- 相关推荐
光伏发电电气安装合同范本（通用11篇）
随着法律观念的深入人心，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是避免争端的最好方式之一。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的光伏发电电气安装合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
光伏发电电气安装合同 1
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，根据中华人民共和国颁布的《合同法》要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。
第一条甲乙双方责任
一、根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。
二、 乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明。
三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改委_______文件，分布式光伏电站度电补贴0.42元)。
四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的.售后服务。
五、乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以有偿委托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。
第二条项目工期
本项目自 年 月 日开始施工，至 年 月 日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按 元/天计算。不可抗拒的因素除外。
第三条项目承包方式
分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。
第四条项目质量
甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，光伏电池组件寿命可达20xx年，其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。
第五条 项目容量方式及合同价格
一、项目容量：
根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容量为 Wp。其项目形式为(方框内打"√"选择)：
1、发电自发自用
2、发电自发自用余电上网
3、发电全部上网
二、乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为：￥ 万元，大写为：￥ 万 仟 佰 元 角 分。不包括电业管理部门发生的一切费用。
第六条 付款方式和付款时限
一、付款方式(方框内打"√"选择)：
1、现金
2、支票
3、汇款
二、付款时限：签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%，设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%，项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。
第七条 供电管理部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工期内
第八条 违约责任
在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解决，甲乙双方可以向甲方所在地人民法院起诉。
第九条 合同文本数量
本合同一式六份，甲乙双方各一份，其余四份发改委能源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定(或委托)代表人： 法定(或委托)代表人：
单位地址： 单位地址：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
联系电话： 联系电话：
合同签订地点：
时间： 年 月 日
光伏发电电气安装合同 2
签订地点：
甲方
单位名称
法定代表人
委托代理人
联系人
通讯地址
电话
传真
电子邮箱
开户银行
账号
乙方
单位名称
法定代表人
联系人
通讯地址
电话
电子邮箱
开户银行
账号
第1节总则
1.1 本协议依照中华人民共和国2010年8月颁布的“合同能源管理技术通则”（GB/T24915-2010）起草编制。
1.2 在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本协议双方同意按“合同能源管理”模式就 太阳能应用示范项目（以下简称 “本项目”或“项目”）签订本协议。
1.3 鉴于本项目的实际情况，双方同意按节能效益分享型方式分配由该项目带来的节能效益。
第2节 项目主要内容
2.1 项目名称:太阳能应用示范项目。
2.2 甲方委托乙方进行该项目的实施，乙方负责就该项目的实施为甲方完成节电目标，甲方保证能够按照生产需求消纳光伏电站所发电量，淡季或不生产时需传至电网。
2.3项目主要技术方案：分别在有限公司的建筑物屋顶上建设光伏发电站，所发电能作为甲方的补充用电，实现企业节能降耗。
2.4 项目建设方案
2.4.1 乙方负责该项目的所有投资，完成电站设计、施工、建设；负责项目的运营、管理、维护以及过程中发生的所有费用。
2.4.2 甲方无偿提供建筑物屋顶作为项目建设场地。
2.5 项目实施目标
2.5.1替代部分公共电网供给甲方的电能，降低企业能耗指标。
2.5.2项目建成后，预计年发电量 万kWh（实际数值按国家相关批复核准电量为准）。
第3节项目实施期限
3.1 本协议于正式签订日起生效,至节能效益分享期满时终止。
3.2 项目建设周期：自该协议签订生效后，12个月内完成项目全部建成投运。
3.3 双方分享节能效益的起始日为项目建成正式投运的日期，甲乙双方以签证文件为准。项目分享期为25年。
第4节 项目方案设计实施和项目的验收
4.1 甲乙双方按照本协议的规定进行本项目的实施。
4.2 乙方将聘请具备资质的设计单位承担工程建设的整体设计。
4.3 项目建设设计方案完成后需提交甲方进行审核，项目设计方案一经甲方同意，除非双方另行同意，或者依照本协议第8节的规定修改之外，不得修改。
4.4 甲乙双方应当按照国家有关的规定进行项目验收。
第5节 节能效益分享方式
5.1 节能量的实际数据均以单元光伏电站出口双向电能计量表的计量为准。该双向电能计量表按国家有关规定进行定期校验；
5.2 节能量的计算公式：
项目节能量（kWh）=（单元1光伏电站出口送电电能计量表读数×单元1电能计量表倍率+单元2光伏电站出口送电电能计量表读数×单元2电能计量表倍率+… 单元n光伏电站出口送电电能计量表读数×单元n电能计量表倍率）+光伏电站反送上公共电网的电量
光伏电站反送上公共电网电量的电费由乙方单独与当地供电公司结算。
5.3 效益分享期内，乙方分享节能效益的计算公式：
节能效益(万元)= K×节能量（万kWh）。
（K为乙方在光伏发电时间段的平均电价）
在经营期内，乙方应得的节能效益由甲方定期按以下支付给乙方。
5.4 分享比例：前10年甲方分享该项目20%的总发电量收益，乙方分享80%的总发电量收益。后15年甲方分享该项目30%的总发电量收益，乙方分享70%的总发电量收益。
在经营期内，乙方应得的上月节能效益由甲方在次月的15号之前支付给乙方，乙方向甲方出具相应的专用发票。
5.5 甲方用电量=（甲方使用电量*80%-上网电量*20%）*电价（前10年）；甲方用电量=（甲方使用电量*70%-上网电量*30%）*电价（后15年）,电价为乙方在光伏发电时间段的平均电价,与同期国家电网电价相同。（如遇国家电价调整，则按照国家调整的比例进行平均电价变动）
第6节 甲方的义务
6.1 甲方应协助乙方办理本项目实施所必需的政府的许可文件、环评批复和电网接入批复。
6.2 甲方应向乙方提供电气系统图、建筑结构图、生产负荷用电曲线等涉及施工设计的相关资料。纸质图纸至少提供1份，图纸应标注清晰，保证资料内容正确。设计完成后乙方应将图纸完整的归还给甲方。
6.3 按设计方案提供建筑屋顶作为电站建设平台，并为乙方施工及运营提供必要的条件，如施工用水、用电和临时施工场地以及项目试运条件等。所发生的费用据实统计，产生费用由乙方负担。
6.4 施工和运营期间甲方应保证乙方全部人员和车辆在厂内安全免费的进出及正常的活动。（需执行园区的相关规范要求）
6.5 指派具有资质的操作人员参加电站的操作和维护培训。
6.6 每月按本协议约定积极配合乙方对节能量进行抄录和验证，无误后应立即签署意见。
6.7 甲方应及时协助乙方完成项目的试运行和验收，无异议后应及时在验收文件上签署意见。
6.8 为乙方维护、检测、修理项目设施和设备提供便利，保证乙方可合理地接触与本项目有关的设施和设备。
6.9 在节能效益分享期间，甲方有责任帮助乙方顺利的进行相关维护工作，保证电站安全运行，如设备发生故障、损坏和丢失，甲方应在得知此情况后及时通知乙方，配合乙方对设备进行维修和监管。
6.10甲方应当按照本协议的规定，及时向乙方付款。
6.11 甲方应当将与项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定要求及时提前告知乙方。
第7节 乙方的义务
7.1 乙方负责办理本项目实施所必需的各级政府许可文件、环评批复和电网接入批复。
7.2 乙方应按照项目方案文件规定的技术标准和要求以及本协议的规定，聘请有国家认可资质的设计单位按时完成本项目的方案设计，并按设计方案按期完成项目建设，做好项目运营以及维护管理。
7.3 乙方应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从甲方合理的现场指挥。
7.4 乙方应免费对甲方指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。
7.5 设备的安装和调试应符合国家、行业或企业有关施工管理条例和与项目相对应的技术标准规范要求以及甲方合理的施工、管理要求。
7.6 项目建成后应建立健全项目运行维护管理制度，并严格执行。
7.7电站建成后，在协议约定的使用期限内，电站所涉及的检修维护和故障处理工作全部由乙方负责，发生的维护费用也全部由乙方负责。
7.8乙方在项目的施工以及建成后的运营维护中，因乙方原因造成所使用厂房和房屋损坏时，因负责进行修复，并在国家规定的保修期内（建成后运营五年内）承担保修责任，所发生费用由乙方承担。
7.9 系统的接入性能应满足国网公司2009年7月下发的《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定（试行）》要求，保证甲方用户侧电气设备的安全运行；系统应设置足够的防雷设施，防止雷电感应及雷电波侵入对用户侧电气设备造成危害。
7.10 乙方应保证与项目相关的设备、设施的运行符合国家法律法规及产业政策要求，保证与项目相关的设备、设施连续稳定运行且运行状况良好。
第8节 项目的更改
8.1 如在项目的建设期间出现乙方无法预料的情况，从而导致原有项目方案需要修改时，则乙方有权对原有项目方案进行修改并实施修改的方案，但前提是不会对原有项目方案设定的主要节能目标和技术指标造成重大不利影响。乙方应将修改后的方案提交甲方进行备案。除非该情况的出现是由甲方的过错造成，否则所有由此产生的费用由乙方承担。
8.2 在本项目运行期间，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应当预先将项目改造方案提交甲方审核，所有的改造费用由乙方承担。
8.3 在本项目运行期间，因不可抗力因素情况下甲方拆除、更换、更改、添加或移动现有设备、设施、场地，甲方应事先书面通知乙方，双方共同协调，将对乙方产生的不利影响降到最小。
第9节 资产所有权以及风险责任
9.l 在本协议到期并且甲方付清本合同下全部款项之前，本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等固定资产（简称“项目资产”）的所有权属于乙方。乙方是唯一有权处置项目资产的业主单位，本协议顺利履行完毕之后，该项目资产的`所有权将无偿转让给甲方。
9.2 项目资产清单在项目完成建设并投产后1个月内由乙方提供给甲方备案（需要乙方加盖公章确认），资产清单必须与现场实际实物相符。
9.3项目资产清单内容包括设备、设施、辅助设备设施的名称、型号、购入时间、价格及质保期等。
9.4 项目资产的所有权由乙方移交给甲方时，应同时移交项目的技术资料。
9.5 项目财产的所有权不因甲方违约或者本协议的提前解除而转移。在本协议提前解除时，项目财产依照第12.4条的规定处理。
9.6 在本协议期间，项目资产灭失、被窃、人为损坏的风险由责任方承担。
9.7 本协议中太阳能发电相关设备，在合同有效期外即25年后，如该设备已不能正常使用运行发电，乙方需对太阳能光板及相关组件进行无偿拆除并对太阳能光板等设备进行无偿回收。
第10节 违约责任
10.1 如甲方未按照本协议的规定及时向乙方支付款项，则每天按当月节能效益应付款项的0.03%向乙方支付滞纳金。违约金以现金或银行划转的方式缴纳。
10.2 如甲方违反除第10.1条外的其他义务，乙方将依照第12.5条的规定与甲方解除协议，并要求甲方赔偿全部损失。
10.3 如果乙方违反义务，甲方依照第12.5条的规定解除协议，并要求乙方赔偿所造成的全部损失。
10.4 一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。
如甲方未按照本协议的规定及时向乙方支付款项，
10.5如乙方未按照本协议第3.2条的规定按时完成本项目，则每天按甲方当月节能效益的0.03%向乙方支付损失，节能效益按照国家相关批复核准的电量进行核算，损失金以现金或银行划转的方式缴纳。
10.6如甲乙双方在本协议执行过程中发生争议，甲乙双方同意提交甲方合同签订地所在人民法院诉讼解决。
10.7如乙方整套系统在使用过程中对甲方的设备设施等造成影响或损坏，由乙方全额赔偿甲方全部的合理损失；
10.8由于乙方设备故障原因，甲方有权对乙方的相关设备进行停用。非设备故障或维护调试甲方不得进行停用，否则产生的损失将由甲方承担。
第11节 不可抗力
11.1 不可抗力按《合同能源管理技术通则》GB/T 24915—2010定义。
11.2 如果一方（“受影响方”）由于不可抗力事件的发生，无法履行协议下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的5日内向另一方（“非影响方）提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。
11.3 受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。
11.4 在不可抗力事件持续期间受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，受影响方不应承担相应责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本协议下的义务。
11.5 如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本协议项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达90个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本协议，而不用承担任何责任。
第12节 协议解除
12.1 本协议可经由甲乙双方协商一致后书面解除。
12.2 本协议可依照第11.5条（不可抗力）的规定解除。
12.3 当本协议的一方发生以下任一情况时，另一方可书面通知对方解除本协议：
(a) 一方进入破产程序；
(b) 一方的控股股东或者是实际控制人发生变化，而且该变化将严重影响到该方履行本协议下主要义务的能力。
12.4 本协议解除后，本项目应当终止实施。项目资产由乙方负责拆除、取回，并根据甲方的合理要求，将项目现场恢复原状，费用由乙方承担，甲方应对乙方提供合理的协助。
12.5 本协议的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方及相关第三方寻求赔偿的权利，也不影响一方在协议解除前到期的付款义务的履行。
12.6如发生本协议10.8条，协议可提前解除，乙方可自行拆除乙方相关的设备实施，甲方不承担任何相关费用，乙方需对甲方厂房恢复原样。
第13节 其它
13.1 人身和财产损害和赔偿：
13.1.1 如果在履行本协议的过程中，因一方的工作人员或受其指派的第三方人员（“侵权方”）的故意或者是过失而导致另一方的工作人员、或者是任何第三方的人身或者是财产损害，侵权方应当为此负责。如果另一方因此受到其工作人员或者是该第三方的赔偿请求，则侵权方应当负责为另一方抗辩，并赔偿另一方由此而产生的所有费用和损失。
13.1.2受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。
13.2 保险：项目的财产保险由乙方负责购买；双方工作人员的保险由所在单位负责购买。
第14节 争议的解决
14.1 因本协议的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本协议各方应友好协商解决。
14.2 如不能协商解决，向项目所在地人民法院提起诉讼。
第15节 保密条款
15.1 本协议中，披露秘密的一方将被称为“披露方”同时，收到秘密的一方则被称为“接收方”。本保密条款适用的对象除了双方及其工作人员之外，还包括任何参与前述正在进行商务洽谈的相关项目的顾问等中介服务人员。
15.2 除非为了履行本合同所需，接收方将不使用其从披露方获知的任何商务的、技术的、操作的、工艺过程的、贸易秘密及市场的信息、销售和培训辅助材料，文献及其它直接或间接从披露方收到的资料信息（即“保密信息”），并保守秘密。此外，接收方承诺对上述“保密信息”的协议履行期内或是失效后，都不得在未经许可的情况下泄露以上保密信息。
15.3 接收方不得向第三方透漏在合作期间获得和知晓的披露方（包括其分支机构、控股公司和合资公司）的商业秘密及属于第三方但接收方负有保密义务的信息。商业秘密包括技术秘密和经营秘密，其中技术秘密包括但不限于工作进度、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、测试报告、试验数据、实验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电等。经营秘密包括但不限于双方洽谈的情况、签署的任何文件，包括合同协议、备忘录、订单等文件中所包含的一切信息、客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道、法律事务信息、人力资源信息等。
15.4 未经披露方书面同意，接受方不得在双方合作目的之外使用或向第三方透露披露方的任何商业秘密，不管这些商业秘密是口头的或者书面的，还是以磁盘、胶片或者电子邮件等形式存在的。
15.5 披露方提出收回包含披露方商业秘密的相关资料时，接受方应将有关资料及复印件交换给披露方，或应披露方的要求将这些资料及复印件销毁。
15.6 接受方在披露方工作场所内活动时，应听从披露方工作人员的安排和引导。未经披露方允许不得进入披露方实验室、办公室、生产车间等工作环境，不与披露方开发人员进行私下交流。
15.7 接受方的保密义务在知悉披露方商业秘密后的5年内保持有效，并且在此期间其效力不受合作关系终止及其他任何限期的届满或终结的影响。
第16节 协议的生效及其他
16.1 项目联系人职责如下：双方均需设定专责联系人负责项目实施的具体工作。
16.2 一方变更项目联系人的，应在 7日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本协议履行或造成损失的，应承担相应的责任。
16.3 本协议自双方签字盖章之日起生效。协议文本一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。
16.4 本协议由双方授权代表于 年 月 日在签订。
甲方（盖章） 乙方（盖章）
授权代表签字： 授权代表签字：
______年______月______日______年______月______日
光伏发电电气安装合同 3
委托单位：
设计单位：
工程地点：
签订日期：
福建省泉南投资开发有限公司（以下简称甲方）委托福建省水利水电勘测设计研究院（以下简称乙方）承担福建海西光伏发电系统项目施工图阶段的设计工作，经双方充分协商，同意签定本合同，以资双方共同遵守。本合同遵守《中华人民共和国合同法》。
一、任务依据
甲方委托书，以及国家和地方有关工程设计管理的法律、法规、规章及规范性文件。
二、工作内容
根据国家有关规程规范进行福建海西光伏发电系统项目施工图阶段设计工作，乙方应无条件配合甲方完成方案报建工作；施工图设计应满足初步设计、方案设计批准文件要求，并满足《设计任务书》规定的设计深度要求。
三、提供成果时间和数量
1.乙方于合同正式签订后20天内完成电气主接线图、电气设备布置图、光伏组件基础图、电缆预埋图、控制设备图等设计工作，并向甲方提供施工图一式捌份和所有图纸DOC、DWG、 JPG格式的电子版光盘壹份。
2.乙方于设备供应商提供正式图纸后一个月内完成全部施工图设计工作，并向甲方提供施工图一式捌份和所有图纸DOC、DWG、 JPG格式的电子版光盘壹份。
3.根据甲方办理各种报建手续的需要，乙方须在设计正式施工图之前，配合甲方的要求提供报批用图纸，时间上需满足甲方办理手续的进度要求，且该费用已包含在本合同总价中。
四、费用及付款方式
1.经双方商定，甲方同意支付乙方本工程设计费万元整。设计费已包含乙方为履行本合同所必需的一切费用、支出和报酬，包括进行设计的支出和报酬，指派工作人员的交通、差旅、食宿费用，以及为本项目提供咨询、配合、协助义务所需的费用等等。
2.经双方商定，甲方同意按以下方式付款：
乙方提供第一批施工图并通过审查后一周内，甲方支付给乙方元整。
全部施工图提供并通过审查后一周内，甲方支付给乙方元整。
余款在工程竣工验收完工后一周内，甲方一次结清合同余款。
在甲方每次付款前，乙方应向甲方提供相应金额的可计入项目开发成本的税务发票，否则甲方有权拒绝支付款项且不需承担逾期付款的违约责任，直至乙方提供前述发票。
3.甲方要求乙方提交成果份数超过本合同规定份数部分，甲方应另行支付工本费。
五、双方职责
（一）甲方职责
1.合同签订后三天内，负责向乙方提供设计工作所需的有关资料（含接入系统资料、地形图、房屋建筑结构图及上级有关部门的批准文件等），并配合乙方到现场勘测了解情况。
2.负责如期支付给乙方设计费。
3.甲方拥有乙方提供的所有设计成果、设计资料和文件的知识产权和相关财产权
利。但甲方应维护和尊重乙方的设计成果，在未征求乙方同意的情况下，不得修改设计成果或将设计成果提供给第三方使用。
4.甲方有权为营销需要而使用乙方的'名称和标志，包括但不限于通过报纸、杂志、广告以及网络媒体等。同时，甲方有权公开的对乙方的设计成果进行介绍和评论；乙方确认，此种形式的介绍和评论不构成侵权。
（二）乙方职责
1.严格遵守设计规范和质量标准，保质按期完成设计工作，并对整个项目工程设计的适用性、正确性、完整性、经济合理性全面负责。设计合理使用年限为年。甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，乙方应全力配合，且不收取赶工费。
2.乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
3.在施工期内，及时派遣乙方员进驻现场，配合施工，负责技术交底和施工过程中的设计修改工作。乙方应积极配合现场施工的需要，遇到重要问题，乙方应在接到甲方通知后4小时内委派相关人员到指定地点处理解决施工中的技术问题，并当天即时办理洽商、纪要或临时设计变更文件，并在此后48小时之内补交正式文件；否则乙方应承担相应损失，每发生一次，乙方同意甲方从设计费中直接扣除5000元作为违约金；确有需要延长处理时间的疑难问题，与甲方商定后及时处理。
4.参加甲方组织的技术会议和工程验收工作。
5.乙方出具的所有变更、洽商等文件必须事先取得甲方的书面确认，未经甲方书面确认，乙方不得受理或确认施工单位及甲方的商业合作伙伴提出的任何变更请求。
6、乙方应向甲方提供项目设计组组成人员架构及人员名单。该人员名单作为合同附件。乙方必须确保所列乙方员在本合同执行期间有足够的时间和精力投入本项目设计。同时，乙方须明确一名项目负责人进行双方所有事项的沟通和协调工作，该人员必须贯穿项目始终，乙方的主要乙方员未经甲方同意不得变更，甲方同时有权要求调换其认为不能达到服务要求的人员，乙方应当及时调换。
7.乙方同意执行甲方提供的限额设计要求，具体详见合同附件设计任务书。乙方的设计成果超过限额设计要求的5%，甲方将委托咨询机构对设计图纸进行评审，经过评审，如果此情况属于正常，甲方认可乙方的设计成果，咨询费用由甲方承担；否则，乙方应按照评审意见进行免费修改，并承担咨询费用，该费用将直接从设计费用中扣除，由此引起的设计成果交付时间的延迟按照本合同有关条款规定执行。
六、设计变更程序
1.若发现设计图纸及文件有错、漏、缺等问题时，由乙方设代组及时发出修改通知单，并加盖设代组公章后生效。
2.甲方要求变更或修改设计图纸时，应事先向乙方提出书面意见，由乙方研究后向甲方做出书面答复。
七、违约责任
1.由于甲方原因造成设计的重大返工或重新设计，甲方应另增加设计费，同时提
供设计成果时间另行商定。双方在此明确：合同总价中已包含一般性的设计修改费用，除非项目发生方案颠覆性的变化修改（颠覆性变化的界定指整个方案的重新调整或某个子项的重大调整所引起的初设或施工图设计的重大变更，原则上修改内容应达到原定设计内容的30%），原则上不再增加设计费用。
2.由于乙方提供图纸资料遗漏或错误而引起的返工，每发生一次，乙方同意免收直接受损失部分的设计费并由甲方从设计费中直接扣除该行为造成的工程成本增加额的.10%作为违约金，并由乙方继续完善设计。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的100％。
3.若乙方未能及时履行本合同项下的相关合同义务或履行义务不符合合同约定的，则甲方有权暂时不支付当期的设计费，直至乙方履行合同义务符合约定为止。若迟延履行合同义务或履行义务不符合合同约定未予改正达10天，甲方有权解除合同，乙方应按本合同总价的30%向甲方支付违约金。
4、由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之五，延误超过20天，甲方有权终止合同并停付设计费，乙方还向甲方应支付甲方损失金额的30%作为违约金；如造成甲方其他经济损失的，乙方还应予以充分足额赔偿。
5、合同生效后，乙方原因导致合同终止或被解除的，乙方应向甲方双倍返还预付款，并依法承担违约责任。
6、乙方不得将本合同项下的任何部分业务以任何形式转包、分包给第三人，否则甲方有权解除本合同，乙方应当返还甲方全部已付款，并双倍返还预付款，造成甲方其他损失的，乙方仍应足额赔偿。
八、知识产权
1.乙方因为履行本合同而获得的甲方的项目资料，包括但不限于甲方提供的技术资料、图纸以及乙方依据本合同所完成的全部设计成果和资料，均属于甲方的商业机密，乙方不得随意复制，不得向与乙方无关人员或第三方展示、传阅。乙方违反此保密条款给甲方造成损失的，乙方应当向甲方支付人民币5万元的违约金。若该违约金不足以弥补甲方因此而蒙受的损失，则甲方有权向乙方追偿。
2.乙方应确保其提供给甲方的设计成果及相关资料不存在任何的知识产权（包括但不限于著作权、专利权）纠纷和争议。否则，乙方应当赔偿甲方因此而蒙受的全部损失。乙方除依法保留备份存档外，不得再留存任何副本。未经甲方许可，乙方不得将该设计成果应用于其他项目，否则乙方应当向甲方赔偿5万元的违约金。若该违约金不足以弥补甲方因此而蒙受的损失，则甲方有权向乙方追偿。
3.乙方对设计成果进行宣传及出版需征得甲方同意。本合同未尽事宜，双方本着实事求是精神协商解决。
九、其他
1.本合同未尽事宜，双方本着实事求是精神协商解决。
2.本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决；协商不成时，双方当事人可向项目所在地人民法院提出诉讼。因起诉所支出的诉讼费和律师费由败诉方承担。
3、本项目设计任务书、双方认可的来往电报、传真、会议纪要、以及就本合同未定事宜双方签订的补充协议等，均作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，如相互之间出现矛盾，以在后签订的合同或文件为准。
4、本合同自双方签字之日起生效，待双方已尽本合同全部责任后自动失效。
5.本合同一式陆份，双方各持叁份，具有同等法律效力。
甲方：
负责人：
联系人：
通讯地址：
邮政编码：
电话号码：
开户银行：
帐号：
乙方：
负责人：
联系人：
通讯地址：
邮政编码：
电话号码：
开户银行：
帐号：
______年______月______日
光伏发电电气安装合同 4
甲方(委托人)：_________________乙方(居间人)：_________________
联系地址：_________________联系地址：_________________
法定代表人身份证：_________________身份证：_________________
联系电话：_________________联系电话：_________________
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。()如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。
三、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的`慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的_______%(即人民币_______万元，大写：_________________万元)。
2、居间报酬结算方式：_________________
居间报酬总金额为人民币_______万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的_______%)到账后，次日将报酬总额中的万(大写：_________________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。
3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。
3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
六、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至_______年________月______日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。
合同签订地：_________________
乙方指定账户户名：_________________
乙方指定账户账号及开户行：_________________
甲方：(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________
_______年________月______日_______年________月______日
光伏发电电气安装合同 5
发包方(以下称甲方)：__________________________
承包方(以下称乙方)：__________________________
根据《_____》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：_______________________________________
二、工程地点：_______________________________________
三、承包方式：_______________________________________
第二条工程期限
合同工期总日历天数_______天
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
2、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_________安装组数进行费用结算。
3、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的'，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条
纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方(签章)：______________乙方(签章)：______________
_________年________月______日_________年________月______日
光伏发电电气安装合同 6
发包人(简称甲方)：
承包人(简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力(电器)安装工程所涉及的双方权利与义务等事项签订本合同，双方共同遵守：
1、工程概况：
1.1、工程名称：电力(电器)安装工程施工
1.2、施工内容(以本合同附件1施工图纸;附件2当地供电局的供电方案为准);
1.2.1、10KV外部电源安装;
1.2.2、新建10KV开关站一个;
1.2.3、新建二级环网柜一台;
1.2.4、新建10KV电缆分支箱9台，新装400箱式变压器21台，原有5台施工用箱转为正式用电(根据设计要求需对旧变压器的回路进行调整修改，本合同不包括此改造费用，该费用以实际结算造价为准);
1.2.5、新装一户一表3445只，单元楼道照明表76只，物业及庭院照明表2只，商业用表7只(此为初步统计具体以实际安装户数为准);
1.2.6、乙方应保证本工程验收合格，办理与通电有关的一切手续。
1.3、施工地点：
1.4、工期要求：
1.4.1、如无特殊情况，双方同意本合同项下工程总工期为30个日历日，工期自乙方接到甲方书面通知正式进场之日起算。
1.4.2、因电网统一调度原因或遇非乙方引起的工期延误、地下障碍及不可抗力因素影响而无法顺利施工时，双方同意工期顺延。
2、工程费用：
2.1、双方一致同意工程费用为包干费用：总计：￥22310329.30元(大写：人民币贰仟贰佰叁拾壹万零叁佰贰拾玖元叁角)由乙方向甲方收取。
2.2、合同价款构成：
2.2.1 开关站及开关站前外部电缆费用：￥4211180.20元(大写：人民币肆佰贰拾壹万壹仟壹佰捌拾元贰角)
2.2.2 开关站间隔至每户用户表箱(含表箱)间的电力系统设备(具体范围见附件清单)：￥18099149.10元(大写：人民币壹仟捌佰零玖万玖仟壹佰肆拾玖元壹角)
2.3. 发生下列情况之一的，双方约定的工程总费用按实结算。
①五台变电箱改造费用及户表数量变化引起的费用增减。
②双方确认的设计变更。
③国家相关政策的调整。
④双方确认的工程量增减。
⑤双方约定的其他增减或调整。
3、技术资料的准备和提交：
3.1、在本合同签订之日起 3个工作日内，甲方应向乙方提供一套施工图纸及所需设备材料清单，乙方按照清单及工程的需要及时自行采购相关设备和材料。
3.2、在本合同项下工程完工之日起五日内，乙方应将通过相关供电部门验收的竣工资料交给甲方，以便办理竣工验收手续。
4、付款方式：
4.1、本合同签订之日起21个工作日内甲方向乙方支付工程备料款，即总价的50%，即￥11155164.65元(大写人民币：壹仟壹佰壹拾伍万伍仟壹佰陆拾肆元陆角伍分)作为预付款。
4.2、主要设备进场后21个工作日内甲方向乙方支付工程总价的30%，计￥6693098.79元(大写人民币：陆佰陆拾玖万叁仟零玖拾捌元柒角玖分)作为工程进度款。
4.3、工程完工验收合格通电后21个工作日内向乙方支付工程总价的15%，计￥3346549.40元(大写人民币：叁佰叁拾肆万陆仟伍佰肆拾玖元肆角)作为工程尾款。
4.4、工程完工验收合格通电后留工程总价的5%作为工程质保金，质保期满后21个工作日内甲方向乙方付清工程质保金。质保期内出现质量问题的，乙方除负责免费维修、全面处理外，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方损失。
5、工程质量及验收：
5.1、双方同意本合同项下的工程由甲方委托乙方向金牛供电局组织申请验收，并以该单位出具的验收报告作为本工程的质量鉴定结论。
5.2、双方同意本合同项下的工程应按电力部设计规程及工程验收标准的要求，达到合格。
5.3、工程质保期为从正式通电并且移交甲方之日起计算，连续365个日历天。
6、甲方的责任：
6.1、为乙方进场施工提供便利条件;
6.2、接通乙方施工过程中所需的.水源、电源和运输道路，清除妨碍乙方施工的障碍物，甲方有义务配合乙方;
6.3、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，并按合同规定的期限和份数交付乙方;
6.4、经乙方确认具备施工条件的基础上，及时通知乙方进场施工;
6.5、对乙方采购的设备及材料进行验收，甲方对接收的设备、材料进行清点、验收，不减除乙方对采购设备、材料应该承担的质量责任;
6.6、按本合同约定及时向乙方支付工程款。除双方一致同意外，不得以任何借口和理由扣减工程款;
6.7、其他应由甲方负责的工作事项。
7、乙方的责任：
7.1、负责布置施工现场，指定电源、水源、道路和材料堆放位置，负责临时设施的施工。
7.2、根据甲方提供的设计图纸和施工图纸等技术材料，编制施工方案，经甲方确认后，做好各项施工准备工作。
7.3、工程所需购置的设备及材料由乙方采购，乙方应向甲方提供所购设备及材料质量合格证明文件，并且对采购设备、材料承担全部质量责任。
7.4、在具备施工条件的前提下，及时向甲方发出开工申请书。
7.5、严格按照施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付使用。
7.6、按照有关规定提供竣工验收技术资料，参加竣工验收，乙方应负责及时取得相关部门验收合格的文件。
7.7、乙方应保证其安装完成的设备能通过供电部门的验收。
7.8、在合同规定的期限内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理，根据质量标准更换相应设备、材料直至达到施工质量标准要求为止，以上维修、更换费用，以及因为工程质量造成对用户的赔偿责任均由乙方承担。
7.9、乙方应在工程竣工后10日内向甲方提供竣工结算资料。
7.10、乙方在施工过程中应做好安全文明施工工作，若发生安全事故由乙方承担全部责任。
7.11、其他应由乙方负责的工作事项。
8、乙方的义务
8.1、乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：
8.1.1、需由设计资质等级和业务范围允许的乙方完成的设计文件提交时间：无。
8.1.2、承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：乙方根据甲方和监理批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施，自行负责实施并承担一切费用。
8.1.3、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：环保和施工噪音问题，按照市政府有关规定执行，乙方自行办理一切手续并承担一切费用。
8.1.4、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收移交前，均由乙方负责成品保护，承担毁损的一切风险，并自行承担一切费用。
8.1.5、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：均由乙方负责，并自行承担一切费用。
8.1.6、施工场地清洁卫生的要求：按照施工组织设计和"成都市建筑施工现场监督管理条例"规定执行。在施工过程中，乙方必须随时保持施工场地的整洁有序。竣工验收移交前，清运所有建筑垃圾，并自行承担一切费用。
8.1.7、乙方必须接受甲方及其委托的建设管理单位、监理单位、造价咨询单位、会计师事务所和律师事务所的管理。
8.2、与建设管理单位的关系:建设管理单位即代理业主，在甲方授权范围内，履行甲方职责。乙方所有需向甲方请示的事项，先向建设管理单位请示，建设管理单位有对乙方的处理建议权，报甲方认可后，负责具体执行。乙方对建设管理单位的执行不得拒绝。
8.3、 与监理单位的关系:监理单位负责对工程的质量、进度、投资、安全进行控制，对合同进行管理。乙方必须接受监理单位的监督和管理。
8.4、 与造价咨询单位的关系:造价咨询单位按照国家、四川和成都的有关政策法规以及合同的约定，负责对工程全过程的投资进行控制。乙方必须接受造价咨询单位的管理，乙方应配合造价咨询单位的工作。
8.5、与会计师事务所的关系:会计师事务所对工程款的支付有审查权和调查权，乙方应配合会计师事务所的工作。
8.6、 与律师事务所的关系: 甲方和乙方发生争议，律师事务所有权进行调查，乙方应配合律师事务所的工作。
8.7、以上各单位的职责有的有交叉，但不妨碍对乙方的管理。甲方对上述各单位的意见不一致时，有最终的决策权和解释权。
8.8、按照法律、法规和合同约定的质量标准、甲方和乙方最终确定的工期完成该工程施工。否则，视为违约。
8.9、乙方必须服从甲方要求的管理模式、工作方式和工作要求。否则，视为违约。
8.10、双方约定乙方应做的其他工作：乙方必须完成甲方发出的不明显增加乙方工作量的工作指令，该部分工作已包含在合同价中。否则，视为违约。
9、违约责任：
9.1、甲方未按本合同的约定履行自己应负的义务，除工期顺延外，甲方应赔偿因此给乙方带来的经济损失。
9.2、工程未经验收，甲方提前使用或者擅自动用，因此引发的质量问题或其他问题，由甲方负担责任。
9.3、甲方无正当理由拒不组织验收也不委托乙方组织验收的，视为工程合格，乙方对此不再承担任何责任。甲方除应一次性付清所有款项外，还应赔偿由此给乙方造成的经济损失。
9.4、对工期的约束：工程实际施工的时间与甲方和乙方最终约定的竣工日期比较，每延误一天，乙方向甲方承担合同总额的千分之五违约赔偿金。
9.5、工程质量经验收为不合格，乙方应负责修理或无偿返工。由于修理、返工造成工期逾期交付的，乙方应按合同总额的每日千分之五向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，应赔偿甲方损失。
9.6、乙方在办理签证单后，甲方应在接到签证单72小时内做出回复，逾期视为甲方同意签证。
9.7、因非乙方原因导致工程设计变更而产生的损失，乙方不承担责任。因此造成工期延误的，工期应相应顺延。
9.8、乙方每出现合同约定的违约行为1次，将支付合同总金额千分之一的违约金。乙方拒绝承担合同约定的责任，甲方有权单方面解除合同，并且要求乙方退还全部已经支付的工程款，对延误甲方工期额外承担合同总金额30%的赔偿金。
10、特别约定：
10.1、如在施工过程中如有国家政策性调整的则按政策执行。
10.2、所有涉及甲方签字的文件自乙方提交给甲方的7个工作日内，甲方如未及时签字确认视为甲方已认可。
10.3、双方同意本合同履行中的纠纷，由双方协商解决。协商不成，任何一方有权向成华区人民法院起诉，通过诉讼解决。
11、本合同附件：附件是本合同组成的一部分，与合同具有同等法律效力。
11.1、施工图纸
11.2、土建施工图纸
11.3、工程预算
11.4、相关设备和材料清单及合格证明
11.5、竣工资料及验收报告
11.6、其他与本合同履行相关的资料和文件
12、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
13、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效，以此作为法律依据留存，双方必须共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，则由该方承担全部责任。
14、本合同一式伍份，正本贰份，甲、乙双方各壹份;副本叁份，甲方贰份，乙方壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
光伏发电电气安装合同 7
甲方:
乙方:
甲方拟建新房，水电安装同意由乙方承包，经协商特签如下合同。
一、承包形式
按图施工，包工、包安装、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。
二、工程范围与内容:
所有土建面积、施工图内所有的水电、、空调专线及弱电安装工程(有线电视线、电话线、宽带线等);
1、室内给水管网预埋及安装;
2、室内排水管网预埋及安装;
3、室内给水设备预埋及安装;
4、室内照明线路预埋及安装;
5、室内照明灯具、开关及电器线路预埋及安装;
6、室内有线电视线、电话线、宽带线预埋及安装;
7、弱电预埋及安装;
三、工程价格:
按建筑面积(此建筑面积是按国家规定的建筑面积计算规则计算)元/O计算，属总价包干(该总价包括:人工、机械、安装辅助材料、施工安装、调试、_____及风险各项费用)。
四、工程期限:
与建筑施工基本同步开工，建筑施工完工一个月内水电安装完工。
五、工程质量:
1、水电安装方式为暗装，
①、严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上，任何位置不得出现管、线外露现象。
②、不同电压，不同回路，不同信号的线路严禁穿在同一线管内;
③、为了将来导线的`更新和维护，埋在墙、地下或天棚的穿线管必须畅通无阻做到能随时将穿线管内的导线拉出，其转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的5-10倍;
④、禁止在穿线管内连接导线，即若导线长度不够需接长时，导线的接头处不能在穿线管内，一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线;
⑤、严禁导线管把穿线管赌实，要留有足够的空隙;
⑥、暗敷给水管道必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固，走向正确，再做水压试验，试水一段时间后方可隐埋。
⑦、排水管横线管道应有一定的坡度，承插口连接紧密，确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固;
⑧、卫生器具的安装位置应准确，支、托架安装平整、牢固。地漏应安装在地面的最低点，且凹入地面5MM。坐便器与地面或管口的连接密封用油泥或硅胶，不宜使用水泥。
⑨、冷、热水龙头的热水龙头应安装在左侧;
2、乙方必须安照国家电工标准(GB)要求安装，做到灯亮、水通、水电等安装过程中所有内容必须全部合符要求，验收合格。
3、任何位置(含卫生间)不得有漏水、漏电现象。
六、其它:
1、乙方施工过程中必须注意安全，一定要做好防护措施，施工中造成人员伤亡，财产损失等事故乙方自负全责;
2、乙方中途违约，甲方有权拒付乙方原施工所有工时费并赔偿甲方原材料损失。
3、水电施工与建筑施工必须紧密配合，预埋好水电安装管道不得在建筑物中随意穿洞，未经甲方同意，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
4、注意水、电材料的合理使用，从甲方领出的材料与实际安装使用的材料要基本一致，以免造成不必要的浪费和丢失，由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费、材料费由乙方承担。
5、食、宿自行安排，费用自理。6、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
7、本合同未尽事宜可另作补充协议，生效日期为签字之日起。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方签字:乙方签字:
______年______月______日______年______月______日
光伏发电电气安装合同 8
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一部分工程概况及承包范围
1、工程名称：榆林基地二楼别墅工程
2、工程地点：榆林段110国道南侧
3、电气工程（强、弱电）安装工程内容及承包范围：
a）照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b）动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c）弱电系统（电视、电话、宽带网、监控）：管路预留、预埋（含穿墙套管）及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d）防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程（强、弱电）有关的工作均由乙方完成。
第二部分工期、承包及付款方式
1、合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。因不可抗力及甲乙双方以外的`原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
2、工程质量等级：合格。
第三部分承包方式、合同价款及结算方式
1、承包方式：包工不包料
采用甲方与乙方协商的价款：养殖区为8000元，二楼别墅为10000元进行竣工结算。
2、结算方式：包工不包料，中途按进度付款到50%，余款竣工验收合格后一次性付清。
第四部分双方一般责任
1、甲方驻施工现场代表姓名：黄勇华
2、乙方驻施工现场代表姓名：
3、甲方工作：
⑴委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
⑵甲方负责提供电源，保证施工需要。
⑶甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。
4、乙方工作
⑴向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
⑵按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
⑶负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。
⑷施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。
⑸施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
第五部分质量与验收及其他
1、施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表的要求进行返工。
2、安装完毕，并调试合格。
3、本合同自签订之日起生效，本合同未尽事宜，双方协商解决。
4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
光伏发电电气安装合同 9
甲方：___________
乙方：___________
根据《中华人民共和国民法典》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确甲乙双方责任，经协商签订本合同。
一、工程概括
1、工程名称：___________;
2、工程地点：___________;
3、承包方式：劳务承包。保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
4、承包内容：电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
二、合同价款
甲乙双方约定本合同价款为人民币______元/平方米，总价为______元，(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。
三、付款方式
乙方工人进场后，甲方支付乙方工程款的50%(除材料款)，乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方，余款在工程结束经甲方验收合格，一周内甲方支付乙方至总工程款的95%(除材料款)，剩余5%作为保修金，半年内无质量问题后一次性付清。
四、工期要求
在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。
五、质量标准
按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。
六、甲方责任
1、甲方满足施工用电量的需求。
2、甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。
3、甲方负责协调承包人与其它分包商的`配合工作。
4、甲方负责对乙方的安全施工教育。
七、乙方责任
1、乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。乙方应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位，以确保整个施工的顺利进行。
2、乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工，并按甲方的指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改，返工，直至达到合同标准。但由于乙方原因造成的返工等人工费均由乙方自理，材料费按预算价赔偿，并承担相应的违约责任。若因乙方原因造成严重质量事故，给甲方造成经济上的重大损失，甲方将单方解除合同，并将从乙方工程费中扣回其损失。
3、乙方要根据工程进度计划及所需劳动力情况，按合同要求的人数认真的组织劳动力按时进场。
4、乙方在施工过程中，必须按施工操作规范及甲方的安全交底要求组织劳动力施工，切实加强安全生产及防护措施的教育。如果乙方违反操作规程或违章作业发生伤、亡、残等一切安全事故，所有费用及安全事故责任均由乙方自负，甲方概不承担。
5、乙方应坚持文明施工，经常保持操作面及施工现场整洁，做到工完料净、场清。
甲方（盖章） 乙方（签名）
______年______月______日______年______月______日
光伏发电电气安装合同 10
一、合同双方：
甲方：
乙方：
二、承包内容：
电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
三、合同双方的权力和义务：
1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏（如炭刷用完，轴承损坏等）甲方负责维修，对于人为损坏（如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等），乙方负责一切维修费。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的.一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。
7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。
8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。
9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，承包工程内容完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。
10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。
10、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工，积极参与制订材料计划并能提出合理化建议，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1—0.2元/m2奖励。
11、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程，并严格按规程操作。
四、承包款结算方法：
乙方必须在每月3日前报上月工作量， 履行签字手续后结算80%工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。
五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字之日起生效。
甲方签字：
乙方签字：
______年______月______日
光伏发电电气安装合同 11
甲方:
乙方:
甲方拟建新房，水电安装同意由乙方承包，经协商特签如下合同。
一、 承包形式:按图施工，包工、包安装、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。
二、 工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、、空调专线及弱电安装工程(有线电视线、电话线、宽带线等);
1、室内给水管网预埋及安装;
2、室内排水管网预埋及安装;
3、室内给水设备预埋及安装;
4、室内照明线路预埋及安装;
5、室内照明灯具、开关及电器线路预埋及安装;
6、室内有线电视线、电话线、宽带线预埋及安装;
7、弱电预埋及安装;
三、工程价格:按建筑面积(此建筑面积是按国家规定的建筑面积计算规则计算) 元/㎡计算，属总价包干(该总价包括:人工、机械、安装辅助材料、施工安装、调试、保险及风险各项费用)。
四、付款方式:分二次付款，工程竣工验收合格付90%;其余10%作保质金一年后付清(保修期内由于乙方的施工造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场维修好)。
五、工程期限:与建筑施工基本同步开工，建筑施工完工一个月内水电安装完工。
六、工程质量:
1、水电安装方式为暗装，
①、严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上，任何位置不得出现管、线外露现象。
②、不同电压，不同回路，不同信号的线路严禁穿在同一线管内;
③、为了将来导线的更新和维护，埋在墙、地下或天棚的`穿线管必须畅通无阻做到能随时将穿线管内的导线拉出，其转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的5-10倍;
④、禁止在穿线管内连接导线，即若导线长度不够需接长时，导线的接头处不能在穿线管内，一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线;
⑤、严禁导线管把穿线管赌实，要留有足够的空隙;
⑥、暗敷给水管道必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固，走向正确，再做水压试验，试水一段时间后方可隐埋。
⑦、排水管横线管道应有一定的坡度，承插口连接紧密，确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固;
⑧、卫生器具的安装位置应准确，支、托架安装平整、牢固。地漏应安装在地面的最低点，且凹入地面5MM。坐便器与地面或管口的连接密封用油泥或硅胶，不宜使用水泥。
⑨、冷、热水龙头的热水龙头应安装在左侧;
2、乙方必须安照国家电工标准(GB)要求安装，做到灯亮、水通、水电等安装过程中所有内容必须全部合符要求，验收合格。
3、任何位置(含卫生间)不得有漏水、漏电现象。
七、其它:
1、乙方施工过程中必须注意安全，一定要做好防护措施，施工中造成人员伤亡，财产损失等事故乙方自负全责;
2、乙方中途违约，甲方有权拒付乙方原施工所有工时费并赔偿甲方原材料损失。
3、水电施工与建筑施工必须紧密配合，预埋好水电安装管道不得在建筑物中随意穿洞，未经甲方同意，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
4、注意水、电材料的合理使用，从甲方领出的材料与实际安装使用的材料要基本一致，以免造成不必要的浪费和丢失，由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费、材料费由乙方承担。
5、食、宿自行安排，费用自理。
6、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
7、本合同未尽事宜可另作补充协议，生效日期为签字之日起。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方签字:
乙方签字:
____年____月____日
【光伏发电电气安装合同】相关文章：
光伏发电施工合同11-24
光伏发电房屋租赁合同04-07
商业光伏发电租赁合同08-26
光伏发电屋顶租赁合同03-31
光伏发电项目安装运维服务合同书12-14
光伏发电设计合同范本10-05
光伏发电施工合同5篇11-24
光伏发电施工合同(5篇)11-24
光伏发电施工合同范本09-04
光伏发电屋顶租赁合同范本03-14