋吨位按钢筋配料单实际吨位计算。

  五、劳务款支付

  1、支付条件:

  乙方进场后,每月底根据当月完成的工程量,可以预支完成工程量的50%的生活费,在完成本工程形象进度一层后开始结算劳务费,以后每月月底结算工程量的90%,但结算劳务费用时,要遵循以下几点:

  ①付款必须由主管施工员、质量员、安全员、总工审核工程量及金额,项目经理签字方予以支付。

  ②本工种进度、质量、安全生产、文明施工和材料使用等达到甲方要求时,按完成工程量的90%办理支付手续。

  ③本工种进度、质量、安全生产、文明施工和材料使用达不到甲方要求者,除承担相应的罚款和经济损失责任外,办理预付手续时,须分别按以下标准执行:A、局部施工质量经返工后达不到优良标准时,本次预付按已完成工程量75%办理结算手续;B、进度达不到要求时,本次预付按已完成工程量的75%办理结算手续;

  C、文明施工达不到甲方要求时,本次预付按已完成工程量的75%办理结算手续。 ④以上三项可以累加(在约定结算80%的基础上累加),乙方劳务结算书必须有甲方现场主要负责人和专业施工员的质量、进度、文明施工和材料使用等情况的评定结果,否则视为无效结算书。

  2、付款方式:

  乙方在完成本工程形象进度一层后开始结算劳务费的90%,以后每月月底结算当月完成工程量的90%,以现金支票或转账形式支付,乙方需开具收据,主体竣工验收,工资结算后一个月内付至劳务合同结算款的90%,其余的10%在主体封顶验收后三个月内付清,劳务费支付款支付时,严格兑现本合同规定的其它罚款。乙方如承包范围内的工作未完成就要求退场或达不到合同要求被甲方勒令退场,劳务费预留款不予支付。

  六、工程质量

  1、乙方必须严格按照设计图、现行施工规范、技术交底及设计变更进行施工,确保承包范围内的分项工程质量达到国家现行验收标准的优良标准,凡不符合国家规范和甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责,返工后仍达不到要求或者不能按甲方要求及时返工,甲方有权指令相关班组协助其返

  工,返工所发生的费用按实耗用工用材1.5倍,由责任班组承担并对乙方罚款500元/次。

  2、严格执行质量自检、互检、交接检的“三检”制度,并做好记录,符合要求后,通知甲方专业施工员、质检员验收,没有甲方专业施工员、质检员验收记录,本工种施工程序没有完成,不能进行下一道工序。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求甲方质检员、施工员验收,每发生一次,罚款500元。

  3、甲方专业施工员、质检员在施工过程检查中或验收时提出的整改意见,乙方必须照章执行,对拒不执行整改意见的或整改不及时的,或整改后仍达不到质量要求的每次罚款500元,凡当发生上述现象两次以上(含两次)者,质检员、施工员、项目总工可以从质量单价中,扣除当月工程量单价5%的造价。

  4、质量检查评定以业主、监理、甲方三家进行验收的为准,其结果作为办理劳务结算的依据。

  七、工期进度要求

  1、乙方应按甲方下达的控制工期总进度计划、月进度计划和施工现场情况调整进行分解,分解为周、日进度安排,并报甲方审批审案,进度必须按甲方计划按期或提前完成,否则拖延工期,甲方有权予以罚款。

  2、甲方每旬对乙方施工进度考核一次,由于乙方原因连续二次达不到工期要求,甲方有权勒令乙方无条件退场,并同时终止合同。

  3、传统节假日,法定节假日或农忙季节,乙方必须无条件留守足够的施工人员,按甲方要求完成规定的施工任务。

  4、乙方应认真组织各小班组技术人员,发挥各技之长,提高劳动效益,合理安排,服从甲方调配,睛雨天搭配进行流水作业,坚持24小时不歇机,实行3班

  八、安全生产、文明施工

  1、乙方应本着安全生产,文明施工的.生产原则进行施工,在施工期间,积极配合甲方对班组的三级安全教育管理,做好班组自身安全,应加强班组内部文明施工教育,搞好现场文明施工及住宿内的清结卫生。

  2、乙方作业层、施工现场及材料堆场和本工种垃圾堆放必须在甲方指定地点,做到码堆整齐,井然有序,否则甲方将指派专人清理,所用人工费在乙方结算中加倍扣出。

  3、乙方必须以安全生产为宗旨,完善安全规章制度,加强安全管理,各工种全部要求持证上岗。甲方提供合格的防护材料、机械设备,对不符合安全标准的材料、设备,乙方有权拒绝使用,乙方必须按照安全操作规程文明施工,不得冒险蛮干,对于违章指令,可以拒绝接受,班组长必须协调好各工种的施工环节,杜绝人为制造安全隐患,切实搞好安全生产,在施工期间如发生安全事故,事故费用在20__元以内全部由乙方承担。

  5、一般处罚规定:

  ①进入施工现场不戴安全帽每发现一次除及时纠正外,罚款50元/次;在必须系安全带的操作部位进行操作而不系安全带者,每发现一次除及时纠正外,罚款100元/次。

  ②非专职人员如随意乱动乱开机械设备,罚款200元/次,如有损坏由责任人赔偿。

  ③赤脚或赤膊或穿拖鞋进入施工现场,每发现一次除及时制止外,罚款50元/次。

  ④严禁高空作业时坠物,每发现一次罚该班组1000元,如引发工伤事故,由责任人承担工伤事故费用。

  ⑤工地每发现一次长明灯、长流水现象,罚责任人50元/次。

  ⑥施工场地严禁随地大小便,每发现一次罚款100元/次,并责令当事人写出书面检讨。

  ⑦爱护每一道工序的劳动成果,如发现破坏他人的劳动成果,修复返工损失费用均由当事人承担。

  6、施工场地必须保持干净整洁,施工现场按总平面图合理布置,集中配料,材料分门别类码堆整齐且有标识,做到工完料尽场地清,杜绝材料的浪费。

  7、讲究职业道德,文明礼貌施工,爱护花草树木,搞好施工区周边的老百姓关系,做到不挠民。

  8、注意自身和施工企业的整体形象。

  9、安全和文明施工如达不到甲方的目标要求,扣乙方结算价值的5%罚作违约金。

  10、严禁违反消防及计划生育有关规定,违者依法依规处理。

  九、双方职责

  1、甲方职责:

  ①为乙方提供住房,乙方自带行李,在项目部统一食堂集中开餐(采取自愿原则)。在项目部生活区及施工区域内,严格禁止任何私自开餐及用电乱搭火现象发生,禁止在生活区或施工区乱搭电线、使用电饭煲、电炒锅、电炉子、电烤火器、热得快等用电设备,项目部将不定期的对生活区及施工区进行专项检查,若有上述现象发生,项目部除没收所有违规设备以外,每次处以1000-20__元的罚款。若同一班组发现3次以上,项目部将勒令该班组退场;

  ②协助乙方办理相关证件,办证费用由乙方承担;

  ③向乙方进行工程技术交底,为乙方施工班组提供技术指导、咨询。甲方随时对工程质量进行检查监督。如乙方技术、质量、工期、安全及文明施工达不到要求,甲方有权责令其停工或返工,甚至清退乙方出场,不补偿任何费用。

  ④严格按安全及文明施工管理制度和现场管理制度,对乙方违章人员进行处罚,对不服从管理的人员,乙方必须予以辞退。

  ⑤督促乙方人员遵守国家法律、法规,制止刑事犯罪。

  ⑥督促乙方爱护工地设备、设施,对浪费材料、水电的行为予以实际损失5倍的罚款,对情节严重、不听劝阻者,予以清退。

  ⑦随时掌握乙方工程进度,并依据甲方制定的周、月计划和奖罚办法对乙方进行考核,达不到甲方的要求,甲方有权更换班组,乙方不得有任何借口阻拦甲方正常施工。

  ⑧负责塔吊、施工电梯以及其它配套工种的配合协调,确保乙方生产的需要,遵守操作规程,不违章指挥。

  ⑨按合同约定支付工程进度款,办理工程结算,支付工程结算款。

  ⑩甲方提供临时水源、电源至各楼层(电源提供至三级配电箱)。

  11甲方按合同约定及时支付劳务费。 ○

  2、乙方职责:

  ①乙方必须组织技术熟练的钢筋工操作人员及相应的管理班子进入现场,必须严

  ②乙方不得雇佣童工、残疾人、精神病人及犯罪人员作为施工人员。自带机具必须有明显标志,并附清单交给甲方以便退场时清理。

  ③乙方必须按照工程图纸、甲方的施工方案、工艺标准、技术交底以及甲方其它要求组织施工,必须按期、保质、保量、安全地完成所承担的分项工程。

  ④乙方必须遵守甲方的各项规章制度,服从甲方统一指挥调度,保证政令畅通。甲方管理人员如盲目指挥,发布违章指令,乙方有权拒绝,并提出合理建议。 ⑤乙方施工人员在施工过程中不得随意更改脚手架,不得偷窃甲方材料,如有偷盗、浪费甲方材料的行为,甲方有权按照材料损失价值加倍罚款。

  ⑥乙方必须爱护甲方提供的施工机具,如有损坏或遗失,照价赔偿。

  ⑦乙方施工人员统一着装,统一雨衣,文明施工,自觉维护周围环境,不得损坏现场内任何公物和树木,如有损坏,照价赔偿。

  ⑧乙方在施工中必须遵守安全生产有关规定,做好安全生产教育,不得在施工现场不戴安全帽、穿高跟鞋、拖鞋上架。

  ⑨乙方不得以任何理由中途停工或退场,如乙方未经甲方同意中途停工或退场,甲方有权另行安排其它作业班组,且甲方只按乙方所完成工程量的70%进行结算,余下的作为罚款不予支付。

  ⑩乙方进场人员必须带好身份证,作业工人持上岗证,并将各种证件的复印件、花名册、像片3张报甲方。乙方施工人员均应办理相关证件,甲方协助办理有关手续,其费用由乙方承担。

  十、材料使用规定

  正确提供钢筋计划,准确下料;使用前乙方须提前向甲方申报所用材料计划并填写领料单,乙方在施工中尽量做到节约材料,寸材寸用,能套用就套用,必须合理使用,不得大材小用,更不得糟塌和浪费;钢筋损耗要求控制在1%以内。

  十一、其它事项

  1、乙方在施工中必须遵守项目现场文明施工管理规章制度,自用材料按施工组

  2、乙方施工进度必须满足业主的要求,甲方发现乙方实际施工进度落后于计划进度时,乙方必须自觉加班加点或增加人员抢赶施工进度,直至满足业主要求为止。否则,甲方有权调派人员进场施工抢进度,所发生的费用从乙方结算中扣除。

  3、由于业主的原因或乙方不能按时完成承包范围内的工作。甲方有权调整乙方承包范围内的工作量,但应与乙方承包人协商处理,协商不成,甲方有自主权。

  4、承包人 必须坚守工地,不得擅自离开施工现场,若有急事或重要事情需离开,须向甲方对口专业管理人员请假,如未请假或未委托代理负责人,每次罚款500元,乙方其他人员未经甲方同意,任何时候均不得擅自离岗否则每发现一次罚款200元,且应赔偿甲方由此而造成的损失。

  5、各班组应和睦相处,严禁打架斗殴,否则,所造成的经济损失均由责任方承担,甲方有权代扣。

  6、乙方在春节及农忙双抢季节必须根据工地生产的需要留人加班并不得要求额外增加费用

  7、乙方按甲方统一规划堆放材料,及时清理,合理用料,注重节约杜绝浪费,如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担。

  8、乙方承包范围内的工作内容不得转包,否则将无条件退场,并终止合同。

  9、乙方必须随时做好雨、雪天的施工准备,配备雨、雪天施工所需劳保用品,所有劳保费用已包含在承包单价内,甲方不另承担。

  10、如乙方不履行合同,其余劳务款和质量保证金将作为违约金,甲方有权扣除。

  11、本合同未尽事宜,可由双方另行协商,本合同的解释权归项目部。

  以上条款自双方签字之日起生效,工程款支付完毕,合同自动解除。本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。

  甲方代表(签字): 乙方代表(签字):

  年 月 日 年 月 日

  电话:

钢筋劳务合同13

  甲方:

  乙方:

  甲方为确保将该项目中的植筋施工任务交乙方承包施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确各方责任,双方经协商一致,签订本合同。

  一工程名称:

  二施工地点:

  三承包方式:本工程采用清工承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。甲方除提供需插植的钢筋外,其余所有辅助材料和植筋机械均由乙方自备。

  四本工程承包单价中已包括税金、检验费用及乙方所属人员的劳动保护费用,乙方所属人员发生的各种安全事故,其费用均有乙方负责自理。

  五工期要求:乙方应于本合同签订后的天内完成植筋任务,并接受甲方与监理在施工中的质量监督与检验,如乙方逾期完成,每延误一天罚款元。

  六质量验收标准:甲方按设计要求、国家现行钢筋施工规范和强制性标准对乙方的施工质量进行检查、监督和验收,并由国家权威检测机构进行复试与检测。

  七付款办法:乙方完成全部植筋任务并由业主、监理和甲方验收合格,甲方在个月内分次向乙方付清承包施工费,同时扣除应有乙方承担和各项费用(包括甲方对其罚款)。乙方收款时应向甲方提交税务统一发票。

  八保证金的交付与退还:乙方于合同签订后、队伍进场施工前按承包总价的%一次性缴纳履约保证金元。待乙方承包的工程全部完成经验收合格,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方未能履行合同,保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

  九对乙方经营行为的`要求:

  1本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。

  2严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。

  3进行安全施工,执行持证上岗,杜绝违章作业。凡违章作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。

  4线及箱、盒等),均由乙方照价赔偿或自费修复至原状

  十违约责任

  (一)有下列情况之一,均属乙方违约:

  1、乙方不能如期完成施工任务造成甲方进度滞后和信誉损害的;

  2、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;对乙方的违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

  (二)由于甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的;如若变更费用超过元以外的,由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;在上述金额内的变更费用甲方已在乙方的承包价款中考虑,不再补偿。

  十一本合同与《安全协议》同时签订,各一式三份,甲、乙双方各执一份,报甲方公司一份,双方签字后生效。至工程结束、款项结清时终止。

  甲方:乙方:

  代表人:电话:

  签订日期:____年____月____日

钢筋劳务合同14

  根据《中华人民共和国劳动合同法》及《中华人民共和国经济合同法》有关规定,本协议遵循协作、平等、公平自愿的原则,就南仁新村住宅楼1#、2#楼主体钢筋工程以 元/㎡的价格承包给乙方施工达成以下协议:

  一、工程承包内容:

  1、1#、2#楼主体钢筋工程绑扎

  2、钢筋进场卸料及盘点、翻样及加工,其中包括机械(调直机、弯曲机)等其他辅材,完工后多余材料的转运、楼层清理、废料头的对方等。

  3、工作范围内的文明标化、清理卫生等(必须达到文明工地验收标准)。

  4、承包工程范围内的安全、文明施工等。

  二、双方的责任及义务:

  1、分包方必须按照钢筋焊接及验收规范进行钢筋加工机制作

  甲方要及时对乙方进场的'施工人员进行各项、技术、及安全进行交底。按时按计划保证材料进场。在施工过程中,甲方有权对乙方的违章行为及材料浪费、文明施工的工完场清等违章行为给予制止,按情节予以200—500元处罚,情节严重时责令其停工整顿,必要时可终止协议。

  遵守施工现场及生活区各项制度,按施工图纸及施工验收规范、操作规程进行文明安全施工。按时组织技术强硬的操作人员进场。专职管理人员必须配备齐全。做好进场人员的入场前的安全教育工作。认真接受甲方管理人员交付的工作任务,并保质保量的按时完成。随时接受甲方管理人员的检查和管理。提前10天向甲方上报所需的材料计划。机械使用前必须有善的安监手续和相应的保险防护措施,乙方必须设置专人操作机械,

  三、工程质量要求:

  工程质量按国家验收规范保准验收,达到现场甲方监理验收标准。

  1、本工程的质量标准 ,达不到质量标准的,甲方将通知乙方限期整改,如果乙方在整改后仍不能达到质量标准的,甲方有权终止合同。乙方需在限期内退出施工现场,退场费用自理。乙方的已完合格工程量将按合格单价的80%结算。

  2、乙方必须严格按照质量验收标准和施工规范,作好每道工序施工,每道工序完工后各班组必须先做好自检,互检工作然后通知甲方,总包单位及监理验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序施工,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,至到达到标准为止。1、工程量以实际结算为准。

  2、此单价已包括安全、进度、文明施工、出施工电梯外所有施工工具及辅助性材料的费用等。

  3、本单价中已包含乙方依法享有的应该由用人单位负担的福利、津贴、各种补贴费、误工费、往返车旅费以及其他不可预见的费用.

  4、乙方进场后生活费自理,工程施工至9层结束后,支付已完工程量80%人工费。工程全部验收后,支付已完工程量90%人工费。工程交工后三个月内,结清全部工程款。

  四、 安全生产与文明施工

  1、严格遵守国家及陕西省的各种法律法规,服从总包方及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包单位及甲方的规章制度。

  2、甲方负责对乙方人员进行安全技术交底,乙方必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工。乙方若野蛮施工、违章施工发生的一切事故均由乙方承担,甲方不承担任何责任并不做任何形式的补偿。

  3、乙方进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。

  4、进入施工现场必须正确使用和佩戴各种安全防护用品,必须戴好安全帽和系好安全带,如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款,违反安全。

  甲方:

  乙方:

  日期:

钢筋劳务合同15

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律和行政法规,遵循平等、自愿、公平、互惠互利和讲求实效信用的原则,甲方将寿县广岩街道新农村建设3期工程楼钢筋制作安装分项工程发包给乙方施工。为确工程的工期、质量、安全、文明施工,实现对业主的合同承诺,明确甲乙双方在合同履约过程中责任和义务,特签订本劳务分包施工合同,双方共同遵守执行。

  一、工程概况:

  1、工程名称:寿县广岩街新农村建设3期楼工程

  2、工程地点:寿县炎刘镇

  3、结构形式:框架结构

  4、工程质量要求:确保合格工程

  5、工程安全要求:安全文明标化工地

  二、工程承包范围:

  包括材料进场后的卸车、分类堆放、挂牌标识、做下料单(报一份甲方)、制作绑扎(含垫块)、场内水平运输及垂直运输的配合;废料清理、施工机械(含磨损件的维护保养),构造柱和圈梁的钢筋预留,钢筋焊接(含电渣压力焊、砌体植筋)。

  三、工程承包形式:

  包清工。包小型材料及施工用具,如扎丝、垫块、粉笔、焊条、闪光对焊机、电焊机、弯曲机、切断机、调直机及工人劳保用品(安全帽、手套、胶鞋、雨衣)等。

  四、工程承包价格:

  1、钢筋制作安装按建筑面积叁拾贰元/m2承包给乙方。

  2、以上单价为包干价格,包含完成该项目的所有钢筋工程,若中途因是乙方原因造成停工或退场,甲方将按已完成工作量的60%结算给乙方。本单价不受国家政策影响,单价不再做任何调整。

  3、以上单价含安全风险金、职工医疗保险、劳动保险、工伤保险与乙方违规操作引起的事故风险。

  五、结算及付款方式:

  1、结算方式:按图纸建筑面积进行结算。

  2、付款方式:进厂施工工人生活费分包自理,待工程进行至春节前付已完工程量的70%,付款清单必须经甲方生产负责人、施工员、质检员、安全员、预算员、仓库保管员签字确认审核后付款。待工程竣工验收合格后付至完成工程量总价的70%,竣工验收合格决算审计后本年内款到付清尾款。

  3、乙方必须保证农民工工资发放,不允许拖欠农民工工资,甲方负责监督。如因工资问题引起工人闹事等过激行为,甲方将追究乙方责任,乙方必须承担由此引起的建设单位对甲方的一切罚款。

  六、双方责任:

  (一)、甲方责任:

  1、对工程质量、进度、安全、文明施工实施全面监督检查,并按甲方相关管理规定进行验收处罚。发现问题,甲方有权勒令其停工整顿直至调换施工班组,由此造成的损失(含工期),均由乙方承担。

  2、负责对乙方进行技术交底、技术指导和进场前的安全教育。

  3、负责乙方施工轴线、标高交底。

  4、甲方应为乙方进行提供施工方便,根据施工计划,依据工程施工进度及时组织材料进场。

  5、负责提供乙方施工人员的住宿用房和生活用水、电,所有施工人员吃饭均由乙方自行安排。

  6、负责提供乙方施工吊运机械和施工用电。

  7、依据甲方与建设单位签订的承包合同的工期进度要求,甲方负责对乙方的进度进行监督。对乙方不能按时完成时,立即通知乙方组织调整,乙方必须在收到通知单两个工作日内见效,调整后工期仍有延误,甲方按总承包额的1‰每天进行处罚,若乙方仍无切实可行的措施,甲方有权调换施工队伍,其发生的一切费用在乙方工程款中直接扣除,同时乙方应承担相应的违约责任。

  8、负责把材料送到施工现场并调拨给乙方使用。

  (二)乙方责任:

  1、乙方驻工地现场代表:(全权代表驻现场时间每月不少于24天,以甲方考勤为准,每月少于1天罚款500元/天)。

  2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、身份证复印件,并确保进场施工人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至四十五周岁的青壮年。

  3、乙方在进场时必须缴纳壹万元履约金,甲方在主体结构验收合格后退还。

  4、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的任务,如达不到甲方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。

  5、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方的一切规章制度和国家的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配,不得随意退场,禁止使用童工,如违反以上规定或造成事故者,均由乙方承担一切经济损失和责任。

  6、乙方必须遵守国家、地方和项目的安全生产、文明施工的有关规定,将安全生产放在首位,不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护措施,确保自身的施工安全。由于乙方施工人员自身安全措施不力或自身原因造成安全事故的,由此发生的一切费用均由乙方自行承担。

  7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业岗位培训,特种工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特种工种上岗证。

  8、乙方作为本合同的执行人,应全面履行本合同的实施,所有乙方内部事宜均与甲方无关(关键是职工工资的发放和拖欠及所有质量、安全事故的处理)。

  9、乙方应加强与甲方的沟通,根据现场工程量科学组织安排劳动力,必须提前一周以书面形式通知甲方备料,杜绝发生停工待料现象,否则由此造成的损失由乙方承担。

  10、施工期限内乙方所用的甲方机械负责维护保养并应服从甲方调度。

  11、严格按照甲方的要求搞好现场文明施工,做到工完料清场地清。搞好职工生活区卫生和安全保卫工作。

  12、负责接收甲方的材料并负责卸货,负责领用施工现场周转材料等,并负有保管责任,损耗以外的丢失或损坏按租赁公司的要求赔偿。

  七、工期、质量、成品保护、安全文明施工

  1、工期:乙方保证按甲方现场安排、编制的工期组织计划施工,每延期一天,乙方除承担甲方各种损失外,甲方将视具体情况,按1000元/天罚款(除不可抗拒因素外),多者累加。

  2、质量:该工程质量目标为合格标准,乙方内部施工应严把质量关,要求分部分项验收达100%合格,达不到设计要求的质量其返工费用自负,且其结算单价按合同中第四大项第3条执行,单价下浮计算。

  3、成品保护:乙方应协助甲方进行成品保护,如发现乙方人员人为损坏成品者,甲方将视损坏程度做5倍罚款。非有意而损坏程度大小作相应赔偿和处罚。

  4、文明施工:乙方要协助甲方做好现场文明施工。在施工过程中,未做到工完料清场地清,或乙方原因造成材料浪费,甲方将视具体情节作相应罚款,按所浪费材料总价值的3倍罚款。

  5、环境保护:甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的相关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求,对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理,监督和检查。甲方不得要求乙方违反安全管理及环境保护的规定进行工作,负责督促。乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品,乙方不按规定发放劳动保护用品的,由甲方发放使用,劳保用品费用从乙方工程款中直接扣除。乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定及甲方关于环境及职业健康要求,随时接受甲方相关人员进行的监督检查,采取必要的安全卫生及环境保护措施,消除事故隐患及环境造成的污染危险影响。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由此引起的费用,责任由乙方承担,工期不予顺延。乙方应对在工作场地的`工作人员进行安全及环境保护教育,并对他们的安全健康负责。

  6、材料领用:在保持质量的前提下,材料实行甲、乙方双控,乙方领用材料实行限额领料,作为合理使用材料,绝不容许浪费或多用材料,如超出领料范围外的材料由乙方承担。加工设备的日常维护保养由乙方承担。

  7、安全生产和职业安全健康:杜绝重大伤亡事故,尽量减少一般工伤,甲方对乙方承担的工程要做好安全交底,提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程,在施工过程中要做到文明施工,乙方必须遵章守纪,安全施工,不得违章作业,违章指挥,违反劳动纪律。一旦发生安全事故,主要责任、直接责任在乙方的,乙方负责对伤亡者的全部补偿和事故处理费用,以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的,乙方负责对伤亡者的全部赔偿及其善后工作,且根据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订合同前必须与项目相关部门签订《安全生产责任合同》。

  八、其他

  1、乙方所有进出当地参加人员的差旅费自行解决,甲方不予承担。

  2、由于乙方原因中途退场和违约的,已完工程量不再结算外,给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任,甲方保留索赔的权利;如甲方违反合同规定给乙方所造成的损失由甲方负责。

  3、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法,遵守地方及现场的综合管理要求,如因乙方原因(无论任何原因)造成打架斗殴违法行为,甲方一律不予调解,并以经济处罚方式追究乙方责任,第一次打架罚款2000元,第二次打架无条件退场,剩余工程量不予结算,视为罚款,对由此而造成的影响和单位信誉的影响,责任一律由乙方承担。

  4、乙方未完成合同工作内容,甲方将给予处罚,如属合同内工作内容,甲方项目工长开出计时工单,该工单作废,不予认可。

  5、交叉收尾工程及竣工维修由乙方负责,甲方通知乙方两天后,乙方未见答复意见,甲方将自行处理,所有费用由乙方承担。

  6、乙方进场施工人员必须带安全帽,否则每人每次罚款50元。

  7、乙方进场施工人员必须佩带胸卡,否则每人每次罚款20元。

  8、乙方进场人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发现,按其价值的十倍进行处罚,从工程结算中直接扣除,情节严重的移交司法机关处理。

  9、甲方管理人员安排乙方施工人员加班,乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者,第一次罚款500元,第二次罚款1000元,第三次甲方有权责责令乙方无条件退场。已施工的工程量不予结算。

  九、未尽事宜:

  本合同如有未尽事宜,双方协调解决。

  十、合同生效:

  合同一式叁份,甲、乙双方各执壹份,甲方公司备案壹份,双方签字盖章后生效,结清所有工程款后失效。

  甲方(盖章);乙方(盖章):

  现场负责人:现场负责人:

  ____年____月____日____年____月____日

【钢筋劳务合同】相关文章:

钢筋劳务合同07-14

钢筋工程劳务合同03-26

【精】钢筋劳务合同04-15

【热】钢筋劳务合同04-15

钢筋劳务合同【热门】03-17

钢筋劳务合同【荐】03-17

钢筋劳务合同【推荐】03-27

钢筋劳务合同【精】03-27

【热门】钢筋劳务合同03-27